电信施工合同模板
ict工程总承包合同(电信作为承包方)
ict工程总承包合同(电信作为承包方)
《ICT工程总承包合同》
甲方：电信公司
乙方：工程公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
背景和目的：甲方为了完成某一项目的ICT工程，与乙方签订本合同，委托乙方承担该项目的总承包工作。
具体条款和条件：
1. 乙方应按照甲方提供的工程设计方案和要求，完成项目的设计、采购、施工和调试等工作，并保证工程的质量和进度。
2. 乙方应在约定的工期内完成工程，并确保工程符合国家相关标准和法规。
3. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，按期支付工程款项给乙方。
4. 双方应保持合作，及时沟通并解决工程中浮现的问题和纠纷。
5. 乙方应对工程中涉及的技术资料和商业机密进行保密，不得泄露给第三方。
6. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可商议延期或者解除合同。
7. 合同终止条件包括工程完成验收、双方商议一致解除合同等情况。
8. 若一方违约，应承担相应的违约责任，争议应通过友好商议解决，若无法商议解决，应提交仲裁机构进行裁决。
9. 其他附加条款包括双方的责任和义务、合同变更的程序等内容。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
双方应严格履行合同约定，共同完成工程任务，确保项目顺利实施。
甲方：电信公司（盖章）
乙方：工程公司（盖章）
签字：_________ 签字：_________
日期：XXXX年XX月XX日。
电信营业厅承包合同
电信营业厅承包合同篇一：营业厅承包方案营业厅店长承包方案根据市公司相关文件，我公司营业厅店长一直未承包，，为了续包工作的顺利开展，特制定此方案，此方案需经营业厅店长承包方案领导小组办公会讨论通过，方可执行。
一：成立营业厅承包方案领导小组。
组长：孙文智副组长：颜永红（工会主席）高建波成员：李果（职工代表）梁永亭王继宝徐延军雷龙霞（职工代表）梁永亭领导小组下设办公室，由黄龙公司办公室兼任办公室主任：李果二：本次领导小组成员构成说明：本次领导小组由工会牵头，行政管理人员、职工代表、工会委员构成，其成员覆盖了黄龙公司绝大多数成员，具有广泛的代表意义，营业厅承包方案细则。
一、报名条件：凡电信合同制与非合同制员工均可报名。
二、竞聘时间：20XX-3-21日8点10分。
三、竞聘流程。
1、竞聘者做演讲和问题答辩，不得超过8分钟。
2、全体员工打分，分值不设比例。
3、工作小组算分报经理宣布结果。
4、签订承包合同。
四、打分规则1、按表格设计打分，不得出现同分，同分视为无效。
2、去掉一个最高分，去掉一个最低分。
3、合计平均分最高者，为竞聘获胜者。
4、打分不得出现小数点。
全部以整数为准。
篇二：电信营业厅装修合同书电信营业厅装修合同书发包方（甲方）: （盖章）承包方（乙方）: （盖章）按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：一、程承包方（乙方），必需具备工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并依法取得《建筑业企业资质证书》，且具有“建筑装修装饰工程专业承包”资格。
二、工程概况1.工程名称：电信营业厅装修2.工程地点：成都市_ （详细地址）3.承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容：4.承包方式：包工包料；5.工期：该工程施工时间自年月日起，至年月日。
共计：天。
延期壹日按照合同价款的5‰支付违约金。
电信施工免责协议书
---电信施工免责协议书甲方（业主/运营商）：________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工方）：________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方需要在其拥有的设施上进行电信施工，乙方愿意承担施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本协议如下：第一条施工内容1.1 乙方负责在甲方指定地点进行电信设施安装、维修、改造等施工工作。
第二条施工期限2.1 本协议约定的施工期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
第三条施工责任3.1 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关法律法规和电信行业的相关规定，确保施工质量和安全。
3.2 乙方应承担因施工原因造成的甲方电信设施损坏的责任，并负责修复或赔偿。
3.3 甲方应提供必要的施工条件和便利，包括但不限于施工场地、施工工具、设备等。
第四条免责条款4.1 因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致施工延期或无法完成的，双方互不承担责任。
4.2 因甲方提供资料错误、设计缺陷或未及时提供施工条件等原因导致施工延期或无法完成的，乙方不承担责任。
4.3 乙方在施工过程中因操作不当、材料质量等原因造成的事故，由乙方自行承担。
第五条付款方式5.1 甲方按照合同约定支付乙方施工款项。
5.2 付款时间及金额：________第六条违约责任6.1 若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
6.2 双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________年________月________日---请注意，本协议仅供参考，具体内容需根据实际情况和双方协商结果进行调整。
电信工程合同封面模板
电信工程合同封面模板甲方（委托方）：_________________________乙方（承办方）：_________________________鉴于甲方委托乙方承办电信工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
合同内容如下：第一条项目名称：甲方委托乙方承办的电信工程项目定名为____________________（以下简称“本项目”）。
第二条项目内容：本项目包括但不限于_______________________________________。
第三条工程报价：乙方承办本项目的总报价为______________________。
具体工程费用细则详见附表。
第四条工程周期：本项目预计工期为______________________。
具体落实工期将在后期会商确定。
第五条工程实施：乙方应符合国家相关规定、标准和要求，按照合同约定的工程内容和要求，保质保量完成本项目。
第六条工程款结算：乙方应在工程实施完毕后，将工程完成情况汇总报甲方审核，经双方确认无误后，甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。
第七条违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应责任，违约方应按约定支付违约金。
第八条保密条款：双方应对涉及技术、商业秘密等保密内容予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第九条法律适用和争端解决：本合同适用中华人民共和国法律。
双方因履行本合同发生争议的，应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构提起仲裁。
第十条其他事项：双方如需变更合同内容，应书面协商一致，并签订书面变更协议。
第十一条合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目完工验收结束终止。
甲方（委托方）：乙方（承办方）：签字： _________ 签字： _________日期：_________ 日期：_________附件：工程费用细则、其他相关附件本合同正本各一份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为电信工程合同封面模板，实际情况可能会根据具体项目进行调整。
天网施工合同模板
天网施工合同模板甲方：（委托方）地址：联系电话：法定代表人：负责人：乙方：（承制方）地址：联系电话：法定代表人：负责人：鉴于甲方拟委托乙方对甲方指定的地点进行天网工程施工，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条工程内容1.1 乙方应按照甲方的要求，在指定地点进行天网工程施工。
1.2 施工范围包括但不限于安装天网支架、拉设防护网、进行测试和调试等。
第二条工程进度2.1 乙方应在双方确定的工程开工日期起，按照施工计划及时完成工程施工。
2.2 如果因不可抗力、甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应商议调整工程进度。
第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关标准和规定，确保天网工程施工符合质量要求。
3.2 施工过程中，乙方应配备足够工作人员和合格施工设备，确保施工质量。
第四条施工费用及付款方式4.1 乙方完成施工后，甲方应按照双方确定的价格支付施工费用。
4.2 施工费用支付方式为：______第五条质保期5.1 乙方应对天网工程施工提供______年的质保期，质保期内的质量问题由乙方负责修复。
5.2 如因质量问题导致的施工质量问题，乙方应无偿进行修复。
第六条知识产权6.1 乙方在工程施工过程中所提供的技术和图纸等知识产权，归属于乙方所有。
6.2 甲方未经乙方同意，不得擅自使用乙方所提供的技术和图纸等知识产权。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程延期或施工质量不符合要求，乙方应负责修复或承担相应责任。
7.2 如因甲方原因导致工程延期或施工质量不符合要求，甲方应承担相应责任。
第八条合同解除8.1 双方一致同意解除合同的，应书面提前通知对方，履行解除手续。
8.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，合同自动解除，双方互不承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构解决。
9.2 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
第十条其他事项10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商一致后签订补充协议。
电信建设工程合同
电信建设工程合同
合同编号：______
甲方（业主）：______
乙方（承包商）：______
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、
诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电信建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程内容与标准
乙方应按照甲方的要求，完成______电信建设工程的设计、施工、调试等工作，并确保工程质量符合国家和行业的相关标准。
二、工程期限
乙方应按照约定的工程进度，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，应及
时通知甲方，并协商解决。
三、工程费用
甲方应按照合同约定，及时支付工程款项。
乙方应在收到款项后，及时开工并进行工程建设。
四、质量保证
乙方应保证工程质量，如出现质量问题，应负责修复或重新施工，直至满足质量要求。
五、违约责任
如甲乙双方任何一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此而造
成的损失。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管
辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______
乙方（盖章）：______
日期：______。
电信安全施工协议书
电信安全施工协议书甲方（业主）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方就___________（工程名称）工程项目的实施达成一致，为确保施工期间的安全生产，特订立本安全施工协议书。
一、甲方责任1. 甲方应提供符合国家安全生产法律法规要求的施工现场和环境，并负责现场的总体安全管理工作。
2. 甲方应向乙方提供详细的施工图纸和技术要求，明确施工过程中的安全标准。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督检查，确保施工安全。
二、乙方责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全管理规定。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责。
3. 乙方应对其工作人员进行安全教育和技能培训，确保工作人员具备相应的安全操作知识和技能。
4. 乙方应采取有效措施，防止施工中的事故和职业危害，确保人员和设备的安全。
三、安全管理1. 甲乙双方应共同制定施工现场的安全生产管理制度和应急预案。
2. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并对危险区域进行隔离。
3. 乙方应配备必要的安全防护设施和个人防护装备，并确保其正常使用。
4. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，及时处理事故，并向甲方报告。
四、违约责任1. 如因乙方违反安全生产规定导致事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因导致乙方无法正常施工或发生安全事故的，甲方应承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
电信施工合同7篇
电信施工合同7篇篇1甲方（发包方）：________________公司名称：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方（承包方）：________________公司名称：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方需要建设电信工程，乙方具备从事电信施工的专业资质和能力，双方根据平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于电信设备安装、线缆铺设、管道建设等。
具体工程内容详见附件《工程清单》。
4. 工程期限：自合同签订之日起____天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程完工后，应及时通知甲方进行验收，并提供相应的工程资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的七日内完成验收，并签署验收报告。
如甲方在验收过程中发现质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后尽快予以解决。
四、工程变更1. 若因甲方原因需要变更工程内容，应提前书面通知乙方，并经过双方协商一致后，签订书面变更协议。
承包电信装修合同模板
承包电信装修合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：身份证号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：身份证号码：鉴于甲方拟对其位于____（具体地址）的电信装修进行改造和装修，现甲、乙双方经友好协商，就装修合同事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行____（具体工程内容），工程地址为____（具体地址）。
1.2 工程名称：____（工程名称）。
1.3 工程规模：____（工程规模）。
1.4 工程造价：____元。
1.5 工程周期：自____年____月____日起，工期为____天/月。
1.6 工程质量标准：按行业标准进行施工，保证质量合格。
二、付款方式2.1 甲方应于本合同签订后，按照总造价的____%支付合同款项，合计____元。
2.2 工程进度款：乙方完成工程进度的____%后，甲方按照合同款项的____%支付工程进度款项，合计____元。
2.3 工程竣工后，甲方应在____天内，支付尾款____元。
2.4 如工程延期，由乙方承担相应责任并按照实际工程进度支付款项。
三、质量要求3.1 乙方应严格按照设计要求进行施工，确保工程质量符合行业标准。
3.2 工程材料应合格，符合国家标准，并提供相关检测报告。
3.3 工程竣工交付前，乙方应对工程进行全面检查，确保各项工程完好无损。
3.4 工程竣工验收合格后，乙方应提供保修服务，保修期至工程竣工后____（天/月）。
四、工程保险4.1 乙方应在工程施工期间购买施工一切险，并承担相关保险费用。
4.2 在工程保修期间，乙方应购买质量保证险，保证工程质量和材料的质量。
五、违约责任5.1如乙方未按合同要求完成工程，甲方有权要求其按工程进度款项支付违约金。
5.2 如乙方质量不合格或工期延误严重，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
5.3 如甲方未按合同支付款项，需按照合同约定支付违约金。
六、争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
电信工程承包合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟进行电信工程项目（以下简称“本项目”），乙方愿意承担本项目的施工、安装及调试等工作，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守执行。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于线路铺设、设备安装、调试及验收等。
二、承包方式及内容2.1 乙方按照甲方要求，承担本项目的施工、安装及调试等工作，确保工程质量、进度和安全性。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并保证工程顺利进行。
三、工程工期3.1 本项目开工日期：_______3.2 本项目竣工日期：_______3.3 工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
四、工程价款及结算4.1 本项目工程总价款为人民币_______元整。
4.2 工程款支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款_______元；（2）工程进度款按月支付，每月支付_______元，支付时间为每月_______日前；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款_______元。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照国家相关质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。
5.2 工程验收：工程竣工验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余工程款。
5.3 如乙方施工的工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工，直至达到合格标准，由此产生的费用由乙方承担。
六、违约责任6.1 甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。
6.2 乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金。
6.3 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
电信工程承包合同范本
电信工程承包合同范本甲方（发包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要进行电信工程的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
### 第一条工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程内容：____________4. 工程规模：____________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日### 第二条承包范围及方式1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：____________2. 承包方式：乙方负责工程的施工、管理、维护等全部工作。
### 第三条工程质量和验收标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准。
2. 验收标准：按照甲方提供的工程质量要求和验收标准执行。
### 第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：____________2. 支付方式：____________3. 付款时间节点：____________4. 质保金：____________5. 其他约定：_____________### 第五条工程进度和延期1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
### 第六条工程变更1. 工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致。
2. 变更引起的工程量增减，按照实际发生的费用进行结算。
### 第七条安全生产和环境保护1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少对环境的影响。
### 第八条违约责任1. 双方应严格履行合同义务，违约方应承担违约责任。
电信网络安装与维修合同6篇
电信网络安装与维修合同6篇篇1电信网络安装与维修合同甲方（安装商）：_______________乙方（业主）：_______________鉴于甲方是一家具有电信网络安装与维修能力的公司，乙方拥有自己的网络系统，为了维护乙方网络系统的稳定运行，经双方友好协商，达成以下合同：第一条服务内容1.1 甲方承诺为乙方提供电信网络安装与维修服务，确保网络系统的正常运行。
1.2 甲方负责根据乙方的需求制定合适的网络方案，并进行网络设备的安装和调试工作。
1.3 甲方为乙方提供网络维护和故障排除服务，包括定期巡检、系统升级、紧急修复等。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年。
2.2 在服务期限内，乙方有权随时根据需求增加或减少网络终端设备，甲方应及时配合进行调整。
第三条服务费用3.1 乙方应向甲方支付网络安装费用、维修费用等相关费用，具体数额由双方协商确定。
3.2 服务费用应在合同生效之日起_____ 日内一次性支付完成。
3.3 如网络系统需要进行大规模升级或维修，必须提前征得乙方同意，并另行协商服务费用。
第四条质量保证4.1 甲方保证所提供的服务符合国家有关标准和规定，能够满足乙方的需求。
4.2 在服务期限内，如因甲方操作不当导致网络系统故障，甲方应承担责任并提供免费修复服务。
第五条保密条款5.1 双方应保守有关网络系统的所有信息，未经对方同意不得向第三方透露或泄露。
5.2 双方应妥善保管有关网络系统的资料和信息，不得用于非法用途。
第六条违约责任6.1 若有一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同，双方应及时协商解决措施，并不承担责任。
第七条合同变更7.1 本合同任何条款的修改、变更或解除，必须经双方协商一致，并签订书面协议。
7.2 未经双方书面协议确认，任何一方不得unilaterally 修改合同内容。
第八条法律适用8.1 本合同的签订、履行及解释应适用中华人民共和国法律。
电信施工安全协议书
电信施工安全协议书
一、协议书的目的和原则
本协议书旨在明确电信施工过程中各方的安全责任，加强安全管理，确保施工现场的人身安全和设备安全。
各方应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，共同维护施工现场的安全秩序。
二、甲方（电信施工单位）的责任
1. 甲方应具备相应的资质，严格遵守国家和地方的安全生产法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 甲方应制定详细的施工方案和安全措施，对施工现场进行安全风险评估，并及时向乙方报告。
3. 甲方应对施工现场进行定期巡查，确保施工现场的安全设施和设备完善，及时消除安全隐患。
4. 甲方应对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和技能。
三、乙方（相关方）的责任
1. 乙方应配合甲方开展安全生产工作，提供必要的支持和协助。
2. 乙方应遵守甲方制定的安全规定，不得擅自进入施工现场或进行与施工无关的活动。
3. 乙方应及时向甲方报告发现的安全隐患，协助甲方进行整改。
四、安全事故的处理
1. 发生安全事故时，各方应立即启动应急预案，组织救援，减少事故损失。
2. 事故发生后，各方应积极配合有关部门进行事故调查，查明事故原因，分清责任。
3. 根据事故调查结果，责任方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决
如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至施工项目竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方:_________________________为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、工程概况1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设.2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期:乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价:合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后)。
五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币￥__________大写:____________________；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。
六、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
电信管网工程施工合同
电信管网工程施工合同甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方拟进行电信管网工程的施工，乙方具备相应的资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括电信管道铺设、光缆敷设、电缆布线、设备安装等。
1.4 工程规模：总长________公里，包含________个节点。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2.2 乙方应建立健全质量保证体系，对施工全过程进行质量控制，并对所使用材料的质量负责。
第三条施工期限3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的申请，经甲方同意后可适当延长工期。
第四条工程造价与支付方式4.1 工程总造价为人民币________元，具体金额以实际完成的工程量为准。
4.2 付款方式：甲方应按照合同约定的节点向乙方支付工程款，具体支付比例和时间由双方另行商定。
第五条安全生产5.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产计划，确保施工现场的安全。
5.2 发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方及相关管理部门。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，乙方应按照合同约定支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
电话电信工程施工合同
电话电信工程施工合同第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方（以下简称“业主”）：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]联系方式：[请填写甲方联系方式]乙方（以下简称“施工方”）：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]联系方式：[请填写乙方联系方式]鉴于甲方为电话电信工程的建设单位，乙方为具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电话电信工程的施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 本工程包括但不限于电话电信线路的铺设、设备安装、调试及验收等全部工作。
1.2 工程地点：[请填写工程地点]1.3 工程规模：[请填写工程规模]1.4 工程预算：[请填写工程预算]二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的施工，确保工程按时交付。
2.2 乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应提供完整的施工资料和验收资料，以供甲方审计和验收。
3.3 工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方的要求。
四、工程款支付4.1 甲方应按照双方约定的付款时间表支付工程款。
4.2 工程验收合格的，甲方支付尾款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
5.2 乙方工程质量不符合约定的，应承担相应的整改费用。
5.3 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
六、争议解决6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[请填写签订日期]1.工程设计方案2.施工图纸3.工程预算明细表4.付款时间表5.验收标准和方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]联系方式：[请填写甲方联系方式]第三方主体（以下简称“监管方”）：[请填写监管方全称]地址：[请填写监管方地址]联系方式：[请填写监管方联系方式]乙方（以下简称“施工方”）：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]联系方式：[请填写乙方联系方式]鉴于甲方为电话电信工程的建设单位，乙方为具有相应资质的施工单位，监管方为甲方指定的对工程进行监督管理的第三方主体，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电话电信工程的施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 本工程包括但不限于电话电信线路的铺设、设备安装、调试及验收等全部工作。
电信安装合同模板
电信安装合同模板甲方（服务商）：__（具体信息）__乙方（客户）：__（具体信息）__鉴于乙方欲由甲方进行电信设备安装服务，双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并遵循：第一条服务内容1. 甲方承诺为乙方提供符合国家相关法律法规的电信设备安装服务，包括但不限于网络光缆、通信设备等的安装。
2. 甲方将根据乙方的实际需求，为其提供专业的安装方案，并严格按照相关标准进行操作，保证安装工作的质量和安全。
第二条服务费用1. 乙方应根据实际安装服务所需费用，在签订本合同后的15个工作日内，向甲方支付相应的安装费用。
2. 安装费用包括但不限于材料费、人工费、设备费等，具体金额根据实际安装方案和服务内容确定。
第三条安装时间1. 双方将根据实际情况协商确定安装时间，并共同确保按照约定时间完成安装工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致安装时间延迟，双方应及时沟通协商，并尽快安排补充安装。
第四条质保期1. 安装完成后，甲方将提供一定质保期内的免费维护服务，保证设备正常运行。
2. 若设备在质保期内出现故障，乙方可与甲方协商维修或更换，甲方应尽快提供解决方案。
第五条违约责任1. 若一方违反本合同的任何条款或约定，应向另一方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
2. 若因一方原因导致无法履行本合同，另一方有权要求违约方支付违约金或赔偿损失。
第六条保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密和个人信息等进行保密，未经对方许可不得泄露或传播。
2. 如有泄密行为，泄密一方应承担相应法律责任。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（服务商）：__________________乙方（客户）：__________________签订日期：年月日以上为双方达成的电信安装合同，由双方共同遵守并执行。
电信工程委托书范本
电信工程委托书范本致：XX电信工程有限公司鉴于我公司（以下简称“甲方”）拟对位于XX地区的电信工程进行建设，现委托贵公司（以下简称“乙方”）负责该工程的施工、管理和监督。
特此签署本电信工程委托书（以下简称“本委托书”），具体内容如下：一、工程概况1.1 工程名称：XX地区电信工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程内容：包括但不限于电信线路建设、通信设备安装、网络调试等。
1.4 工程预算：人民币XX万元。
二、乙方职责2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工、管理和监督。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
2.3 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。
2.4 乙方应按照合同约定，合理使用工程资金，并定期向甲方报告工程进度和资金使用情况。
三、甲方职责3.1 甲方应向乙方提供工程设计文件、施工图纸和相关技术资料。
3.2 甲方应按照合同约定，按时向乙方支付工程进度款和尾款。
3.3 甲方应对乙方的工作给予必要的支持和配合。
四、合同价格及支付方式4.1 双方确认，本工程的合同价格为人民币XX万元，其中包括施工费、管理费、监督费等。
4.2 甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按时支付工程进度款。
4.3 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告，甲方在验收合格后支付尾款。
五、工程期限5.1 双方确认，本工程的合同工期为X个月，自双方签署本委托书之日起计算。
5.2 乙方如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延长。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本委托书的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2 乙方如未能按照约定完成工程，应向甲方支付逾期竣工违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行本委托书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本委托书一式两份，甲、乙双方各执一份。
机房工程合同6篇
机房工程合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲致辞、策划方案、心得体会、条据文书、合同协议、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, planning plans, reflections, legal documents, contract agreements, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!机房工程合同6篇合同是为了解决合同执行过程中可能出现的信息不对称和交流障碍，以确保合同的公平性和透明度，如果合同的制定过于敷衍，那么它的法律效力就会变得不可靠，以下是本店铺精心为您推荐的机房工程合同6篇，供大家参考。
综合布线施工工程合同模板
综合布线施工工程合同模板一、甲方（委托方）：地址：联系人：电话：二、乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行综合布线施工工程，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程内容。
甲方委托乙方进行综合布线施工工程，具体包括但不限于，网络布线、电话布线、电视布线等相关工程内容。
第二条工程地点。
本工程地点位于（详细地址），具体范围由双方共同确认。
第三条工程期限。
本工程期限为（具体时间），自双方签订合同之日起计算。
第四条工程费用。
1. 甲方应向乙方支付的工程费用为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款），具体付款时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更、延期等原因导致工程费用发生变化，双方应重新商定工程费用并签订补充协议。
第五条工程质量及保修。
1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方承诺对所提供的材料和工程质量负责，保修期为（具体时间），保修期内如发生质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
第六条工程安全。
1. 乙方施工期间应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方施工原因导致的安全事故，乙方应承担相应责任。
第七条违约责任。
1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按每日（或每周）违约金的方式向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第八条合同变更。
如因工程需要发生变更，双方应重新商定工程费用及工程期限，并签订书面补充协议。
第九条合同解除。
1. 如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，但应提前通知对方并书面确认。
2. 除上述情况外，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担违约责任。
第十条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
第十一条其他。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认结算完毕后终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲
方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
电信施工合同模板
The purpose of a contract is to protect
the legitimate rights and interests of the parties in case of breach of contract.
电信施工合同
甲方：中国电信股份有限公司_______________分公司
乙方：______________________________
甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______________________________（包括手机、笔记本VPDN）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：
一、合作内容
1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务
（一）甲方的权利
1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；
2、甲方对订购终端制定销售政策；
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：
（1）提供终端备机；
（2）在____________市区至少设有一个售后服务站；
（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；
（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：
（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；
（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；
（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；
（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；
5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串
（二）甲方的义务
1、对于乙方扫串号终端，甲方根据CDMA移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；
2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；
3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采
购的义务；
4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；
5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；
三、乙方的权利及义务
（一）乙方的权利
1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；
2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；
3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；
4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；
5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；
6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。
（二）乙方的义务
1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；
3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控
过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；
4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。
四、资费标准
1、短信费：______元／条（按条）；
2、功能费：______元／月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；
3、VPDN上网业务包月资费套餐：______元／月／人，内蒙古自治区内不限流量，____________外流量按：______元／分钟计算；
4、如开通其他业务，按现行资费标准收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；
2、在功能、短信等费用上进行分成
3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%
六、结算周期
1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；
2、每月8日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；
3、账单核对无误后，15日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；
4、甲方依据乙方开具的发票在每月28日前将上月结算款汇至乙方结算账户
七、乙方结算账户
公司名称：__________________________________________
公司地址：__________________________________________
邮编：__________________
开户行名称：__________________________________________
账号：________________________________________________
八、违约责任
1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。
但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后2日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。
在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；
2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；
3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。
九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。
仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。
十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为五年。
合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书
面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。
十一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：
1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；
2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。
十二、协议的生效、变更、终止
1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。
2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。
任何一方欲变更或者解除本协议，应提前30日向另一方面提交书面说明。
单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。
3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。
4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。
十三、合同的生效
本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：
甲方：中国电信股份有限公司________________________分公司
法定代表人（或授权代表）签字：______________________________ 盖章：____________________________________
签约日期：____________________________________
乙方：____________________________________
法定代表人（或授权代表）签字：______________________________ 盖章：______________________________
签约日期：_____________________________。