监理工程师考试知识点：《合同管理》(1)

合集下载

监理工程师考试合同管理每章知识点

监理工程师考试合同管理每章知识点一、知识概述《监理工程师考试合同管理》①基本定义：- 监理工程师考试中的合同管理，就是要学习和掌握在工程项目中涉及到的各类合同相关的知识，像工程承包合同、监理委托合同等。

它包括如何起草合同、解读合同条款、按照合同要求进行项目管理以及处理合同纠纷等内容。

简单说，就是在工程建设中管理合同相关事务的知识体系。

②重要程度：- 在监理工程师的工作中，合同管理是非常关键的部分。

要是合同管不好，工程项目可能就乱套了。

它贯穿从项目招标、施工到竣工的全过程。

就好比一个乐队的指挥，如果没指挥好，各乐器组就没法好好配合演奏出美妙音乐。

在学科中的地位那是相当的高，是监理工程师必须熟练掌握的重要内容。

③前置知识：- 首先得有基本的工程知识，知道工程项目的流程，像施工顺序、质量要求啥的。

还得有点法律基础，毕竟合同是受法律约束的，了解诸如合同法的基本概念、合同订立和生效的要件这些基础法律知识是必须的。

如果工程知识不了解，就不知道合同里关于工程建设部分该怎么规定；法律知识不懂，合同签得合法不合法都不知道。

④应用价值：- 在实际工程中，有太多的应用场景了。

比如说在工程招标的时候，监理工程师得依据合同管理的知识审核招标文件中的合同条款，防止一些不合理或者有风险的条款。

在项目施工过程中，如果施工方和发包方在合同执行上出现分歧，监理工程师就得根据合同条款来判定是非。

这就好比裁判在比赛中根据规则判决一样，没有合同管理知识，就做不好这个“裁判”的工作。

二、知识体系①知识图谱：- 在监理工程师考试的知识体系里，合同管理是和工程造价、工程进度控制等知识点并驾齐驱的重要板块。

它好像一棵树的大枝干，从这个枝干又衍生出很多细枝末节，像合同类型、合同条款的分析、合同索赔等知识点。

②关联知识：- 跟工程造价那是有关系的。

比如在合同里经常会规定工程的计价方式，是总价合同还是单价合同，这就和工程造价紧密相连。

和工程质量控制也有关联，合同里肯定会明确工程的质量标准，要是质量不符合合同要求，就得按照合同规定处理。

监理工程师考试《合同管理》知识点解析：承担违约责任的条件和原则

(一)承担违约责任的条件：按照《合同法》规定。

承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件。

就应当承担违约责任。

严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。

承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。

当事人承担违约责任的前提，必须是违反了有效的合同或合同条款的有效部分。

(二)承担违约责任的原则：《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。

补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。

对于财产损失的赔偿范围。

《合同法》规定。

赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。

但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。

如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

监理工程师考试题库--合同管理1

监理工程师考试题库--合同管理12016年监理工程师考试题库--合同管理1练习题1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。

A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。

A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分包括( )。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点主要表现为( )。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作6.合同法律关系由( )等要素构成。

A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。

A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。

监理工程师合同管理第一章

第一章建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、下列哪项不属于建设项目的任务（）。

A、发展和完善建筑市场B、推进建筑领域的改革C、提高工程的质量D、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪2、监理公司取得法人资格的时间为（）日。

A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指（）。

A、物B、行为C、智力成果D、义务4、运输货物时的运输合同的客体是（）。

A、被运货物B、运输行为C、运输费用D、运输工具5、建设施工安装勘察合同法律关系的客体是指（）。

A、物B、行为C、智力成果D、财产6、某施工单位与建设单位签订施工总承包合同，主体双方就产生了相应的权利和义务。

这时（）。

A、受法律规范调整的法律关系产生B、受法律规范调整的法律关系变更C、受法律规范调整的法律事实产生D、受法律规范调整的法律责任变更7、合同法律关系的产生、变更与消灭的条件不包括（）。

A、法律规范B、事件C、行为D、形式8、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。

（2010年真题）A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、职务代理9、按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A、某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C、某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同10、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。

乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。

A、要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、中止合同并要求甲公司退货D、换货后要求甲公司支付电视机货款11、下列关于代理的表述中，不正确的是（）。

监理工程师《基本理论和相关法规》教材解析讲义-第五章第三节建设工程监理合同管理(一)(1)

第三节建设工程监理合同管理一、建设工程监理合同订立㈠建设工程监理合同及其特点建设工程监理合同是指委托人(建设单位)与监理人(工程监理单位)就委托的建设工程监理与相关服务内容签订的明确双方义务和责任的协议。

其中，委托人是指委托工程监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人；监理人提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

建设工程监理合同是一种委托合同，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：⑴建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。

接受委托的监理人必须是依法成立、具有工程监理资质的企业，其所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。

⑵建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、工程设计文件、施工合同及物资采购合同。

⑶建设工程监理合同的标的是服务。

【例】建设工程监理合同的标的是()。

A.监理酬金B.监理设备C.监理人员D.监理服务【答案】D㈡建设工程监理合同主要内容国家发改委等九部委联合发布的《标准监理招标文件(2017 年版)》中明确了监理合同条款及格式。

监理合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时还以合同附件格式明确了合同协议书和履约保证金格式。

⒈通用合同条款通用合同条款包括：一般约定、委托人义务、委托人管理、监理人义务、监理要求、开始监理和完成监理、监理责任与保险、合同变更、合同价格与支付、不可抗力、违约、争议解决共计12 个方面。

⒉专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可根据不同工程特点及具体情况，通过谈判、协商对相应通用合同条款进行修改、补充。

⒊合同附件格式⑴合同协议书。

合同协议书是合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书。

合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括委托人和监理人名称；实施监理的项目名称；签约合同价；总监理工程师；监理工作质量符合的标准和要求；监理人计划开始监理的日期和监理服务期限。

监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)

监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。

按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位【答案】 D2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】 C3、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】 D4、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】 A5、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】 D6、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】 A7、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。

超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】 B8、美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】 A9、膳食调查报告主体内容不包括（）。

监理工程合同管理重点

监理工程合同管理重点一、合同范围与职责合同的首部分应当明确双方的合作范围，包括监理的具体工程内容、服务的阶段（如设计阶段、施工阶段等），以及双方的职责与义务。

例如，监理方需对工程质量、进度和投资控制等方面进行监督和管理，同时协助业主处理与工程相关的各种事务。

二、质量要求质量是工程监理的核心，合同中应详细列出工程质量标准和验收标准，以及非达标情况下的处理办法。

这包括但不限于材料的质量标准、施工过程的质量控制点和最终的验收标准。

三、时间安排合同需要明确工程的关键时间节点，包括项目启动日期、重要阶段的完成日期以及最终的竣工日期。

同时，应当规定对于进度延误的处罚措施和补救办法。

四、费用支付监理费用的支付方式和时限应在合同中明确规定。

这通常包括预付款、进度款和竣工款等，以及对应的支付条件和流程。

还应当考虑到额外工作或变更订单可能带来的费用调整。

五、变更与索赔管理在工程实施过程中，变更是不可避免的。

合同应当包含变更管理的条款，明确变更的程序、审批权限以及变更对工期和费用的影响。

同时，合同还应涵盖索赔的情况，包括索赔的提起、处理和解决机制。

六、风险管理合同应当识别潜在的风险因素，并制定相应的风险应对策略。

这些风险可能包括自然灾害、法律法规变更、市场波动等。

通过合理的风险分配和管理，可以最大程度地减少不确定性对工程的影响。

七、争议解决合同应当提供争议解决的途径和方法，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。

这有助于在出现分歧时，能够高效且公正地解决问题，保证工程的顺利进行。

八、终止与解除合同应当规定在特定条件下合同的终止和解除条款，包括违约情况、不可抗力事件或其他双方同意的解除条件。

同时，应当明确终止后的责任划分、资产处理和保密义务等。

九、附加条款根据工程的具体情况，合同还可以包含一些附加条款，如保险要求、知识产权的保护、环境保护要求等。

十、签字盖章合同应当由双方负责人签字盖章，以证明其法律效力。

签字前，双方应仔细审阅所有条款，确保理解并同意合同的所有内容。

监理工程师之合同管理精选试题及答案一

2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。

承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。

发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。

A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

监理工程师《合同管理》知识点

监理工程师《合同管理》知识点代理的概念代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

代理的特征(如“招标代理机构代理招标”)代理人必须在代理权限范围内实施代理;代理人以被代理人名义实施代理;代理人在被代理人授权范围内独立地表现自己的意志;被代理人对代理行为承担民事责任。

[重点难点]被代理人对代理人的'代理行为承担责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

依法成立-不能自然产生，必须依法批准或者核准登记; 有必要的财产或者经费-物质基础;有自己的名称，组织机构和场所-法人以它的主要办事机构所在地为住所;能够独立承担民事责任。

依法成立、有钱、有名、能独立承担责任。

(一)工程质量控制主体自控主体：勘察设计单位、施工单位监控主体：政府、监理单位、建设单位(二)工程质量控制的原则(5 个，坚持……原则)1.质量第一——百年大计，质量第一，基本原则2.以人为核心——重点控制人的素质和人的行为3.预防为主——积极主动、事先和事中控制4.以合同为依据，坚持质量标准﹥评价产品质量的尺度﹥检验方法：质量检验和质量标准对照，不合格必须返工5.科学、公平、守法的职业道德规范政府监督管理职能1.建立和完善工程质量管理法规2.建立和落实工程质量责任制工程质量行政领导的责任、项目法定代表人的责任、参建单位法定代表人的责任、工程质量终身负责制3.建设活动主体资格的管理单位：从业许可证制度人员：执业资格制度4.工程承发包管理招标监督、合同管理5.控制工程建设程序工程的报建、施工图审查、施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督、施工验收备案监理工程师《合同管理》单项选择题监理工程师《合同管理》单项选择题1.某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师允许，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是()。

A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用2.当事人履行合同时发现部份货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按()的市场价格履行。

监理工程师课程讲义-合同管理-核心知识点-第一章第三节合同担保

第三节合同担保一、担保的概念1、担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

2、担保通常由当事人双方订立担保合同。

担保合同是被担保合同的从合同：主合同无效，从合同也无效。

但担保合同另有约定的按照约定。

3、《物权法》（2007 年）与《担保法》（1995 年）对同一事项有不同的规定时，应当优先适用《物权法》。

二、担保方式我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

（一）保证1、保证的概念（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。

（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

（被保证人）【例】关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A、可以是债务人，也可以是第三人B、只能是第三人C、只能是债务人D、经债权人同意，可以是第三人【参考答案】 B【例】担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A、债权人和债务人B、保证人和债权人C、保证人和债务人D、主合同当事人【参考答案】 B2、保证的方式（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。

也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。

【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。

【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。

【例】下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（）。

A、保证即保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务B、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证C、一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任D、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任E、当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【参考答案】 BDE【例】甲向银行贷款 50 万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】 C2、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A3、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】 C4、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】 C5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】 B6、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】 D7、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】 B9、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B10、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。

A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】 C2、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3B.5C.7D.9【答案】 B3、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】 D4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】 A6、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】 B7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 A8、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】 B9、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一

2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。

监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】 C2、关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人【答案】 A3、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】 A4、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.1B.2C.3D.7【答案】 B5、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为 50 万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价 100 万元的合同，该合同的效力为（）A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】 A6、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】 A7、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。

A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿【答案】 A8、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】 A9、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22 g，则500 g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3 g)。

监理工程师考试《合同管理》基础知识点：工程师对工程索赔的影响

监理工程师考试《合同管理》基础知识点：工程师对工程索赔的影响监理工程师考试《合同管理》基础知识点：工程师对工程索赔的影响。

更多关于监理工程师考试信息、名师课程购买等可直接联系, 。

工程师对工程索赔的影响在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，工程师是个核心。

在整个合同的形成和实施过程中，工程师对工程索赔有如下影响：(一)工程师受发包人委托进行工程项目管理如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，发包人必须承担合同规定的相应赔偿责任。

承包人索赔有相当一部分原因是由工程师引起的。

(二)工程师有处理索赔问题的权力(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。

(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。

可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。

(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。

(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。

(三)在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人如果合同一方或双方对工程师的处理不满意，都可以按合同规定提交仲裁，也可以按法律程序提出诉讼。

在仲裁或诉讼过程中，工程师作为工程全过程的参与者和管理者，可以作为见证人提供证据。

在一个工程中，发生索赔的频率、索赔要求和索赔的解决结果等，与工程师的工作能力、经验、工作的完备性、作出决定的公平合理性等有直接的关系。

所以在工程项目施工过程中，工程师也必须有“风险意识”，必须重视索赔问题。

相关一：监理工程师考试练习试题汇总相关二：2021年监理工程师考试报名时间汇总相关三：2021年监理工程师考试培训视频试听。

2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A2、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7B.14C.21D.28【答案】 B3、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B4、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D5、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C6、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】 C7、下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A8、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B9、儿童少年应（）脂肪的摄取。

2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析

2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析（2021最新版）作者：______编写日期：2021年__月__日【篇一】2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析：既有物的担保又有人的担保时的处理1、债权人应当按照约定实现债权。

(有确定的按约定)2、没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。

(无约定时已物先于人保)3、第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。

(他物或人保由债权选择)4、提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。

【篇二】2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析：民事责任1.民事责任的概念（1）民事主体因实施了民事违法行为，根据法律规定或者合同约定所承担的对其不利的民事法律后果。

（2）民事责任包括合同责任与侵权责任。

（3）合同责任包括违约责任与缔约过失责任。

2.承担民事责任的方式（1）停止侵害（2）排除妨碍（3）消除危险（4）返还财产（5）恢复原状（6）修理、重作、更换（7）继续履行（8）赔偿损失（9）支付违约金（10）消除影响、恢复名誉（11）赔礼道歉【篇三】2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析：工程建设中的委托代理（1）项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人。

（2）授权行为由单位的法定代表人代表单位完成。

（3）执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

【篇四】2021年监理工程师考试《合同管理》常考知识点解析：代理的特征（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理。

（2）代理人以被代理人名义实施代理。

（3）代理人在被代理人授权范围内独立地表现自己的意志（4）被代理人对代理行为承担民事责任：既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15 日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前【答案】 B2、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体参加方又参加其他联合体投标D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议【答案】 B3、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】 C4、投标保证的有效期至（）。

A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D5、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。

请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。

该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】 B6、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C7、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】 A8、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】 C9、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。