Counter PBG 履约保函反担保函格式

INSTRUCTIONS TO CORESPONDENT BANK FOR THE ISSUE OF BANK GUARANTEE(S) （委托银行开立保函的反担保函）OUR REFERENCE NUMBER：AT THE REQUEST OF ，PLEASE ISSUE ON OUR RESPONSIBILITY IN FAVOR OF YOUR GUARANTEE IN THE FOLLOWING WORDING：QUOTEModèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)履约担保函格式（银行担保）Date日期: ___________________________Appel d‟offres no. 招标编号: _____________Garant担保人:______________[nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT开具保函的银行名称、地址和SWIFT代码]Bénéficiaire受益人: __________________ *nom et adresse du Maître de l’Ouvrage填写业主单位的名称和地址]Date日期: _______________Garantie de bonne exécution no. 履约担保号码: ________________Nous avons été informés que ____________________ [nom du Constructeur] (ci-après dénommé « le Donneur d‟ordre») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l‟exécution de _____________________ [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).我们被告知，____________________[填写制造商名称]（以下简称“该承包商”），已经和受益人签订合同，合同编号_________，日期_________,执行______________________合同【填写合同名称和描述】（以下简称“该合同“）。

De plus, nous comprenons qu‟une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché. A la demande du Donneur d‟ordre, nous _________________ *nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l‟engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s‟élève à _____________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] 4 . Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d‟ordre n‟a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vousayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.另外，我们明白根据合同的条款需要提供履约保证金。

在客户的要求下，我们___________(担保行的名称)，作为担保人，不可撤销的承担向受益人支付此保函规定金额内________________(填写金额数字)________________（填写金额大写）的任何金额。

4你们的索赔要求必须随附声明文件，无论声明文件是包含在申请中的或是单独签订的文件都可，声明客户未能履行合同下他应履行的义务，您需要提供索赔原因和索赔金额。

La présente garantie expire au plus tard le __________ jour de ___________ 2____, 5 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.此保函在201___年____月____日失效， 5 任何索赔的要求都必须在此日期前送达我行。

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) dont l‟application est expressément écartée.这保证是受到统一国际商会规则见索即付保函，国际商会出版物758号，除了15（a）项的“应用程序被明确排除。

此担保函受ICC保函统一规则管理，版本CCI编号758.除了15（a）段落。

___________________[signature签字]Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.注：斜体字应该从最终的文件中删除;它是为给文件填写提供指导。

En date du _______________________________ jour de_______________________._________日_______月年4 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l‟Ouvrage担保人应填写代表预付款的金额，货币单位应和合同中支付的预付款的单位一致或者任何招标方可接受的可自由转换的货币单位。

5 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maître de l‟Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d‟une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d‟expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu‟il préparera la garantie, le Maître de l‟Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l‟avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d‟Ouvrage, formulée avant l‟expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu‟une fois. »5填写日期为估计工程完工日期之后的28天。

业主应考虑到的是在合同期限延长的情况下，他将要求保证人延长保函的期限。

这样的要求必须以书面的形式，在保函到期日前提出。