工程签证流程 签证内容及签证的技巧修订稿
工程签证的分类、原则、技巧、注意事项
工程签证的分类、原则、技巧、注意事项工程签证是建设工程管理中的一项重要内容，它是保证被签证工程质量的重要组成部分，影响着工程造价的正确性和合理性。
工程签证应贯穿于施工的全过程，涉及的范围广，是一项政策性、技术性和工作责任心都很强且繁杂、琐碎的工作。
建设方和施工方都应遵循公开、公平、合法和诚实信用的原则，把它当作施工管理中的一件大事来抓，使每一份签证都做到内容明确、数据真实、手续齐全、防止相互串通、弄虚作假等不正常签证行为的发生。
一、工程签证的分类工程签证常见的有工程技术签证、工程工期签证、工程经济签证、工程隐蔽签证，适用于施工过程的各个阶段。
1.工程技术签证：常用于施工组织设计方案、技术措施的临时修改或涉及的价款数额较大等的工程签证。
2.工程工期签证：常用于因材料、设备进退场时间及业主等造成的延期开工、暂停开工、工期延误的工程签证，在工期提前奖励、工期延误罚款的计算时可发挥重要作用。
3.工程经济签证：常用于因场地、环境、业主要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图错误等造成业主或承包商经济损失的工程签证。
4.工程隐蔽签证：常用于基坑验槽记录、软地基处理、钢筋隐蔽验收等对工程结算影响较大、资料缺失无法补救时的工程签证。
二、工程签证的七个原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
浅谈工程现场签证程序及流程
浅谈⼯程现场签证程序及流程现场签证办理程序及流程 效益最⼤化永远是企业的追求。
在激烈的市场竞争中，企业应“低中标、勤签证、⾼索赔”，有效的办理⼯程签证是施⼯企业赢利的有效途径。
⼀、⼯程签证的适⽤范围⼯程签证是按照施⼯承包合同的约定，由建设、监理、施⼯单位等就施⼯过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
⼯程签证单可视为补充协议，如增加额外⼯作、额外费⽤⽀出的补偿、⼯程变更、材料替换或代⽤等，具有与协议书同等的优先解释权；承包⼈应发包⼈要求完成合同以外的零星⼯作或⾮承包⼈责任事件发⽣时，承包⼈应按合同约定及时向发包⼈提出现场签证。
⼯程签证适⽤如下范围：1、适⽤于施⼯合同范围以外零星⼯程的确认；2、在⼯程施⼯过程中发⽣变更后需要现场确认的⼯程量；3、⾮施⼯单位原因导致的⼈⼯、设备窝⼯及有关损失；4、符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的⼯程量或费⽤增减；5、确认修改施⼯⽅案引起的⼯程量或费⽤增减；6、⼯程变更导致的⼯程施⼯措施费增减等。
⼆、依据标准合同⽂本需要办理签证的种类及对应的合同条款1．⼯期签证：11、12、13、142．质量签证：15条3．隐蔽、试运⾏签证：16、17、18条4．发包⼈（监理⼈）责任签证：8、24、25、26、27条5．合同价款的调整（包括停⽔、停电）签证：23、25条6．材料验收签证（包括质量、数量、规格、品牌）：27、28条7．变更签证：29、30、31条8．竣⼯（包括⼯程、资料验收、结算）签证：32、33、36条9．违约签证：35条10．不可抗⼒签证：39条11．现场不利条件签证：43条12．其它签证：包括补充条款、专利技术、特殊⼯艺、合同解除等。
三、办理⼯程签证的程序⼯程签证由承包⼈的项⽬经理根据相关变更事项向项⽬监理部提出。
同时提交“⼯程变更签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”，返⼯重做的应有现场实体照⽚。
(⼀)、建设⼯程合同⽰范⽂本专⽤条款对⼯程变更的规定：1、施⼯中发包⼈需对原⼯程设计变更，应提前14天以书⾯形式向承包⼈发出变更通知。
工程签证流程范文
工程签证流程范文工程签证是指在国外从事工程工作的签证。
对于许多工程师和技术人员来说，获得国外工程签证是实现他们职业发展的重要途径。
下面将详细介绍工程签证的流程。
1.确定目标国家和签证要求：首先，确定您希望前往的目标国家。
每个国家对于工程签证的要求存在差异，因此了解目标国家的签证政策和程序是非常重要的。
一般来说，您可能需要提供相关的教育和工作经历证明，并通过语言能力测试。
2.准备材料：准备申请所需的文件和材料。
这些文件可能包括以下内容：-有效的护照：确保您的护照在申请期间和签证期限内仍然有效。
-学历证明：如果申请需要学历认证，您可能需要向相关机构提交学位证书、成绩单等文件。
-工作经历证明：提供您的工作经历和雇主推荐信等文件，证明您的工作经验和技能。
-语言能力证明：如果申请要求提供语言成绩证明，您需要参加相应的考试，并获得合格的成绩。
-资金证明：一些国家要求您能够证明自己有足够的经济能力在该国生活和工作。
-健康证明：您可能需要在申请签证前进行健康检查，并提供相关证明文件。
3.开始申请：选择一个合适的签证申请途径，根据目标国家的要求填写申请表格。
您可以通过使馆、领事馆或在线递交申请。
确保填写表格时准确无误地提供所需信息，并准备好需要递交的所有文件。
4.缴纳费用：根据目标国家的要求，您可能需要缴纳签证申请费用。
费用可能因国家和签证类型的不同而异，请预先了解并准备好所需款项。
5.安排面试（如果需要）：在申请过程中，您可能需要进行面试。
这主要是为了进一步评估您的语言能力和专业知识。
6.等待审批结果：一旦您递交完整的申请并支付了费用，您需要耐心等待签证审批结果。
审批的时间会因目标国家的签证流程而有所不同，可能需要几个星期甚至几个月。
7.准备行前准备：如果您的签证申请获得批准，您将需要准备行前所需准备事项，包括购买机票、预订住宿、购买旅行保险、办理货币兑换等。
8.抵达目标国家：按计划出发前往目标国家。
您可能需要在抵达时向海关官员出示有效的签证和其他所需文件。
工程签证程序
工程签证程序工程签证程序是指在进行工程施工过程中，为确保工程质量和安全，按照相关法律法规和规范要求，进行签证的一系列程序。
下面将详细介绍工程签证程序的标准格式文本。
一、签证申请1. 签证申请人应填写《工程签证申请表》，并附上相关证明材料。
2. 签证申请表应包括工程基本信息、签证内容、签证原因、签证影响等详细信息。
3. 相关证明材料包括但不限于工程设计变更方案、工程变更影响评估报告、工程变更费用预算等。
二、签证审批1. 签证申请提交后，由工程管理部门进行审批。
2. 工程管理部门应根据签证申请表和相关证明材料，对签证内容进行审核。
3. 审核内容包括签证合理性、签证影响评估、签证费用预算等。
4. 若签证内容符合相关要求，工程管理部门应及时批准签证申请。
三、签证备案1. 签证申请获得批准后，工程管理部门应将签证内容进行备案。
2. 签证备案应包括签证编号、签证内容、签证费用、签证影响等详细信息。
3. 工程管理部门应将签证备案信息归档并进行管理，以备后续工程验收和维护。
四、签证执行1. 工程施工单位应按照签证内容进行施工。
2. 施工单位应制定相应的签证施工方案，并组织施工人员进行施工。
3. 施工单位应按照签证费用预算进行资金管理，确保签证费用的合理使用。
五、签证验收1. 工程竣工后，工程管理部门应对签证内容进行验收。
2. 验收内容包括签证施工质量、签证费用使用情况等。
3. 若签证内容符合相关要求，工程管理部门应予以验收通过。
六、签证管理1. 工程管理部门应建立健全的签证管理制度，规范签证程序和操作流程。
2. 工程管理部门应定期对签证情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。
3. 工程管理部门应加强对签证人员的培训，提高签证管理水平。
以上是工程签证程序的标准格式文本，内容仅供参考。
实际操作中，应根据具体情况进行调整和完善。
工程签证管理办法及流程
工程签证管理办法及流程现场签证管理规定一、签证的适用范围：1、施工单位依据建设单位的要求，从事合同范围之外的临时性工作。
2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于工程设计变更以及设计错误等造成施工单位的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列。
二、签证控制原则：1、实事求是原则：所有工程签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证工程签证的真实性。
2、事前审批原则：要求工程签证（除紧急工程签证）均需要事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。
3、完工确认原则：工程签证完工后，施工单位、监理单位、建设单位工程部、建设单位成本部在签证单上必须签字盖章确认，隐蔽工程必须在其覆盖之前完成签字确认。
4、统一标准格式原则：所有的现场签证单都必须使用规定的统一标准表格、统一的编号，连贯签证编码。
5、可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人应保存复印件。
6、时间限制原则：建设单位对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
三、签证流程及职责（一）施工前正常审批流程（详见流程图一）1、在现场出现需要进行签证的工作内容时，由施工单位根据相关事项在实施签证工作内容前7个工作日向项目的监理单位申报工程签证。
2、建设单位工程部经办人和监理单位负责审核签证的完整性，对该单签证的真实性负责，并在二个工作日内报建单位工程部经理审核。
3、建设单位工程部经理审核后应在二个工作日内报公司成本控制部核价。
4、建设单位成本控制部在七个工作日内完成核价的签证，按以下审核权限完成审批：签证金额在2000元以内由建设单位专业工程师审核确认；金额在5000元以内由建设单位工程部经理审核确认；核价在1万以内由公司工程副总审批，核价在一万（含一万元）以上必须由公司总经理审批。
工程签证方案
工程签证方案一、前言工程签证是在建筑工程施工过程中对工程设计方案、施工方案、工程变更、工程质量问题及施工组织等方面进行审核确认，以保证工程施工的合法性、合理性和安全性。
本方案是针对某建筑工程项目的工程签证方案，目的是为了保障工程质量和施工安全，使工程顺利实施并达到设计要求。
二、工程概况本工程项目位于某市中心商业区，占地面积10000平方米，总建筑面积达到5万平方米。
项目包括商业大楼、宾馆、停车场等多个建筑体，总投资额达到1亿元人民币。
项目设计采用先进的节能环保技术，是该地区的重点项目之一。
三、工程签证内容1.工程设计方案的签证工程设计方案是工程施工的基础，必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目设计方案采用了新型的结构设计和节能材料，需进行审核确认，以确保其符合国家相关标准和要求。
2.施工方案的签证施工方案是工程施工的指导文件，必须经过签证才能保证其可行性和安全性。
本工程项目的施工方案需要进行审核确认，以确保其施工过程中符合法规要求、安全可靠、效率高效。
3.工程变更的签证工程施工过程中，可能因为各种原因需要进行工程变更，但是变更必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目的工程变更需要进行审核确认，以确保变更方案符合法规要求、不影响工程整体结构和质量。
4.工程质量问题的签证工程施工过程中，可能出现各种工程质量问题，需要进行签证确认。
本工程项目需要对工程质量问题进行审核确认，以保证工程质量符合设计要求和国家标准。
5.施工组织的签证施工组织是工程施工的管理和指导文件，必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目的施工组织需要进行审核确认，以确保施工过程中安全可靠、效率高效。
四、工程签证流程1.工程设计方案的签证流程(1) 提交设计方案资料(2) 组织专家评审(3) 修订设计方案(4) 签发设计方案证明文件2.施工方案的签证流程(1) 提交施工方案资料(2) 组织专家评审(3) 修订施工方案(4) 签发施工方案证明文件3.工程变更的签证流程(1) 提交工程变更申请(2) 组织专家评审(3) 修订工程变更方案(4) 签发工程变更证明文件4.工程质量问题的签证流程(1) 提交工程质量问题报告(2) 组织专家评审(3) 修订工程质量问题解决方案(4) 签发工程质量问题解决证明文件5.施工组织的签证流程(1) 提交施工组织资料(2) 组织专家评审(3) 修订施工组织方案(4) 签发施工组织证明文件五、工程签证保障措施1.建立签证审核机构本工程项目将建立签证审核机构，包括签证审核小组和专家评审组。
工程签证流程签证内容及签证的技巧
工程签证流程签证内容及签证的技巧1.申请：首先，确定目标国家的工程签证类型和要求。
不同国家对工程签证的要求会有一定差异。
例如，加拿大的工程签证主要是围绕技术工人和经验丰富的工程师，而澳大利亚的工程签证主要是面向高度专业化的工程师。
2.准备材料：准备所需的文件和证明材料。
这通常包括学历证明、工作经验证明、职业评估机构认可证书、语言能力证明以及其他相关证明文件。
根据目标国家的具体要求，确保所有材料完整且准确。
3.递交申请：将所需材料递交给目标国家的移民局或签证机构。
根据不同国家的规定，可以在线提交申请或邮寄纸质申请。
确保按时递交申请，并保留好申请的副本以备参考。
4.面试：根据移民局的要求，可能需要参加面试。
面试内容可能包括工程知识、相关工作经验、语言能力等方面。
在面试前进行充分准备，以提高通过面试的机会。
5.审批：申请递交后，签证申请将进入审批阶段。
移民局或签证机构会对申请材料进行审核，并进行背景调查。
此阶段可能需要一定的等待时间，需要耐心等待审批结果。
6.签发签证：如果签证申请通过审批，签证机构将签发工程签证。
此时，需要按照签证机构的指示完成签证手续，包括支付签证费用、提供护照等。
确保按时提交所需的材料，以避免签证被取消。
签证的技巧：1.提前准备：工程签证可能需要准备的材料较多，建议提前准备，并确保所有文件完整和准确。
此外，了解签证申请时间和流程，以便提前计划。
2.获得专业资格：在申请工程签证前，建议获得相应的专业资格或认证。
通过获得认证，可以提高申请人在签证评估中的竞争力。
3.改进语言能力：语言能力在工程签证申请中非常重要。
建议提前开始学习和提高英语或目标国家的官方语言能力。
参加语言考试并获得合格的结果可以增加签证成功的机会。
5.提供可靠的工作经验：工作经验是工程签证申请中重要的参考因素之一、提供可靠的工作经验证明，例如就职证明、项目经验介绍等，能够增加签证申请的可信度。
6.遵守签证规定：一旦工程签证获得批准，务必遵守签证的规定和要求。
施工现场工程签证技巧(3篇)
第1篇施工现场工程签证是指在施工过程中，因各种原因导致工程量发生变化，需要调整合同价款和工期的一种管理手段。
施工现场工程签证的合理运用，对于确保工程质量和进度，降低工程造价，维护施工单位和业主双方的合法权益具有重要意义。
以下是一些施工现场工程签证的技巧：一、签证申请要及时施工现场发生变更时，施工单位应及时向业主或监理单位提出签证申请。
签证申请应包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等信息，以便业主或监理单位及时了解情况，并做出相应决策。
二、签证内容要详细签证内容应详细描述变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等，以便各方对变更情况有清晰的认识。
同时，签证内容应与实际情况相符，避免出现争议。
三、签证程序要规范施工现场工程签证的程序应遵循相关法规和合同约定。
一般情况下，签证程序包括：签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节。
施工单位应按照规定程序办理签证手续。
四、签证资料要齐全签证资料应包括签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节的相关文件。
这些资料应包括但不限于：变更原因说明、变更图纸、变更工程量清单、变更费用计算书等。
五、签证时间要合理施工现场工程签证的时间应尽量缩短，避免因签证延误工程进度。
施工单位应与业主或监理单位协商，确保签证办理的时效性。
六、签证费用要合理签证费用应根据实际情况合理计算，避免出现过高或过低的情况。
施工单位在签证费用计算时，应遵循相关定额和标准，确保签证费用的合理性。
七、签证变更要记录施工现场发生变更时，施工单位应将变更情况记录在施工日志中，以便后续查阅。
同时，施工单位应将变更情况及时通知业主或监理单位。
八、签证审核要严格签证审核是确保签证内容真实、合理的重要环节。
监理单位在审核签证时，应严格按照合同约定和相关规定进行，确保签证的合法性和合理性。
九、签证争议要妥善处理施工现场工程签证过程中，可能会出现争议。
施工单位应与业主或监理单位积极沟通，寻求解决方案。
在争议无法协商解决时，可依法申请仲裁或诉讼。
施工工程量签证流程(3篇)
第1篇一、签证申请1. 施工单位在施工过程中，如遇到合同约定之外需要变更的工程量，应立即向监理单位提出签证申请。
2. 签证申请应包括以下内容：（1）签证原因及内容：详细描述变更原因、工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（2）相关附件：如图纸、照片、监理旁站记录、合同约定等。
二、审核审批1. 监理单位对施工单位提交的签证申请进行审核，确认签证原因、内容、工程量等是否符合实际情况。
2. 监理单位将审核意见反馈给施工单位，如同意签证申请，则进行以下步骤；如不同意，则要求施工单位补充材料或重新申请。
三、现场确认1. 监理单位、施工单位、项目公司代表等相关人员共同到现场对签证内容进行确认。
2. 现场确认内容包括：（1）签证原因及内容；（2）工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（3）现场实际情况与签证内容的一致性。
四、签证单编制1. 施工单位根据现场确认情况，编制签证单。
2. 签证单应包括以下内容：（1）签证原因及内容；（2）工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（3）现场确认人员的签字；（4）施工单位、监理单位、项目公司代表的签字。
五、签证单审批1. 签证单经施工单位、监理单位、项目公司代表签字后，提交给项目公司工程部。
2. 项目公司工程部对签证单进行审批，确认签证原因、内容、工程量等是否符合实际情况。
3. 项目公司工程部将审批意见反馈给施工单位，如同意签证申请，则签证单生效；如不同意，则要求施工单位重新申请或补充材料。
六、签证单执行1. 施工单位根据签证单内容，组织施工人员进行施工。
2. 施工过程中，监理单位、项目公司代表等相关人员对施工过程进行监督，确保签证单内容得到有效执行。
3. 施工完成后，施工单位将签证单及相关材料报送项目公司工程部。
七、签证单结算1. 项目公司工程部对签证单及相关材料进行审核，确认签证原因、内容、工程量等。
2. 项目公司工程部将审核意见反馈给施工单位，如确认无误，则进行签证单结算。
工程施工签证技巧
工程施工签证是在建筑施工过程中，对合同之外发生的、又不能避免的费用进行记录和确认的一种重要文件。
它对于施工过程中的造价控制和结算具有重要作用。
那么，如何填写工程施工签证单呢？以下是一些技巧和建议。
首先，要明确签证的内容和范围。
签证的内容应包括工作内容、工程量、材料、人工、机械台班等，以及与原合同计价条款或协议计价方式的一致性。
在签证单中，应详细描述工作内容，明确工程量计算规则，注明材料规格和机械台班配合人工费用等。
其次，要注意签证的优先次序。
在填写签证单时，应优先考虑直接签总价，其次是单价，再次是工程量。
如果能直接签结果（包括直接签工程量的），最好不要签事实；能签文字说明的，最好不要附图。
此外，要准确描述工程量和材料。
签证的描述要求客观、准确，特别是隐蔽签证，要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况。
如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图。
对于施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸等信息。
另外，签证单的填写应尽量方便计价和结算。
如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定的计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。
签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。
在实际操作中，还有一些其他要点需要注意。
例如，要记录影像、照片等取证资料，以便在后续的造价审计和结算过程中提供依据。
此外，要明确基础现场换填及加固的原因，处理方法、处理范围（部位）、换填材料等信息。
总之，填写工程施工签证单需要仔细、准确、全面地描述工作内容、工程量和材料，注意签证的优先次序，尽量方便计价和结算。
同时，要客观、准确地描述签证内容，确保签证单的真实性和有效性。
这样才能在施工过程中做好造价控制和结算工作，为项目的顺利进行提供保障。
建筑工程签证管理办法流程及实施细则
建筑工程签证管理办法流程及实施细则一、引言建筑工程签证是指在建筑工程施工过程中，由于各种原因需要对工程合同进行调整、变更或补充的情况下，进行签证管理的一种制度。
它不仅能够合理调整工程合同内容，还能够确保施工进度和工程质量的控制，使工程能够按照合同要求顺利进行。
二、建筑工程签证管理办法1.签证的定义和范围：签证是指在建筑工程施工过程中发生调整、变更或补充工程合同内容的需求时，由施工单位提出，监理单位审核并报业主同意的一种管理制度。
签证范围包括设计变更、工序调整、施工条件变更、材料变更等。
2.签证的申请与审批：施工单位应在需要签证的情况下提出申请，包括详细说明变更的内容、原因、影响及费用等。
监理单位应对申请材料进行审核，并根据合同约定进行审批。
审批结果及时通知业主并记录签证变更内容。
3.签证费用的确定与支付：签证费用应根据变更的工程量和材料差价等因素进行合理的计算，并经监理单位审核后确定。
业主应按照约定支付签证费用，施工单位应及时提供相关材料和账目。
4.施工单位的责任与义务：施工单位应严格按照合同要求进行施工，合理管理材料和工人，确保工程质量和进度的控制。
同时，施工单位应积极配合监理单位进行签证管理工作，并按照要求提供签证所需的资料和信息。
5.监理单位的责任与义务：监理单位应对签证申请进行审核，并根据合同约定进行审批。
同时，监理单位应及时通知业主签证结果，并记录相关签证变更内容。
在施工中，监理单位应积极协调施工单位和业主之间的关系。
三、建筑工程签证管理流程1.施工单位申请签证施工单位在发生需要签证的情况下，向监理单位提出正式的签证申请，包括详细说明变更的内容、原因、影响及费用等。
2.监理单位审核和审批监理单位收到签证申请后，对申请材料进行审核，并根据合同约定进行审批。
审批结果及时通知业主并记录签证变更内容。
3.签证费用确定与支付监理单位根据变更的工程量和材料差价等因素进行合理的计算，并经审核后确定签证费用。
工程现场签证流程
工程现场签证流程工程现场签证是指在施工过程中，由于设计变更、施工调整或其他原因导致需要对原有施工图纸、工程方案等进行修改的情况下，需要进行签证手续的流程。
签证的目的是为了保证施工过程中的安全性、合规性和质量，同时也是对工程变更进行合理管理的重要环节。
下面将详细介绍工程现场签证的流程。
1. 提出签证申请。
当发现需要对原有施工图纸、工程方案等进行修改时，施工单位需要及时提出签证申请。
申请材料包括变更原因、变更内容、变更影响分析、变更后的图纸、方案等相关资料。
申请材料需要详细描述变更的必要性和合理性，以及对原工程的影响分析，为后续的审批提供充分的依据。
2. 签证评审。
施工单位提出签证申请后，相关部门将对申请材料进行评审。
评审内容主要包括变更的合理性、安全性、对原工程的影响分析等。
评审过程中，可能需要组织专家进行现场勘察、技术论证等工作，以确保签证的合理性和安全性。
3. 签证审批。
经过评审通过后，签证申请将提交至相关主管部门进行审批。
审批过程中，主管部门将对签证申请进行综合评估，包括法律法规的合规性、工程质量的保障、安全生产的要求等。
审批通过后，将颁发签证文件，施工单位可按照签证文件要求进行相应的变更施工。
4. 变更施工。
获得签证文件后，施工单位需要按照签证文件的要求对原有施工图纸、工程方案等进行修改，同时组织施工人员进行相应的变更施工。
在变更施工的过程中，需要严格按照签证文件的要求进行操作，确保变更施工的安全性和质量。
5. 签证备案。
变更施工完成后，施工单位需要将签证文件、变更后的施工图纸、工程方案等相关资料进行备案。
备案内容主要包括签证文件的执行情况、变更后的施工图纸、工程方案等资料的归档管理。
签证备案是对签证工作的总结和归档，也是对变更施工的管理和监督。
总结。
工程现场签证是施工过程中的重要环节，对保障工程质量、安全生产具有重要意义。
施工单位在进行签证申请时，需要充分论证变更的合理性和必要性，同时严格按照签证文件的要求进行变更施工，确保施工过程的安全性和质量。
工程建设项目施工签证(3篇)
第1篇一、项目背景在我国，工程建设项目施工签证是指在工程实施过程中，由于设计变更、材料代用、施工条件变化等原因，需要对原合同内容进行修改或补充的书面证明。
施工签证是工程项目管理的重要组成部分，对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
二、施工签证的种类1. 设计变更签证：因设计原因导致原设计方案需调整的签证。
2. 材料代用签证：因材料价格波动、供应困难等原因，需在保证工程质量和安全的前提下，对原设计方案中的材料进行代用的签证。
3. 施工条件变化签证：因施工过程中遇到不可预见因素，如地质条件变化、施工环境变化等，需要对原施工方案进行调整的签证。
4. 工程量签证：因施工过程中实际完成的工程量与原合同约定量不符，需对工程量进行调整的签证。
5. 其他签证：除上述种类外，根据工程实际情况，可能还会出现其他类型的施工签证。
三、施工签证的办理流程1. 施工单位根据实际情况提出施工签证申请，并附上相关证明材料。
2. 施工单位将施工签证申请提交给监理单位进行审核。
3. 监理单位对施工签证申请进行审核，确认其合理性、合规性后，签署意见。
4. 施工单位将经监理单位审核通过的施工签证申请提交给建设单位。
5. 建设单位对施工签证申请进行审批，确认其必要性后，签署意见。
6. 施工单位根据审批通过的施工签证，对原合同内容进行修改或补充。
四、施工签证的管理要点1. 施工单位应严格按照合同约定进行施工，尽量避免施工签证的发生。
2. 施工单位在提出施工签证申请时，应提供充分的证明材料，确保签证的合理性和合规性。
3. 监理单位应加强对施工签证的审核力度，确保签证的真实性和有效性。
4. 建设单位应认真审查施工签证申请，确保签证的必要性。
5. 施工单位应按照审批通过的施工签证，及时调整合同内容，确保工程顺利进行。
五、结语施工签证是工程项目管理中的重要环节，对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
欢迎共阅现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：4、对设计缺乏有效约束。
有的图纸设计不够详细，做法说明也不够全面，设计过于粗糙，设计环节经济控制要求不够，没有进行多方案论证。
由于设计管理力度不够，存在大量先施工、后出工程联系单现象，资料中反映出设计人员仅作签名，并无相关意见，因此给签证工作带来很大麻烦。
5、施工方为了自身施工方便或其它原因考虑，任意修改原先已经监理工程师和业主现场代表批准确认的施工方案，签证人员对由此增加的人工、材料、和机械台班等也进行了签认。
另外，同一工程内容存在重复签证、交叉签证，此类签证尤其在土方挖运、障碍清除、工程拆迁等工程中较为常见。
6、现场签证日期与实际不符。
有关人工、材料、机械台班价格及有关政策性调整都有严格的时间规定，有些承包商任意调整签证时间，以求尽可能多得超额利润。
7、虚假签证。
如某房建项目前期施工过程中由于业主资金原因，建设方决定取消地下室某些区域的建设，业主及监理已向施工方口头打招呼暂缓地下室某部分的施工，待设计变更后再行施工，但事后施工以设计变更的日期拖后为由，说此部分已按原图施工完毕，要求对此部分进行签证。
若现场管理人员不具备一定的职业道德，势必造成业主利益的损失。
三、如何对施工现场签证把关要明确。
4、现场签证一定要及时，不得拖延到结算时才补签。
对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。
（二）技术措施。
技术措施是多方面的，主要是重视抓好以下几个环节：1、现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。
清单中已有的项目且工程量没有增加或减少的不予签证，发生的措施费用是在承包商应考虑的范围内不予签证，发生的项目风险属于承包商应考虑的范围内不予签证。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
工程签证流程、签证内容及签证的技巧随着城市化进程的不断加快，工程建设的投资越来越大，施工管理变得至关重要。
其中，签证管理是工程管理中比较重要的一项。
本文将就工程签证的流程、签证内容及签证的技巧进行详细介绍。
工程签证流程签证开展前的准备工作在开展签证管理之前，首先要确定工程项目的详细情况，包括工程建设的范围、管理组织机构以及质量、安全等要求。
此外，根据工程情况确定签证实施的具体过程及人员配备。
签证的发起在工程建设过程中，当出现了需要签证的情况时，签证申请人需要向工程管理部门提出签证申请。
签证申请表格需要明确说明签证的理由、内容和必要性。
签证申请完成后，需要由签证申请人递交给签证审核部门，等待审核。
签证的审核签证审核部门会审核签证申请材料，包括签证申请表格、工程项目的相关文件、建设计划、工程施工图等。
审核部门会根据签证要求以及工程项目的实际情况，对签证进行核实、筛选、组织和安排。
审核人员还要对签证实施的过程做出详细的计划。
签证的实施签证实施过程中，需要按照规定的程序进行，同时应注意安全、质量等问题。
在实施过程中，签证执行人要准确理解签证内容，严格按照签证规定完成签证工作。
如果遇到影响签证的因素或问题，应及时汇报签证审核部门，以便该部门采取相应措施及时解决。
签证的验收签证完成后，需要对签证工程进行验收。
验收人员需要对签证工程的质量、文明施工、安全生产和环境保护等方面进行全面检查，确定是否符合验收标准。
如果签证工程符合验收标准，验收人员会颁发相应的证书。
签证内容工程签证主要内容如下：工程项目的变化情况当工程项目从原来的建设计划中发生变化时，需要进行签证管理。
工程项目的增减工程项目的增减对工程的管理、施工、质量等方面都有一定的影响，需要进行签证管理。
工程项目的质量和安全工程项目的质量和安全在整个工程建设中起到至关重要的作用，需要进行签证管理。
工程项目的时限工程项目的时限是工程项目能否按计划进展的重要保障，需要进行签证管理。
工程签证的流程及注意事项
一、工程签证的流程1. 现场实物确认：首先需要对施工现场的实物进行确认，包括施工内容、材料、设备等。
这一步骤是为了确保签证内容与实际情况相符，避免出现误差。
2. 填写签证申请表：在确认现场实物后，需要填写工程签证申请表。
申请表应包括以下内容：签证原因、签证内容、工程量、单价、总价等。
填写申请表时，应确保内容真实、准确、完整。
3. 报送审批：将填好的签证申请表报送至相关部门进行审批。
在报送前，应确保申请表内容齐全、符合规范。
审批部门可能会对申请表进行核对、审查，确保其符合要求。
4. 跟踪审批过程：在报送审批后，应及时跟踪审批过程，了解审批进度。
如有需要，可以与审批部门沟通，补充相关资料或说明情况。
5. 取回签证单：当审批通过后，可以取回签证单。
签证单应包括以下内容：签证原因、签证内容、工程量、单价、总价、审批意见等。
确保签证单内容与实际情况一致，并妥善保存。
6. 现场实施：最后，根据签证单的内容进行现场实施。
施工过程中，应确保施工质量和安全。
同时，对施工内容进行记录，以便日后核对和结算。
1. 及时办理：工程签证应当及时办理，避免因拖延导致无法追溯或核实。
在施工过程中，如发现需要办理签证的情况，应及时与相关部门沟通并报送申请。
2. 真实准确：填写签证申请表时，应确保内容真实准确。
如有虚假或夸大其词的情况，将会影响签证的审批和日后的结算。
同时，对于施工内容和现场实物的描述，应尽可能详细、具体。
3. 依据充分：在填写签证申请表时，应提供充分的依据。
这些依据可以包括施工图纸、合同条款、现场照片等。
这些资料可以帮助审批部门更好地理解签证原因和内容，提高审批效率。
4. 完整规范：申请表应填写完整规范，严格按照要求填写各项内容。
如有漏填或填写不规范的情况，可能会导致审批部门无法准确理解申请内容，影响审批进度和通过率。
5. 沟通顺畅：在办理工程签证的过程中，应保持与相关部门和审批部门的良好沟通。
如有疑问或需要补充资料的情况，应及时与相关部门沟通解决。
工程签证技巧
工程签证技巧工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 (注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反应者居多)一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：a、零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
b、零星工程。
c、临时设施增补项目。
d、隐蔽工程签证。
e、窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
f、议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
g）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题工程签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于工程市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、施工单位依据合同、工程量清单、图纸、判断工程签证的范围，进行规范的现场签证。
监理现场工程签证单签字指南修订稿
监理现场工程签证单签
字指南
WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
监理现场工程签证单签字指南
施工单位先上报现场签证单，监理单位现场进行确认，如果工程量属实，就签：上报工程量等情况属实，具体费用请甲方核定。
按这句话签字就没什么问题，
一般情况下施工单位上报的现场签证单工程量部分存在不属实现象，有比较大出入，那这个专业监理工程师就要注意自己手中的笔了，要公正、公平。
监理签字后上报甲方签字，最后工程竣工后审计审核。
有的审计过程，比如说5000元以下的签证单直接去掉了，那就要把多个签证单写再一起。
(完整版)如何做工程签证
如何做工程签证工程签证程序工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。
一、工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工承包单位、设计单位、业主等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。
二、所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。
特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。
三、由于各种原因引起设计变更造成的工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。
四、设计变更一般经由项目管理组通知设计单位，设计单位出具合符规范的变更通知单由项目负责人发至相关单位，方可付诸实施。
重大变更经报主管处领导阅批后进行。
五、现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会讨论研究后由项目负责人签具原始凭证，监理、审价及相关管理人员任何项目管理人员（包括处长在内）未经签证程序签署的签证均为无效签证。
所发生的工程签证应及时处理，一般不得超过7天。
六、所有工程的设计变更由项目负责人分发到以下单位和人员：设计单位、施工承包单位，监理单位、审价单位、主管处领导、处资料室、预决算员和各专业现场施工管理负责人。
七、各专业工种的设计变更应加强相互联系，避免信息不通造成新的变更和费用增加浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程签证流程签证内容及签证的技巧Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现在签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
工程签证目前存在的问题：凡是从事过工程造价及施工管理的工程师都有这样的体会，现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
我们接触的工程签证，或多或少存在问题，产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的。
3、把好现场签证关是施工单位的一项重要工作。
作为一名工程造价和施工管理人员，应做好以下几个方面的工作：1)、熟悉合同，把熟悉合同作为工程造价和施工管理工作的第一步，应特别注意合同的条款。
因为在很多合同中，业主会根据自身的条件和要求约定一些特殊条款，我们就应该熟悉合同，和广物的有关规定，央视利导做好工作。
2)、及时处理，一方面由于工程建设自身的特点，很多工序会被下一道工序覆盖，如基础土方工程，还有一些在施工过程中拆除，如临时设施。
另一方面参加建设的各方人员都有可能变动。
因此，现场签证应做到一事一签，一次一签，及时处理，并填签证费用审核表，计算费用，上报业主，和业主多沟通，当好领导的参谋。
综上所述，要把好现场签证关，就应当在工作中坚持‘守法、诚信、公正、科学’的原则，认真细致的处理每一份签证，维护施工单位的正当利益，达到管理与利润同步的目的。
二、施工现场签证存在的主要问题1、工程施工合同中对工程签证方面的内容没有明确或虽明确了但具体操作规定没有细化，造成施工过程中签证的依据不足，签证的范围和标准不能准确把握。
2、现场工程量计价签证人员对造价管理控制意识淡漠。
现场管理人员不重视签证，缺乏造价控制意识，特别是有的国有资金投资的项目，有的现场管理人员抵不住施工方的利益诱惑，对签证工作不负责任也不认真，未经核实就随意签证，从而导致因签证内容与实际不符而造成不必要的损失。
例如，在某工程的一条临时道路的签证内容：路面宽度7米，路面长度108米，手摆石0.4米，碎石分层压实0.4米，泥沙石分层压实0.15米。
经现场查看实际的工作内容为：路面宽度5米，路面长度90米，无手摆石，碎石分层压实0.2米，泥沙石分层压实0.1米，签证与实际工作内容出入很大，这样的签证势必为业主造成经济损失，造成国有建设资金投资的损失。
3、现场签证人员对定额费用组成缺乏了解。
现场签证人员不了解定额费用组成，对定额中的各项费用组成概念不清，有些签证将现场施工围墙、施工用房，投标中应由施工方考虑的措施费用等内容也给予签证。
4、对设计缺乏有效约束。
有的图纸设计不够详细，做法说明也不够全面，设计过于粗糙，设计环节经济控制要求不够，没有进行多方案论证。
由于设计管理力度不够，存在大量先施工、后出工程联系单现象，资料中反映出设计人员仅作签名，并无相关意见，因此给签证工作带来很大麻烦。
5、施工方为了自身施工方便或其它原因考虑，任意修改原先已经监理工程师和业主现场代表批准确认的施工方案，签证人员对由此增加的人工、材料、和机械台班等也进行了签认。
另外，同一工程内容存在重复签证、交叉签证，此类签证尤其在土方挖运、障碍清除、工程拆迁等工程中较为常见。
6、现场签证日期与实际不符。
有关人工、材料、机械台班价格及有关政策性调整都有严格的时间规定，有些承包商任意调整签证时间，以求尽可能多得超额利润。
7、虚假签证。
如某房建项目前期施工过程中由于业主资金原因，建设方决定取消地下室某些区域的建设，业主及监理已向施工方口头打招呼暂缓地下室某部分的施工，待设计变更后再行施工，但事后施工以设计变更的日期拖后为由，说此部分已按原图施工完毕，要求对此部分进行签证。
若现场管理人员不具备一定的职业道德，势必造成业主利益的损失。
三、如何对施工现场签证把关综上所述，导致现场签证出现漏洞，既有人为因素，也有客观因素的影响。
签证工作是一项政策性、技术性、经济性很强的工作，各方应委派具有相应专业知识的人员进行管理。
笔者长期从事工程项目管理及结算审核工作，从中体会到要把现场签证工作合理地控制好，必须增强现场签证的控制意识，提高现场签证人员的业务素质，加强职业道德教育，建立自律惩戒措施，对在施工中乱签证，造成结算审计漏洞较大的人员，在下一步的人员聘用中要重点考查，建立工作不诚信记录。
此外，根据项目特点，对签证人员应有针对性地进行业务培训，使之掌握一些基本造价知识，做到既熟悉现场实际情况，又熟悉有关规定，能充分掌握一定的信息数据并进行分析和处理，把好签证内容关。
对于较重要的项目，应由造价工程师跟踪审计，从立项、签订合同、现场管理、工程款支付、工程预结算、财务决算等全过程造价管理，以使工程造价在建设过程中得到有效控制。
施工阶段对现场签证应采取一些必要的控制措施——组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
（一）组织措施。
建立机构，制定制度和运行机制，明确监督和控制人员的任务和职责，不断完善项目管理组织保证体系。
业主项目管理班子应对项目投资控制进行跟踪管理。
要达到有效控制，必须不断提高签证人员的业务素质。
在应用组织措施时，应处理好以下几点：1、现场签证必须要有各方主体（业主、监理、施工等）代表签字，同时签证单由几方建设主体各保留一份，结算时由业主亲自交给审计单位，签证单应连续编号，防止施工单位将变更减少（即对自己不利的内容）的签证单独处理，不送给审计单位；2、凡定额及有关文件中已有规定的项目，不应再另行签证；3、现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、日期、结算方式、结算单价等要明确。
4、现场签证一定要及时，不得拖延到结算时才补签。
对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。
（二）技术措施。
技术措施是多方面的，主要是重视抓好以下几个环节：1、现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。
清单中已有的项目且工程量没有增加或减少的不予签证，发生的措施费用是在承包商应考虑的范围内不予签证，发生的项目风险属于承包商应考虑的范围内不予签证。
2、隐蔽工程环节。
在实施施工组织设计和施工方案投资控制过程中，尤其要把好隐蔽工程量签认关。
隐蔽工程签证是指施工完以后即将被覆盖的工程部分签证。
此类签证资料一旦缺少将难以完成结算。
因此，应特别注意搞好以下几方面的记录：①基坑换土、材质、深度、宽度记录；②孔桩填芯深度；③基槽开挖验槽记录等，签证必须真实和及时，不能事后补签。
（三）经济措施。
工程施工期间，由于场地变化、业主要求、、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证。
主要包括业主违约，非承包商原因引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。
因其涉及面广，项目繁多复杂，需要切实把握好有关定额、文件规定，尤其要严格控制签证范围和内容。
1、工期延误赔偿的相关签证。
按索赔程序原则审核索赔的成立条件，分清责任，认可合理索赔，监理签证、业主审定。
2、材料单价的签证是影响工程造价的重要因素之一。
在办理材料单价签证时，应注意弄清哪些材料需要办理签证以及如何办好；对于所签证的材料单价是否包括材料采购保管费、运输费的应注明，避免结算时重复结算，对于需要办理签证的材料单价，最好双方一起作市场调查，如实签明材料名称、规格、厂家、单价、时间等。
（四）合同措施。
合同措施着重抓好以下几点：1、加强合同签订时的管理，若招标文件中对合同主要条款，特别是工程结算方式或价格调整方式描述不够清楚的地方，建议尽可能在合同中明确如下内容：①工程遗漏项目的补充原则；②工程量调整的原则和计算方法；③材料价格调整的原则和方法；④工程保险、履约担保等风险防范的内容；⑤综合单价调整的原则和计价方法；⑥措施费用调整的原则和范围；⑦工期变化对综合单价影响的调整原则等；2、遇有设计变更或施工图有错误，如承包商已经开工、下料或购料时，此类签证只需签变更项目或修正项目，原图纸不变的不要重复签证；已下料或购料的，要签写清楚材料名称、、规格、型号、数量、变更日期、运输情况、到场情况、有无回收或代用情况等。
3、停工损失。
由非承包商责任造成的停电、停水超过规定的时间范围，造成的窝工、材料租赁、机械租赁等停工的损失；对于由于业资金不到位，致使长时间停工造成的损失，双方应按合同规定的时内以书面形式签证停工的起止日期，现场实际停工工日数与工日单价，现场停工机械的型号、数量、规格、单价等，并列出明细表；对于定额没有规定，如何界定和补偿，应根据不同的工程实际情况或参考相同类定额和有关规定来作总之，对现场签证把关看似简单，其实并不容易，整个控制过程是甲、乙双方的一个博奕过程，作为现场签证人员要加强自律意识，对施工过程中涉及合同价之外的责任事件作出符合客观实际的签认证明，确保施工承包商的既有利益，也不损害投资建设项目业主的利益。
工程签证的技巧工程签证在工程施工管理中很重要，特别是低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更、合同中没有约定、合同约定前后矛盾、对方违约等情况，需要及时办理费用签证、工期签证或者费用+工期签证。