安全文明施工费三方监管协议
施工现场监管合同
施工现场监管合同甲方（委托方）：___________ （以下简称“甲方”）乙方（受托方）：___________ （以下简称“乙方”）鉴于甲方需对__________项目（以下简称“本项目”）进行有效的施工现场监管，特此与乙方签订本施工现场监管服务合同。
一、服务内容与范围1. 乙方将按照国家和地方有关施工管理规定及标准，对本项目的施工现场进行全面、系统的监督管理，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、环境保护等方面。
2. 乙方应确保施工单位严格遵守设计图纸要求、施工规范以及相关法律法规，并定期向甲方报告监管情况和提供专业建议。
二、双方权利与义务1. 甲方有权随时了解施工现场的实际情况，要求乙方提供相关报告和记录，同时应为乙方开展工作提供必要的协助和支持。
2. 乙方有义务根据监管结果及时提出整改意见并督促施工单位执行，对于发现的重大问题或隐患，须立即通知甲方并提出解决方案。
3. 乙方应配备具有相应资质的专业人员负责施工现场的日常监管工作，并确保监管活动的公正公平和专业严谨。
三、服务期限与费用1. 本合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止，如需延长，经双方协商一致后可续签补充协议。
2. 甲方应按约定时间支付乙方的服务费用，具体金额及付款方式见附件。
四、违约责任任何一方违反本合同条款均视为违约。
违约方应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的直接经济损失。
五、争议解决在合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交____地人民法院诉讼解决。
六、其他本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人/授权代表签字：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表签字：日期：____年__月__日。
总包与业主直接分包单位安全管理三方安全协议书
安全生产管理协议书总包方：业主指定承包方（以下简称：承包方）：为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规、部门规章和当地关于建筑工程安全管理的有关规定，双方就业主直接发包工程安全生产达成如下协议：一、工程名称、地址及业主直接发包内容：工程名称：工程地址：业主直接发包内容：二、总包方、承包方责任1、承包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作最新规程。
必须遵守六大各项安全纪律。
遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。
总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。
接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2、承包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书，等复印件加盖公章报送总包方，经核实无误后方可进场。
3、承包单位进场前必须对员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单、安全教育等汇总成书面资料由承包单位加盖公章后报送总包单位。
4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重,不按期整改的，总包方有权停止承包方作业，由此产生的一切后果由承包方自行承担。
5、承包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按现行国家各项最新规范和要求去做，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标,检测合格方可进场使用。
6、由总包方提供给承包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收。
安全文明措施费监管协议书
安全文明措施费监管协议书甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“项目”）进行合作，为确保项目施工期间的安全生产与文明施工，根据国家有关法律法规及标准规范，经双方协商一致，特订立本监管协议书：一、安全文明措施费的设立与管理1. 甲方应按照国家相关规定设立安全文明措施费，并按合同约定及时足额支付给乙方。
2. 乙方应设立专项账户，对安全文明措施费进行专款专用，不得挪作他用。
3. 乙方应制定详细的安全文明措施费用使用计划，并报甲方备案。
二、安全文明措施费的使用范围1. 乙方应将安全文明措施费用于购买安全防护设备、消防设施、环境保护设施等安全生产必需品。
2. 乙方应将部分安全文明措施费用于开展安全生产培训、演练等提升施工人员安全素质的活动。
3. 乙方应将部分安全文明措施费用于改善施工现场环境，确保施工现场整洁有序。
三、安全文明措施费的监督与审计1. 甲方有权对乙方使用安全文明措施费的情况进行监督检查，并要求乙方提供相应凭证。
2. 甲方可委托第三方机构对乙方使用安全文明措施费的情况进行审计。
3. 如发现乙方未按规定使用安全文明措施费或存在挪用、浪费等情况，甲方有权要求乙方整改，并可依法追究其责任。
四、违约责任1. 如乙方未按照本协议约定使用安全文明措施费，甲方有权要求乙方按照实际损失赔偿。
2. 如因乙方未合理使用安全文明措施费导致安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
施工合同监管三方协议模板
施工合同监管三方协议模板甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：施工单位（以下简称乙方）丙方：监理单位（以下简称丙方）为规范施工过程中的管理和监督，保障工程质量和工期，特制订本协议，三方协商一致，达成如下协议：第一条合同内容1.1 甲方自愿选择乙方承担本施工合同工程的施工任务。
1.2 乙方承诺按照合同约定的技术、质量、工期完成工程，并承担由此引起的风险和责任。
1.3 丙方作为独立的监理单位，负责对工程质量、进度、成本等方面进行监督和检查，并向甲方提供监督报告。
第二条工程监理2.1 丙方应派遣专业人员对工程施工过程进行全程监督，包括施工计划审核、工程进度跟踪、施工质量检查等。
2.2 丙方应及时向甲方报告工程的监管情况，包括工程质量、进度、成本等情况，并提出建议和意见。
2.3 甲方应按照丙方的监督报告进行处理，如发现问题应及时协调解决，确保工程的顺利进行。
第三条工程质量3.1 乙方应按照合同约定的标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
3.2 丙方应对施工过程中的关键节点进行抽样检测，确保工程符合设计要求。
3.3 如发现工程质量不符合要求，乙方应及时整改，并确保整改措施的有效性。
第四条工程进度4.1 乙方应按照施工图纸和合同要求制定合理的施工计划，确保工程按时完成。
4.2 丙方应对施工进度进行跟踪和监督，如发现工程进度超期，应及时提出整改意见。
4.3 乙方应配合丙方的监督工作，确保工程按时完成。
第五条工程成本5.1 乙方应按照合同约定的工程投资额进行施工，如需变更工程规模或材料规格，应提前征得甲方和丙方的书面同意。
5.2 丙方应对工程成本进行监督，如发现变更超标或超额支出，应及时提出处理意见。
5.3 乙方应保证工程成本的合理性，确保不发生财务风险。
第六条风险和责任6.1 乙方承担工程施工过程中的技术、质量、安全等风险和责任。
6.2 如发生工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任，丙方应协助调查处理。
工程合同委托第三方监管模板
工程合同委托第三方监管模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程项目第三方监管事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称： ____________________1.2 工程地点： ____________________1.3 工程规模： ____________________1.4 工程内容： ____________________二、委托内容2.1 甲方委托乙方对工程项目的施工过程进行全面监管，包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工等方面。
2.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的监管计划和措施，确保工程项目的顺利进行。
2.3 乙方应定期向甲方报告工程项目的监管情况，对项目存在的问题提出整改建议。
2.4 乙方应协助甲方与施工方、设计方、监理方等各方进行沟通和协调，确保项目顺利推进。
三、委托期限3.1 本合同的有效期限为____年，自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方的委托费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供合法、合规的发票。
4.3 甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方委托费用。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 如乙方未按照约定完成监管工作，甲方有权扣除相应的委托费用。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第三方安全施工协议书（精选5篇）
第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书第三方安全施工协议书（精选5篇）在生活中，协议书使用的频率越来越高，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗？以下是小编帮大家整理的第三方安全施工协议书范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
第三方安全施工协议书1甲方：________乙方：________为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程范围：甲方委托乙方对____________3、工程地点：________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。
老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。
若有违反，全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。
(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
安全文明施工费用合同
安全文明施工费用合同第一篇范文：合同编号：__________合同履行地：中华人民共和国___________省/市/自治区甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安全文明施工费用管理的事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 乙方作为承包方，承担本项目的施工安全文明费用管理工作。
1.2 乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，负责本项目的安全文明施工费用的筹集、使用、监督和管理工作。
1.3 乙方应确保本项目的安全文明施工费用专款专用，严格按照国家规定的范围和标准使用。
二、合同金额2.1 本项目的安全文明施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内，将安全文明施工费用一次性足额缴纳至甲方指定的账户。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 在合同有效期内，乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规的要求，开展安全文明施工费用管理工作。
3.3 合同期满后，乙方应将安全文明施工费用的使用情况向甲方进行审计和评估，审计和评估合格的，甲方应支付乙方合同约定的服务费用。
四、合同的变更和解除4.1 合同变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容，继续履行合同义务。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同履行地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2023年施工安全第三方责任协议书(精选6篇)
2023年施工安全第三方责任协议书（精选6篇）施工安全第三方责任协议书1甲方：乙方：为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（jtj076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
建筑工程安全防护文明施工措施费三方监管协议书
建筑工程安全防护文明施工措施费三方监管协议书协议方信息甲方（发包方）：________________联系人：________________ 。
联系电话：________________ 。
乙方（承包方）：________________ 。
联系人：________________ 。
联系电话：________________ 。
丙方（监管方）：________________ 。
联系人：________________ 。
联系电话：________________ 。
协议书正文在这个阳光明媚的日子里，大家聚在一起，真是一个好时机。
我们，作为建筑工程的参与者，既要确保工程的顺利进行，又要保障大家的安全与文明施工。
为了实现这一美好的目标，咱们三方决定坐下来，签个协议，聊聊如何共同监管、相互配合。
一、协议的目的这个协议的主要目的是为了明确各方在建筑工程中的责任和义务。
你知道，建筑工地就像是一个大家庭，各司其职、齐心协力，才能让这座大楼拔地而起，而不是什么“倒下的奇迹”。
咱们要确保施工安全，维护工地秩序，保证工人和周围居民的安全。
二、安全防护措施甲方、乙方、丙方在这里一致同意，安全防护措施是重中之重，简直就像是建筑工程的“保护神”。
为了保障大家的安全，咱们承诺采取以下措施：1. 安全防护设施：乙方负责在施工现场设置足够的安全防护设施，比如安全网、护栏等。
这样，工人们在高处作业时，就不怕掉下来啦，安全第一嘛。
2. 安全培训：甲方和丙方将定期组织安全培训，让每位工人都能掌握基本的安全知识。
就像开车前要学驾照，施工前也得“上课”。
3. 应急预案：为了应对突发情况，咱们还会制定详细的应急预案，确保每个工人都知道在发生意外时该怎么办。
比如，如果有意外情况发生，工人们得懂得第一时间逃生。
三、文明施工文明施工不仅是为了展现我们的专业，更是为了让周围的邻居们感受到我们的诚意。
咱们可不想因为噪音、扬尘等问题，被投诉得像个小学生一样。
建筑工程施工安全监督协议
建筑工程施工安全监督协议建筑工程施工安全是保障施工人员生命财产安全、确保施工项目顺利进行的重要内容。
为了加强建筑工程施工安全监督工作，确保施工过程中的安全风险能够得到控制和应对，施工单位与监理单位之间需要达成一份具有约束力的《建筑工程施工安全监督协议》。
本协议的目的是确保施工过程中的安全监督工作能够得到规范执行，最大程度地减少施工安全事故的发生。
一、监督责任双方共同承担监督责任，确保施工过程中安全规范执行。
施工单位应严格按照国家安全标准和法律法规要求，建立和完善安全管理体系，合理安排工艺流程，并保证施工人员具备安全技能。
监理单位应对施工单位的安全管理进行监督，及时发现和纠正不符合安全规范的行为。
二、安全培训施工单位应组织安全培训，确保施工人员了解施工现场的安全规定、操作规程和应急措施。
监理单位有权要求施工单位提供安全培训的记录，并参与相关安全培训活动。
三、安全现场管理施工单位应建立健全安全管理机构，配备专职安全人员。
施工现场应按照规范要求设置安全警示标识，确保施工人员能够清晰了解各个施工区域的安全风险及相应防护措施。
四、安全检查监理单位拥有对施工现场进行安全检查的权力，并有权要求施工单位配合检查工作。
施工单位应积极配合检查，及时整改存在的安全隐患。
五、应急预案施工单位应制定合理可行的安全应急预案，明确各类事故的应急处理措施，并确保施工人员掌握应急技能。
监理单位应对施工单位的应急预案进行审核，并随时准备应对突发安全事故。
六、安全记录施工单位和监理单位应共同保管好安全管理记录，包括安全教育培训记录、安全检查记录、事故处理记录等。
如出现安全事故，双方应立即启动事故调查程序，分析事故原因，并采取有效措施防止类似事故再次发生。
七、资金保障为了保证施工单位有效履行安全管理职责，监理单位应按照约定向施工单位提供必要的资金支持，用于购买必要的安全设备、培训费用等。
八、违约责任如任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，违约方应负责补偿相应损失，并承担违约责任。
工地三方安全责任协议书
工地三方安全责任协议书甲方（建设方）：___________乙方（施工方）：___________丙方（监理方）：___________鉴于甲方委托乙方进行工程项目的建设，并由丙方进行工程监理，为确保工程建设过程中的安全生产，经三方协商一致，特订立本安全责任协议书。
一、甲方职责：1. 提供必要的安全生产条件和资料，确保设计文件符合安全生产的要求。
2. 负责协调解决施工现场的外部关系，保障施工不受外界因素干扰。
3. 对乙方和丙方的安全生产工作进行监督检查，发现问题及时提出并要求整改。
二、乙方职责：1. 严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。
2. 对工人进行安全教育培训，确保每位工人都了解并掌握相应的安全知识。
3. 配备必要的安全防护设施和消防器材，定期检查维护，确保其完好有效。
4. 发现安全隐患及时整改，发生事故立即报告甲方和丙方，并采取措施防止事故扩大。
三、丙方职责：1. 监督乙方执行国家安全生产法律、法规和工程建设强制性标准。
2. 参与乙方的安全技术交底，审查乙方的安全技术措施和专项施工方案。
3. 对施工现场进行定期的安全检查，发现隐患及时指出并督促整改。
4. 参与事故的调查处理，提出预防措施，防止类似事故再次发生。
四、违约责任：如任何一方未能履行本协议规定的安全责任，导致安全事故的发生，应当承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他约定：1. 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，三方应友好协商解决。
3. 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日丙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
安全与文明施工协议书模板
安全与文明施工协议书模板甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲方委托乙方进行_________工程的施工任务，双方本着平等、自愿的原则，就工程施工期间的安全与文明施工事项达成如下协议：一、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产标准和操作规程，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工人员进行安全教育和技能培训。
3. 乙方应确保施工现场的安全设施齐全有效，定期进行检查维护，及时消除安全隐患。
二、文明施工要求1. 乙方应制定文明施工措施，保持施工现场整洁有序，减少对周边环境的影响。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，避免噪音、扬尘等污染扰民现象。
3. 乙方应妥善处理施工废弃物，不得随意倾倒或焚烧，确保施工现场环境卫生。
三、安全防护措施1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的围挡、防护网等隔离措施。
2. 乙方应对高风险作业如高空作业、电气作业等实施特别安全管理，确保作业人员的生命安全。
3. 乙方应为施工人员提供符合国家标准的个人防护装备，并督促其正确佩戴和使用。
四、应急预案与事故处理1. 乙方应制定应急预案，对可能发生的各类事故进行预测和预防。
2. 一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。
3. 乙方应积极配合有关部门进行事故调查处理，并对事故负有责任的人员依法追究责任。
五、监督检查与违约责任1. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，乙方应予以配合。
2. 如乙方违反本协议规定，造成安全事故或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、其他约定双方可以根据实际情况，对本协议内容进行补充和修改，任何补充和修改均应以书面形式确认。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文
2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文（二）需方单位（甲方）：供方单位（乙方）：为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。
深圳市房屋建筑和市政工程安全文明施工标准化第三方巡查
《深圳市房屋建筑和市政工程安全文明施工标准化第三方巡查及相关技术服务》合同书（格式合同，供投标人参考）委托方(甲方)：深圳市住房和建设局承接方(乙方）:依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规的相关规定以及招标文件和投标约定的有关内容，就甲方委托乙方承担项目(以下称为“本项目”）工作事宜，双方经协商达成一致，约定如下: 第一条项目基本情况1。
1项目名称：深圳市房屋建筑和市政工程安全文明施工标准化第三方巡查及相关技术服务1。
2服务范围：按要求对全市房屋建筑和市政工程项目进行安全文明施工标准化第三方巡查并提供相关技术服务。
1.3项目服务期限：自合同签订之日起一年.第二条工作依据招标文件甲方提交的基础资料国家、省市相关技术标准、规范和相关文件第三条工作内容按照市住房建设局要求的抽查数量(抽查比例不低于15％），对在全市在建房屋建筑和市政工程项目开展安全文明施工标准化第三方巡查，并提供相关技术服务.工程内容/服务内容(一)第三方巡查机构（以下简称乙方）作为质量安全监督的补强力量，在现有监管条件下，代表深圳市住房和建设局（以下简称甲方）做好安全文明施工标准化巡查工作，并积极协助甲方督促责任方整改落实.挖掘提炼总结优秀的管理经验，提出高支模管理和技术的建议。
（二）巡查效力1。
对巡查中发现的问题，有权直接提出整改要求.2.对巡查中发现的问题,有权报告甲方,提出整改要求。
3。
对巡查中发现的问题，有权直接报告我市各级建设主管部门和质量安全监督机构,提出整改要求.（三）巡查方式1。
制定项目巡查工作工作方案、检查评价体系，2.对抽选出的项目至少巡查一次，及时发现检查项目在安全文明施工标准化存在的的问题,建立台账，对巡查发现的问题，督促落实整改闭合.3.做好巡查工作的日记、周记、月报、年报，分析原因、预警风险。
（四)组织架构1。
项目负责人具备高级工程师或以上的职称，或具备国家注册建造师、或注册结构工程师、或注册建筑师、或注册监理工程师等执业资格证书,有15年以上工作经验。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
三方装修监管协议
三方装修监管协议背景和目的本文档描述了三方装修监管协议的主要内容和目的，以确保装修项目的顺利进行和质量的保障。
该协议适用于业主、装修公司和监理单位之间的合作关系，旨在明确各方的责任和义务，以建立一个和谐、透明和高效的工作环境。
协议内容1. 合同签署•业主、装修公司和监理单位应在开始装修项目前签署正式合同，明确装修的相关细节、费用和时间安排。
•合同应包含各方的详细联系信息，装修范围和规格，以及质量保证和索赔责任的条款。
2. 质量要求•装修公司应确保所有施工工艺符合相关法规和标准，确保装修质量得到保障。
•监理单位应对施工过程进行全程监督，及时发现和纠正施工中的问题，并对装修质量进行评估。
3. 进度管理•装修公司应按照签订的时间计划进行施工，确保装修工程按时完成。
•监理单位应对施工进度进行监控，并及时与业主和装修公司沟通，解决可能的延迟问题。
4. 安全管理•装修公司应遵守相关安全规定，并采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
•监理单位应对装修现场的安全措施进行审查和检查，防止事故的发生。
5. 资金管理•业主应按照合同约定的支付方式和时间节点支付装修款项。
•装修公司应按照工程进度和质量进行阶段性结算，并向监理单位提供相关的资金和财务报告。
6. 纠纷解决•在发生争议或纠纷时，各方应首先通过友好协商解决。
如果协商不成功，应通过法律途径解决。
合作机制和规定•业主、装修公司和监理单位应保持良好的沟通，及时解决施工中的问题和矛盾。
•各方应遵守合同中约定的规定，并按照协议履行各自的责任和义务。
协议期限和终止•本协议自签署之日起生效，直到装修项目完工验收并结清所有款项。
•在协议期限内，任何一方如有违反协议的情况，各方有权终止本协议。
其他条款•本协议的修改或补充应经各方协商一致，并以书面形式进行确认。
•本协议的任何部分被视为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和执行。
结论三方装修监管协议的签署是为了确保装修项目的质量和进度。
建设工程三方监管协议书
建设工程三方监管协议书甲方（建设方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________丙方（监管方）：_____________________鉴于甲方为建设工程项目的建设方，乙方为该建设工程项目的施工方，丙方为该建设工程项目的监管方，三方就本建设工程项目的监管事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条监管范围1.1 丙方负责对乙方的施工过程进行监管，确保工程质量、进度、安全等符合国家相关法律法规及甲方的要求。
1.2 监管范围包括但不限于工程质量控制、施工进度监督、安全生产管理、环境保护、文明施工等。
第二条监管职责2.1 丙方应根据国家法律法规、行业标准及甲方的具体要求，制定监管计划，并确保监管工作的顺利实施。
2.2 丙方应定期向甲方报告监管情况，包括但不限于工程进度、质量状况、安全隐患等。
2.3 丙方有权对乙方的施工行为进行监督和指导，对不符合要求的施工行为有权要求乙方立即整改。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方有权要求丙方提供监管报告，并根据报告对乙方的施工行为进行评估。
3.2 甲方应按照本协议的约定，及时支付监管费用给丙方。
3.3 甲方应向丙方提供必要的施工资料和信息，以便于监管工作的顺利进行。
第四条乙方的权利与义务4.1 乙方应按照国家法律法规、行业标准及甲方的要求进行施工。
4.2 乙方应接受丙方的监管，并按照丙方的要求进行整改。
4.3 乙方应及时向甲方和丙方报告施工进度和质量情况。
第五条监管费用及支付方式5.1 监管费用由甲方按照本协议约定的标准支付给丙方。
5.2 监管费用的支付方式、时间及金额等具体事项由三方另行商定。
第六条违约责任6.1 如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。
6.2 违约责任的具体承担方式由三方根据具体情况协商确定。
第七条争议解决7.1 本协议在执行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
工程施工三方监管合同
工程施工三方监管合同是指在工程施工过程中，建设方、总包方和分包方之间为了明确各自的权利和义务，保障工程的顺利进行和质量的得到保障，而签订的一种合作协议。
以下是一份工程施工三方监管合同范本，供参考。
甲方（建设方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方作为工程建设方，乙方作为总包方，丙方作为分包方，共同参与工程施工项目，为了明确各自的权利和义务，保障工程的顺利进行和质量的得到保障，经三方协商一致，特订立本工程施工三方监管合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________工程施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据施工图纸和工程量清单，包括土建、安装、装饰装修等工程。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方负责现场的协调和管理，处理总包方和分包方之间的相关事宜。
2.2 甲方应及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2.3 甲方应提供必要的工作条件，包括施工图纸、施工场地、施工设备等。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
3.2 乙方负责现场临时水电的统一管理。
3.3 乙方在不妨碍丙方优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场。
第四条丙方的权利和义务4.1 丙方应按照施工图纸和工程量清单的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量。
4.2 丙方应遵守现场安全文明施工的相关规定，确保施工安全。
4.3 丙方应按时提交施工进度报告，与甲方和乙方进行沟通和协调。
第五条合同的变更和解除5.1 三方同意，合同的变更和解除应书面签订，并经三方共同确认。
5.2 合同的变更和解除不得影响工程的顺利进行和质量的得到保障。
第六条争议解决6.1 三方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
住建部监管合同协议书
住建部监管合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：住建部监管合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方在房屋建设领域具有良好的合作基础，为了进一步明确双方的权利义务，确保房屋建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行房屋建设项目的监管事宜，达成如下协议：一、监管范围1.1 乙方负责对甲方建设的房屋工程项目进行全面监管，包括施工进度、工程质量、安全文明施工等方面。
1.2 乙方应按照甲方提供的项目计划、设计文件、施工图纸等技术资料，对施工现场进行定期检查，确保施工过程符合相关法律法规及规范要求。
1.3 乙方有权对施工现场进行不定期巡查，对施工过程中的问题提出整改意见，并要求甲方及时整改。
二、监管职责2.1 乙方应认真履行监管职责，确保建设项目符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。
2.2 乙方应及时向甲方报告监管过程中的重大问题，并提供解决方案。
2.3 乙方应妥善保管与监管项目相关的文件、资料，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
三、监管期限3.1 本协议自双方签订之日起生效，监管期限为项目开工日至项目竣工验收合格之日。
3.2 乙方应在监管期限内完成对项目的全面监管工作。
四、费用及支付4.1 甲方应按照双方约定的费用支付乙方进行监管工作。
4.2 乙方应按照双方约定的时间节点向甲方提交费用支付申请，并提供相关发票。
4.3 甲方应在收到乙方提交的费用支付申请后及时支付，否则乙方有权暂停监管工作。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 甲方未按约定时间支付乙方费用的，乙方有权暂停监管工作，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
文明施工措施工费四方监管协议
文明施工措施工费四方监管协议文明施工措施工费四方监管协议（精选3篇）文明施工措施工费四方监管协议篇1 工程项目名称：工程地点：甲方(建设单位)：地址：法定代表人(委托代理人)：乙方(施工单位)：法定代表人(委托代理人):地址：丙方(安全文明费专用账户银行)：地址：法定代表人(委托代理人)：丁方(建设工程安全生产监督机构)：根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[ ] 号)规定，(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、宁乡县建筑工程安全监督站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用账户(以下简称“专用账户”)，该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料：(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;(二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、等;(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。
第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。
第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。
第五条丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本账户或其项目账户。
第六条甲方如未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。
甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。
若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
安全文明施工费三方监管协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
三方监管协议书
工程项目名称：_____________________________________
工程地点：_________________________________________
甲方（施工单位）：___________________________________
法定代表人（委托代理人）：
地址：_______________________________________________
乙方（安全施工措施费专用账户银行）：
哈尔滨银行牡丹江分行
地址：牡丹江市东安区光华街607号__________________
法定代表人（委托代理人）：于德军
丙方（建设工程安全生产监督机构）：
根据〈〈黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、
哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、
（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就
工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称
“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质
证书、税务登记证（正副本）等；
（二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。
及
相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等;
（三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。
第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。
第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。
第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。
第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。
第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。
第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用
或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。
第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
第十条丙方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各白义务。
第十一条甲方不得利用专用账户规避其它法律责任。
第十二条乙方有下列情形之一的，由丙方及时告知，情节严重的，丙方可撤消甲方在乙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：
（一）不及时划拨安全施工措施费的；
（二）不按协议约定履行相关义务的；
（三）监督不力，致使专用账户资金挪为他用的；
（四）与甲方合谋违反本协议约定的；
（五）其他违反本协议约定内容的。
第十三条乙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丙方，必要时由丙方会同相关人民法院协调处理。
第十四条三方约定的其他内容:
第十五条甲方已经完成施工合同约定的工程任务，经丙方书面确认同意后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。
第十六条本协议白三方盖章后生效。