四川省建设工程施工合同
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 引言该合同是由承包方和发包方达成的四川建设工程施工合同，旨在明确各方的权利和责任，规范工程施工的具体要求和流程，并确保工程质量、安全和进度的达到预期目标。
2. 合同内容2.1 项目名称2.2 项目地点工程项目的具体地点为__________________。
2.3 工程内容•工程项目的设计、施工和交付；•材料、设备的采购和安装；•监理和验收；•工程保修等。
2.4 合同价款工程项目的总合同价款为__________________（人民币大写：__________________）。
2.5 施工期限本合同规定的施工期限为__________________（注明起始日期和截止日期）。
2.6 工程质量和标准2.7 工程变更和索赔任何工程变更或索赔需经双方协商一致，并以正式书面变更或索赔通知的形式确认。
3. 合同履行3.1 承包方责任•按照工程设计和合同规定进行施工，保证施工质量；•按时向发包方提供工程进度报告；•配合发包方和监理单位的工作，接受监督和检查；•完成工程项目的验收并进行必要的修复和保养；•定期向发包方提供工程质量和安全的相关报告。
3.2 发包方责任•提供工程设计文件和相关资料；•按时支付合同款项；•提供必要的配合和支持，以确保工程项目的顺利进行；•对承包方提出的工程变更和索赔按合同约定进行处理。
3.3 变更和解除合同如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并以正式书面通知的形式确认。
4. 质量保证4.1 保修期本合同规定的保修期为工程项目竣工验收之日起__________________（一般不超过12个月）。
承包方在保修期内对工程项目进行必要的修复和保养，确保工程质量满足合同约定的要求。
4.3 质量监督发包方有权随时对工程项目质量进行监督和检查，并提出必要的整改要求。
5. 不可抗力5.1 定义不可抗力指发包方和承包方在合同签订时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本本合同由甲方（以下简称"业主"）与乙方（以下简称"承包商"）双方共同订立，经双方友好协商，达成如下条款：第一条合同的目的和范围1.1 业主向承包商委托进行四川省内的建设工程项目的总承包。
1.2 本合同约定了业主和承包商之间就建设工程施工总承包事项的权利、义务和责任。
1.3 业主应向承包商提供准确、完整的施工设计文件、承包商需要的有关技术资料，并就合同履行过程中出现的问题及时予以协助和解答。
1.4 承包商应按照业主的要求和承包商的专业判断，进行合理的施工计划和施工方法的确定，并负责指导和组织施工过程中的各项工作。
第二条合同的签订和生效2.1 双方签订的书面合同和附件构成本合同的完整内容，并具有法律效力。
2.2 业主和承包商应在合同签订后的三日内互相交换各自的合同副本，即为合同正式生效的日期。
第三条建设工程施工的质量要求3.1 承包商应确保施工过程符合相关法律法规的规定，并且无论是施工过程还是完工后的工程质量都应符合国家、地方行业标准和技术规范的要求。
3.2 承包商应采用安全、科学、先进的施工工艺和设备，确保施工过程中的安全和环境保护。
3.3 业主有权对施工过程进行监督和检查，承包商应积极与业主合作，提供必要的技术档案、检验检测报告等资料。
3.4 如发现施工过程中存在的质量问题，承包商应及时采取临时措施进行整改，并在确保质量符合要求的情况下继续施工。
第四条合同价款支付方式4.1 合同价款为人民币XX万元（大写：人民币XX万元整）。
4.2 合同价款支付方式为按工程进度及验收逐次支付。
4.3 业主应在收到承包商提交的关于施工进度的有效证明后的五个工作日内支付应付的合同价款。
4.4 如因业主原因造成工程进度延期，业主应相应延迟支付相应款项。
第五条违约责任5.1 如任何一方未能履行本合同约定的义务或违反了合同的条款，应当依法承担违约责任。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本一、合同主体发包方（甲方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____承包方（乙方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____二、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程规模：＿____三、工程承包范围详细说明乙方承担的施工任务范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等具体工作内容。
四、合同工期1、开工日期：＿____2、竣工日期：＿____3、总工期：＿____天五、质量标准工程质量应达到国家及地方现行的施工质量验收规范标准，确保一次性验收合格。
六、合同价款及支付方式1、合同总价：人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）2、计价方式：明确采用的计价方法，如工程量清单计价、定额计价等。
3、支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的_____%作为预付款。
进度款：根据工程进度，按_____的比例支付进度款。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付至结算总价的_____%，剩余____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
七、双方的权利和义务（一）发包方的权利和义务1、提供施工所需的场地、水源、电源等基础条件。
2、按时支付工程款项。
3、派驻现场代表，对工程进度、质量进行监督检查。
（二）承包方的权利和义务1、按照合同要求和规范标准进行施工，确保工程质量和工期。
2、编制施工组织设计和施工方案，并报发包方审批。
3、遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
八、工程变更1、工程变更的提出：任何一方提出工程变更，需经过对方同意，并办理相关手续。
2、变更价款的确定：按照合同约定的计价方式和相关规定确定变更价款。
九、竣工验收与结算1、竣工验收：工程竣工后，乙方提交竣工验收报告，甲方组织相关部门进行验收。
2、竣工结算：验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在规定时间内审核完成。
四川省建设工程施工合同
6.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付违约金。七 Nhomakorabea争议解决
双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
四川省建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称：四川省XX建设项目
1.2工程地点：四川省XX市XX区
1.3工程类型：住宅楼/商业楼/办公楼等
1.4工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋楼，层数XX层。
1.5工期要求：本合同工程总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
二、合同主体
五、工程变更及签证
5.1工程变更：甲方提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容重新提交预算。变更金额在合同总价款5%以内的，乙方应无条件执行；超过5%的，双方协商解决。
5.2签证：因甲方原因导致工程停工、返工、窝工等，乙方应向甲方提出签证申请，甲方审核确认后，按照实际发生费用支付给乙方。
六、违约责任
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认后支付至合同总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收
4.1工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范、设计文件进行施工，确保工程质量。
4.2验收：工程分阶段验收，包括基础验收、主体结构验收、竣工验收等。乙方应按照验收标准提前通知甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
2.1甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司
四川省建设厅 建筑装饰施工合同7篇
四川省建设厅建筑装饰施工合同7篇篇1建筑装饰施工合同甲方：四川省建设厅授权单位：[甲方单位名称]乙方：[乙方单位名称]（以下简称乙方）签订地点：[具体签订地点]根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况第二条工程期限及责任约定篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建筑装饰工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程范围：室内装饰工程（包括室内装修、墙面涂料、吊顶、灯具安装等）及室外部分装饰工程。
二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
如遇特殊情况工期顺延。
三、质量标准与验收本工程质量标准应符合国家建筑装饰工程施工质量验收规范及相关规定。
工程完工后，甲乙双方应及时组织验收，验收合格后，方可进行后续工作。
如验收不合格，乙方应负责返修并承担相应损失。
四、工程造价及付款方式工程总造价（大写）：__________________（小写：__________________元）。
具体支付方式为：开工前甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程进度过半，甲方支付工程总造价的____%；工程竣工并经验收合格后，甲方支付剩余款项。
甲方预留工程总造价的____%作为质量保证金，质保期为一年。
五、材料供应及质量保证1. 乙方应按照设计要求选用符合国家标准的建筑装饰材料，并提供相关证明资料。
甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)范本 1 - 正式风格方案一：四川省建设工程施工合同（示范文本）【注意】本文件仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行修改和调整。
第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范四川省范围内的建设工程施工活动，明确各方的权利和义务，保证施工质量、安全和工期的履行，促进建设工程的健康发展。
第二条合同范围本合同适用于在四川省范围内进行的建设工程施工合同活动。
第三条定义和解释1. 建设工程：指在土地上，利用材料、设备和劳动力，以建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等形式进行的工程建设活动。
2. 施工单位：指按照本合同约定承担建设工程施工的建筑企业或个体工商户等具有相应施工资质的单位或个人。
3. 监理单位：指按照法律法规承担对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。
4. 业主：指建设工程的委托人或所有权人。
5. 设计单位：指按照法律法规承担建设工程设计的单位。
6. 相关单位：指与建设工程有特定关联关系的其他单位，包括但不限于勘察单位、咨询单位、供应商等。
7. 双方：指施工单位和业主。
第二章合同签订和生效第四条合同的签订1. 合同双方应当依法平等自愿地签订合同。
合同应当采用书面形式并加盖（签章）。
2. 合同应当明确约定合同的名称、合同各方的名称和住所、工程名称和地点、工程内容和范围、工程工期、工程质量要求、合同价款、支付条款、违约责任等内容。
第五条合同的生效本合同自双方签字（加盖签章）之日起生效。
双方附有加盖（签章）的合同文本为合同的有效证据。
第三章施工单位的权利和义务第六条施工单位的权利施工单位有权要求业主按照约定支付合同价款，并提供必要的施工条件、相关设计文件和施工图纸等。
第七条施工单位的义务1. 施工单位应当按照相关法律、法规和合同约定，完成合同规定的施工工程，并确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 施工单位应当按照工程进度计划和质量控制计划，按时完成工程，并保证工程质量不受影响。
四川省建设工程合同示范
四川省建设工程合同示范四川省住房和城乡建设厅于2024年4月26日发布了《四川省农村自建自住房屋建设施工合同（示范文本）（征求意见稿）》。
该示范文本是为了加强农村住房质量管理，规范农村住房建设行为，根据《四川省农村住房建设管理办法》要求制定的。
本示范文本适用于农村自建自住房屋的建设施工，主要涉及以下几个方面的内容：一、合同的适用范围和定义本合同示范文本适用于农村自建自住房屋的建设施工。
农村自建自住房屋指的是三层以下（不含三层）的农村住房。
二、承包人的资格和要求承揽农村新建、改建、扩建的农村自建自住房屋建筑施工的承包人，可以是培训合格的乡村建设带头工匠、具有执业资格的建造师或者是有资质的建筑施工企业。
三、合同的协商和修改根据实际情况，甲乙双方可以协商增加、减少或修改相关条款。
但是，任何修改都不能违反相关法律法规，并且不能使用本合同示范文本的名义或者编号。
四、合同的签订和生效双方当事人在签订合同时，应当遵循自愿、公平和诚实信用的原则。
任何一方都不得将自己的意志强加给另一方。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同生效后，未被修改的条款仍然有效。
此外，四川省还发布了其他相关的示范文本，如《四川省商品房买卖合同示范文本释义》。
该示范文本是为了规范商品房买卖行为，保障双方的合法权益。
该文本明确了商品房的定义，规定了出卖人应当向买受人出示的相关证书和证明文件，以及买受人对于合同内容的理解和咨询渠道。
总的来说，四川省发布的这些建设工程合同示范文本，旨在规范建设施工行为，保障双方的权益，促进公平交易，提高工程质量。
通过这些示范文本的实施，可以有效地管理建设工程合同，提高合同的执行效率，确保工程的顺利进行。
同时，这些示范文本也为建设单位和施工单位提供了一个统一的合同范本，有助于减少合同纠纷，提高合同的法律效力。
四川建设工程合同模板
四川建设工程合同模板【合同标题】四川建设工程合同【甲方信息】甲方（建设单位）：_______________地址：_____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_________________________【乙方信息】乙方（承包单位）：_______________地址：_____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_________________________【合同】鉴于甲方拟在四川省_____（地点）实施_____（工程名称）建设工程项目，现委托乙方承担该工程的施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____2. 工程地点：四川省_____3. 工程规模：_____4. 工程内容：_____5. 工程标准：按照国家及四川省相关建筑标准执行。
二、合同金额合同总金额为人民币（大写）_______元（￥_______）。
三、工期要求工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
除不可抗力因素外，乙方应保证工程按期完成。
四、质量要求乙方必须按照国家及四川省有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后___天内支付合同总金额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照约定的时间节点支付相应的进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同款项。
六、违约责任如一方违反合同条款，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交四川省仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他约定___________（此处可根据双方具体情况添加其他约定内容）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同(示范文本)本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就四川省范围内的建设工程签订。
双方经协商一致，达成以下合同条款：第一章合同概述本章节概述了合同的目的、合同的适用范围、合同的定义、合同的法律依据等内容。
1.1 合同目的本条款规定了合同的目的和目标，明确了业主和承包商之间的合作关系以及双方的权利和义务。
1.2 合同适用范围本条款详细说明了合同适用的范围和限制，包括工程的类型、规模、工期等。
1.3 合同定义本条款解释了合同中使用的一些关键术语和定义，以便双方理解和执行合同。
1.4 合同的法律依据本条款了适用于本合同的法律法规和标准，确保合同的合法性和合规性。
第二章合同的订立和生效本章节规定了合同的订立和生效程序，包括合同的签订、合同的备案等流程。
2.1 合同的签订本条款规定了合同签订的基本要求和程序，包括签订合同的合同各方的权利和义务。
2.2 合同的备案本条款要求合同在签订后进行备案，明确了备案所需的材料和程序。
第三章工程设计与变更本章节详细说明了工程设计和变更的相关事宜，确保工程的设计符合规范和标准，并合理处理工程变更。
3.1 工程设计本条款规定了工程设计的要求和程序，包括设计文件的审核、技术要求的确认等。
3.2 工程变更本条款规定了工程变更的条件和程序，明确了工程变更的申请、审批和实施流程。
第四章施工组织和进度管理本章节详细说明了施工组织和进度管理的相关内容，确保施工按时完成并达到质量要求。
4.1 施工组织本条款规定了施工组织的要求和程序，包括施工方案的编制、施工人员的安排等。
4.2 进度管理本条款规定了施工进度管理的相关要求，包括进度计划的编制、进度检查等。
第五章质量与安全管理本章节详细说明了质量与安全管理的相关内容，确保工程质量和安全。
5.1 质量管理本条款规定了质量管理的要求和程序，包括施工过程中的质量控制、验收等。
通用范文(正式版)四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同由建设工程施工方和业主之间签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权益和责任。
本合同遵循国家相关法律法规，并按照《建筑法》、《合同法》等法律法规的有关规定进行订立。
2. 项目概况2.1 项目名称本项目的名称为 X 建设工程。
2.2 项目地点本项目的地点位于四川省。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括但不限于：•基础设施建设•建筑物主体结构施工•室内装修等相关工程•工程配套设施3. 合同条款3.1 项目计划和进度施工方应按照合同约定的工期，在合理时间内完成工程，并保证工程质量。
如因不可抗力或其他合同外因素导致工期延误，双方应协商解决。
3.2 工程质量施工方应按照国家有关标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求，并承担因工程质量不达标而造成的责任。
3.3 竣工验收工程竣工后，由双方共同组织竣工验收。
验收合格后，业主应按照合同约定支付工程款项。
3.4 付款方式业主应按照工程进展情况和合同约定，及时支付工程款项。
工程款项的支付方式可采用分期付款或按进度付款等方式进行。
3.5 保证金业主有权要求施工方按照合同金额的一定比例提供保证金，保证金应在合同签订后的一定时间内支付，并在工程竣工验收合格后无任何争议的情况下退还。
3.6 变更和索赔如因设计变更、工程变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应按照合同约定进行变更和索赔的相关流程和程序。
3.7 合同解除双方一致同意或根据国家有关法律法规的规定，可解除本合同。
解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。
3.8 法律适用和争议解决本合同适用法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合同生效与变更本合同自双方代表签字盖章之日起生效，除非经双方一致同意或根据法律法规规定变更。
5. 其他事项本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工方（盖章）：日期：业主（盖章）：日期：。
四川省建设工程施工合同-范本完整版
四川省建设工程施工合同-范本完整版
前言
本合同是建设工程施工合同，旨在规范施工过程中各方之间的权利和义务。
本合同共分为以下几个部分：
第一部分：基本条款
本部分规定了合同各方的基本信息，合同的生效时间，工程的名称、地点、建设内容等基本条款。
第二部分：工程价款和支付方式
本部分规定了工程的价款和支付方式，包括工程款项的支付期限、支付比例等内容。
第三部分：施工方法和质量
本部分详细规定了施工过程中的质量标准和要求，以及验收标准。
第四部分：工期和延期
本部分规定了工程的建设期限和延期的条件。
第五部分：合同的履行和解除
本部分规定了合同各方履行合同的义务，以及合同解除的条件
和方式。
第六部分：争议的解决
本部分规定了合同争议解决的途径和方式。
第七部分：附则
本部分包括了一些附加条款，如合同的变更、补充、签署和生
效等细节。
结语
本范本完整版旨在为建设工程施工合同的签订提供规范和参考，如果各方有必要修改合同的具体内容，应当根据双方协商达成一致。
同时，本合同必须严格按照国家相关法律法规执行。
2024四川省建设工程施工标准合同及多场景使用说明
2024四川省建设工程施工标准合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、合同主体1.1甲方为具备相应法律资格的业主单位，有权对项目进行委托建设。
1.2乙方为具备相应法律资格的建筑工程施工企业，具备承担本项目的资质和能力。
二、特殊应用场景说明2.1本项目位于四川省_______市/县，项目性质为_______，项目规模为_______。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程技术规范要求进行施工，确保工程质量、安全和进度。
2.3乙方应严格按照国家及地方环保、消防、安全等相关法律法规进行施工，确保施工过程中环保、消防、安全等方面的合规性。
三、多方为主导下的附加条款3.1甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、安全和进度进行监督检查，并提出整改要求。
乙方应积极配合甲方的监督检查，及时整改存在的问题。
3.2甲方应按照约定向乙方支付工程款项。
工程款项的支付应按照实际完成工程量及合同约定的结算方式进行。
3.3乙方应按照约定向甲方提供工程验收资料、竣工图纸等相关资料。
甲方有权对乙方提供的资料进行审核，并提出修改要求。
3.4乙方应按照约定向甲方提供工程质量保修书。
保修期内，乙方应按照保修书约定承担保修责任。
3.5本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
3.6本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.7本合同签订后，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年____月____日附件：1.工程施工图纸2.工程技术规范3.工程量清单4.工程进度计划5.工程质量保修书6.环保、消防、安全等相关法律法规文件7.补充协议（如有）==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==这个合同是关于建设工程施工的，咱们可以想象一下，这就好比你家要盖个新房或者装修，你肯定得找个靠谱的施工队来帮你完成这个工程，对吧？这个合同就是规定了甲方（也就是房主）和乙方（也就是施工队）之间的一些权利和义务。
四川省建设厅 建筑装饰施工合同2篇
四川省建设厅建筑装饰施工合同2篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑装饰工程的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程内容：__________________工程规模：__________________二、工程承包方式本合同采用包工包料的方式，由乙方负责购买并提供装饰所需的材料，负责施工并承担相应的人工费用。
乙方必须保证质量和进度。
三、工程期限本工程自签订合同之日起开始计算工期，工期为XX天。
如有特殊情况需顺延工期，须经甲方同意并签订书面协议。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照设计要求和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程质量不符合约定的标准，乙方应当负责无偿修理并承担由此造成的损失。
五、工程造价及支付方式1. 本工程造价为人民币______元（大写：______元整）。
该造价已包含材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方在工程开工前支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
工程进度过半后，甲方支付工程总造价的XX%。
工程竣工验收合格后XX 日内，甲方支付剩余的款项。
3. 乙方需提供正规的发票作为结算凭证。
六、材料供应及保管1. 乙方负责购买并提供装饰所需的全部材料，并确保材料的质量符合相关标准。
2. 材料运输、保管等费用由乙方承担。
3. 乙方应制定材料进场计划，并及时通知甲方进行验收。
如因材料供应不及时或质量不合格导致的工程延误或损失，由乙方承担责任。
四川省工程建设施工合同
四川省工程建设施工合同甲方：四川省某某工程建设有限公司乙方：某某（个人或单位）根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就某项工程建设施工事宜协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：某某工程建设工程地点：四川省某某地区工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。
二、工程承包范围1. 乙方承担本工程的施工任务，按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
2. 乙方负责本工程的施工组织、人员配备、材料供应、施工设备等。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。
三、工程工期1. 计划开工日期：年月日。
2. 计划完工日期：年月日。
3. 总日历天数：天。
4. 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
四、工程质量标准1. 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家标准和行业标准。
2. 工程质量应满足甲方和监理单位的要求，确保工程安全、可靠、美观。
五、组成合同文件及解释顺序1. 本合同。
2. 本合同附件。
3. 招投标文件。
4. 本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。
六、合同价款及支付方式1. 本工程的合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
2. 甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付时间及金额按照双方约定的进度计划执行。
3. 工程验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余的工程尾款。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期付款的规定向乙方追讨违约金。
2. 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或支付相应的赔偿金。
3. 甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
八、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同（示范文本）本合同由施工方（以下简称“乙方”）和建设方（以下简称“甲方”）共同订立，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，制定本合同。
第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确乙方对甲方所委托的建设工程的具体施工、质量要求、工期等方面的责任和义务，保证建设工程的顺利实施。
第二条合同范围本合同约定了以下内容：1. 工程名称、地址、规模、内容等基本信息；2. 施工范围及工程量；3. 工程质量要求；4. 合同价款及付款方式；5. 工程进度要求；6. 合同变更、终止等相关条款。
第三条交底和解释1. 甲方应向乙方详细交底工程位置、要求、工期、技术标准、质量等相关内容，并提供必要的施工图纸和资料；2. 对于本合同项下的任何争议和纠纷，双方应友好协商解决，如无法协商解决，则提交当地仲裁机构处理。
第二章工程内容和质量要求第四条工程内容1. 工程名称：____________2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：______________第五条施工范围和工程量乙方应按照施工图纸和甲方交底的相关要求，完成指定的施工范围和工程量。
第六条工程质量要求乙方应根据甲方提供的技术标准和相关要求，确保所提供的建设工程达到相关质量标准。
第三章工程进度和付款方式第七条工程进度要求乙方应根据项目进度计划的要求，按时完成建设工程的施工，并确保进度的合理安排。
第八条合同价款及付款方式1. 本合同的总价款为____________；2. 甲方应在工程进度符合要求的前提下及时支付对应的工程款项；3. 合同价款支付方式及时间按双方签署的付款计划执行。
第四章合同变更和终止第九条合同变更1. 甲方可提出对合同内容的变更要求，乙方应及时响应并协商解决；2. 双方达成一致意见后，应书面签订合同变更协议；第十条合同终止1. 在以下情况下，本合同可提前终止：甲方支付工程款项不及时且拒绝协商解决；乙方无故中止工程施工超过一周；其他严重影响工程进展的情况；2. 终止合同时，双方应进行相应结算，并支付相应的违约金。
2024年-四川省建设工程标准施工合同
四川省建设工程标准施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担四川省建设工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程质量：________________1.6工程期限：________________1.7工程造价：________________二、合同价款及支付方式2.1合同价款：________________2.2支付方式：________________三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
3.2乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准进行施工。
3.3乙方应确保施工过程中的安全、环保和质量。
3.4乙方应按照甲方的要求及时提供施工进度计划和施工报告。
四、甲方权利与义务4.1提供施工图纸、设计文件及有关技术资料。
4.2提供施工现场及施工所需的水、电、气等设施。
4.3按照约定支付合同价款。
4.4对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
五、乙方权利与义务5.1严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
5.2确保施工过程中的安全、环保和质量。
5.3按时完成施工任务，并提交相关验收资料。
5.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通并解决。
六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
四川省施工合同
四川省施工合同四川省施工合同范本篇一：四川省施工合同范本为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目：第二条施工地址：第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省建设工程施工合同（示范文本）
目录
第一部分协议书
第二部分通用条款
1．词语定义
1．1.1合同文件
1．1.2合同当事人和人员
1．1.3工程和设备
1．1.4日期
1．1.5合同价款
1．1.6其它
2．一般约定
1．2.1合同文件及解释顺序
2.2法律
1．2.3语言文字
1．2.4标准、规范
1．2.5图纸和文件
2.6保密
1．2.7联络
1．2.8现场查勘
2.9招标文件错失的修正
2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正
2.12施工设备和临时设施
2.13交通运输
1．2.14专利技术及特殊工艺1．2.15文物、化石和地下障碍物1．2.16联合承包
1．2.17员工
2.18工程档案
1．2.19严禁贿赂
3．合同当事人及相关人
1．3.1发包人
1．3.2承包人
1．3.3监理人
1．3.4工程造价咨询人
3.5现场管理人员的任命和更换3.6现场管理人员的职权
1．3.7专业工程分包
3.8承包人劳务分包
4．工期
1．4.1开工
1．4.2施工进度计划
1．4.3工期延误
4.5复工
4.6加快进度
4.7竣工日期
4.8提前竣工奖励
4.9误期赔偿
5．材料和设备供应
1．5.1发包人供应材料和工程设备1．5.2承包人采购材料和工程设备1．5.3材料和工程设备检验
5.4样品
5.5材料代换
5.6进口材料和工程设备
5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6．安全文明施工与环境保护
1．6.1安全施工
1．6.2安全防护
1．6.3事故处理
1．6.4工程保护与照管
6.5治安保
6.6文明施工
6.7环境保护
7．工程质量
1．7.1工程质量要求
7.2测量放线
1．7.3质量检查
1．7.4隐蔽工程验收1．7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复
1．7.7工程试车
8．工程变更
1．8.1工程变更的条件1．8.2工程变更的范围
8.3工程变更的权限
8.4承包人的合理化建议9．工程造价
1．9.1资金使用计划和安排9.2工程计量
9.3暂列金额
9.4暂估价
9.5计日工
1．9.6合同价款调整
9.7法律法规变化
9.8工程变更
9.9项目特征描述不符
9.10工程量清单漏项、缺项9.11工程量偏差
9.12物价变化
9.13现场签证
9.14工程款支付事项1．9.15预付款支付
9.16安全文明施工费1．9.17进度款支付
1．9.18竣工结算
9.19结算款支付
9.20质量保证金
9.21最终结清
10．工程验收
1．10.1工程竣工
10.2中间验收
1．10.3竣工验收
10.4接收与部分工程的接收10.5竣工清场
10.6施工队伍撤离
1．10.7质量保修
11.索赔
11.1承包人索赔
11.2发包人索赔
12.工程担保、保险与风险
12.1承包人履约担保
12.2承包人预付款担保
12.3发包人支付担保
12.4保险
12.5发包人风险
12.6承包人风险
12.7不可抗力
13．违约责任与合同的解除和终止1．13.1发包人违约
1．13.2承包人违约
13.3第三人造成的违约
13.4合同解除
13.5合同解除后的价款结算与支付13.6合同终止
14．合同争议的解决
14.1监理或造价工程师暂定
14.2友好协商
14.3管理机构的解释或认定
14.4争议调解
14.5仲裁
14.6诉讼
14.7继续履约
15．合同补充与备案
第三部分专用条款第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致，订立本合同
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
2、合同工期
合同工期总日历天数天，从发包人发出开工通知或批准承包人开工报告的次日算起
3、质量标准
工程质量标准：
4、合同价款
合同总价金额（大写）：元（人民币）
￥：元（人民币）
项目单价：□详见承包人的投标报价书（适用于招标工程）详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）
5、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书
（2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议（含会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和工程价款调整报告等修正文件）
（3）中标通知书（适用于招标工程）
（4）投标书及其附录（包括评标期间承包人的澄清文件和已标价工程量清单适用于招标工程）
发承包双方确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）
（5）本合同专用条款和补充条款
（6）本合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）图纸
（9）担保资料及其他
6、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
7、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任除不可抗力外，承包人由于非发包人的原因而不履行合同约定的义务时，由其保证人按“承包人履约保函”的约定，向发包人履行保证责任
8、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项发包人不按合同约定履行工程款支付义务，由其保证人按照“发包人支付保函”的约定向承包人履行保证责任
9、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定且双方按专用条款的约定提供履约担保后生效
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：电子信箱：电子信箱：合同备案机构（备案专用章）: 经办人：
年月日第二部分通用条款
1．词语定义
在本合同包括专用条款和通用条款中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义
1.1合同文件
1.1.1合同（或称合同文件）：指合同协议书、中标通知书、投标书及其附录（含已标价工程量清单）、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸以及构成合同组成部分的其他文件（如果有）
1.1.2合同协议书：指发包人与承包人为合同工程签订的协议书招标工程应自中标通知书发出后30天内签订
1.1.3中标通知书：指发包人签署的正式接受中标的承包人投标书的函件
1.1.4投标书：指构成合同文件组成部分的，由承包人按发包人招标文件要求，向发包人填写的投标函及其提交的所有其他文件
1.1.5投标书附录：指附在投标书后作为其一部分，称为“投标函附录”的文件并构成合同文件组成部分
1.1.6通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的合同条款
1.1.7专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用条款的具体化、补充或修改
1.1.8履约担保：指在合同工程施工中，根据法律、法规规定或合同约定，由担保人向债权人提供的，保证债务人不履行债务时，由担保人代为履行或承担责任的法律行为在本合同中指承包人向发包人提供的履约担保、预付款担保，发包人向承包人提供的支付担保
1.1.9技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的技术规范，以及在技术规范中引用的国家、行业和地方规范、规程、标准以及按照合同约定，
发包人所做或由承包人提交发包人批准的对其所作的任何补充和修改
1.1.10图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人（或其代表）按照合同发出的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明
1.1.11已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的投标书及其附录中已标明价格、经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括各项说明和表格
1.2合同当事人和人员
1.2.1合同当事人：指发包人和承包人
1.2.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
1.2.3发包人代表：指发包人在专用条款中指定的履行本合同的己方代表，由发包人任命并书面通知承包人，其具体身份和职权在专用条款中明确
1.2.4发包人之保证人：指在担保协议书中约定，具有工程建设合同担保资格，能为承包人所接受的，具有工程款支付能力的在中华人民共和国境内注册的银行等金融机构、专业担保公司
1.2.5承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。