河南省建设工程施工合同
河南省建设工程施工合同
河南省建设工程施工合同甲方（发包方）和乙方（承包方）共同签订。
甲方负责提供施工所需的场地、资金和必要的施工条件，乙方则负责按照合同规定完成工程施工任务。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围，包括但不限于土建、安装、装修等]4. 工程规模：[具体规模，如建筑面积、施工面积等]5. 工程标准：[施工质量标准，如国家标准、行业标准等]三、合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[分期付款、进度付款等]3. 付款时间：[具体付款时间节点]四、施工期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期延误：[对工期延误的处理方式，如罚款、赔偿等]五、质量与验收1. 质量要求：[施工质量的具体要求]2. 验收标准：[验收时遵循的标准]3. 验收程序：[验收的具体流程]六、安全与环保1. 安全生产：[施工过程中的安全要求]2. 环境保护：[施工过程中的环保要求]七、变更与索赔1. 工程变更：[对工程变更的处理流程]2. 索赔条件：[索赔的条件和程序]八、违约责任1. 违约定义：[违约的具体行为]2. 违约处理：[违约责任的承担方式]九、合同争议解决1. 争议解决方式：[协商、调解、仲裁或诉讼等]2. 适用法律：[合同适用的法律]十、其他条款1. 保密协议：[双方对工程信息的保密义务]2. 合同生效：[合同生效的条件]3. 合同终止：[合同终止的条件]请注意，以上内容仅为合同概要，具体条款需要根据实际情况和法律规定进行详细制定。
在签订正式合同之前，建议由专业法律顾问进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
劳务承包施工合同(瓦工)
合同编号：山水名城NO.01 建设工程劳务承包施工合同砌体抹灰工程河南省第一建筑工程集团有限责任公司山水名城I区项目经理部2015年月日建设工程劳务承包施工合同(砌体、抹灰工程) 合同编号：山水名城NO.01甲方：河南省第一建筑工程集团有限责任公司山水名城I区项目经理部（以下简称甲方）乙方：砌体抹灰施工班组（以下简称乙方）为保证工程建设文明施工，安全生产，保证工程质量和工期按计划完成，根据《中华人民共和国合同法》和,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，经甲、乙双方协商自愿签订以下条款，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：五指山市山水名城I区·A、B3栋楼（不含地下室）2、工程地点：五指山市理文路中段3、工程结构：地上十八层框剪结构4、工程内容：砌体、内外墙抹灰、瓦屋面、平屋面、公共地面装饰及毛坯房标准所有湿水泥工程5、工程规模：本工程设计施工图所示建筑面积及增加建筑面积（A、B3栋）定死为18085.7(8828.6+8742.3+514.8)平方米。
二、施工承包范围与质量标准1、设计施工图、设计变更图所示所有的毛坯房标准的砌体；内外墙抹灰（注：内房间、走道、阳台天棚抹灰除外）；图纸所示外墙贴面砖；砌体中门窗过梁预制及现浇过梁及二次结构砼的浇捣；砌体拉结筋和构造柱植筋；屋面除防水层外所有工序施工和面层铺贴施工；所有施工图涉及部位的水泥砂浆找平层、填充层、保护层；楼梯间水泥砂浆压光面层；公共走廊走道的地砖及踢脚线铺贴；室外散水、水沟、台阶及施工后的楼层因自身原因产生的落地灰清理等分项工程。
2、所有垂直及水平运输机械（施工电梯、塔吊除外）、机具(除每栋一台搅拌机外)、用具、机械操作手、施工电梯司机、里脚手架均有乙方负责。
2、本工程质量等级为合格，所有工序以此施工质量验收规范为准，如有与此合格工程不符合的任何工序、部位必须由乙方无条件返工，由此造成的一切经济损失自负。
河南省建筑工程合同备案
河南省建筑工程合同备案是指在河南省进行的建设工程合同的备案工作。
根据《河南省建设工程施工合同备案管理办法》，施工总承包、专业承包合同的当事人应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同(示范文本)》和专业工程分包应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》。
一、备案资料1、《建设工程施工合同备案表》：一份由建设单位填写，用于备案的表格。
2、中标通知书、合同书：中标通知书和合同书是施工合同的重要文件，需要进行备案。
3、工程项目中标项目负责人造师注册证书和执业印章、身份证及安全生产考核合格证书(B证)或小型项目负责人的证书、证、项目负责人安全生产考核合格证书(B 证)：这些文件用于证明项目负责人的资格和能力。
4、项目技术负责人、安全员、施工员、质检资料员、材料员相关资料(含任职文件、劳动合同、社会保险凭证、职称证或执业证)：这些文件用于证明项目团队成员的资格和能力。
二、备案要求1、使用合同文本的要求：施工总承包、专业承包合同的当事人应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同(示范文本)》和专业工程分包应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》。
2、合同内容要求：建设工程施工总承包合同主要内容应包括工程概况、工程质量、工程造价、工程工期、工程保修等方面的内容。
三、备案程序1、建设单位向当地建设行政主管部门提交备案资料。
2、建设行政主管部门对备案资料进行审核，审核通过后，备案完成。
四、注意事项1、备案应在合同签订后30日内完成。
2、备案资料应真实、完整、有效。
3、建设单位应按照合同约定履行合同，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
总之，河南省建筑工程合同备案是建设单位在进行建设工程合同备案时需要遵守的规定。
建设单位应按照要求提供备案资料，确保备案的顺利进行。
河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程施工合同备案管理办法(试行)》的通知
河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程施工合同备案管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】河南省住房和城乡建设厅•【公布日期】2013.12.31•【字号】豫建[2013]177号•【施行日期】2014.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】建筑市场监管正文河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）》的通知（豫建〔2013〕177号）各省辖市、省直管县（市）住房城乡建设局（委），郑州航空港经济综合实验区市政建设环保局、有关单位：为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程施工合同签订与备案行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》等相关法律、法规、规章，我厅制定了《河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
执行中遇到的问题及意见请及时向省厅建筑管理处反映。
附件：《河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）》2013年12月31日附件河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）第一章总则第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订与备案行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）等法律、法规、规章，制定本办法。
第二条河南省行政区域内建设工程施工合同（以下简称“合同”）的备案管理，适用本办法。
第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政工程项目。
本办法所称合同当事人是指发包人和承包人。
第四条本办法所称的合同包括：（一）建设工程施工总承包合同；（二）建设工程施工专业承包合同，包括：1. 建设单位发包的专业工程承包合同；2. 总承包企业发包的专业工程分包合同。
（三）其他有关建设工程施工合同。
河南省建设工程施工合同备案管理办法(试行)
河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）第一章总则第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订与备案行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）等法律、法规、规章，制定本办法。
第二条河南省行政区域内建设工程施工合同（以下简称“合同”）的备案管理，适用本办法。
第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政工程项目。
本办法所称合同当事人是指发包人和承包人。
第四条本办法所称的合同包括：（一）建设工程施工总承包合同；（二）建设工程施工专业承包合同，包括：1. 建设单位发包的专业工程承包合同；2. 总承包企业发包的专业工程分包合同。
（三）其他有关建设工程施工合同。
第五条本办法所称合同备案管理是指住房城乡建设主管部门按照职责权限，对合同当事人所签订的施工合同是否符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定实施监督的行为。
第六条施工合同备案系告知性备案，合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。
一经发现或通过举报投诉证实,合同存在违法违规、违反规章和规范性文件规定情形的，备案管理实施部门有权责令改正和依法作出处理。
第七条省住房城乡建设厅负责全省行政区域内建设工程施工合同备案的监督管理。
县级以上住房城乡建设主管部门按照属地管理的原则和职责分工，负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程项目施工合同备案监督管理，具体实施由招投标监督机构负责，县级以上住房城乡建设主管部门另有规定的，从其规定。
县级以上住房城乡建设主管部门合同备案管理机构明确后报省住房城乡建设厅备案并向社会公布。
第八条工程施工专业承包合同和专业分包合同向受理建设工程施工总承包合同的机构备案。
第九条省住房城乡建设厅建立“建设工程施工合同备案系统”（以下简称：合同备案管理系统），与《全省建筑市场监管平台》项目数据库建立链接，实行省、市、县（市）三级对合同备案数据管理，业务协同，信息共享。
建设施工合同变更签证计价依据 (河南地区、作为合同附件)
附件二：土建安装工程变更签证结算依据及计价办法一、结算依据1.《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》《河南省市政工程预算定额（HA A1-31-2016）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》（E 园林绿化工程）及其相应配套文件，及补充文件，采用定额计价方式办理工程竣工结算。
2.招标图纸、工程竣工图纸及竣工资料。
3.有效的设计变更及现场签证、图纸会审纪要、会议记录、通知单、技术核定单。
4.省市造价管理部门办法的政策性文件。
以上约定与本协议第二款计价办法有冲突的，以第二款计价办法为准。
二、计价办法1.按照第一款结算依据据实结算。
2.相关措施费已在定额组价中综合考虑，新定额组价中已充分考虑了安全文明工地应投入的费用比例，同时也包括了大气污染扬尘治理达到标准应支出的一切费用。
不再另行计算。
3.二次搬运、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费及其它组织措施费均不计算（作为向甲方承诺的一项优惠）。
4.工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；工程量清单中没有适用、也没有类似于变更工程项目的，按结算依据第一条第1款规定，套用相应定额进行清单组价，人工费、机械类、管理类价格指数调整按施工期对应的政府部门红头文件执行，并参照投标报价与合同价间相应的优惠率或合同约定的优惠比例进行优惠。
5.个别分项工程在套取定额子目时低于市场价的已综合考虑在施工措施费的计取及施工利润内，结算时不予以做个例调整。
6.材料价格6.1甲方供应或认质认价的材料只计取税金不参与优惠。
6.2甲方指定供应商的材料按甲方认可的送达工地现场堆放点的材料单价进入结算材差调整。
只计取税金不参与优惠。
河南省建设工程施工合同备案管理办法
河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）第一章总则第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订与备案行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）等法律、法规、规章，制定本办法。
第二条河南省行政区域内建设工程施工合同（以下简称“合同”）的备案管理，适用本办法。
第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政工程项目。
本办法所称合同当事人是指发包人和承包人。
第四条本办法所称的合同包括：（一）建设工程施工总承包合同；（二）建设工程施工专业承包合同，包括：1. 建设单位发包的专业工程承包合同；2. 总承包企业发包的专业工程分包合同。
（三）其他有关建设工程施工合同。
第五条本办法所称合同备案管理是指住房城乡建设主管部门按照职责权限，对合同当事人所签订的施工合同是否符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定实施监督的行为。
第六条施工合同备案系告知性备案，合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。
一经发现或通过举报投诉证实,合同存在违法违规、违反规章和规范性文件规定情形的，备案管理实施部门有权责令改正和依法作出处理。
第七条省住房城乡建设厅负责全省行政区域内建设工程施工合同备案的监督管理。
县级以上住房城乡建设主管部门按照属地管理的原则和职责分工，负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程项目施工合同备案监督管理，具体实施由招投标监督机构负责，县级以上住房城乡建设主管部门另有规定的，从其规定。
县级以上住房城乡建设主管部门合同备案管理机构明确后报省住房城乡建设厅备案并向社会公布。
第八条工程施工专业承包合同和专业分包合同向受理建设工程施工总承包合同的机构备案。
第九条省住房城乡建设厅建立“建设工程施工合同备案系统”（以下简称：合同备案管理系统），与《全省建筑市场监管平台》项目数据库建立链接，实行省、市、县（市）三级对合同备案数据管理，业务协同，信息共享。
河南省建设工程施工合同备案管理办法(试行)
河南省建设工程施工合同备案管理办法（试行）第一章总则第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订与备案行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）等法律、法规、规章，制定本办法。
第二条河南省行政区域内建设工程施工合同（以下简称“合同”）的备案管理，适用本办法。
第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政工程项目。
本办法所称合同当事人是指发包人和承包人。
第四条本办法所称的合同包括：（一）建设工程施工总承包合同；（二）建设工程施工专业承包合同，包括：1. 建设单位发包的专业工程承包合同；2. 总承包企业发包的专业工程分包合同。
（三）其他有关建设工程施工合同。
第五条本办法所称合同备案管理是指住房城乡建设主管部门按照职责权限，对合同当事人所签订的施工合同是否符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定实施监督的行为。
第六条施工合同备案系告知性备案，合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。
一经发现或通过举报投诉证实,合同存在违法违规、违反规章和规范性文件规定情形的，备案管理实施部门有权责令改正和依法作出处理。
第七条省住房城乡建设厅负责全省行政区域内建设工程施工合同备案的监督管理。
县级以上住房城乡建设主管部门按照属地管理的原则和职责分工，负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程项目施工合同备案监督管理，具体实施由招投标监督机构负责，县级以上住房城乡建设主管部门另有规定的，从其规定。
县级以上住房城乡建设主管部门合同备案管理机构明确后报省住房城乡建设厅备案并向社会公布。
第八条工程施工专业承包合同和专业分包合同向受理建设工程施工总承包合同的机构备案。
第九条省住房城乡建设厅建立“建设工程施工合同备案系统”（以下简称：合同备案管理系统），与《全省建筑市场监管平台》项目数据库建立链接，实行省、市、县（市）三级对合同备案数据管理，业务协同，信息共享。
河南省建设施工合同示范文本是什么？
河南省建设施工合同示范文本是什么？1.首先写明发包人(全称)与承包人(全称)信息2.概述：依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
3.具体内容：工程概况工程承包范围工期等4.结尾：双方签字盖章生效。
建设施工的之前，需要工程双方签订建设施工合同。
国家规定这样的程序是为了能够保证我国的建设施工市场能够在法律规定的范围内进行，避免出现建设施工问题，影响我国工程建设的发展。
所以，为了更好的进行建设施工，施工双方应该按要求签订相应的施工合同。
那么，河南省建设施工合同示范文本是什么？一、河南省建设施工合同示范文本是什么？发包人(全称):____________________________________________________ ______________承包人(全称):____________________________________________________ ______________依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________________________________________ _________________工程地点:_____________________________________________________ _________________工程内容:_____________________________________________________ _________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:_____________________________________________________ _________________二、工程承包范围承包范围:_____________________________________________________ _________________三、合同工期:开工日期:_____________________________________________________ _________________竣工日期:_____________________________________________________ _________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:_____________________________________________________ _____________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币)￥:_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
河南省高院建设工程施工合同案件审理指南
河南省高院建设工程施工合同案件审理指南感谢您一直以来对河南法院工作的关心和支持！您在会议期间提出关于规范建筑工程施工合同纠纷案件审理的提案，提出了一些好的建议。
我院对您的提案高度重视，对提案反映的问题、建议进行了认真调查研究。
现将办理情况答复如下：一、关于避免、杜绝诉讼保全超额查封的问题。
您在提案中提出“对法院采取诉讼保全查封过程中，建议法院结合案件事实，避免、杜绝明显超额查封，因超额查封已经给企业造成了严重的经营困难”。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条规定，保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。
为规范诉讼保全行为，最高人民法院制定了《关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》（简称《规定》）。
如果人民法院采取诉讼保全的查封数额超过当事人诉讼请求数额范围，属于超标的查封，被申请人可以依照该《规定》对保全裁定申请复议或对实施行为提出书面异议，由人民法院依法审查处理。
同时，因诉讼保全一般发生在诉前或诉讼中，人民法院采取诉讼保全数额的范围一般依照当事人起诉请求确定，而此时案件尚未审理或审结，人民法院难以准确认定当事人诉讼请求数额及申请诉讼保全数额的合理性，可能存在因当事人滥诉而造成超额查封问题。
对此，一方面，我们也将根据当事人反映的情况或提出的异议，结合双方举证和案件初步审理情况依法审查处理。
如果存在明显超额查封情形，我们将依法予以纠正。
另一方面，被保全人也可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条规定，主动提供担保，申请解除诉讼保全措施，我们也将依法及时审查处理。
二、关于以鉴代审的问题。
您在提案中提出“建设工程施工合同纠纷案件，应该注重双方履行合同的客观事实，不能简单的以鉴代审，过度的依靠鉴定机构给出的意见来处理案件。
”《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定，当事人可以就查明事实的专门性问题现人民法院申请鉴定。
因建设工程施工合同纠纷案件的特殊性，很多案件涉及工程质量、工程造价等专业性问题需要进行鉴定，故必要的鉴定是查明案件事实所必须进行的。
河南高院建设工程合同纠纷案件典型案例
河南高院建设工程合同纠纷案件典型案例文章属性•【公布机关】河南省高级人民法院,河南省高级人民法院,河南省高级人民法院•【公布日期】2024.03.25•【分类】其他正文河南高院建设工程合同纠纷案件典型案例为充分发挥典型案例的示范引导作用，进一步统一裁判尺度，指导全省法院正确审理建设工程施工合同纠纷案件，省法院民四庭从2023年全省法院办结的建设工程合同纠纷案件中筛选出八件典型案例。
一、邓某诉某置业公司建设工程施工合同纠纷案——在多份无效合同中对实际履行合同的认定裁判要旨当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，应当结合当事人的真实意思表示认定实际履行的合同。
基本案情2014年11月14日、2014年12月10日、2017年10月17日，邓某借用某建筑公司资质与某置业公司分别签订三份施工合同，承包案涉工程。
2018年7月17日，案涉工程竣工验收合格。
后因工程款纠纷，邓某起诉请求某置业公司支付工程款。
诉讼中，双方当事人均认可合同二不是当事人的真实意思表示，但对于按照合同一还是合同三进行结算，双方产生争议。
一审平桥区法院委托鉴定机构对工程造价进行鉴定，鉴定机构出具鉴定意见：依据合同一工程造价鉴定金额为77827023.73元，依据合同三工程造价鉴定金额为84054874.63元。
一审、二审法院均采信依据合同三所作出的工程造价鉴定意见即84054874.63元。
某置业公司不服，申请对本案再审。
河南省高院审查后，裁定指令再审。
信阳中院再审认为，因邓某借用某建筑公司资质承包案涉工程，故上述三份合同因违反国家强制性法律规定，均为无效。
合同一明确约定在办理招投标手续后签订的施工合同只用于办理手续之用,与该合同的约定不一致时，以该合同的约定为准。
2017年10月19日某置业公司与某建筑公司共同签署《证明》，约定合同三只作为办理建设工程施工许可证合同备案使用，不作为结算依据。
根据合同一和《证明》的约定，当事人的真实意思表示是，合同三只作备案使用,不作为结算依据。
建筑装饰装修工程施工合同(甲-种-本)河南省建设厅监制
编号: 建筑装饰装修工程施工合同甲种本（YZH-96—0205)工程名称工程地址工程造价发包方（甲方）承包方（乙方）河南省建设厅监制建筑装饰装修工程施工合同协议条款（甲种本）发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人们共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的原则，结合工程具体情况，双方达成协议：第1条工程概况1.1工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：1.2开工日期：竣工日期：总日历工程天数：1.3质量等级：1.4合同价款：(金额大写):第2条合同文件及解释顺序第3条合同文件及解释顺序3.1合同语言：本合同文件使用汉文。
3.2适合标准、规范:按国家及省的标准规范执行.（如双方另有约定的列入补充条款3.3适用于法律、法规：国家及省的法律、法规（含地方发)规章、规范性文件及协议条款约定的规章.第4条图纸4.1图纸提供日期：4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方代表5。
1 甲方代表姓名：职称(职务）：5.2 甲方赋予甲方代表的职权：5。
3 甲方代表委托派人员的名单及责任范围（附表三)第6条监理单位及总监理工程师6.1监理单位的名称：6.2总监理工程师名称：职称：6.3总监理工程师职务：第7条乙方驻工地代表：姓名：职称(职务）:第8条甲方工作8.1提供备开工条件施工场地的时间和要求：8.2水电、电讯等施工管线进人施工场地的时间、地点和供应要求：8.3需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:8.5办理证件、批件的名称和完成的时间：8.6会审图纸和设计交底的时间：8.7向乙方提供的设施内容：8.8甲方不能按协议条款要求完成上述工作时，应支付的费用、赔偿乙方损失范围。
第9条乙方工作9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：9.2 提供计划、报表的名称、时间和分数：9。
3 施工场地防护工作的要求：9.4 施工现场交通和噪音控制的要求：9.5 符合施工场地的要求:9.6 保护建筑物结构及相关管线和设备的措施：9。
河南 建设工程施工合同 模板
河南省建设工程施工合同甲方（发包人）：______________________________________________________住所：_______________________________________________________________法定代表人：_________________________________________________________联系电话：___________________________________________________________乙方（承包人）：______________________________________________________住所：_______________________________________________________________法定代表人：_________________________________________________________联系电话：___________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________工程立项批准文号：___________________资金来源：_________________________二、工程承包范围承包范围：_________________________三、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：__________天四、质量标准工程质量标准：___________________五、合同价款金额（大写）：___________________元（人民币）￥：___________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书（如果有）投标书及其附件（如果有）本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
河南建设工程施工合同
河南建设工程施工合同甲方（建设单位）：_______________地址：_____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_________________________乙方（施工单位）：_______________地址：_____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_________________________鉴于甲乙双方就________________项目（以下简称“本工程”）的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________5. 开工日期：_________________________6. 竣工日期：_________________________二、质量要求乙方必须按照国家及河南省有关建筑工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
三、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
2. 价款支付方式：_____________________3. 结算方式：_____________________四、工期要求乙方应按照合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时与甲方协商解决。
五、变更和索赔1. 工程变更：_____________________2. 索赔条款：_____________________六、违约责任1. 若乙方未按合同规定的质量、工期完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
河南省高院建设工程施工合同案件审理指南
河南省高院建设工程施工合同案件审理指南一、建设工程施工合同的效力认定问题1 . 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订的建设工程施工合同，应认定为无效。
但在一审法庭辩论终结前取得两证或者经主管部门批准建设的，可以认定有效。
发包人已经办理建设用地使用权手续，但尚未取得建设用地使用权证，不影响合同效力。
发包人未取得建设工程施工许可证的，不影响合同效力。
2 . 当事人以商品房开发未经招投标程序主张签订的建设工程施工合同无效的，如果该开发项目符合《中华人民共和国招投标法》第三条、《河北省实施＜中华人民共和国招投标法＞的办法》第六条、第九条规定的强制招投标项目而未进行招投标的，人民法院应予支持。
但根据国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（2017年第19号），在民间投资的建设工程项目中，可由建设单位自主决定发包方式。
3 . 法律、行政法规规定必须经过招投标的建设工程，当事人以招投标程序违法，或者存在串标、明招暗定等情形主张建设工程施工合同无效的，应承担相应的举证责任，人民法院经审查，认定确实存在以上情形的，该建设工程施工合同为无效合同。
4 . 建筑施工企业与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程分包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可以认定为企业内部承包合同。
判断是否为企业的在册职工应以书面劳动合同、社保缴纳凭证、工资发放证明等证据综合予以认定。
企业内部职工和下属分支机构不得单独主张工程款。
建筑施工企业与无施工资质的承包人签订的合同名为企业内部承包实为借用资质，当事人主张合同有效的，人民法院不予支持。
5 . 以下情形可以认定为非法劳务分包：（1）总承包人、专业分包企业将建筑工程的劳务作业分包给不具备相应资质条件的企业和个人；（2）总承包人、专业分包企业将建筑工程的劳务作业分包给具备相应资质条件的企业，但分包的内容包括提供大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等；（3）劳务作业承包人将承包的劳务作业再分包的。
河南施工合同范本
河南施工合同范本《河南省建设工程施工合同》甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细说明工程的范围和内容，包括但不限于建筑物的结构、装修、设备安装等]4. 工程规模：[描述工程的规模，如建筑面积、层数、高度等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准：[明确工程应达到的质量标准，如国家相关标准、行业标准或双方约定的特殊标准]2. 质量验收：按照国家和河南省现行的有关工程质量验收规范和标准进行验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 工程造价的构成：包括但不限于工程直接费、间接费、利润、税金等。
3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按[约定的支付节点和支付比例]向乙方支付进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后[具体天数]日内，乙方提交竣工结算报告，甲方审核完毕后[具体天数]日内支付至工程结算总价的[百分比]，剩余[百分比]作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时无息支付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
洛阳施工合同模板
洛阳施工合同模板甲方（委托方）：（单位名称）：法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（承揽方）：（单位名称）：法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话号码）鉴于甲方拟建设项目，为确保项目的质量和进度，双方经友好协商，特订立本施工合同，均遵守国家相关法律法规和合同规定，共同遵守以下条款：第一条项目概况1.1 项目名称：洛阳市某某工程1.2 项目地点：洛阳市XX区1.3 项目规模：功能建筑面积XXX平方米1.4 项目性质：（例如商业建筑、住宅楼等）第二条合同总金额及验收方式2.1 本合同总金额为XXXX元（大写：XXX元整）2.2 合同款项分期付款，分为XX期，每期款项及付款时间见附件《付款计划表》，款项支付后需提供相应的发票及收据。
2.3 项目完工验收标准为XXXX，合格的项目才可进行下一期的付款。
第三条工程内容及要求3.1 项目工程内容详见《工程设计图纸》，乙方应按照图纸要求进行施工，确保工程质量和进度。
3.2 工程过程中如有变更，需由双方协商一致，并签订书面变更合同。
3.3 施工过程中应加强安全管理，严格遵守国家相关安全法规，确保施工安全。
3.4 施工结束后，乙方应清理施工现场，保持环境卫生。
第四条工期4.1 项目工期为XX个月，自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
4.2 施工过程中如遇不可抗力因素，乙方需及时通知甲方，并一同商议解决措施。
第五条责任与保证5.1 乙方应严格按照合同要求完成工程，确保工程质量和进度。
5.2 若乙方未按合同要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应责任，并赔偿相应损失。
5.3 乙方需为施工期间的人身伤亡和财产损失承担责任。
如有损失，乙方应进行相应赔偿。
5.4 双方应确保合同内容的保密性，未经双方书面同意，不得向任何第三方透露合同内容。
第六条合同解除6.1 若因不可抗力因素导致无法完成工程，双方可协商解除合同，但应提前书面通知对方。
河南省的建设工程施工合同
河南省的建设工程施工合同范本如下：甲方（发包方）：河南省人民政府乙方（承包方）：×××建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方在河南省进行某项建设工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：河南省×××建设工程1.2 工程地点：河南省××市××区××路××号1.3 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化、配套设施等工程。
1.4 工程规模：按照甲方提供的施工图纸和工程量清单执行。
1.5 工程总投资：人民币××亿元（大写：玖亿××拾×万元整）。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币××亿元（大写：玖亿××拾×万元整）。
2.2 合同价格支付方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方工程预付款××%，即××万元；（2）工程进度达到××%时，甲方支付乙方进度款××%，即××万元；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款××%，即××万元。
2.3 合同价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素导致工程造价发生变动，双方可按实际情况协商调整合同价格。
三、工程质量3.1 工程质量标准：符合国家及行业现行质量标准、规范及验收规定。
3.2 质量保证措施：乙方应严格按照设计图纸、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
四、工程进度4.1 工程工期：自开工之日起，共计××个月。
河南施工合同计价依据
河南省施工合同计价依据一、概述河南省施工合同计价依据是指在河南省范围内进行的建设工程施工合同的计价标准和方法。
根据《河南省建设工程计价依据》等相关规定，河南省施工合同计价依据主要包括工程量清单计价、综合单价法、工程结算价等。
二、工程量清单计价工程量清单计价是指根据工程量清单中列出的工程项目和工程量，结合工程项目的单价，计算出工程总价的一种计价方式。
在河南省施工合同中，工程量清单计价是常用的计价方式。
1. 工程量清单的编制：工程量清单应由具有相应资质的设计单位或者具有相应专业技术人员的施工单位编制，清单中应包括工程项目的名称、规格、数量、单位等详细信息。
2. 单价确定：工程量清单中的单价应根据市场行情和工程特点确定，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
3. 总价计算：根据工程量清单中的工程量和单价，计算出各工程项目的总价，汇总后得到整个工程的总价。
三、综合单价法综合单价法是指根据工程项目的综合单价和工程量，计算出工程总价的一种计价方式。
综合单价是指完成单位工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用的总和。
1. 综合单价的确定：综合单价应根据市场行情和工程特点确定，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
2. 总价计算：根据工程量和综合单价，计算出各工程项目的总价，汇总后得到整个工程的总价。
四、工程结算价工程结算价是指在工程施工过程中，根据实际完成的工程量和合同中约定的单价或者综合单价，计算出的工程总价。
工程结算价应按照合同约定的计价方式进行计算。
1. 实际工程量的确定：实际工程量应根据工程施工实际情况进行测量和计算，由施工单位和监理单位共同确认。
2. 单价或者综合单价的确定：合同中约定的单价或者综合单价应根据市场行情和工程特点进行确定。
3. 总价计算：根据实际完成的工程量和合同中约定的单价或者综合单价，计算出各工程项目的总价，汇总后得到整个工程的总价。
五、其他计价方式除了上述三种计价方式外，河南省施工合同计价依据还包括以下几种方式：1. 固定总价合同：合同双方在签订合同时，已经确定了工程总价，不再根据实际完成的工程量进行调整。
河南定额计价工程施工合同
河南定额计价工程施工合同甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方计划进行位于__________的建设工程，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________（平方米/立方米）4. 工程结构：_____________5. 工程用途：_____________6. 工程造价：按照河南省现行的《建设工程定额》及相关费用标准执行。
二、合同工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天三、质量要求：乙方必须严格按照国家及河南省有关建设工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
四、工程造价及支付方式：1. 本工程采用定额计价方式，根据河南省相关定额及费用标准计算工程造价。
2. 预付款为合同总额的____%，于合同签订后____日内支付给乙方。
3. 进度款按照实际完成的工程量按月支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
4. 竣工结算款在工程验收合格后____日内支付。
五、变更与索赔：如遇设计变更或其他不可抗力因素导致工程量增减或工期延误，双方应及时协商解决，并按照河南省相关规定处理索赔事宜。
六、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决：因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定：______________________________________________________________________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除河南省建设工程施工合同
篇一：河南省建设工程施工合同备案
河南省建设工程施工合同备案
管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订与备案行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河南省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）等法律、法规、规章，制定本办法。
第二条河南省行政区域内建设工程施工合同（以下简称“合同”）的备案管理，适用本办法。
第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政工程项目。
本办法所称合同当事人是指发包人和承包人。
第四条本办法所称的合同包括：
（一）建设工程施工总承包合同；
（二）建设工程施工专业承包合同，包括：
1.建设单位发包的专业工程承包合同；
2.总承包企业发包的专业工程分包合同。
（三）其他有关建设工程施工合同。
第五条本办法所称合同备案管理是指住房城乡建设主
管部门按照职责权限，对合同当事人所签订的施工合同是否符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定实施监督的行为。
第六条施工合同备案系告知性备案，合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。
一经发现或通过举报投诉证实,合同存在违法违规、违反规章和规范性文件规定情形的，备案管理实施部门有权责令改正和依法作出处理。
第七条省住房城乡建设厅负责全省行政区域内建设工
程施工合同备案的监督管理。
县级以上住房城乡建设主管部门按照属地管理的原则
和职责分工，负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程项目施工合同备案监督管理，具体实施由招投标监督机构负责，县级以上住房城乡建设主管部门另有规定的，从其规定。
县级以上住房城乡建设主管部门合同备案管理机构明确后报
省住房城乡建设厅备案并向社会公布。
第八条工程施工专业承包合同和专业分包合同向受理
建设工程施工总承包合同的机构备案。
第九条省住房城乡建设厅建立“建设工程施工合同备案系统”（以下简称：合同备案管理系统），与《全省建筑市场监管平台》项目数据库建立链接，实行省、市、县（市）三级对合同备案数据管理，业务协同，信息共享。
第十条各级住房城乡建设主管部门在颁发施工许可证时，应当查验施工合同备案情况；在办理竣工验收备案时，应当查验合同结算备案情况。
第十一条合同当事人就同一建设工程项目另行订立的
施工合同与经过备案的合同实质性内容不一致的，以备案的合同作为结算工程价款的依据。
合同履行中发生合同争议，应以备案的合同为准。
备案合同虚假的，合同当事人应当依法承担民事责任。
前款规定的实质性内容是指工程承包范围、工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等。
第二章合同备案要求
第十二条使用合同文本的要求：
（一）施工总承包、专业承包合同，当事人应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（gF-20XX-0201），专业工程分包应当使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布
的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》。
（二）合同当事人使用前款所列合同文本，均视为合同当事人双方共同意愿的真实表述，不视为当事人一方提供的格式条款。
（三）合同当事人要遵循前款所列合同文本的公平、公正的原则，将合同文本的主要条款作为编制招标文件和投标文件的内容。
第十三条合同内容要求：
（一）建设工程施工总承包合同主要内容应包括：
1.工程概况：包括工程名称、工程地点、工程内容。
2.承包范围、工期、质量标准、合同价款、项目经理。
3.对涉及工程价款的约定：
（1）预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；
（2）工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；
（3）工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；
（4）索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；
（5）发生工程价款争议的解决方法及时间；
（6）承担计价风险的内容、范围以及超出约定风险内容、范围的价款调整方法；
（7）工程竣工结算价款编制与核对、支付及时间；
（8）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间；
（9）安全文明施工措施费金额、支付要求、使用规定；
（10）工期提前或延后的奖惩办法；
（11）与履行合同、支付价款有关的其他事项。
4.合同争议的解决方式。
5.专业工程分包的约定：总承包人对专业工程需进行分包的，应在总承包合同中约定分包内容、要求等事项。
6.保险与担保。
（二）建设工程施工专业承包、分包合同的签订应符合以下规定：
1.建设工程施工专业承包合同的主要内容参照建设工
程施工总承包合同。
2.总承包人必须自行完成承包工程主体结构的施工，总承包人对专业工程的分包，应符合有关规定和施工总承包合同的约定。
3.发包人可依法将专业工程发包给专业承包人施工，但不得将应当由一个承包人完成的工程内容以专业工程的名
义肢解发包给专业承包人。
第十四条合同的审核要点：
1.政府投资项目一律不得将建筑业企业带资承包作为
招投标条件，严禁将此类内容写入工程承包合同及补充条款；
2.是否采用示范文本；全部合同的内容是否完全一致；
3.合同主体是否合法；是否存在工程肢解发包；对于双
方同意的分包工程合同中是否约定；是否存在违法分包；企业是否无资质或超越资质范围承接工程；
4.应当实行招标的工程是否招标、合同实质性内容与招
篇二：建筑工程施工合同(最新标准通用范本)(1)
合同编号：
河南省建设工程施工合同
（施工类—土建工程）
工程名称：xxx建设项目地面建筑工程施工（第一标段）发包单位：承包单位：xxxxxxxx建筑工程公司监理单位：勘察设计单位：
xxxx省工商行政管理局
xxxxx省建设厅制定
xxx省建筑企业家联合会
建筑工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承包人（全称）：xDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：矿井建设项目地面建筑工程施工第一标段工程地点：xxxxxxxxxx工程内容：办公生活设施，建筑面积：xxxxxxxxm2,(具体数
值以批准的初步设计为准),建筑高度m或
跨度m，结构类型:框剪,钢筋混凝土,层
数，其他室外配套。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围
承保范围：第一标段施工图纸范围内的土建及该基础设施的安装
工程
三、合同工期
开工日期：20XX年10月
竣工日期：20XX年10月
合同工期总日历天数730天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：xxxxxxxxxxxxx元（人民币）
￥：xxxxxxx万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成
部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中
分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质
量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价
款及其他应当支付的款项。