工程勘察设计合同范本(完整版)
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
勘察设计合同范本7篇
勘察设计合同范本7篇第1篇示例：勘察设计合同范本甲方：___________ （以下简称甲方）地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商一致，就勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：________________________四、勘察设计范围：包括但不限于土地测量、工程测量、设计方案编制等内容。
五、工作时间：本合同自签订之日起生效，至勘察设计任务完成之日止。
六、委托费用：根据具体项目情况商议确定，支付方式约定如下（一次性付清、分期付款等）。
七、双方权利和义务：1. 甲方的权利和义务：（1）提供项目的相关资料和要求；（2）及时支付委托费用；（3）对勘察设计过程中的相关问题进行沟通和协助解决。
八、合同变更：任何一方需变更合同内容时，应当经双方协商一致，并以书面形式修改合同。
九、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的法律责任。
违约方应当赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：本合同的解释和执行均适用中国法律。
双方如有争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
十一、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
签订日期：___________以上为双方友好合作的勘察设计合同范本，双方共同遵守，确保项目的顺利进行。
感谢双方的信任与支持，期待合作愉快，取得良好的合作成果。
第2篇示例：勘察设计合同范本甲方：（委托人）地址：（详细地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方有意对（项目名称）进行勘察设计工作，乙方具有相关专业技术和经验，双方遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条项目名称本合同任务为（项目名称），详细地址为（详细地址）。
第二条任务内容1.由乙方对项目进行勘察设计，包括但不限于勘察、设计、预算和报告等工作内容。
工程勘察设计合同范本3篇
工程勘察设计合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）就甲方委托乙方进行工程勘察设计事项，达成如下合同：二、合同背景1. 甲方拟开展（项目名称）工程项目，需进行勘察设计工作；2. 乙方具有从事勘察设计的资质和能力；3. 双方经友好协商，就具体合作事宜达成一致。
三、服务内容1. 甲方委托乙方进行（项目名称）工程项目的勘察设计工作，具体包括但不限于以下内容：（1）工程勘察：开展地质勘探、水文水质调查等工作；（2）工程设计：进行结构、建筑、给排水、电气等方面的设计工作；（3）其他相关服务：根据实际情况提供其他相关的服务。
2. 乙方应按照甲方要求，按时、按质、合法合规地完成工作，并保证设计方案符合相关标准和法规要求。
四、服务费用1. 甲方应根据乙方提供的服务内容和服务标准，支付相应的服务费用，在双方签署本合同后，甲方应预付一定比例的服务费用；2. 乙方应妥善使用预付的服务费用，按照约定进行勘察设计工作，并在完成工作后提供相应的发票和结算清单。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中接触到的商业机密、技术秘密以及其他重要信息，应予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露；2. 如果因违反保密约定所产生的一切法律责任由泄露方承担。
六、知识产权1. 乙方在履行本合同过程中创作的所有设计成果和相关文件归甲方所有，乙方不得擅自使用、发布或将设计成果用于其他项目；2. 乙方保证其提供的设计成果未侵犯任何第三方知识产权，因侵权导致的后果由乙方承担。
七、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担违约责任；2. 如因不可抗力等不可预见的情况造成本合同无法履行，双方可以协商解除合同。
八、争议解决1. 本合同的履行受中国法律约束，双方如有争议应友好协商；2. 若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并按照法律程序履行；2. 变更后的合同具有同等效力。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、合同签订方甲方（委托方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/委托人：（姓名）、职务：（职务）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）乙方（承接方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/负责人：（姓名）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）二、合同内容1、甲方委托乙方对以下工程（具体项目名称）进行勘察设计工作，工程地址为（具体地址），包括但不限于：（1）工程概况、项目背景等基本情况的了解（2）现场勘察、测量等工作（3）设计方案的制定、论证（4）编制施工图纸、规划报告等相关文件（5）其他甲方委托的有关工程勘察设计工作2、乙方接受甲方的委托，按照约定的时间、质量、费用完成上述工程的勘察设计工作。
在工作过程中，乙方有义务遵守国家相关法律法规和技术标准，确保设计方案的科学性和合理性。
3、乙方在勘察设计工作中产生的所有知识产权、著作权等相关权益，均属于乙方所有。
甲方不得擅自使用、转让或者复制乙方的相关设计成果。
4、甲方应当按照约定的时间和支付方式按时支付乙方的勘察设计服务费用。
如因甲方原因导致支付延迟，甲方需承担相应的违约责任。
5、双方均有权利在合同有效期内对合同内容进行补充、变更，但需经双方协商一致确定，并签署书面补充协议。
三、合同违约处理1、如因乙方原因导致勘察设计工作无法按时完成或者未能达到约定的质量标准，乙方需承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方继续完善工作，或者要求退还一部分服务费用。
2、如因甲方原因导致支付延迟或者提供了虚假资料等不履行合同义务的情况，甲方需承担相应的违约责任。
乙方有权暂停工作，要求甲方补足费用或者赔偿损失。
四、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。
合同履行期间如需终止，需提前一个月书面通知对方，经双方协商一致解除合同。
勘察设计专用合同5篇
勘察设计专用合同5篇篇1勘察设计专用合同一、甲方（委托方）：_________ 二、乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程项目”），为了确保工程质量，保障工程的实施顺利进行，甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程合同法》及相关法规，经友好协商，就委托乙方进行勘察设计工作，现就如下事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、委托内容1. 甲方委托乙方承担工程项目的勘察设计工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、设计图纸绘制等内容。
2. 乙方应当对勘察设计工作的成果承担法律责任，确保勘察设计的准确性和可行性，并在勘察设计过程中保护甲方的权益。
3. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，认真履行职责，保证工程项目的安全和质量。
二、合同费用1. 甲方应当按照勘察设计工作的进度及质量支付相应的合同费用给乙方。
2. 乙方应当按照双方约定的工作进度进行勘察设计工作，确保按时完成，并保证勘察设计成果的质量。
3. 如乙方未按时完成合同约定的勘察设计工作，甲方有权要求乙方依照约定支付违约金。
三、保密条款1. 双方在履行合同过程中，应当保护对方的商业秘密和相关信息，不得向第三方透露。
2. 双方在合同终止后，应当将相关的勘察设计材料和资料归还给甲方，并不得擅自使用或泄露。
3. 如因一方违反保密条款造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任。
四、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签署书面协议后生效。
2. 双方变更合同内容应当尊重原合同的基本原则，维护双方的合法权益。
3. 合同变更如涉及费用调整，应当及时进行核算，并书面协商确定。
五、争议解决1. 在履行合同过程中，如双方发生争议，应当协商解决。
2. 如协商未能达成一致意见，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决。
3. 仲裁裁决是终局的，双方应该遵守裁决结果。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工验收合格之日终止。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。
项目地址位于_______________。
设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。
二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。
乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。
同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。
三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。
支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
工程勘察设计合同范本7篇
工程勘察设计合同范本7篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本工程勘察设计事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________二、服务范围与内容1. 乙方承担本工程的勘察设计工作，包括地质勘察、工程测量、规划设计及施工图设计等内容。
2. 乙方应根据甲方的需求，进行现场勘察，编制勘察报告，并提供相关建议。
3. 乙方应按照相关规定，编制详细的设计方案及施工图，确保工程安全、经济、适用。
三、双方职责与义务1. 甲方职责：（1）甲方应向乙方提供工程的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方的勘察设计费用。
（3）甲方有权对乙方的勘察设计方案提出合理建议和要求。
2. 乙方义务：（1）乙方应按时进行现场勘察，编制勘察报告。
（2）乙方应根据甲方的需求，按时提交设计方案及施工图。
（3）乙方应对其提供的勘察报告和设计成果负责，确保工程安全、经济、适用。
（4）乙方应对甲方提出的问题和建议进行及时回复和修改。
四、合同金额及支付方式1. 本工程勘察设计费用总额为人民币________元整（￥________元）。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方____%的费用作为预付款。
3. 乙方提交初步设计方案后，甲方支付____%的费用。
4. 乙方提交施工图设计后，甲方支付剩余____%的费用。
5. 支付方式：________（如银行转账、现金等）。
五、合同履行期限1. 乙方应在合同签订后____日内完成现场勘察并提交勘察报告。
2. 乙方应在现场勘察完成后____日内提交初步设计方案。
3. 乙方应在初步设计方案确认后____日内提交施工图设计。
工程勘察设计合同范本3篇
工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本篇1工程名称：合同编号：发包人：勘察人：签订日期：发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书1.6发包方式： /1.7预计勘察工作量：1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察中间成果报告，年月日提交经审查通过的最终勘察报告。
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不可抗力影响时，工期顺延。
勘察设计合同范本一5篇
勘察设计合同范本一5篇篇1勘察设计合同范本一甲方：（委托方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________乙方：（承包方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方拟对_______项目进行勘察设计工作，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：一、勘察设计内容：1. 勘察项目名称：_______2. 勘察范围：_______3. 勘察时间：_______4. 设计内容：_______二、合同金额及支付方式：1. 合同金额：_______（大写）_______（小写）2. 支付方式：_______在项目完成后，双方另行协商确定。
三、工作进度和质量要求：1. 双方应按照约定的时间节点完成工作，并保质保量完成任务。
2. 工作过程中如遇到问题，双方应积极沟通，共同解决。
3. 如有变更或补充合同内容的情况，需双方协商一致后进行修改。
四、保密义务：1. 双方应保护对方的商业秘密，并不得将相关信息透露给任何第三方。
2. 合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。
五、违约责任：1. 若一方违反合同约定，应承担相应的责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，应及时通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）_____________ 日期：_______乙方：（盖章）_____________ 日期：_______本合同经双方签字盖章后正式生效，各项内容在合同履行过程中均具有法律效力。
希望双方能够遵守合同精神，共同完成本次勘察设计工作。
工程勘察合同样本6篇
工程勘察合同样本6篇篇1工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行某工程勘察项目，为了顺利完成该工程的勘察工作并维护双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务描述甲方委托乙方就（工程名称）项目进行勘察，具体任务为：（详细描述勘察的具体内容和范围）第二条工作期限乙方接到委托后应在（具体时间）内完成勘察任务，并在规定时间内提交勘察报告。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应支付给乙方的勘察费用为人民币（具体金额）元。
2. 甲方应在勘察合同签订后的（具体时间）内支付此费用，支付方式为（具体支付方式）。
第四条保密条款1. 双方应保守涉及此次勘察项目的商业机密和技术机密。
2. 未经双方同意，任何一方不得将与此次勘察项目有关的信息透露给第三方。
第五条违约责任1. 若因乙方原因导致勘察任务不能按时完成，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察任务不能按时完成，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字或盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：签订日期：本合同经双方签字或盖章后即成立，并对双方具有法律约束力。
愿双方遵守合同内容，共同完成工程勘察任务。
篇2工程勘察合同样本甲方：（委托方全称）_________ 乙方：（承包方全称）_________鉴于甲方欲对_________项目进行勘察，并认为乙方具备进行该项目勘察的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程勘察的内容和范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察，并提供相关的勘察成果及报告。
1.2 勘察内容包括但不限于：地形地貌勘察、地质勘察、水文勘察、气象勘察、环境勘察等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4678-37工程勘察设计合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity工程勘察设计合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
工程名称：合同编号：发包人：勘察人：签订日期：发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书1.6发包方式： /1.7预计勘察工作量：1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察中间成果报告，年月日提交经审查通过的最终勘察报告。
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不可抗力影响时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以①预算包干( );②以综合单价包干，按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。
本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费的综合单价为元/m，预算总价为人民币￥元(大写 )。
在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的%;主体结构验收通过后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内，发包人付清余下的勘察费用。
4.2.3勘察过程中，如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的，经办理正式变更手续后，如采用预算包干计价方式的，工作量变化在 %以内的，勘察总费用不予调整，工作量变化在 %以上的，由双方协商确定变化部分的勘察费;如采用以综合单价包干计价方式的，按综合单价保持不变，发包人按实际发生的工作量支付勘察费。
4.2.4在勘察人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。
否则，由于勘察人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。
勘察人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。
第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.3由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延，5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2勘察人已就项目现场的状况进行了充分的了解，勘察人同意按项目现场的现状进场进行勘察工作并自行安排勘察人的人员的工作、生活，如勘察中需要对项目现场的状况进行改善的，责任和费用由勘察人承担。
发包人除按合同约定支付勘察费外，不再支付其他的任何费用。
5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应无条件给予补充完善使其达到质量合格，由此产生的额外费用及勘察期限延误责任均有勘察人自行承担。
若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担由此产生的全部勘察费用并应赔偿给由此给发包人造成的损失。
5.2.4因勘察原因造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除采取补救责任外，勘察人应退还直接受损失部分的勘察费，并承担由此给发包人造成的所有经济损失。
因勘察原因造成第三人财产及人身损害的，责任由勘察人承担。
5.2.5在工程勘察前，勘察人应向发包人提交勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.6勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并应办理正式变更手续。
5.2.7勘察人应保证其在现场工作的人员遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担有关资料的保密义务。
如勘察人或勘察人的人员违反保密义务的，应赔偿发包人的经济损失。
5.2.8勘察人在工程勘察期间，应安全文明施工。
如发生安全事故，由勘察人承担全部责任。
5.2.9勘察人提交给发包人的勘察资料，其知识产权归发包人所有，勘察人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。
如发生以上情况，勘察人应赔偿发包人的损失。
5.2.10勘察人向发包人保证，发包人使用勘察人交付的勘察资料不会侵犯第三人的任何权利，如发包人因使用勘察人交付的勘察资料而遭受第三人的追索的，责任由勘察人承担。
5.2.11勘察人应注意保护地下文物，发现文物时应及时报告发包人或有关部门，不得擅自处理，否则由此造成的损失或影响由勘察人负责5.2.12若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
第六条违约责任6.1合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人按勘察人实际完成的工作量结算勘察费。
6.2发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，逾期在7日内的，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金，逾期在15日内的，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之五逾期违约金。
6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，逾期在7日内的，每超过一日，应按勘察总费用的千分之一向发包人承担违约责任，逾期在15日内的，每逾期一日，勘察人应按勘察总费用的千分之五向发包人承担违约责任，发包人有权直接从应支付给勘察人的勘察费中扣除。
逾期超过15日的，发包人有权不支付勘察费，并有权终止或解除合同。
如发包人终止或解除合同的，勘察人应向发包人支付勘察费 %的违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。
6.5勘察人应按发包人书面通知的时间履行施工配合，对地基、基础施工过程中出现的与地勘报告不符合的情况进行现场处理，在地基验槽、基础验收时，履行验收职责。
如勘察人未按发包人书面通知的时间履行上述义务的，发包人除有权要求勘察人继续履行上述义务外，勘察人按预算总勘察费用的10%向发包人支付违约金，发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除。
第七条其它约定事项：7.1履约保证金勘察人在投标时的投标保证金元，在本合同生效后，自动转为履约保证金。
该履约保证金在勘察人依照本合同约定按时保质完成勘察任务，发包人予以无息返还。
第八条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由工程所在地人民法院管辖。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到工程所在地建设行政主管部门备案。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
第十一条本合同一式五份，发包人二份、勘察人二份，建设行政主管部门备案一份，具有同等法律效力。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。