(完整版)2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
分布式光伏总承包合同6篇
分布式光伏总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方分布式光伏项目工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：分布式光伏项目工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程规模：_____________。
4. 工程内容：包含但不限于光伏组件安装、逆变器安装、配电系统安装等。
二、承包范围及方式1. 乙方负责完成本工程的设计、采购、施工、调试等全部工作，承担工程总承包责任。
具体内容包括但不限于：设计优化、材料采购与运输、设备供货与安装、施工协调管理、试验与验收等。
2. 乙方应按照甲方要求，完成本工程的所有技术要求和性能指标。
三、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
3. 乙方应按照甲方制定的进度计划组织施工，确保工程进度和质量。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中应采用符合国家和行业标准的工艺和材料。
如有不合格产品，乙方应及时进行整改和更换。
合同编号：XXXX-GHHT-XXXX年-XXX号篇2甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方分布式光伏项目工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：分布式光伏项目。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：光伏发电系统的建设，包括光伏组件、逆变器、配电系统、电缆等设备的安装与调试。
二、工程承包范围1. 乙方负责甲方分布式光伏项目的全部工程内容，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等。
2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
合同编号:XXXX分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。
发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成(1) 合同协议书；(2) 合同条款及合同附件；(3) 其他有关文件。
3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。
4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章):发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字:地址: 地址:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:联系人：联系人：电话: 电话:传真: 传真:日期：年月日日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。
三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。
分布式光伏发电承包合同5篇
分布式光伏发电承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设分布式光伏发电项目，乙方具备相关的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分布式光伏发电承包合同。
一、项目概况1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：总装机容量为______千瓦（KW）。
二、承包范围及内容1. 乙方负责完成项目的全部建设任务，包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、配电系统安装等。
2. 乙方负责提供所有设备材料，并保证其质量符合国家相关标准。
3. 乙方负责项目的调试、试运行及验收工作。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。
3. 项目建设完成后，经双方验收合格，甲方支付合同余款。
四、工期要求1. 乙方应在合同签订后______日内开始施工，并在______日内完成建设任务。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、质量保证及售后维护1. 乙方应保证项目的质量符合国家相关标准及合同约定。
2. 项目验收合格后，乙方提供______年的质保期。
3. 在质保期内，如因乙方原因造成设备损坏或性能故障，乙方应负责免费维修或更换。
4. 质保期结束后，乙方提供有偿的售后维护服务。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应按合同总价每日万分之______的比例向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成建设任务，应按合同总价每日万分之______的比例向甲方支付违约金。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
光伏系统EPC总承包合同范本
光伏系统EPC总承包合同范本1. 引言本合同由光伏系统EPC总承包商（以下简称“承包商”）与光伏系统业主（以下简称“业主”）签订，旨在规定双方在光伏系统工程建设过程中的权利和义务。
本合同遵循国家相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则。
2. 定义- 光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。
光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。
- 工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。
工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。
- 工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。
工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。
- 竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。
竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。
- 投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。
投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。
3. 承包范围业主委托承包商进行光伏系统EPC总承包，具体承包范围包括但不限于：- 光伏系统的设计、采购、施工、安装、调试和运维。
- 所有必要的工程材料和设备的供应。
- 相关工程技术人员的配备。
4. 价格和支付方式4.1 业主同意按照合同约定的价格支付承包商。
合同价格包括光伏系统总造价和承包商的利润。
4.2 支付方式为分期付款，具体支付比例和时间参照合同附件中的约定。
5. 工期和竣工验收5.1 承包商应严格按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程的质量和性能满足国家相关标准。
5.2 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工资料，并共同组织竣工验收。
验收合格后，业主应支付工程款项的尾款。
6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构提起仲裁。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司（以下简称“乙方”）与XXX（以下简称“甲方”），为明确双方的权利义务，就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目，并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作；
2、乙方须承担该项目的整体责任，组织实施项目的全部工作，并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定；
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工，同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目；
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批，并确保取得有效的许可，保障项目的顺利实施；
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量，负责项目的安全生产，确保项目的正常运行；。
2017年光伏发电施工总承包合同
光伏发电施工总承包合同模板第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范围：xxxxxxxx1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx）。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定2016年5 月 5 日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月 5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。
具体工程造价预算表详见附件1。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：2016 年 4 月 5 日合同订立地点： xxx本合同在成立条件：经合同双方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。
分布式光伏发电项目承包合同5篇
分布式光伏发电项目承包合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方共同达成关于分布式光伏发电项目的合作意向，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方分布式光伏发电项目的承包事宜，特订立本合同。
一、项目概述1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：___________________。
3. 项目内容：乙方负责在甲方指定地点建设、安装、运营分布式光伏发电系统，并承担相关费用和风险。
甲方享有光伏系统所发电力的使用权。
二、承包范围及内容1. 乙方负责完成光伏系统的全部设计、采购、施工、安装、调试、运行维护等工作。
2. 乙方需确保光伏系统的安全、稳定、高效运行，并符合国家和地方的相关法规标准。
3. 乙方负责办理光伏项目的全部合法手续，包括但不限于项目备案、电力接入等。
三、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付款项：（1）合同签订后______日内支付总金额的______%作为预付款；（2）光伏系统施工完成后支付总金额的______%；（3）系统运行一年后支付剩余的______%。
四、项目期限1. 本项目开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
2. 如遇不可抗力因素导致项目无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完成期限。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证光伏系统的质量符合国家及行业标准，保修期为______年。
2. 在保修期内，如因乙方原因导致光伏系统出现故障，乙方应负责免费维修。
3. 乙方应向甲方提供必要的售后服务，包括系统使用培训、技术支持等。
六、违约责任及赔偿1. 若因乙方原因造成项目无法按时完成或质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
分布式光伏发电项目承包合同7篇
分布式光伏发电项目承包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在分布式光伏发电项目上达成共识，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方分布式光伏发电项目的承包事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：__________________。
3. 项目规模：光伏发电系统装机容量为______千瓦（KWp）。
二、承包范围乙方负责以下分布式光伏发电项目的建设及运营维护：1. 光伏发电系统的设备供应及安装。
2. 接入电网的相关设备及线路的建设。
3. 光伏发电系统的调试、试运行及验收。
4. 光伏发电系统的运营维护及维修。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后______日内向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）光伏系统在安装完成并通过调试、试运行及验收后，甲方支付合同剩余款项。
四、工期及质量保证1. 工期要求：乙方应在合同签订后______日内完成光伏发电系统的建设，并通过验收。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
2. 质量保证：乙方应保证光伏发电系统的质量符合国家相关标准及合同约定的质量标准，设备保修期为______年。
在保修期内，因设备质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方履行合同约定的义务，确保项目按期完成。
甲方应按时支付合同款项，为乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的建设及运营维护，确保系统的稳定运行。
乙方应保证所承包工程的质量，遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
3. 在合同期内，乙方不得将项目转包或分包给他人。
如因特殊原因需要转包或分包，应事先征得甲方同意。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
___________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：_________________________________________________________项目地点：_________________________________________________________总发包方：_________________________________________________________总承包方：_________________________________________________________合同签署时间：年月日合同签署地点：发包方: 总承包方: __________________ 公司—MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称甲方）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_____________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价Y ___________ 元/Wp，总价Y总价Y __________ 元（人民币大写：壹仟玖佰贰拾万元整）的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量X综合单价）。
、工程概况1.1. 工程名称：___________________________________________________1.2. 工程地点：_______________________________________1.3. 工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
分布式光伏发电项目EPC总包合同范本
公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏项目epc总承包合同范本
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。
一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。
二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。
三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：光伏扶贫项目。
1.2 工程地点：仅限于甲方开发的农户。
1.3 承包范围：1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4 合同工期：按甲方要求。
1.5 承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期2.1 施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2 乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。
甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3 遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误得工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3.1 乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定与现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准与规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号:XXXX分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。
发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成(1) 合同协议书；(2) 合同条款及合同附件；(3) 其他有关文件。
3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。
4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章):发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字:地址: 地址:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:联系人：联系人：电话: 电话:传真: 传真:日期：年月日日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
1.2称“发包人”。
1.3称“承包人”。
1.4 本项目：kW分布式光伏发电系统项目，系统装机容量 KW。
1.5项目经理：指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。
1.7合同价款：指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。
1.8追加合同价款：指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款1.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.10施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.11书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.12小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。
时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。
时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。
1.13 关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。
关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。
1.14 验收：由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。
1.15 最终验收：由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。
1.16 不可抗力:战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
第二条付款方式和条件2.1付款方式：电汇或汇票2.2本合同采用分期付款。
2.3本项目 kW光伏发电系统工程（合同总价元，大写：圆整） 2.3.1 预付款总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40%款项，共计：元（大写：万圆整）。
2.3.2 工程进度款本项目承包人关键设备到场后，经发包人确认后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的30%款项，共计：元（大写：圆整）。
2.3.3 验收款承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的25%款项，共计：元（大写：圆整）。
2.3.4质保金本项目合同价款的5%款项，共计：元（大写：圆整），作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。
以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。
第三条开工及延期开工3.1开工承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后，承包人组织进场施工。
3.2工期延误在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：3.2.1 因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。
不可抗力事件结束 48 小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；3.2.2 因发包人提出变更计划或变更设计的；3.2.3 发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；3.2.4 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；3.2.5 按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；3.2.6 发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。
第四条关键设备的验收4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。
4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。
4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。
以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。
4.4 通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。
第五条材料设备供应5.1 承包人采购材料设备5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行采购。
5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
5.1.3 承包人供应的材料设备由承包人自行保管。
5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。
5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。
第六条发包人和承包人双方权利与义务除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：6.1发包人权利与义务6.1.1 按照合同约定履行支付义务；6.1.2 遵守任何适用的法律、法规和规章；6.1.3 履行合同中约定的其他职责和义务；6.1.4负责办理正式项目建设许可；6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。
6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性负责；6.2承包人权利与义务6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用；6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。
向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书面报告；6.2.4按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；6.2.6对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；6.2.7在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。
承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。
第七条变更设计7.1发包人变更设计发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。
承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。
由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压，应由发包人负责处理，并承担全部处理费用。
7.2承包人变更设计7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人代表及有关部门批准。
合理化建议节约的金额，发包人和承包人双方协商分享。
7.2.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，承包人应在12小时内通知发包人，由承包人会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交发包人，承包人按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由承包人承担，工程延期的，应向发包人支付相应违约金。
7.2.3由于承包人原因（包括违背发包人招标要求或设计出现重大失误）变更设计造成承包人材料积压，应由承包人负责处理，并承担全部处理费用，并赔偿由此带给发包人的损失。
第八条暂停施工发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后12小时内提出处理意见。