建筑施工承包合同(合同示范文本)

合集下载

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。

六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。

七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。

八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书,以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。

建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)

建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)

建筑工程施工承包合同(范本)发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。

一、工程概况:1.工程名称:_____2.工程地址:_____3.工程结构:_____4.建筑面积、层数:_____二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。

2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。

2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。

若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚______元。

2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。

(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。

2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。

砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。

2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。

2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。

三、承包形式:劳务施工承包。

1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

建筑工程承包合同模板(5篇)

建筑工程承包合同模板(5篇)

建筑工程承包合同模板发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:二、工程地点:三、承包方式:四、承包范围:五、合同价款:______所有箱体两栋楼总造价为(______)元。

不含税,不开票。

六、付款方式:本工程付款方式为预收定金(______)元,提箱壳付(______)元提明箱时付(______)元,提二层板电器时付(______)元。

剩余完工后付清。

七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工,工程质量达到合格。

八、专用条款:1.工程质量等级:本工程质量等级为2.工期问题:甲方需要乙方提供箱体时,乙方必须配合甲方,及时提供箱体。

做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。

九、争议的解决办法本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按下列______种方式解决。

(1)提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院起诉。

十、合同生效:合同签订日期时间合同签订地点:本合同一式二份:甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日甲方:(以下简称甲方)乙方:阳(以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方应在工程施工事项协商一致,订立本合同:一、工程概况:(1)工程名称:彭山村还建楼工程项目(2)工程地点:阳新县城东新区彭山村(3)工程规模:约____平方米(4)工程内容:由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程,施工图所包含的施工内容。

施工承包合同示范文本(6篇)

施工承包合同示范文本(6篇)

施工承包合同示范文本甲方:乙方:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1、工程名称:邻水县龙安镇中心幼儿园2、工程地点:邻水县龙安镇3、工程规模:建筑面积1098平方米4、结构形式:现浇结构二、工程承包范围承包范围:承包内容详见设计的邻水县教育局施工图设计图纸和子项名称场区工程施工图。

包括装饰、水、电、化粪池、散水等。

三、合同工期:开工日期:____年____月____日(以开工通知为准)竣工日期:____年____月____日竣工合同工期总日历天数____天。

四、质量标准1、乙方承包的全部工程质量目标为达到国家及广安市规范要求,验收合格,有防水要求的,防水施工合格率达到100%。

若部分达不到规范要求的,乙方必须无条件返工,直到符合规范标准条件,工期不得顺延。

2、乙方在施工现场管理人员、技术人员必须配备与本合同施工派驻人员备案一致的管理人员,建立完善的质量、安全、进度保证体系,施工技术力量不能满足本工程要求的乙方应及时进行调整。

3、本工程采用自拌,标号满足设计C30砼。

五、合同价款及承包方式1、承包方式:本工程乙方依照施工图及施工会审纪要、施工组织设计、现场施工条件、合同条款。

包人工、包材料、包设备安装、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工期间水、电费和综合费用等,本合同造价实行一次性包干的承包方式(所有税款由甲方代扣、代缴)。

无论市场物价、人工工资或政策发生任何变化,本项目合同造价不作任何调整。

本工程人身意外伤害保险由甲方购买。

2、合同价款:工程造价每平方米800元。

建筑面积约1098平方米(以竣工的建筑施工图实际为准)金额约人民币878400元(大写:捌拾柒万捌仟肆佰元整)。

3、乙方负责解决用水用电的管理及费用(乙方自行安装水电表计量计费,并自行缴纳水电费);乙方在施工期间内垂直运输机械、脚手架的使用、生活生产临时设施及材料堆场地以及部分项目施工完毕后的修补,包括施工完工的成品保护所发生的费用由乙方全部负责。

建筑工程施工承包合同(3篇)

建筑工程施工承包合同(3篇)

建筑工程施工承包合同发包方(甲方):承包方(乙方):兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:工作量清单。

4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。

6、质量要求:50210_《建筑装饰装修工程质量验收规范》、31/30_《住宅装饰装修验收标准》。

7、工期要求:____年____月____日至____年____月____日。

二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(50210_、50303_、50242_、50327_等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。

保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。

建筑工程承包合同书标准范本(4篇)

建筑工程承包合同书标准范本(4篇)

建筑工程承包合同书标准范本_____(以下简称甲方)_____(以下简称乙方)乙方承揽甲方_____工程,为了保证工程质量、安全和工期,经双方协商,达成如下协议:一、工程量:1、_____。

2、_____。

3、_____。

4、_____。

二、工程要求:1、_____。

2、_____。

3、_____。

4、_____。

5、_____。

三、甲方责任范围:1、_____。

2、_____。

3、_____。

四、乙方责任范围:1、_____。

2、_____。

3、_____。

五、技术要求:1、_____。

2、_____。

3、_____。

六、工期、验收程序及质保期:1、施工工期:自开工之日起____日内完工,每拖期一天,扣乙方工程款的____%。

2、每一道工序完成,乙方应提前一天通知甲方,验收合格才能进行下道工序,否则该工序被视为未发生项,结算时将从工程款直接扣除。

3、质保期:质保期____年,验收合格后付至工程款的____%,留____%质保金:质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题,由乙方无偿修复或更换。

七、其它要求:1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

2、施工中乙方应遵守甲方安全规程,并签订安全、文明施工协议。

由乙方原因造成的不安全事故,责任由乙方自负。

3、乙方施工过程中,不得损坏甲方的生产设施、设备,如有损坏乙方必须无偿进行修复。

4、未尽事宜双方协商解决。

5、本协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。

甲方:_____乙方:_____日期:_____建筑工程承包合同书标准范本(二)甲方(定作方):_____代理人:_____地址:_____联系电话:_____乙方(承揽方):_____代理人:_____地址:_____联系电话:_____为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,确保合同全面履行,经双方平等协商一致,根据《_____》及有关规定订立以下条款,以资双方共同遵照执行。

第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款防盗门名称_____,规格_____,单位_____,数量_____,单价(元/_____)。

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)下面是我收集的施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本),供大家品鉴。

施工承包合同范文1甲方:乙方:为了顺利完成商定的建筑工程,明确发包方和承包方的相互权利、义务关系,根据有关法律法规,结合本工程的实际情况,经甲乙双方多次协商,达成以下合同条款:一、工程名称及地点:工程地点:陕西省榆林市马扎梁榆横电厂工程名称:#2 主厂房二、工程劳务承包内容及范围:承包内容:清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。

三、承包方式及工程结算:包工包料结算价格:乙方包工包料(不包面漆),内墙涂料 27 元/平方米,搭拆钢管架每平方米扣除4元,不包含脚手架。

四、工期要求:乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。

五、工程质量:1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求,每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工,施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。

2、施工工序要求:(1)基层腻子必须最少不得少于二遍,腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。

(2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。

(3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。

涂刷面漆时,等第一道面干燥后,方可施工第二道面漆。

(4)施工主要工序应满足以下程序。

基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。

按打下的样板施工,按样板交工。

六、工程价款支付:甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款,工程竣工验收合格一个月内,支付合同总结算款的余款。

七、双方义务:(一)甲方负责:1、施工所需的水电引入施工现场。

2、负责现场技术交底及质量跟踪检查,考试合格后持证上岗。

(二)乙方负责:1、新进场人员必须按受三级安全教育,考试合格后持证上岗。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。

建筑施工总承包合同示范文本(七篇)

建筑施工总承包合同示范文本(七篇)

建筑施工总承包合同示范文本甲方:_____乙方:_____甲乙双方按照和规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。

一、工程概况:1、甲方准备在_____新建_____间_____层带尖子的房屋一栋。

经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从____年____月____日开始动工,至____年____月____日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

2、采取费用包干的方式。

乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时____天内完成;房屋建筑总面积____平方米,按每平方____元计算,费用金额共计____元整。

3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写):____元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。

二、质量要求:1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。

2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。

三、安全问题:工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。

需要说明:五、本合同一式二份,双方各执一份。

本合同自____年____月____日签定之日起生效。

甲方:_____(签字盖章)乙方:_____(签字盖章)双方证明人:_____(签字盖章)____年____月____日建筑施工总承包合同示范文本(二)发包方:_____承包方:_____为了保证_____施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

2024年建筑施工合同示范文本(五篇)

2024年建筑施工合同示范文本(五篇)

2024年建筑施工合同示范文本合同编号:_____发包方:_____法定代表人:_____承包方:_____法定代表人:_____按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。

承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。

除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。

在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。

此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。

3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

第三条工程概况1.工程名称:_____工程。

2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_____,工程项目表文件号:_____,申请建筑许可执照文件号:_____,计划任务书文件号:_____,初步设计文件号:_____,总概算文件号:_____。

3.工程编号:_____ ;施工许可证号:_____;营业执照号:_____4.工程地点:____市____区(县)____路5.工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。

2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。

建筑工程承包标准合同范本(4篇)

建筑工程承包标准合同范本(4篇)

建筑工程承包标准合同范本发包方(以下简称甲方):_____承包方(以下简称乙方):_____因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。

为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。

一、工程概况:1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、承包方式:_____4、工程内容:_____具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。

二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共_____天(雨天不计入建设工期之内)。

2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。

三、工程质量工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。

四、工程造价1、工程建筑面积为_____,工程不含税总造价为人民币_____元整(:_____元),工程税金由甲方自负。

2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费,不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。

中途增加或减少工程量则另计工程款。

五、拨款和结算1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的,计:_____元。

②钢架进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。

③c型钢进场支付工程总价款的_____%,计:_____元④彩瓦进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。

⑤工程完工支付工程总价款的_____%,计:_____元。

⑥余款_____%,计:_____元于工程竣工之日起_____个月的保修期满之日付清。

2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。

如现金支付,甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付,否则乙方对该付款行为不承担责任。

3、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。

建筑施工承包合同范本(7篇)

建筑施工承包合同范本(7篇)

建筑施工承包合同范本(7篇)大家都知道合同吧,合同是民事法律行为的一种,制定一份有效的合同要留意什么内容呢?下面是我为大家整理的关于建筑施工(承包合同)范本,盼望对您有所关心!建筑施工承包(合同范本)篇1甲方:乙方:甲方请乙方在建一幢框架式水泥砖混结构四层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:一、工程发包方式:甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石料等所需的建筑材料,并负责运到工地。

乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具,即包工不包料的施工承包。

二、工程施工计价:按住宅实际总建筑面积计算,每平方米 170 元(包括批灰等全部合作内施工作业的工钱)。

另外每层加给乙方需要多费工时的框架等施工的加价,每次1000 元,地下室和屋顶合计作一层计算,共计五层,共加价5000元。

三、甲方责任:1、供应施工用水、电、茶水。

2、准时供应一切需用建材。

3、准时支付乙方工价款。

四、乙方工程施工的内容:1、按图施工楼房基础、柱、梁、墙、楼面、梯子、屋顶、水箱等各种规格的全部设计范围的建筑,并达到合格的质量要求。

2、负责墙内外批灰,质量达到设计与甲方认可的要求。

3、负责完成接入端到楼房内外给排水管道布设、化粪池建设、水电安装、电脑电话线等弱电安装施工,达到设计和甲方要求。

4、负责完成设计内容中应当完成的建设施工事项,到达质量合格标准。

五、乙方施工中必需保证达到如下要求:1、负责保管好并合理使用好甲方的建筑材料,不得铺张材料,如发生材料被盗要赔偿甲方全部损失。

2、施工要确保平安,假如发生(平安生产)事故,一切责任由负责施工的乙方负全部经济和法律责任,与甲方无关。

3、要做好施工现场管理,根据施工工艺进行,特殊是混凝土搅拌要匀称,框架结构部分水泥震捣要密实,卫生间和屋顶现浇要防漏等。

六、特殊商定:乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。

如有争议由房屋质量监督检验机构鉴定,根据鉴定结果进行处理。

施工承包合同范本(精选40篇)

施工承包合同范本(精选40篇)

施工承包合同范本(精选40篇)施工承包合同范本施工承包合同范本(精选40篇)在当今社会,人们对合同愈发重视,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。

那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的施工承包合同范本(精选40篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工承包合同1甲方:____________________________________乙方:____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:____________________________________工程地点:____________________________________工程内容:____________________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________面积为准三、合同工期开工日期:_________年_________月________日坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:______年______月______号合同工期总日历天数:_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。

1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。

六、工程质量标准:__________县质量检测局为准(不包括材料质量)。

七、合同价款金额:建筑面积每平方米¥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款:¥____________万元竣工日付款:余下总金额的____________%工程款结算:检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

建筑施工总承包合同范本(4篇)

建筑施工总承包合同范本(4篇)

建筑施工总承包合同范本甲方:乙方:按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体合同,双方达成如下协议:一、工程地点:__________二、工程质量:合格。

三、承包方式:__________四、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日。

五、工程结算:以建筑实际面积双方会同丈量为准,每平方价格____元整。

六、工程付款方式:一层封顶后付建筑面积的____%工程款,二层封顶后付建筑面积的____%,三层封顶付建筑面积的____%,工程竣工验收合格后付清余款。

七、工程质量要求:工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。

材料要求按图纸设计为准。

八、乙方在施工过程中如发生意外事故,所需费用由乙方负责。

九、本合同甲乙双方协商签订,任何一方不得违约,如有违约有违约方承担经济和法律责任。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工总承包合同范本(二)发包方:(甲方)承包方:(乙方)依照平等互利原则,结合有关规定和工程实际情况,为明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,特制订本合同以利工程顺利进展。

一、工程名称:金地紫薇花园14____楼二、承包形式及质量标准:包公不包料,合格工程三、承包范围:主体结构,木工、泥工、钢筋工施工项目A、泥工部分:基槽整边,清底钎探,回填土平整,各部所有混凝土浇筑,砖砌体,补架眼,空心板安装,吊灌板缝,内架搭设。

屋面珍珠岩铺设,水泥砂浆找平,机械操作与材料短距离运输,场地清理及零星工程。

B、木工部分:所有混凝土构件的模板加工,支、拆、整理及支撑、搭拆所需脚手架,机械操作及短距离运输等。

工程建筑施工承包合同(通用7篇)

工程建筑施工承包合同(通用7篇)

工程建筑施工承包合同(通用7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程建筑施工承包合同(通用7篇)工程建筑施工承包合同第1篇发包方:________________________________地·址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________承包方:________________________________地·址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________根据《中华人·民共·和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。

五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式:______________________________________。

3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。

九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑施工承包合同(合同示范文
本)
The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
( 合同范本 )
甲方:
乙方:
日期:年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
建筑施工承包合同(合同示范文本)
发包方:_______________(以下简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
1.工程名称:____________________
2.工程地址:____________________
3.工程结构:____________________
4.建筑面积、层数:______________
二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。

2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、
脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。

2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。

若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚___元。

2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。

(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。

2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。

砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。

2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。

2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。

三、承包形式:劳务施工承包。

1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

2.乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。

四、承包价格:
1.按建筑面积__元/平方米。

2.建筑面积计算方法见8.1.2条。

五、质量标准:按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。

六、工期:自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。

总日历工期__天。

乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。

严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚__元。

七、施工安全:
7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。

对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。

在现场周围和重点防范部位设立警示牌。

甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。

7.2乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。

进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。

若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款__元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。

7.3乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的
一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。

7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。

八、结算、付款:
8.1结算:___________________
8.1.1综合单价:_____元/平方米
8.1.2工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。

8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。

8.2付款:
8.2.1三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的__%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶
付已完成工程量的__%,砌体工程完工付至已完成工程量的__%。

春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的__%。

8.2.2余款在主体结构验收合格后__个月内付清。

8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。

九、其他约定:
9.1甲方责任、权利:
9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。

9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。

9.1.3负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份
9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。

9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。

9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育
9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。

9.2乙方责任、权利:
9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。

9.2.2向甲方缴纳违约质保金__万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。

9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。

9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。

9.2.5严禁转包工程。

9.2.6每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方__元。

9.2.7乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款__元、一个卡具罚款__元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款__元。

9.2.8本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮__%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。

9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方__元。

9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到__%。

允许偏差项目合格率必须达到__%。

若验收达不到__%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。

十、补充条款:
10.1未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。

10.2本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。

十一、合同份数:本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。

盖章:___________________盖章:___________________
_______年______月______日 _______年______月______日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

相关文档
最新文档