机房建设工程施工协议合同范本(协议文本)
机房建设工程施工协议6篇
机房建设工程施工协议6篇第1篇示例：机房建设工程施工协议甲方：【施工单位名称】为明确双方在机房建设工程施工中的权利义务，根据国家相关法律法规，经双方协商，特签订本协议。
第一条项目概况1.1 甲方委托乙方负责机房建设工程施工，项目地址为【具体地址】。
1.2 本工程包括但不限于机房空调、供电系统、网络布线等相关设施的设计、安装及调试工作。
1.3 工程总造价为【具体金额】，工期为【具体时间】。
第二条甲方责任2.1 甲方应按照约定的时间和金额按时足额支付工程款项。
2.2 甲方应及时提供相关施工许可证、用地手续等文件，保证施工队无阻碍地进入施工现场开展工作。
2.3 甲方应配合乙方进行现场勘查和技术交底，并协助解决施工中的问题。
3.1 乙方应按照双方约定的时间和质量要求完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
3.2 乙方应按照工程进度计划组织施工，做好安全防护和施工现场环境保护。
3.3 乙方应及时报告工程进度和质量情况，并接受甲方的监督和检查。
第四条变更和索赔4.1 任何一方在工程施工过程中提出变更要求，应经对方同意后方可实施。
4.2 如因一方原因造成工程延期或损失，应由责任方承担相应赔偿责任。
第五条安全保障5.1 双方应共同遵守国家有关安全生产的法律法规，做好安全防护工作。
5.2 工程过程中如发生安全事故，责任方应尽快采取措施进行处理，并及时通知对方。
第六条合同解除与争议解决6.1 本协议自双方签字生效，至工程竣工验收合格时终止。
6.2 若一方未履行本协议约定义务，经合法通知后仍未改正，则对方有权解除合同，并赔偿相应损失。
6.3 因合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
第七条其他7.1 本协议未尽事宜，可经双方协商后另行补充协议。
7.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为机房建设工程施工协议的内容，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行并按时完工。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工协议6篇
机房建设工程施工协议6篇第1篇示例：机房建设工程施工协议甲方：（委托方名称）地址：（详细地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（施工方名称）地址：（详细地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟在（机房建设地址）进行机房建设工程，经双方友好协商，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程内容及规模1. 机房建设工程包括（详细的工程项目内容），工程规模为（规模大小）。
2. 工程施工地点为（工程地址），具体施工范围为（施工范围描述）。
二、工程进度1. 机房建设工程的施工周期为（施工周期），自（施工开始日期）计算。
2. 双方约定工程竣工日期为（竣工日期），乙方应保证在约定日期前完成机房建设工程的全部施工任务。
三、工程质量及安全1. 乙方应严格按照甲方的要求进行机房建设工程的施工，并确保施工质量符合相关法律法规的要求。
2. 施工过程中，乙方应加强安全管理，确保施工现场安全，严禁发生安全事故。
四、工程费用及支付安排1. 机房建设工程的总工程价为（总工程价），具体分解为（工程款项分解）。
2. 施工过程中，乙方可以根据工程施工进度向甲方申请预付款，甲方应在收到乙方的支付申请后5个工作日内支付预付款的50%。
3. 工程竣工后7个工作日内，甲方应向乙方支付尾款的50%。
五、工程变更1. 在机房建设工程施工过程中，如需变更工程内容或规模，变更前双方应经协商一致，签订书面变更协议。
变更后的工程内容、规模及工程价款等应当进行相应调整。
2. 工程变更须符合相关法律法规的规定，且不得影响机房建设工程的整体施工进度和质量要求。
六、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成机房建设工程的全部施工任务，应向甲方支付延迟履行违约金，违约金按照总工程价款的1%计算，每延迟1天计算1%的违约金。
2. 若因乙方施工质量问题导致的工程质量不符合相关法律法规的要求，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
机房建设工程施工合同范文6篇
机房建设工程施工合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同甲方：____________________(以下简称甲方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________(以下简称乙方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________为明确双方权利义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程施工事宜，签订本合同。
一、工程内容及价格1.1 甲方委托乙方负责机房建设工程施工，具体包括但不限于：设计、采购设备、安装、调试等。
乙方应当按照相关法律法规和建设标准进行施工，确保建设工程质量。
1.2 工程合同总价为____________________（大写）人民币，并由双方友好协商确定，具体包括人工费用、设备费用、材料费用、运输费用等。
1.3 工程施工周期为_______（从合同签订之日起计算）个月，具体施工进度由双方协商确定。
二、支付方式2.1 甲方应在签订本合同后的_____（天、月）内，向乙方支付工程款的____%作为预付款，其余款项于工程竣工后_____（天、月）内一次性支付。
2.2 甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定支付滞纳金。
三、质量要求3.1 乙方应当按照国家有关技术规范和标准要求，保证机房建设工程施工符合相关法律法规，并对工程质量承担相应责任。
3.2 工程竣工后，如发现质量问题，乙方应当及时进行整改，直至通过验收为止。
乙方承担因工程质量问题造成的一切后果和责任。
四、违约责任4.1 若甲方未按照约定支付款项，应当承担相应的滞纳金，并承担因此延误施工造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定按时完成工程，应当承担迟延履约的责任，并承担因此产生的罚款。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房施工合同（精选7篇）
机房施工合同（精选7篇）机房篇1甲方：乙方：就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容;2、施工现场的临时工棚;3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为元。
(大写： );2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：1、自工开之日起45天内完成;2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款元。
六、甲方的责任：1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;七、乙方的责任：1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;3、乙方负责砼部分的养护;4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：乙方：年月日：机房施工合同篇2甲方：*公司乙方：*公司经甲、乙双方达成协议,*公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方) 工程。
为明确双方责任,特订立合同条款如下:一、工程内容:1. 机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程2. 机房电气工程3. 新风系统工程4. 防雷接地工程5. 动力环境监控系统工程设备明细清单见合同附件二、工程造价：系统工程含税总造价为大写人民币元整(￥*元整)。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公平合理、互信互利的原则，就甲方拟对乙方进行机房建设工程施工委托事宜，经友好协商达成如下协议，共同遵守并执行：第一条工程名称本合同所称“机房建设工程”，是指_____________（以下简称本工程）。
第二条工程内容1. 乙方应按照本合同约定，对本工程进行设计、施工、验收、交付等相关工作。
2. 乙方应详细了解并遵守国家相关法律法规、行业规范及技术标准，确保本工程施工质量符合相关标准要求。
3. 甲方应提供相关工程所需的资金、场地、设备等支持，确保施工进展顺利。
4. 双方应保持联系畅通，及时沟通、协商并解决施工过程中出现的问题。
第三条工程期限1. 乙方应按照本合同约定的工程期限，按时、高质量地完成本工程的设计、施工、验收、交付等工作。
2. 若遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商寻找解决方案，并应由乙方向甲方提前书面说明。
第四条项目总价款及支付方式1. 本工程项目总价款为_____________（人民币）。
2. 甲方应于乙方竣工合格后__日内向乙方支付尾款，不得迟于验收合格之日进行结算。
第五条质量保证1. 乙方承诺对本工程的质量负责，保证设计、施工等环节严格按照相关标准执行。
2. 如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改并保证问题得到解决。
第六条担保条款1. 乙方应按照国家相关规定提供相应的担保措施，确保本合同的履行。
2. 如乙方未能按照约定完成本工程，应承担相应责任并赔偿甲方相关损失。
第七条违约责任1. 若甲、乙双方任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的相关损失。
2. 若乙方违反相关法律法规、技术标准或造成工程质量问题，应承担违约责任并进行相应的整改。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设机房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就机房建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、安防系统等。
二、工程期限1. 本工程自签订合同之日起开始施工，竣工日期为签订合同后的___天（具体天数根据工程实际情况约定）。
2. 如有特殊情况需延长工期，应事先取得甲方同意。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的___%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
4. 甲方应在收到验收通知后的___天内组织验收（具体天数根据工程实际情况约定），验收合格后，双方签订验收文件。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期自工程验收合格之日起为___年（具体保修期根据工程实际情况约定）。
2. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成施工，每延误一天，乙方应支付甲方工程总造价的___%作为违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应支付乙方相应金额的___%作为违约金。
如延误超过___天（具体天数根据工程实际情况约定），乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕款项。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇篇1机房建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方欲委托乙方承担机房建设工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：第一条工程项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程项目1.2 建设地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程开工日期：1.6 工程竣工日期：第二条甲方的权利和义务2.1 提供必要的施工用地、办公场所及设施设备等；2.2 依合同约定及时支付工程款项；2.3 监督工程进度及施工质量；2.4 对施工过程中出现的施工质量问题及时处理；2.5 提供相应的协助和支持。
第三条乙方的权利和义务3.1 按照合同约定完成工程施工任务；3.2 保证工程质量符合国家标准和甲方的要求；3.3 保证工程进度按期完成；3.4 负责工程施工期间的安全生产工作；3.5 对工程施工中的问题及时报告和处理。
第四条保证金4.1 甲方应根据合同的规定向乙方支付相应的保证金；4.2 乙方应按照约定的约定使用及返还保证金；4.3 保证金的数额及返还方式双方另行协商确定。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：甲方以分期支付方式支付工程款；5.2 工程款支付比例及时间：具体按照合同约定执行；5.3 工程款支付方式：银行转账或现金支付。
第六条违约责任6.1 一方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应按约定支付相应的违约金；6.3 若因违约造成损失的，应赔偿对方的损失；6.4 违约方需承担延期交付、工程质量不符合要求等后果。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收；7.2 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；7.3 工程竣工后，乙方应提供相应的服务保障。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规；8.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；8.3 协商不成的，应提交甲方所在地人民法院裁决。
机房建设工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建机房工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括机房装修、设备安装、网络布线、消防设施等。
5. 工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、工程进度1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 进度安排：详见附件一《工程进度计划》。
三、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。
2. 工程验收：工程完工后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
四、工程款项1. 付款方式：分阶段付款，具体付款节点及比例如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（3）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（4）工程验收合格后_______天内，甲方支付合同总价的_______%；（5）工程保修期满后_______天内，甲方支付合同总价的_______%。
2. 付款时间：甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定账户。
五、工程变更1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更后，工程预算、工期、质量标准等相应调整。
六、工程保修1. 乙方对工程进行保修，保修期限为_______年。
2. 保修期内，乙方应负责解决因施工原因造成的质量问题。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应向乙方支付_______%的违约金。
机房建设工程施工合同3篇
机房建设工程施工合同3篇篇1机房建设工程施工合同一、合同的甲方为_______________，乙方为______________。
二、甲方必须配合乙方的施工工作，提供必要的场地、水、电、照明和其他必要的条件。
三、建设项目的具体内容：1. 项目名称：_______________；2. 项目地点：_______________；3. 建设内容：_______________；4. 建设工期：自本合同签订之日起，_______________；5. 建设造价：_______________元；6. 其他约定事项：_______________。
四、质量要求：1. 乙方必须按照国家相关标准和规定进行建设，确保工程质量，保证工程的安全、耐久和稳定；2. 乙方必须提供符合规定和标准的施工图纸，并保证施工图纸的准确性和完整性；3. 甲方有权对乙方进行工程质量的检查，乙方应积极配合；4. 如工程质量不符合要求，乙方必须对不符合部分负责并承担相应的责任。
五、工程款支付：1. 根据工程的进度，甲方应按照工程合同规定按期支付工程款；2. 在支付工程款时，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，有权拒绝支付工程款；3. 工程的最终结算金额以实际工程项目的建设内容和质量为准。
六、违约责任：1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，乙方应负拖延责任；2. 如果乙方未能保证工程的质量，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 双方任一方违反本合同的规定，均应承担相应的法律责任。
七、争议解决：1. 双方在合同履行中发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，应向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同的签订和生效：1. 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关约定。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签约日期：__________ 年__ 月__ 日篇2机房建设工程施工合同甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，为规范双方的权利义务，保证工程建设的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就本工程项目的施工事宜订立本合同。
机房建设工程施工协议书3篇
机房建设工程施工协议书3篇篇1机房建设工程施工协议书甲方（委托方）：_____________法定代表人（负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________邮政编码：_____________乙方（承包方）：_____________法定代表人（负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________邮政编码：_____________为了保证机房建设工程施工顺利进行，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下协议：一、项目名称：本协议约定的机房建设工程项目名称为_____________。
二、工程概况：根据甲方提供的设计方案，乙方承担此次机房建设工程施工任务，包括设备安装、布线、通风等各个环节。
三、工程进度：乙方承诺在接到施工通知书后，按申报和审核流程要求，立即组织施工，确保工程按时完工。
四、质量标准：乙方承诺按照相关行业标准和国家规定，确保施工质量符合要求，保证设备安装牢固、线路连接正确、通风系统运行良好。
五、安全保障：乙方必须严格遵守施工安全规定，落实安全管理措施，保障施工人员和设备的安全，杜绝事故发生。
六、费用支付：甲方按照工程进度支付工程款，乙方应按照约定的费用标准和时间节点进行结算，不得擅自要求提前支付或延迟支付。
七、违约责任：如乙方未按照协议约定履行义务或存在违约情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括赔偿损失、解除合同等。
八、争议解决：如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或适用法律程序解决。
九、其他事项：本协议未约定的事项，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
十、协议生效：本协议自双方盖章生效，有效期至工程完成验收。
甲方（盖章）：_____________日期：_____________乙方（盖章）：_____________日期：_____________以上是关于机房建设工程施工的协议书，甲乙双方在签订协议时务必明确各自的权利和义务，遵守协议条款，保证工程顺利进行、高质量完工。
机房建设工程施工合同书5篇
机房建设工程施工合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：______ （以下简称甲方）联系地址：________联系电话：_______法定代表人（负责人）：_______身份证号码：________电话号码：_______乙方（承包方）：______（以下简称乙方）联系地址：________联系电话：_______法定代表人（负责人）：_______身份证号码：________电话号码：_______鉴于甲方拟委托乙方承担机房建设工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：机房建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、设备安装、电气工程等。
1.5 工程合同价：_______元（大写：_______元）二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家相关规定和工程技术标准进行施工，确保工程质量。
2.2 工程竣工验收合格后，甲方应按照约定支付工程款。
三、工程进度3.1 工程期限：自本合同签订之日起，_______天完成。
3.2 如工程延期，应事先书面通知甲方，并按照双方协商的方式进行调整。
四、工程报价4.1 工程合同价为_______元，其中人工费_______元，材料费_____元，设备费______元，其他费用_____元。
4.2 工程款支付方式：甲方在工程开工前支付工程款的_______%作为启动资金，工程完成后支付尾款，尾款支付比例为_______%。
五、工程保证金5.1 乙方应按照约定向甲方缴纳______元作为保证金，在工程竣工验收合格后，保证金将全额退还给乙方。
5.2 如工程质量不达标或工程延期，保证金应扣除相应违约金。
六、合同变更6.1 如有特殊情况需要变更合同内容，应双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 双方未经书面协商一致，不得擅自变更合同内容。
七、违约责任7.1 如一方违约，应向对方支付相应的违约金。
机房建设合同(4篇)
机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。
机房工程合同6篇
机房工程合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲致辞、策划方案、心得体会、条据文书、合同协议、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, planning plans, reflections, legal documents, contract agreements, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!机房工程合同6篇合同是为了解决合同执行过程中可能出现的信息不对称和交流障碍，以确保合同的公平性和透明度，如果合同的制定过于敷衍，那么它的法律效力就会变得不可靠，以下是本店铺精心为您推荐的机房工程合同6篇，供大家参考。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇第1篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）经甲乙双方友好协商，就甲方将机房建设工程项目委托乙方承建达成以下合同：第一条项目内容甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于土地平整、建筑施工、设备安装等工作。
第二条工期工程的合理工期为____个月。
在不可抗力的情况下，双方应友好协商调整工期。
第三条资金支付1. 甲方将根据工程进度支付工程款，具体支付方式双方另行协商确定。
2. 如发生工程延期、变更等情况，支付方式及金额应及时调整并协商一致。
第四条施工标准1. 乙方承诺按照国家相关法律法规及建设标准执行工程。
2. 如出现工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
第五条安全责任1. 乙方应确保施工现场的安全，对工程期间发生的安全事故负全部责任。
2. 甲方应提供必要的安全设施和协助，共同维护工程现场的安全。
第六条违约责任1. 若一方违约，需赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
2. 双方应保持联系，及时沟通工程进展，避免因信息不透明而导致误解。
第七条保密条款双方应严格遵守保密协议，不得泄露涉及公司商业机密的信息。
第八条争议解决因合同引起的争议，双方应友好协商解决，若协商无果，应向当地法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章生效。
2. 除非经双方协商一致，本合同任何一方不得擅自变更或解除。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为机房建设工程施工协议合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并明确各自的权利和义务，确保顺利完成机房建设工程项目。
第2篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：________（简称甲方）乙方（承包方）：________（简称乙方）鉴于甲方拟建设一座机房用于存放服务器设备，并委托乙方进行机房建设工程，经双方友好协商，达成如下协议合同：一、工程概况1.1 项目名称：机房建设工程1.2 工程地点：______（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房空调系统、供电系统、网络系统等建设及设备安装调试。
机房建设工程施工协议4篇
机房建设工程施工协议4篇篇1机房建设工程施工协议甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承建方）地址：联系人：联系电话：经甲、乙双方友好协商，就机房建设工程施工事宜达成如下协议，双方一致遵守并履行以下约定：一、工程概况1.1 甲方委托乙方承担机房建设工程施工任务，具体工程地址和范围详见附件《工程设计方案》。
1.2 乙方应按照约定的工程设计方案对机房建设工程进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
二、工程费用2.1 机房建设工程总造价为（具体金额），由甲方按照双方约定的付款方式进行支付。
2.2 工程费用包括所有施工费用、材料费用、设备费用等，在工程完工后，乙方应提供齐全的发票和清单予以说明。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行工程施工，确保工程按时完工。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方并报备相关情况，双方再次协商确定新的工程进度计划。
四、工程质量4.1 乙方应具备相应的资质和技术实力，确保机房建设工程符合相关国家标准和规定。
4.2 工程完工后，乙方应按照双方约定的验收标准进行验收，确保机房建设工程质量合格，达到约定的技术要求。
五、安全保障5.1 乙方应制定并执行严格的安全施工方案，确保施工过程中的安全风险得到有效控制。
5.2 若因施工过程中出现安全事故，乙方应及时通知甲方并采取相应的处置措施，确保人员和财产安全。
六、保修期限6.1 完工验收合格后，乙方对机房建设工程提供一年的免费保修期，确保工程设备的正常运行和维护。
6.2 若在保修期内，工程设备出现故障或质量问题，乙方应按照约定及时进行维修或更换，保障设备的正常使用。
七、违约责任7.1 若一方未能按照本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
7.2 若因一方违约导致对方产生损失，违约方应依法承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和间接损失等。
八、争议解决8.1 双方如因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院解决。
机房建设工程施工合同范文5篇
机房建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：机房建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________公司鉴于甲、乙双方本着平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，就机房建设工程的施工事宜达成如下合同：一、工程内容及位置1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程施工，施工范围包括但不限于机房的设计、施工、装修及相关设备的安装等。
1.2 机房建设工程位于__________地，具体地址为__________，具体位置以实际测量为准。
二、合同价款及支付方式2.1 机房建设工程总价款为__________万元，具体分期支付方式如下：- 工程启动阶段需支付款项__________万元；- 施工中如定期检查合格需支付款项__________万元；- 工程竣工交付验收合格后支付最后款项__________万元。
2.2 乙方应在收到甲方付款通知后的5个工作日内提供相应发票。
三、工程质量及验收标准3.1 机房建设工程应符合国家相关法规及标准的要求，质量达到验收标准后方可交付使用。
3.2 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在约定时间内进行整改。
四、工期及延期责任4.1 乙方应按照合同约定的工程周期进行施工，如因不可抗力等原因导致工期延误，需提前向甲方报备并经甲方同意后进行延期。
4.2 若乙方未按期完工，每延迟一天需按照合同总价款的____%支付相应的违约金。
五、施工安全及责任承担5.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保施工人员及设备的安全。
5.2 如因乙方违反安全规定导致施工事故，乙方将承担相应的法律责任。
六、保修期及维护6.1 机房建设工程竣工后，乙方需提供一定期限的保修期，确保设备正常运行。
6.2 在保修期内，如设备出现故障，乙方需提供免费维护和修理服务，直至故障解决。
七、违约责任7.1 如乙方未按合同约定履行义务，需支付相应的违约金，同时承担由此产生的一切法律责任。
7.2 如因甲方原因导致合同无法履行，需赔偿乙方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, the termination of cooperation, and clear regulations on relatedbusinesses.（协议范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________机房建设工程施工协议合同范本(协议文本)机房建设工程施工协议合同范本(协议文本)说明：本协议书适用于协议双方同意签署协议后，约束协议双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
合同号：__________甲方：__________详细地址：______邮政编码：______联系人：________联系电话：______住所：__________乙方：_________详细地址：______邮政编码：______法定代表人：____联系电话：______住所：__________甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况(一)项目名称：机房建设合同(二)施工地址：____________________(三)双方委派的工程代表：甲方代表：__________联系电话：__________乙方代表：__________联系电话：__________第二条工程项目的运作方式(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。
(见附件一)(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准，见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算(一)工程施工总价款人民币(小写)：__________(人民币大写：__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式：1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：收款人：_________________________________________________________ 开户行：_________________________________________________________ 帐户：___________________________________________________________5.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。
不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限(一)工程开工日期为：__________;(二)施工最后期限：____________;(三)完工时间预计：______________第六条双方的权利和义务(一)甲方的权利与义务1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容;2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度;3.施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商;(二)乙方的权利与义务1.乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在____日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循;2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：(1)施工单位的营业执照及法人证明书;(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所;4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证;6.乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责;7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包;第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。
任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条违约责任(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。
任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不协议范本 | DOCUMENT TEMPLATHT-JH-0555成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。
经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。
本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：(章)_________乙方(章)___________代表人：(签字)_____代表人：(签字)_____委托代理人：_________委托代理人：_________联系电话：___________联系电话：___________________年____月____日________年____月____日XX设计有限公司Your Name Design Co., Ltd.第11页。