交房协议
交房协议书范本
交房协议书范本合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条交房基本情况a. 交房时间① 甲方应在约定的交房日期前至少提前三天通知乙方。
② 交房时间的具体日期为_______________________。
③ 若因不可抗力因素导致延期，甲方应及时告知乙方。
④ 乙方应确认收到通知，并做好接房准备。
b. 交房地点① 交房地点为甲方指定的物业地址。
② 乙方需提前确认该地址，并安排相关人员到场。
③ 交房地点的具体信息为_______________________。
④ 任何变更需双方协商一致后书面确认。
c. 房屋情况① 甲方应保证所交房屋符合相关法律法规的要求。
② 房屋的实际情况应与双方之前达成的协议一致。
③ 乙方在验收时可对房屋进行检查，如有异议应及时提出。
④ 甲方应协助乙方完成房屋验收工作，确保顺利交接。
第二条权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方应按时交付符合约定标准的房屋。
② 甲方应提供必要的文件和资料，确保交房合法合规。
③ 若甲方未按约交房，需承担相应的违约责任。
④ 甲方有权要求乙方在交房时支付剩余房款。
b. 乙方的权利与义务① 乙方有权对房屋进行验收，确认房屋质量。
② 乙方应在约定时间内支付房款，完成相关手续。
③ 乙方如对房屋有异议，需在交房当天提出并记录。
④ 乙方应妥善保管交房文件，确保其合法性。
c. 违约责任① 如一方未能履行合同约定，需承担相应的违约金。
② 违约金的具体金额由双方另行协商确定。
③ 违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。
交房和物业合同7篇
交房和物业合同7篇篇1甲方（出售方）：________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________乙方（购房方）：________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________丙方（物业服务方）：____________营业执照号码：__________________联系方式：____________________地址：________________________鉴于甲方与乙方就房产交易达成意向，且丙方为该房产所在小区的物业服务提供者，现三方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就交房及物业服务事宜达成如下协议：一、交房条款1. 甲方在房屋验收合格后，按照相关规定向乙方交付房屋。
房屋交付时，双方应共同核实房屋状况，确保房屋及其附属设施完好无损。
2. 房屋交付日期为：______年______月______日。
若因特殊情况需延迟交房，甲方需提前通知乙方，并征得乙方同意。
3. 甲方在交房时需向乙方提供房屋产权证书等相关证明材料。
乙方在领取房屋后应遵守国家法律法规，合法使用房屋。
二、物业服务条款1. 丙方作为物业服务方，负责为乙方提供物业服务，包括但不限于公共设施维护、绿化保洁、安保服务等内容。
2. 物业服务期限自房屋交付之日起至______年______月______日。
3. 物业服务费用由乙方承担，费用标准及支付方式详见附件《物业服务收费协议》。
乙方需按时足额缴纳物业服务费用，以确保物业服务的正常运行。
4. 丙方应严格按照国家法律法规及本协议约定提供物业服务，确保房屋及公共设施的正常使用。
如因丙方原因导致损失，丙方应承担相应责任。
5. 乙方应遵守小区物业规定，不得擅自改变房屋用途，不得损害公共设施及环境。
建设好房交房免责协议
甲方（建设单位）：__________乙方（业主）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方建设的房屋（以下简称“该房屋”）交房事宜，经协商一致，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方建设的该房屋位于__________，房屋建筑面积为__________平方米，户型为__________，结构为__________。
1.2 该房屋已取得相关规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证等合法手续。
二、交房时间2.1 甲方承诺于__________年__________月__________日前将该房屋交付乙方使用。
2.2 甲方如因不可抗力因素导致交房时间延迟，应提前__________日通知乙方，并说明原因。
乙方有权要求甲方按照延迟交房的时间比例退还相应款项。
三、房屋质量及验收3.1 甲方保证该房屋在交付时符合国家有关房屋建筑工程质量标准，且不存在危及人身和财产安全的隐患。
3.2 乙方在收到甲方书面交房通知后__________日内对房屋进行验收。
乙方应在验收过程中如实填写《房屋验收记录表》，对房屋质量、配套设施、装修等提出书面意见。
3.3 如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应在__________日内向甲方书面提出，甲方应在__________日内予以修复或更换。
逾期未修复或更换的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
四、免责条款4.1 因以下原因导致房屋无法按时交付或存在质量问题的，甲方不承担违约责任：（1）不可抗力因素，如地震、洪水、战争等；（2）政府政策调整，如城市规划变更、土地征收等；（3）乙方原因，如未按时支付购房款、擅自改变房屋结构等；（4）其他非甲方责任因素。
4.2 因以下原因导致房屋无法按时交付或存在质量问题的，甲方承担相应的违约责任：（1）甲方违反国家有关房屋建筑工程质量标准；（2）甲方未按照约定时间交付房屋；（3）甲方未按照约定修复或更换房屋质量问题的部分。
交房协议书范本（精选3篇）
交房协议书范本（精选3篇）交房范本篇1甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的X项目号楼单元楼XX户(初测房号为)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的2%)人民币X元整(￥:X元);(2)契税(总房款的'3%)人民币X元整(￥：X元);(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币X元整(￥：X元);(4)装修保证金人民币X元整(￥：X元);(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币X元整(￥：X元);(6)临时用电费用(1元/度)人民币 X元整(￥：X元);(7)20xx年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币X元整(￥：X元)，实收人民币 X元整(￥： );(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币X元整(￥：X元);(9)上述费用合计为人民币(大写) 元整(￥： X元)4、上述费用收取依据或理由：(1)两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2)预收20xx年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3)因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
二手房提前交房协议
二手房提前交房协议
一、甲方为二手房的卖方，乙方为二手房的买方。
双方在自愿、平等的基础上，就二手房的提前交房事宜达成如下协议：
二、甲方保证所出售的二手房的所有权清晰，无任何纠纷。
乙方确认对所购买
的二手房有充分的了解，并愿意提前交房。
三、甲方与乙方商定的二手房提前交房日期为______________，具体时间为
______________。
甲方在此之前应当保证二手房内部设施完好，无任何损坏。
乙方有权在提前交房日期前对二手房进行查验，如发现有损坏或者其他问题，甲方应当承担修复责任。
四、乙方在提前交房之日起即可正式入住二手房，并开始享有相应的权利和义务。
甲方应当在提前交房之日前将二手房的相关证件、钥匙等交付给乙方。
五、在提前交房之日起，乙方应当开始承担二手房的相关费用，包括但不限于
物业费、水电费等。
甲方在此之后不再承担任何二手房相关费用。
六、提前交房后，如因二手房的质量问题或者其他原因，乙方有权在合理期限
内向甲方提出退房要求。
甲方应当在收到乙方的退房通知后，在合理期限内办理相关手续并退还乙方已经支付的房款。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（签字），______________ 日期，______________。
乙方（签字），______________ 日期，______________。
特此协议，以资确认。
交房验收标准协议书(2篇)
交房验收标准协议书甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________鉴于甲方为房屋的出卖方，乙方为房屋的购买方，双方就甲方交付房屋的验收标准达成如下协议：一、交房条件1. 甲方应按照国家相关法律法规和合同约定，确保房屋具备以下条件：（1）房屋主体结构安全，满足国家建筑设计规范；（2）房屋内外装修质量合格，无重大质量问题；（3）房屋配套设施齐全，设备运行正常；（4）房屋环保指标符合国家相关标准；（5）其他法律法规和合同约定的条件。
二、验收标准1. 乙方在接收房屋时，应按照以下标准进行验收：（1）房屋主体结构：无裂缝、倾斜、沉降等现象；（2）房屋装修：墙面、地面、门窗等装修质量符合国家相关标准；（3）配套设施：水、电、暖、燃气等设施正常运行；（4）环保指标：室内空气质量、噪音等符合国家相关标准；（5）其他法律法规和合同约定的验收标准。
三、验收流程1. 乙方在接收房屋前，有权要求甲方提供以下资料：（1）房屋验收合格证明；（2）房屋质量保修书；（3）房屋使用说明书；（4）其他法律法规和合同约定的资料。
2. 乙方在接收房屋时，应按照以下流程进行验收：（1）乙方在接到甲方通知后，应在约定时间内到现场进行验收；（2）乙方对房屋进行逐项验收，发现问题及时与甲方沟通；（3）验收合格后，乙方应在验收合格书上签字确认；（4）验收不合格的，乙方有权要求甲方进行整改，直至验收合格。
四、验收结果处理1. 验收合格的，乙方应在验收合格书上签字确认，并按照合同约定支付房屋款项；2. 验收不合格的，甲方应在规定时间内进行整改，直至验收合格；3. 整改后仍不合格的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________交房验收标准协议书（二）甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________鉴于甲方为乙方开发建设的房屋位于______________________（项目名称）项目，乙方已与甲方签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），现双方就房屋交付验收事宜达成以下协议：一、交房验收标准1.房屋建筑质量标准：甲方应按照国家相关法律法规及合同约定的质量标准进行房屋建设，确保房屋主体结构安全、使用功能齐全、设施设备完好。
提前交房免责协议模板
---提前交房免责协议甲方（开发商）：乙方（购房者）：鉴于甲方开发的位于【具体地址】的房屋，原定交房日期为【原定交房日期】，经甲乙双方协商一致，甲方同意在【提前交房日期】前将房屋交付给乙方使用。
为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、提前交房日期1. 本协议约定的提前交房日期为【提前交房日期】。
2. 甲方应在提前交房日期前将房屋交付给乙方使用。
二、房屋交付条件1. 甲方应确保房屋在提前交房日期前达到以下条件：（1）房屋主体结构安全，符合国家有关建筑工程质量标准；（2）房屋室内装修基本完成，具备入住条件；（3）房屋配套设施齐全，包括水、电、气、暖等；（4）房屋产权证、购房合同等相关文件齐全。
三、免责条款1. 因以下原因导致甲方无法按约定提前交房，甲方无需承担违约责任：（1）因不可抗力导致工程延误；（2）因政策调整导致工程延期；（3）因设计变更导致工程延误；（4）因甲方已按照合同约定履行了通知义务，乙方未按时到场接收房屋。
2. 甲方在提前交房前，已将房屋交付给乙方使用，乙方应自收到房屋之日起，承担以下责任：（1）房屋在使用过程中出现质量问题，乙方应及时通知甲方，甲方应在合理期限内予以修复；（2）房屋在使用过程中，乙方应合理使用，不得损坏房屋结构及配套设施；（3）乙方在房屋交付后，不得擅自改变房屋结构及用途。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（签字）：_____________签订日期：_____________年__月__日---请注意，以上模板仅供参考，具体协议内容应根据实际情况进行调整，并在签订前咨询专业法律人士的意见。
交房免责协议书范本模板
交房免责协议书范本模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房屋（以下简称“该房屋”）的合法所有权人，乙方为该房屋的购买方，双方已就买卖该房屋达成一致意见，并签订了房屋买卖合同。
现甲乙双方本着平等自愿的原则，就交房过程中可能出现的免责事项达成如下协议：第一条免责事项1.1 甲方保证在交房前已对房屋进行了必要的维护和修缮，但因房屋自然老化、磨损等原因造成的房屋瑕疵，甲方不承担任何责任。
1.2 甲方在交房前已向乙方披露了房屋的已知瑕疵，乙方已对房屋进行了实地考察并同意接受，甲方不承担因乙方未发现的瑕疵而产生的任何责任。
1.3 甲方保证在交房前已清偿与该房屋相关的所有债务，包括但不限于物业管理费、水电费、燃气费等。
如因甲方未清偿的债务导致乙方遭受损失，甲方应负责赔偿。
1.4 甲方保证在交房前已办理完毕所有与房屋相关的法律手续，包括但不限于房屋产权证、土地使用证等。
如因甲方未办理完毕相关手续导致乙方无法正常使用房屋，甲方应负责解决。
第二条免责期限2.1 本协议的免责期限自交房之日起至交房后六个月内有效。
2.2 在免责期限内，如乙方发现房屋存在质量问题，甲方应负责维修，但乙方应提供充分的证据证明该质量问题是在交房前就已存在。
第三条争议解决3.1 因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
3.2 如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。
第四条其他4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
4.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
二手房交房约定协议书模板
二手房交房约定协议书模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____市_____区_____路_____号_____室的房屋（以下简称“该房屋”）的所有权人，且甲方愿意将该房屋出售给乙方；乙方愿意购买甲方的该房屋。
甲乙双方经协商一致，就房屋交付事宜达成如下协议：第一条房屋交付1.1 甲方同意将该房屋按现状交付给乙方。
1.2 甲方保证在交付房屋时，房屋结构、设施及附属物均处于正常使用状态，且无任何权利瑕疵。
第二条交付时间2.1 甲方应于_____年_____月_____日前将该房屋交付给乙方。
第三条交付条件3.1 甲方交付房屋前，应完成以下事项：3.1.1 清理房屋内的所有物品；3.1.2 确保房屋内水、电、燃气、通讯等基础设施正常运行；3.1.3 交付房屋钥匙及其他相关物品。
第四条交付验收4.1 乙方应在甲方交付房屋当日进行验收。
4.2 如乙方在验收过程中发现房屋存在任何不符合约定的情况，应于验收当日书面通知甲方，甲方应在接到通知后_____天内予以修复。
第五条交付后的义务5.1 甲方应协助乙方办理房屋过户手续。
5.2 乙方应于交付后_____天内支付剩余房款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按本协议约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款千分之_____的违约金。
6.2 如乙方未按本协议约定时间支付剩余房款，每逾期一日，应向甲方支付剩余房款千分之_____的违约金。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____________________ 乙方（签字）：____________________ 签订日期：_____年_____月_____日。
交房尾款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________甲方（买受人）： ______________乙方（开发商）： ______________鉴于：1. 甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），甲方购买乙方开发的位于__________的房屋（以下简称“该房屋”），合同编号为__________。
2. 根据买卖合同约定，甲方向乙方支付了定金人民币__________元，并已按合同约定支付了首期房款人民币__________元。
3. 乙方已完成该房屋的建设，并已具备交付条件。
4. 甲方同意在收到乙方通知后，按照约定支付房屋尾款。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、交房尾款金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付该房屋的尾款人民币__________元（大写：_____________________）。
2. 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内将尾款支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：账户名称：_________________________账号：____________________________开户行：____________________________行号：____________________________二、交房时间1. 乙方应在本协议签订之日起__________个工作日内向甲方交付该房屋。
2. 乙方在交付房屋前应确保房屋已通过政府相关部门的验收，并取得合法的房产证。
三、房屋交付条件1. 乙方应确保交付的房屋符合买卖合同的约定，包括但不限于房屋的结构安全、质量标准、配套设施等。
2. 乙方应提供完整的房屋产权证明文件，包括但不限于土地使用权证、房屋所有权证等。
四、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付尾款的，应向乙方支付违约金，违约金为尾款金额的__________%。
2. 乙方未按本协议约定交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金为每日尾款金额的__________%。
交房交房协议书
交房交房协议书甲方（卖方）：______________________乙方（买方）：______________________鉴于甲乙双方就位于_____________________的房产（以下简称“该房产”）达成买卖意向，现就交房事宜达成如下协议：第一条交房条件1.1 甲方保证该房产在交房时未有任何法律纠纷，且已取得所有必要的产权证明文件。
1.2 甲方应确保该房产在交房时符合国家及地方的建筑、消防、环保等相关规定。
1.3 甲方应在交房前完成所有必要的维修和保养工作，确保该房产处于良好的使用状态。
第二条交房时间2.1 甲乙双方约定，甲方应在合同签订之日起____天内完成交房。
2.2 如因甲方原因导致交房延期，甲方应提前通知乙方，并承担相应的违约责任。
第三条交房程序3.1 甲方应在交房前向乙方提供该房产的详细资料，包括但不限于产权证、土地使用证、房屋平面图等。
3.2 甲乙双方应在交房当天共同对该房产进行验收，确认无误后签署交房确认书。
3.3 交房确认书签署后，甲方应将该房产的钥匙及相关文件移交给乙方。
第四条交房费用4.1 交房过程中产生的费用，包括但不限于过户费、税费等，由甲乙双方按照国家及地方的相关规定各自承担。
4.2 甲方应负责支付交房前该房产所产生的所有费用，包括但不限于物业管理费、水电费等。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交房，每逾期一天，应向乙方支付违约金，违约金为房产总价的____%。
5.2 如乙方未按约定时间接收房产，每逾期一天，应向甲方支付违约金，违约金为房产总价的____%。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（签字）：______________________乙方（签字）：______________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况及当地法律法规进行调整。
物业公司的交房协议书范文模板
物业公司的交房协议书范文模板甲方（物业公司）：_____________________地址：_____________________________联系电话：___________________________法定代表人：________________________职务：_____________________________乙方（业主）：_____________________地址：_____________________________联系电话：___________________________身份证号码：________________________（如为法人或其他组织，需填写法定代表人或负责人信息）鉴于甲方为物业管理服务提供方，乙方为物业所有者，双方就物业交付事宜达成如下协议：第一条物业基本情况1. 物业坐落：_____________________2. 物业面积：_____________________3. 物业用途：_____________________4. 物业交付状态：_________________5. 其他情况：_____________________第二条交房时间甲方应于本协议签订之日起____天内，将符合本协议约定的物业交付给乙方。
第三条交房条件1. 物业应符合国家和地方有关建筑、消防、环保等法律法规的规定。
2. 物业应通过相关部门的验收，并取得相应的验收合格证明。
3. 甲方应保证物业内部设施设备完好，无重大缺陷。
4. 甲方应向乙方提供物业使用说明书和保修卡。
第四条交房程序1. 甲方应提前____天通知乙方交房时间。
2. 乙方应在接到通知后____天内，到甲方指定地点办理交房手续。
3. 双方应共同对物业进行验收，如物业符合交房条件，乙方应签署交房验收单。
4. 如物业不符合交房条件，乙方有权拒绝接收，并要求甲方整改。
第五条物业交付后的义务1. 甲方应继续履行物业服务合同，提供物业服务。
交房免责协议书模板
交房免责协议书模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于___________________（地址）的房屋（以下简称“该房屋”）的合法所有者，乙方为该房屋的购买者。
甲乙双方就甲方交房过程中的免责事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “交房”指甲方将该房屋交付给乙方的行为。
1.2 “免责”指甲方在交房过程中，因特定原因不承担相应责任的约定。
第二条交房免责2.1 甲方在交房过程中，如因以下原因导致无法按时交房或交房不符合约定条件，甲方不承担违约责任：2.1.1 不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。
2.1.2 乙方未按约定支付房款或未履行其他合同义务。
2.1.3 乙方未按约定时间接收房屋。
2.1.4 甲方在交房前已经通知乙方，并且乙方同意的特殊情况。
第三条免责范围3.1 甲方因上述免责原因不承担的责任包括但不限于：3.1.1 迟延交房的责任。
3.1.2 交房不符合约定条件的责任。
3.1.3 因迟延交房或交房不符合约定条件给乙方造成的损失。
第四条免责通知4.1 甲方在免责情形发生时，应尽快以书面形式通知乙方。
4.2 乙方在接到甲方免责通知后，应予以确认，并与甲方协商解决后续事宜。
第五条免责期限5.1 甲方免责期限自免责情形发生之日起至该情形消除之日止。
第六条其他约定6.1 甲乙双方应本着诚信、公平的原则，妥善处理交房过程中的免责事宜。
6.2 本协议未尽事宜，双方应协商解决。
第七条生效与终止7.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议至交房完成之日终止。
第八条法律适用与争议解决8.1 本协议的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 因本协议引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条协议的修改与补充9.1 本协议的任何修改和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
交房领钥匙协议书范本
交房领钥匙协议书范本甲方（卖方）：________________________乙方（买方）：_______________________鉴于甲乙双方就位于_________________（详细地址）的房产（以下简称“该房产”）的买卖事宜已签订正式的房屋买卖合同，现就交房领钥匙事宜达成如下协议：一、交房条件1. 甲方应保证该房产在交付给乙方时，房屋结构、设施设备与双方签订的房屋买卖合同中所列明的一致。
2. 甲方应负责在交房前完成房屋内所有遗留的装修、修缮工作，并确保房屋达到可居住状态。
3. 甲方应负责结清该房产交付前的所有相关费用，包括但不限于水电费、物业管理费等。
二、交房时间1. 双方约定于______年______月______日进行房屋交接。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期交房，甲方应及时通知乙方，并双方协商确定新的交房时间。
三、钥匙交付1. 甲方应在交房当日将该房产的所有钥匙交付给乙方。
2. 钥匙包括但不限于入户门钥匙、单元门钥匙、信箱钥匙等。
四、验收1. 乙方应在交房当日对房屋进行验收，如发现房屋存在问题，应在验收当日提出。
2. 甲方应在接到乙方提出的房屋问题后______个工作日内进行修复或提供解决方案。
五、违约责任1. 如甲方未能按期交房或交付的房屋不符合合同约定，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的______%。
2. 如乙方未能按期接收房屋，应向甲方支付违约金，违约金为房屋总价款的______%。
六、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：________________________乙方（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日（注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士进行审核。
）。
竣工交房合同协议书范本
竣工交房合同协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（业主）：_____________________鉴于甲方作为房地产开发商，已完成位于_________________的房地产项目的开发建设，并已取得竣工验收合格证明。
乙方作为业主，已购买该项目内编号为_________________的房产，并已支付全部购房款项。
现甲乙双方就竣工交房事宜达成如下协议：第一条交房条件1.1 甲方保证所交付的房产已通过相关政府部门的竣工验收，并取得竣工验收合格证明。
1.2 甲方负责办理房产交付前的所有手续，包括但不限于产权登记、物业管理等。
1.3 甲方应在交付前对房产进行必要的清洁和整理，确保房产符合交付标准。
第二条交房时间2.1 甲方应于本合同签订之日起____天内，将房产交付给乙方。
2.2 如遇不可抗力因素导致交房时间延迟，甲方应及时通知乙方，并在不可抗力因素消除后尽快交付。
第三条交房程序3.1 甲方在交付房产时，应向乙方提供房产的竣工验收合格证明、产权证明等相关文件。
3.2 乙方在接收房产时，应进行现场验收，确认房产符合交付条件后，签署交房确认书。
3.3 乙方在验收过程中发现房产存在质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应在收到通知后____天内进行修复。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间交付房产，每逾期一天，应向乙方支付已付购房款万分之____的违约金。
4.2 如乙方未按约定时间接收房产，每逾期一天，应向甲方支付已付购房款万分之____的违约金。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
5.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
社区用房交房协议书
社区用房交房协议书背景和目的社区用房交房协议书（以下简称本协议）旨在确立甲方与乙方就社区公共设施的管理、维护和费用分摊等事项进行明确规定，以保证社区住户的合法权益和良好居住环境。
一、交付标的1.1 甲方在本协议生效后，将向乙方交付以下社区用房：[具体用房名称]。
1.2 社区用房项下的面积、位置、用途和配套设施等具体信息详见附件一。
二、交房验收2.1 乙方应在收到社区用房交付通知后，按照约定时间进行交房验收。
2.2 乙方应对交付的社区用房进行全面检查，如发现任何问题或瑕疵，应在三个工作日内书面通知甲方。
甲方在接到通知后应及时处理并完成修复。
2.3 若乙方在交房验收过程中未发现任何问题或瑕疵，交房工作即视为完成。
三、社区公共设施的管理与维护3.1 甲方将根据社区用房的实际情况，定期组织相关人员进行社区公共设施的管理与维护工作，包括但不限于公共楼道、电梯、停车场等。
3.2 乙方作为社区住户，有责任主动维护社区公共设施的整洁与安全，如发现任何问题或异常情况，应及时向甲方报告。
3.3 若社区公共设施的损坏或故障是由乙方原因导致的，乙方应承担相应的维修费用。
四、费用分摊4.1 社区公共设施的维护、管理和运营所需费用由甲方和乙方共同承担。
具体费用及分摊比例详见附件二。
4.2 甲方应按照约定时间向乙方提供费用的明细和结算方式，乙方在收到费用通知后应按时履行支付义务。
五、违约责任5.1 若甲方未按时交付社区用房，乙方有权要求解除本协议，并追究甲方的违约责任。
5.2 若乙方未按时支付费用或未履行其他协议约定的义务，甲方有权暂停或终止乙方使用社区用房的权利，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿。
六、其他约定事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期限]。
6.2 本协议的修订、变更或解除必须以书面形式经双方协商一致，并由双方在协议文本上签字盖章。
6.3 如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
房屋交房合同协议书
房屋交房合同协议书【房屋交房合同协议书】甲方（卖方）：_____________乙方（买方）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），现根据原合同条款约定，甲方向乙方交付位于_____________（详细地址）的房产（以下简称“该房产”）。
为明确双方的权利与义务，特订立本协议。
一、房产情况该房产为全新建筑，建筑面积共计______平方米，位于______层，户型为______室______厅______卫。
该房产结构合理，室内装修符合国家相关标准。
二、交房条件1. 甲方保证该房产质量符合国家相关规定及合同约定的标准。
2. 甲方应确保该房产的公共设施、配套设备完善，并已取得相应的竣工验收证明文件。
3. 甲方应提供该房产的质量保证书、使用说明书及相关的法律文件。
三、交房时间及地点甲方定于____年__月__日将该房产交付给乙方。
双方应于当日在____________（详细地址）办理交接手续。
四、验房及接收1. 乙方有权对房屋进行验收，如发现质量问题，应及时书面通知甲方。
2. 经双方确认无误后，乙方应签署《房屋交接单》，正式接收该房产。
五、违约责任1. 如甲方未能按约定时间交付房产，或交付的房产存在质量问题未在合理期限内修复完毕的，应按照原合同中的相关条款承担违约责任。
2. 如乙方未按约定时间完成验收或无正当理由拒绝接收房产，应视为违约，需承担相应责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，依照原合同及相关法律法规执行。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签章）：_____________ 日期：____年__月__日。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
交房交接协议书范本(3篇)
第1篇甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）交付给乙方使用、乙方接受该房屋的事实达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：________________________1.2 房屋建筑面积：________________________平方米1.3 房屋户型：________________________1.4 房屋结构：________________________1.5 房屋用途：________________________1.6 房屋产权证号：________________________二、交房时间2.1 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将房屋交付给乙方。
2.2 甲方未能按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。
三、房屋交付条件3.1 甲方应确保房屋交付时符合以下条件：3.1.1 房屋主体结构、承重构件、防水、保温、隔声、通风、采光等基本设施符合国家规定的质量标准。
3.1.2 房屋内的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等配套设施齐全，能够正常使用。
3.1.3 房屋内的墙面、地面、顶棚等室内装饰装修工程符合合同约定或国家标准。
3.1.4 房屋交付时，应当符合城市规划、消防、环保等相关要求。
3.1.5 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋产权证、土地使用权证、住宅专项维修资金交存证明等文件。
四、交房程序4.1 甲方应在约定交房时间前______个工作日，书面通知乙方办理交房手续。
4.2 乙方应在收到甲方交房通知之日起______个工作日内，与甲方共同对房屋进行验收。
交房活动协议书范本
交房活动协议书范本甲方（开发商）：[开发商全称]乙方（购房者）：[购房者全名]鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于[具体地址]的房产开发权，并已取得相关政府部门的批准，现将该房产交付给乙方。
乙方作为购房者，已按照双方签订的《商品房买卖合同》履行了相应的付款义务。
现甲乙双方就交房活动达成如下协议：一、交房时间甲方承诺于[具体日期]将符合交房条件的房产交付给乙方使用。
交房条件包括但不限于房产已完成竣工验收、取得《建筑工程竣工验收备案表》等。
二、交房标准甲方交付给乙方的房产应满足以下标准：1. 房屋结构、设施设备应与双方签订的《商品房买卖合同》中约定的一致。
2. 房屋应达到《住宅质量保证书》中规定的质量标准。
3. 房屋应配备《住宅使用说明书》中所列的设施设备，并保证其正常使用。
三、交房流程1. 甲方应提前[具体天数]天通知乙方交房时间及地点。
2. 乙方应在接到通知后[具体天数]天内，携带相关证件及资料到指定地点办理交房手续。
3. 甲方应在乙方办理完交房手续后，将房屋钥匙及相关资料交付给乙方。
四、违约责任1. 如甲方未能在约定时间内交付房产，每逾期一日，应向乙方支付已付房款万分之[具体比例]的违约金。
2. 如乙方未能在约定时间内办理交房手续，每逾期一日，应向甲方支付已付房款万分之[具体比例]的违约金。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，或依据相关法律法规处理。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：[甲方代表姓名]乙方（签字）：[乙方姓名]签订日期：[签订日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：
交房通知书
甲方：
乙方：
协议签订日期：年月日
协议生效日期：年月日到年月日
交房通知书
尊敬的先生/女士:
您所购买的路弄号房屋已具备交房条件，实训面积现为㎡，为了减少您在交房时的麻烦并减少您等候的时间，谨在此向您介绍交房须知事项和有关程序。
请您仔细阅读本《通知书》内容，如有不详之处，请您拨打咨询电话：。
一、交房时间、地点
您在接到本《通知书》后，请按本通知预约时间前来办理交房手续。
如您需要调整交房时间，请您事先与我们联系，为您办理交房手续的截止日期是年月日，若逾期未来办理，则按预售合同有关约定办理。
1、为您安排的时间：年月日（接待时间:8：30-16：30）；
2、办理地点：售楼处及物业管理处。
二、交房时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场交房,请携带：
（1）、交房通知书；
（2）、业主身份证或其他有效身份证明；
（3）、《预售合同》；
（4）、已支付房款的所有收据；
（5）、应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理交房，交房时除携带上述物件外，还应提供：
（1）、业主的授权委托书；
（2）、②代理人有效身份证明。
三、业主交房程序
业主交房，将按以下程序办理手续：
1、售楼处
业主先到售楼处，与销售代表对接，办理内容：
（1）、验证
需验清的资料如下：
①、交房通知书；
②、《预售合同》；
③、业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书；
④、已支付款项的所有凭证。
（2）、收费
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项，并获得各项收费之凭证，房款全部付清的住户由房地产开发有限公司财务部开具统一发票。
以上手续办理完毕后，将发给业主《入。