基建、维修工程施工合同

合集下载

建设工程施工合同书通用版范本(3篇)

建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、工程立项批准文号：_____。

4、资金来源：_____。

5、工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6、工程承包范围：_____。

二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。

五、项目经理承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

基建维修合同

基建维修合同合同编号，[编号]甲方，[甲方名称]乙方，[乙方名称]鉴于甲方拥有一定的基础设施和建筑物，为了保障其正常运行和维护，甲乙双方经协商一致，达成以下合作协议：第一条合作内容。

1. 乙方将负责对甲方基础设施和建筑物的维修保养工作，包括但不限于设备维护、设施保养、建筑修缮等。

2. 乙方将根据甲方的需求，提供相应的维修方案和服务计划，并保证按时、按质完成维修工作。

第二条维修标准。

1. 乙方承诺按照国家相关标准和法律法规，对甲方基础设施和建筑物进行维修保养，确保其安全、稳定运行。

2. 乙方应当严格按照甲方的要求和维修标准进行操作，不得擅自改变维修方案或使用低质量材料。

第三条维修费用。

1. 维修费用由甲方支付，支付方式为[具体支付方式]。

2. 如因乙方过错导致维修工作质量不达标，乙方应承担相应责任并按甲方要求进行免费返工。

第四条合同期限。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至[具体期限]止。

第五条违约责任。

1. 若一方未能履行合同义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。

第六条争议解决。

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他事项。

1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同附件为不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________ 签订地点，__________。

建设工程合同和建设施工合同(通用7篇)

建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）建设工程合同和建设施工合同第1篇发包方(甲方)：________承包方(乙方)：________就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：________工程地点：________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。

工程基建维修合同

工程基建维修合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主名称]乙方（承包方）：[填写承包方名称]鉴于甲方需对其所属的[具体工程项目名称]进行维修与维护，经过双方友好协商，特订立以下合同条款：第一条工程概述本合同涉及的工程项目位于[详细地址]，主要包含[具体维修内容，例如：结构加固、裂缝修补、防水处理等]。

第二条维修范围与要求1. 乙方根据甲方提供的维修方案和技术要求，负责完成所有维修工作。

2. 维修工作应符合国家相关质量标准，并达到甲方满意的程度。

3. 如遇特殊情况需要变更维修方案，必须经甲方书面同意后方可执行。

第三条合同价格与支付方式1. 合同总价为[金额]元人民币。

2. 甲方在合同签订后[时间]内支付合同价款的[百分比]%作为预付款。

3. 维修工作完成且通过验收后，甲方应在[时间]内支付剩余款项。

第四条工期与进度1. 维修工作开始日期为[具体日期]，预计完工日期为[具体日期]。

2. 若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定新的完工日期。

第五条质量保证与售后服务1. 乙方应对所维修部分提供不少于[时间]的质保期。

2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。

3. 乙方应提供完善的售后服务，并在接到甲方通知后[时间]内响应服务需求。

第六条违约责任1. 如一方未能按合同约定履行义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工直至合格，并承担相应费用。

第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。

第八条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。

房屋基建承包合同范本7篇

房屋基建承包合同范本7篇第1篇示例：房屋基建承包合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人名称）电话：（甲方联系电话）鉴于甲方拥有相关资质和能力，愿意承包房屋基建工程，乙方积极配合，双方经协商一致，特订立本合同，遵守以下条款：一、项目名称：房屋基建工程。

二、工程范围：1. 施工地点：（详细地址）2. 工程内容：符合国家相关标准和要求的房屋基建工程，包括但不限于地基处理、结构施工、装修等。

3. 工程数量：具体根据设计图纸确定。

4. 工程周期：自本合同生效之日起至竣工验收合格。

三、合同价款及支付方式：1. 合同价款总额为（具体金额），根据工程进度分期支付。

2. 首付款：合同签订生效后的（具体时间）内支付。

3. 进度款：根据工程进度，分期支付。

4. 竣工款：工程竣工验收合格后支付。

四、工程质量保证：1. 甲方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量满足设计要求。

2. 工程质量保证期为（具体时间），在此期间内，如发现工程质量问题，甲方应按照相关规定及时处理。

五、工期及延期：1. 工程周期为从（具体日期）到（具体日期）。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并延长合同约定的工期。

六、合同的解除：1. 如因双方原因无法继续履行本合同，应提前（具体时间）通知对方，并协商解除合同。

2. 如因一方不履行合同义务且无法解决争议，对方有权解除合同。

七、违约责任：1. 若一方在履行合同过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。

2. 甲方违约的，应承担违约金，违约金金额为合同总价款的（具体百分比）。

3. 乙方违约的，应承担违约金，违约金金额为合同总价款的（具体百分比）。

八、其他约定：1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充约定并签订补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《房屋基建承包合同范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。

小型基建施工合同范本

小型基建施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________鉴于甲方需进行小型基础设施建设，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行小型基础设施施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：________________第二条承包范围2.1 乙方负责本合同第一条所述工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求进行施工。

第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。

3.2 工程价款的支付方式为：（1）合同签订后______日内，甲方支付工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付工程总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，甲方支付至工程总价款的______%；（4）剩余______%作为质保金，在工程质保期满后______日内一次性支付。

第四条工程期限4.1 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

小型基建施工合同协议书

小型基建施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小型基建施工合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为实施小型基建项目（以下简称“项目”），乙方具备相关施工资质和能力，甲方同意乙方作为本项目施工单位。

为确保双方在项目实施过程中的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 项目名称：________小型基建项目1.2 项目地点：________1.3 项目内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程总投资：________元。

第二条合同价格2.1 本项目合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2 乙方报价应包含：施工费、材料费、人工费、管理费、利润等各项费用。

2.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。

第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

3.3 乙方应承担因施工质量原因导致的的全部修复、加固、返工等费用。

第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程。

4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

第五条材料与设备5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备。

5.2 乙方应对所供材料和设备的质量负责，确保安全、合格。

第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工现场安全。

6.2 乙方应承担因施工安全事故导致的全部责任和费用。

基建维修维护工程合同范本

基建维修维护工程合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方是一家拥有基建维修维护需求的单位，乙方是一家具备相应资质和能力的维修维护服务提供商。

2. 甲方愿意委托乙方进行基建维修维护工程，乙方愿意接受甲方的委托。

双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：包括但不限于__________第二条工程期限2.1 工程期限为____年/月/日，自____年/月/日开工，至____年/月/日竣工。

2.2 若因不可抗力等因素导致工程无法按期完成，双方应协商确定延期时间。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无条件返工，直至符合约定。

第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。

4.2 付款方式：__________第五条双方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水电等基础设施；（2）对乙方施工过程进行监督、检查；（3）按照约定支付工程款项。

5.2 乙方权利和义务：（1）按照约定完成工程，确保工程质量；（2）接受甲方的监督、检查；（3）按照约定收取工程款项。

第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效、修改和终止8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2 合同的修改和终止，须经双方协商一致，并以书面形式确认。

第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

基建维修维护工程合同

基建维修维护工程合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需对所拥有或管理的物业进行维修与维护工作，而乙方具备相应的资质和能力完成上述工作，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，订立本合同，以资遵守。

一、合同项目本合同所涉及的工程项目包括但不限于建筑结构、给排水系统、电力系统、暖通空调系统、消防系统等的定期检查、故障修复及日常保养。

二、服务内容1. 乙方应按照合同约定的服务范围和标准，提供专业的维修维护服务；2. 乙方须定期提交维修维护报告，并就异常情况及时通知甲方；3. 紧急情况下，乙方应在接到甲方通知后迅速响应并采取相应措施。

三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、质量保证1. 乙方保证提供的维修维护服务符合国家相关质量标准；2. 对于维修材料和更换部件，乙方应确保其符合行业标准，并提供相应的质保承诺。

五、费用支付1. 维修维护费用根据实际工作量按月结算，具体金额由双方另行约定；2. 紧急抢修或非预定计划内的维修任务所产生的额外费用，由双方根据实际情况协商确定。

六、违约责任如一方违反本合同任何条款，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、附件1. 维修维护工作清单；2. 相关技术标准和操作规程；3. 其他双方认为必要的文件或资料。

以上合同范本仅供参考，具体合同条款应根据实际工程项目的特点和双方的具体需求进行调整。

在签订合同之前，建议双方充分沟通，明确各自的责任与义务，确保合同的公平性和实施的可行性。

基建维修工程合同

基建维修工程合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在基建维修工程项目中的权利与义务，确保工程质量，保障双方的合法权益，促进工程顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。

三、合同金额合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥___________）。

四、工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。

五、质量要求乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范施工，确保工程质量达到甲方要求。

六、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后__天内支付合同总价的__%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应的进度款。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。

七、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________签订日期：_________________ 签订日期：_________________。

基建合同书样本(精选5篇)

基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。

1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。

3.共计人民币____________元。

4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。

5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。

10.乙方按甲方规定的时间竣工。

11.工程竣工后保修期一年。

在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。

属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。

12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。

14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。

至竣工办理交工验收和款项结清时为止。

但保修一条除外。

15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。

发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。

基建工程项目施工合同(8页)

基建工程项目施工合同经市府基建办施工处批准，本工程于年月日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。

第一条：工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：______；层/幢；______；建筑面积____________；建筑面积M2，道路：___________；给排水管道：____________；构筑物：____________（二）承包范围：承包按号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

（三）承包金额内未包含的工程项目：第二条：工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币万元。

全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1．按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。

2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。

3．工程质量标准要求：第三条：工期（一）按定标（或双方）规定总工期______天（日历天从开工之日算起）。

（二）开工日期：__________________竣工日期：__________________（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。

1．甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2．因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3．由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5．因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6．甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7．甲方财力不足导致停工窝工者；8．甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

基建工程项目施工合同范本（三篇）

基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。

1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。

第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。

第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。

3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。

3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。

第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。

4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。

4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。

4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。

第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。

5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。

第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。

6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。

基建工程项目施工合同4篇

基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。

三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。

2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。

3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。

四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。

2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。

3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。

4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。

五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。

建设工程施工合同(通用10篇)

建设工程施工合同（通用10篇）建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别：_________立合同单位：_________（简称借款方）_________银行_________行（简称贷款方）借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。

为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

第二条贷款利率为年息_________％，计算复利。

第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。

借款合同生效后，本合同同时失效。

第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

借款方（盖章）：_________ 贷款方（盖章）：_________地址：_________ 地址：_________法定代表（签字）：_________ 法定代表（签字）：_________开户银行及帐户：__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________贷款种类：_________编号：_________申请单位：_________企业性质：_________申请时间：_________年_________月_________日经办行：中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

基建工程项目施工合同范本5篇

基建工程项目施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、水电安装等（具体详见施工图纸及工程量清单）。

二、工程承包方式及承包范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购原材料及施工。

2. 承包范围：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成本工程的全部施工内容。

三、工程期限1. 本工程合同总工期为____日历天。

开工日期以甲方发出的开工令为准。

2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：不可抗力因素；重大设计变更；甲方同意工期顺延的其他情况。

四、工程质量标准与保修责任1. 乙方必须严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2. 工程竣工验收后，乙方负责保修一年。

保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。

五、工程价款与支付1. 工程总价暂定为人民币____元整（￥____元），实际造价以竣工结算为准。

2. 甲方在乙方进场施工后____天内支付工程预付款____%。

工程进度过半时支付____%。

工程竣工验收合格后支付____%，余款____%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

六、安全施工与检查1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，确保施工期间的安全。

2. 甲方有权随时对施工过程进行安全检查，如发现安全隐患，有权责令乙方整改或停工整改。

七、双方责任与义务1. 甲方责任：负责办理工程的相关手续；协调处理施工场地周围的建筑物、设备等的保护工作；负责设计交底和图纸会审工作；按时支付工程款等。

2024年房子基建合同范文模板

2024年房子基建合同范文模板甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟进行房屋基建工程，乙方具有相应的建筑资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方房屋基建工程事宜，经协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量标准：__________第二条工程承包范围2.1 乙方承包的工程范围为：__________2.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并负责工程的施工、安装、调试等工作。

第三条合同价款及支付方式3.1 本工程合同价款为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。

3.2 支付方式：__________第四条工程期限4.1 工程开工日期为：__________4.2 工程竣工日期为：__________4.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确定工期的顺延。

第五条工程质量与验收5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。

5.3 甲方应在收到验收申请后______日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。

第六条双方权利与义务6.1 甲方权利与义务：6.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行检查和监督。

6.1.2 甲方应按合同约定支付工程款。

6.1.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等条件。

6.2 乙方权利与义务：6.2.1 乙方应按照合同约定完成工程建设。

6.2.2 乙方应保证工程质量，对工程质量负责。

6.2.3 乙方应遵守甲方的安全管理规定，确保施工安全。

第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的______%。

基础工程维修合同

基础工程维修合同合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（维修方）：[乙方全称]鉴于甲方需进行基础设施的维护和修复工作，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，特订立本合同如下：一、工程项目1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于[具体维修内容]等。

二、合同金额1. 合同总价为人民币[金额]元整。

2. 价格构成包括材料费、人工费、管理费等。

三、工期要求1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应重新协商确定竣工日期。

四、质量标准1. 工程质量必须符合国家及行业标准。

2. 维修后的工程应满足甲方的使用要求。

五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后[具体天数]日内支付合同总价的[百分比]%。

2. 进度款：根据工程进度，按约定时间支付相应款项。

3. 尾款：工程验收合格后，甲方应在[具体天数]日内结清余款。

六、违约责任1. 如甲方未按时支付款项，应按逾期金额的日千分之[具体数值]向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合标准，应负责返工直至达到标准，并承担由此产生的一切费用。

七、争议解决因履行本合同发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体地区]仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院起诉。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

九、附件本合同的附件包括工程量清单、技术规格书、施工图纸等，与本合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签署日期：____年__月__日。