历年案例分析真题
2022年一级造价工程师案例分析考试真题及答案
2022年一级造价工程师案例分析考试真题及答案1.案例(一)某企业投资建设的一个工业项日，生产运营期10年，于5年前投产。
该项目固定资产投资总额3000万元，全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，真线法折旧。
目前，项目建设期贷款已偿还完成，建设期可抵扣进项税已抵扣完成，处于正常生产年份。
正常生产年份的年销售收入为920万元(不含销项税)，年经营成本为324万元(含可抵扣进项税24万元。
项目运营期第1年投入了流动资金200万元。
企业适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，企业所得税税率25%。
为了提高生产效率，降低生产成本，企业拟开展生产线智能化、数字化改造，且改造后企业可获得政府专项补贴支持。
具体改造相关经济数据如下：1.改造工程建设投资800万元(含可抵扣进项税60万元，全部形成新增固定资产，新增固定资产使用年限同原固定资产剩余使用年限，残值率、折旧方式和原固定资产相同。
改造工程建设投资由企业自有资金投入。
2.改造工程在项目运营期第6年(改造年)年初开工，2个月完工，达到可使用状态，并投产使用。
3.改造年的产能、销售收入、经营成本按照改造前正常年份的数值计算。
改造后第2年(即项目运营期第7年，下同)开始，项目产能提升20%，且增加的产量能被市场完全吸纳，同时由于改造提升了原材料等利用效率，使得经营成本及其可抵扣进项税均降低10%，所需流动资金比改造前降低30%。
4.改造后第2年，企业可获得当地政府给予的补贴收入100万元(不征收增值税)。
【问题】1.列式计算项目改造前正常年份的应缴增值税、总成本费用、税前利润及企业所得税。
2.列式计算项目改造年和改造后第2年的应缴增值税和企业所得税。
3.以政府视角计算由于项目改造引起的税收变化总额(仅考虑增值税和企业所得税)。
4.遵循“有无对比原则，列式计算改造后正常年份的项目投资收益率。
(注：改造工程建设投资按照改造年年初一次性投入考虑，改造年的新增固定资产折日按整年考虑。
2024年安全工程师-安全生产事故案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年安全工程师-安全生产事故案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题2.00 分) 下列关于高压喷射注浆帷幕施工要求的说法中，错误的是()。
A. 采用与排粧咬合的髙压喷射注浆帷幕时，应先进行高压喷射注浆施工B. 高压喷射注桨的施工作业顺序应采用隔孔分序方式C. 喷射注浆时，应由下而上均匀喷射D. 喷射注浆后，当浆液析水、液面下降时，应进行补浆2.(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑工程钢结构施工时，搭设扣件式钢管满堂支撑架，高度17m。
支撑架搭设完成后，项目部组织相关人员进行了验收。
下列验收结果中，合格的是（）【选项不完整】。
A. 连墙件水平间距6mB. 缺BC. 缺CD. 缺D3.(单项选择题)(每题 2.00 分) 城市轨道交通地下工程建设风险管理的重点是()。
A. 人员伤亡风险和环境影响风险B. 人员伤亡风险和经济损失风险C. 人员伤亡风险和社会影响风险D. 环境影响风险和社会影响风险4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于推土机的一般技术要求的说法中错误的是()。
A. 高速行驶时，切勿急转弯，尤其在石子路上和黏土路上不能高速急转弯B. 托运装卸车时，装车就位停稳后要将发动机熄火，并将主离合器杆、制动器脱挡，同时用三角木把履带塞牢C. 在陡坡上纵向行驶时，不能拐死角，否则会引起履带脱轨，甚至造成侧向倾翻D. 下坡时，可将辨土机调头下行，并将推土板接触地面，利用推土板和地面产生的阻力控制推土机速度5.(单项选择题)(每题 1.00 分)某房屋建筑工程采用承插型盘扣式脚手架搭设模板支撑体系。
关于支架构造及安装的说法，正确的是()。
A. 立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1%B. 搭设高度超过8m的模板支架时，水平杆步距不得大于1.8mC. 可调底座调丝杆插入立杆长度不得小于150mmD. 可调底座调丝杆外露长度不得超过500m6.(不定项选择题)(每题 2.00 分)在由A公司承建的某花园I区商品住宅楼建筑工地，安装有从B公司租赁的QTZ5513型塔式起重机。
市场营销学历年真题案例分析
•解答：该企业旳新产品合适采用渗透定价。即企业把它旳
创新产品旳价格定得相对较低，以吸引大量顾客提升市场拥 有率。(2分)
高教自考
Marketin g
【2023.上.案例.44】（16分）
➢KB企业是国内一家出名旳家用厨房电器制造商，主要
生产三大类厨房用电器，分别是电烤箱、洗碗机和消
Marketin g
【2023.上.案例.44】（16分）
• （续）因为采用了这些措施，使该企业 产品愈加适销对路，近几年旳销量一路 走高，以彩电为例，该企业2004-2023 年旳彩电销售量分别为35万台、50万台 、70万台、100万台、150万台，为企 业带来了丰厚旳利润。
• 要求：根据上述案例旳内容，回答下列 问题：
威玛诺企业是一家生产小型家电旳企业。目前经营着
600多种产品。该企业旳目旳是每年销售额旳25％要从 前三年研制旳产品中取得。为此，威玛诺企业每年都 要开发20多种新产品。然而新产品并不是自然诞生旳， 威玛诺企业努力发明一种有利于新产品革新旳环境。 首先，它一般要拿出年销售额旳7％用于新产品旳开发 和研究；其次，企业鼓励每一种人参加新产品旳开发。 其有名旳“10％规则”即是允许每个研发人员能够利 用 l0％旳时间来“干私活”，从事个人感爱好旳工作， 不论这些工作是否与企业利益直接有关；它甚至允许 它旳员工带“宠物”、穿拖鞋上班。
高教自考
Marketin g
【2023.上.案例.44】（16分）
XYE企业是一家国际著名旳汽车生产厂商，在进入中
国汽车市场旳时候，采用旳是中高端路线，他们把企 业比较成熟旳LX型轿车引入中国市场，形成了从20 万元至40万元这么一种梯级排列旳中高档轿车旳系列 产品。XYE企业旳成功，吸引了众多国际出名汽车厂 商对中国中高档轿车市场旳追逐，市场竞争加剧， LX型系列轿车旳市场拥有率受到很大程度旳影响。
2024年安全工程师-安全生产事故案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年安全工程师-安全生产事故案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)露天爆破按孔径、孔深分为深孔爆破和浅孔爆破。
下列关于露天爆破的说法中，错误的是（）。
A. 炮孔采用人工装药时，不应过度挤压或分散装药B. 当发生装药卡堵时，不得用钻杆捣捅药包C. 浅孔爆破起爆后，应至少5min后方可进入爆破区检查D. 深孔爆破起爆后，应至少10min后方可进入爆破区检查2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 护结构或基坑周边环境出现下列规定的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产生的原因和进一步可能发展的破坏形式，采取控制或加固措施。
下列不属于报警情况的是()。
A. 开挖面出现隆起现象B. 支护结构构件的内力接近其设计值C. 基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝，或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值D. 基坑出现局部坍塌3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 【山西安泰集团“3.29”中毒事故】案例描述2011年3月29日13时24分，位于山西省晋中市的山西安泰集团股份有限公司在对自备发电厂9号锅炉节能改造施工过程中，因煤气未有效隔离而泄漏，发生一氧化碳中毒事故，造成10人死亡、7人受伤。
经初步调查，此次事故暴露出相关企业安全措施不落实、现场安全检查不彻底、排除隐患不及时以及施救措施不当等多方面问题。
依据有关规定，国务院安委会办公室已将这起事故的查处列入国务院安委会重大事故挂牌督办的事项，查处结果将及时向社会公布。
请根据上述案例，回答以下问题：按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号）的规定，安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的（）。
A. 环境的不安B. 物的危险状态C. 人的不安全行D. 管理上的缺陷E. 技术的不成熟4.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于脚手架材料的说法中，正确的是( )。
行政法历年司考真题(案例分析)
依法行政的基本要求与目标在于：
（1）合法行政。行政机关实施行政管理，应当依照法律、法规、规章的规定进行；没有法律、法规、规章的规定，行政机关不得作出影响公民、法人和其他组织合法权益或者增加公民、法人和其他组织义务的决定。本案中政府随意废止规范性文件而不履行告知和补偿义务，就是在程序和实体上都有违法的情况。
有关规定：
《森林法》及行政法规《森林法实施条例》涉及运输证的规定如下：除国家统一调拨的木材外，从林区运出木材，必须持有运输证，否则由林业部门给予没收、罚款等处罚。
A省地方性法规《林业行政处罚条例》规定“对规定林产品无运输证的，予以没收”。
问题：
1.如何确定本案的管辖法院？如高某经过行政复议再提起诉讼，如何确定管辖法院？
问题：
1.本案是否需要确定诉讼代表人？如何确定？
2.行政诉讼中以复议机关为被告的情形主要包括哪些？
3.若本案原告不服一审裁定，提起上诉的主要理由是什么？
4.如果二审法院认为复议机关不予受理行政复议申请的理由不成立，应当如何判决？
5.本
一、二审法院审理的对象是什么？为什么？
6.若本案原告不服一审裁定提起上诉，在二审期间市政府会同区政府调整了补偿标准，上诉人申请撤回上诉，法院是否应予准许？理由是什么？
2.如高某在起诉时一并提出行政赔偿请求，法院应如何立案？对该请求可否进行单独审理？
3.省林业厅制定的《林产品目录》的性质是什么？可否适用于本案？理由是什么？
4.高某运输的松香是否属于“非法财物”？理由是什么？
5.（1）法院审理本案时应如何适用法律、法规？理由是什么？
建设工程案例分析历年真题
2014年案例分析第一题：某工程，实施过程中发生如下事件：[事件1]：监理合同签订后，监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选，理由是：该人选仅具有工程师职称和5年工程实践经验，虽经监理业务培训，但不具有注册监理工程师资格。
[事件2]：专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为：现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，进场道路及水、电、通信满足开工要求，但其他开工条件尚不具备。
[事件3]：施工过程中，总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则，并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。
[事件4]：专业监理工程师巡视施工现场时，发现正在施工的部位存在安全事故隐患，立即签发《监理通知单》，要求施工单位整改，施工单位拒不整改，总监理工程师拟签发《工程暂停令》，要求施工单位停止施工，建设单位以工期紧为由不同意停工，总监理工程师没有签发《工程暂停令》，也没有及时向有关主管部门报告。
最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。
问题：1.指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。
2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。
3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。
4.分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任，并说明理由。
问题解析及答题要点：1.主要考核考生对监理规划的编制和审批、总监理工程师任职条件的掌握程度。
事件1中，监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下：(1)不妥之处：要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划;正确做法：在收到设计文件后即可编制监理规划。
(2)不妥之处：同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;正确做法：应由监理单位技术负责人审批监理规划。
2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析(土木建筑工程)》真题及解析
2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析（土木建筑工程）》真题及解析1.【案例分析】背景资料某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，融资前分析的该项目相关基础数据如下:1.（江南博哥）项目建设投资2200万元（含可抵扣进项税140万元），项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折旧。
2.项目投产当年需投入运营期流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。
3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元（其中含可抵扣进项税80万元），单位可变成本为2150元（其中含可抵扣进项税150元）。
4.根据市场调查和预测，不含税销售价格在3500~4000元/件之间。
若定价为3500元/件，则市场竞争力较强设计产能足额利用，运营期第1年即可达到设计产能；若定价为4000元/件，以销定产，每年为设计产能的80%。
5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。
【问题】1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别列式计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税额和运营期第1年、第8年的调整所得税，并完成拟建项目投资现金流量表1-1的编制。
2.列式计算市场价格为3500元/件和4000元/件时，正常年份息税前利润（EBIT）各为多少，哪种单价的总投资收益率较低？较低的总投资收益率是多少？是否能达到行业普遍可接受的总投资收益率？3.计算不利定价下（总投资收益率较低）的产量盈亏平衡点。
若投资人要求项目正常年份产量盈亏平衡点需小于设计产能的60%，判断该项目的可行性。
（计算产量盈亏平衡点时不考虑增值税附加的影响）我的回答：来源：2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析（土木建筑工程）》真题及解析（不完整版）试题难度：本题共被作答1次正确率0%参考解析：第一问：运营期第1年应纳增值税：3500×5000×13%÷10000-80-140=7.5万元运营期第2年应纳增值税：3500×5000×13%÷10000-80=147.5万元固定资产年折旧费：（2200-140）×（1-10%）÷8=231.75万元运营期第1年调整所得税：[3500×5000÷10000-（1200-80+231.75）-7.5×12%]×25%=99.34万元运营期第8年调整所得税：[3500×5000÷10000-（1200-80+231.75）-147.5×12%]×25%=95.14万元第二问：产品定价为3500元/件时：正常年份（运营期第2-8年）息税前利润：3500×0.5-(1200-80+231.75)-147.5×12%=380.55万元产品定价为4000元/件时：经营成本中的固定成本：1200-80-(2150-150)×5000÷10000=120万元不含税总成本费用：120+(2150-150) ×0.5×80%+231.75=1151.75万元经营成本中固定成本进项税：80-150×5000÷1000=5万元正常年份（运营期第2-8年）：应纳增值税：4000×0.5×80%×13%-(5+150×5000÷10000×80%)=143万元息税前利润：4000×0.5×80%-1151.75-143×12%=431.09万元因项目总投资相等，故产品定价为3500元/件时项目总投资收益率较低。
监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案解析精选
监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案解析精选案例一、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。
之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、C、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。
火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。
另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其它施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。
损失情况经项目监理机构审核属实。
问题：指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
上海市2023跨学科案例分析-真题
2023年跨学科案例分析（回忆版）本部分共一个案例。
阅读下列资料，回答第42~46题。
其中选择题均只有一个正确选择案例分析题(共15分)。
陆生蜗牛是常见的软体动物之一，主要以植物为食。
蜗牛的壳由碳酸钙(约95%)、水和一些化合物组成。
小明对蜗牛非常感兴趣，在文献中查到采集A 、B 、C 三种蜗牛的采样点示意图(图1)、四种蜗牛形态照片(图2)。
小明还在文献中读到:①A 、B 、C 三种蜗牛活动的温度区间是10~25℃。
②壳口面积与壳表面积的比值较小的蜗牛，失水速率越慢。
由于好奇，小明计划利用假期，从上海出发，观察、测量A 、B 、C 三种蜗牛的形态、运动和进食过程。
小明列出了出行方案候选清单(图3)。
1.图1中，B 种蜗牛采样点主要位于“秦岭一淮河”(选填“南”或“北”);A 种蜗牛采样点主要分布在我国地势的第(选填“一”“二”或“三”)级阶梯。
(2分)2.与蜗牛壳相比，蜗牛壳内的身体的水分含量更，碳酸钙含量更。
(1分)目的区域3.从图3的清单中选择，为小明制定最高效合理的出行方案:是;出行时间是。
主要出行方式是;所携带的探究器材有放大镜、尺和。
(4分)4.若小明还想要采集D 种蜗牛，他的采样目的地最可能是图1所示甲乙丙丁中的哪类地区？描述所选地区的干湿特征，并解释选择此类地区的原因。
(4分)5.由于碳元素在自然界中是循环的，小明猜想：蜗牛壳中的碳元素也许能反映其生活区域的环境特点。
分析小明这个猜想是否合理，并写出分析过程。
(4分)参考答案1.图1中,B 种蜗牛采样点主要位于“秦岭一淮河”分析：蜗牛失水速率较快。
应生存在较湿润的地区。
对应秦岭淮河以南地区，为我国南(选填“南”或“北”);的湿润地区。
A 种蜗牛采样点主要分布在我国地势的第三(选填“一”“二”或“三”)级阶梯。
(2分)多/高/大，碳酸钙含量更少分析：根据题干“其壳由碳酸钙(约95%)，水和一些化合物组成”，可知蜗牛壳的含水量很低;而蜗牛肉是生物活性组织，一般生物体的含水量都会达到60%以上。
2023年注册安全工程师安全生产事故案例分析真题及答案
注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》真题全卷共五大题，共100分。
其中第一、二大题为客观题(包括单项选择题和多选题)，第三、四、五大题为主观题。
单项选择题每题旳备选项中只有1个最符合题意。
多选题每题旳备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选旳每个选项得0．5分。
【案例一】A供气企业位于N省B市C县工业园区内，有员工225人，法定代表人为甲。
甲认为，企业员工局限性300人，没必要设置安全生产管理部门，也没有必要配置专职安全生产管理人员。
企业技术人员乙于通过了全国注册安全工程师执业资格考试，但未注册。
乙被甲任命为企业兼职安全生产管理人员。
A供气企业生产旳煤气重要供市民及周围企业使用。
该企业3号、4号焦炉煤气工程（简称焦炉煤气工程）于8月获得C县规划局《有关A供气企业3号、4号焦炉煤气工程旳选址意见》旳批复，12月获得B市发展和改革委员会《有关A供气企业3号、4号焦炉煤气工程旳批复意见》。
焦炉煤气工程旳重要设备设施包括：60万t/年焦炉2座，备煤、煤气净化、生产回收装置，50000m3稀油密封干式煤气柜（简称气柜）1座。
气柜内部设有可上下移动旳活塞，活塞下部空间储存煤气，上部空间有与大气相连旳通气孔。
正常生产状况下，活塞在气柜内做上升、下降往复运动，起储存焦炉煤气和稳定煤气管网压力旳作用。
气柜于5月动工建设，气柜施工没有聘任工程监理。
在气柜建设期间，未经具有有关资质旳设计单位设计，在气柜顶部安装了非防暴旳照明射灯、摄像探头等用电设备。
7月竣工。
施工完毕后，没有根据有关原则和规范进行项目验收，施工旳有关档案资料不全。
9月投入试运行后，A供气企业未对焦炉煤气工程进行安全验收评价，也未向有关安全生产监督管理部门申请安全验收，一直处在试生产阶段。
至9月25日，气柜试运行正常。
9月26日9时20分，气柜内活塞封油液位下降，气柜活塞密封系统失效，煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部空间，气柜顶部气体检测报警仪频繁报警。
市政工程实务案例分析(历年真题)
2010年真题案例（一）A公司的某城市高架跨线桥工程，为15跨25m预应支梁结构，桥面宽22m；采用φ1200mm钻孔桩基础，埋置式承台，Y形独立式立柱。
工程工期210天，中标价2850万元。
经过成本预测分析，项目目标成本为2600万元，其中管理成本(间接成本)占10％。
根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。
施工过程中发生如下事件。
事件一：编制目标成本时发现投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低。
事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500万元，共支付利息30万元。
事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，未发生直接成本损失。
问题1．王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗说明理由。
2．试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。
3．本项目利息支出应计入哪类成本项目目标成本中直接成本是多少4．针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求说明理由。
理由：1、二级建造师可以承担单跨跨度小于40米，单项工程合同价小于3000万元的桥梁工程的项目负责人。
2、A公司投标报价时将能够早日结算收回工程款的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，这样既不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到了更理想的经济效益。
3、本项目利息支出应计入间接成本。
项目直接成本=2600万元*（1-10%）=2340万元。
4、针对事件三，项目部可以提出工期和窝工索赔要求。
理由：发现文物属于不可预见事件，其责任有发包人承担。
某市道路排水管道工程长2．24km，道路宽24m。
其中，路面宽18m，两侧人行道各宽6m；雨水管道位于道路中线两边各7m。
路面为厚220mm的C30水泥混凝土：基层为厚200mm的石灰粉煤灰碎石；底基层为厚300mm、剂量为10％的石灰土。
工程从当年3月5日开始，工期共计300天。
施工单位中标价为2534．12万元(包括措施项目费)。
2023年一级造价工程师《案例分析(土建)》考试真题
2023年一级造价工程师《案例分析（土建）》考试真题一、案例（一）背景资料：某新建建设项目建设期1年，运营期8年，基础数据如下：（1）建设投资2500万元（可抵扣进项税150万元），除可抵扣进项税外的建设投资预计全部形成固定资产，项目固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。
（2）项目建设投资的资金来源为自有资金和贷款，贷款为1500万元，贷款年利率为5%，贷款合同约定运营期前4年按等额还本付息方式偿还债务。
建设投资贷款部分在建设期内均衡投入。
（3）流动资金300万元由项目自有资金在运营期第1年投入。
（4）项目正常年份的设计产能为5万件，不含税销售价格为360元/件，正常年份的经营成本1200万元（其中可抵扣进项税为80万元）。
所得税税率为25%，增值税为13%，增值税附加为12%。
（5）运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能（计算结果以万元为单位，保留两位小数）。
问题：1.列式计算项目运营期第1年和第2年应纳增值税额。
答：（1）运营期第1年应纳增值税额=5×80%×360×13%-80×80%-150=-26.80万元，应纳增值税为0万元；（2）运营期第2年应纳增值税额=5×360×13%-80-26.8=127.20万元，应纳增值税127.20万元。
2.分别列式计算项目运营期第1年、第2年的不含税总成本费用、所得税和税后利润。
答：（1）建设期利息=1500×5%/2=37.50万元；运营期第1年、第2年的还本付息额=(1500+37.50)×(1+5%)⁴×5%/[(1+5%)⁴-1]=433.5；年折旧额=(2500+37.50-150)×(1-5%)/8=283.52万元。
（2）运营期第1年：①利息=(1500+37.50)×5%=76.88万元；②本金=433.59-76.88=356.71万元；③不含税总成本费用=(1200-80)×80%+283.52+76.88=1256.40万元；④利润总额=5×80%×360-1256.40=183.60万元；⑤所得税=183.6×25%=45.90万元；⑥税后利润=183.60-45.90=137.70万元。
行政法历年司考真题(案例分析)
四、案例解析题：（____年）六、（本题 20 分）案情：高某系 A 省甲县个体工商户，其拥有的工商营业执照载明经营范围是林产品加工，经营方式是加工、收买、销售。
高某向甲县工商局缴纳了松香运销管理费后，将自己加工的松香运往 A 省乙县销售。
当高某进入乙县时，被乙县林业局执法人员拦截。
乙县林业局以高某未办理运输证为由，依照 A 省地方性法规《林业行政处罚条例》以及授权省林业厅拟定的《林产品目录》（该目录规定松香为林产品，应该办理运输证）的规定，将高某无证运输的松香认定为“非法财物”，予以充公。
高某提起行政诉讼要求撤掉充公决定，法院予以受理。
相关规定：《森林法》及行政法规《森林法推行条例》涉及运输证的规定以下：除国家一致调拨的木材外，从林区运出木材，必定拥有运输证，否则由林业部门恩赐充公、罚款等处罚。
A 省地方性法规《林业行政处罚条例》规定“对规定林产品无运输证的，予以充公”。
问题：1.如何确定本案的管辖法院？如高某经过行政复议再提起诉讼，如何确定管辖法院？2.如高某在起诉时一并提出行政补偿央求，法院应如何立案？对该央求可否进行单独审理？3.省林业厅拟定的《林产品目录》的性质是什么？可否合用于本案？原由是什么？4.高某运输的松香可否属于“非法财物”？原由是什么？1/ 165.（1）法院审理本案时应如何合用法律、法规？原由是什么？（2）依《行政处罚法》，法律、行政法规对违纪行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出详尽规定的，应该吻合什么要求？本案《林业行政处罚条例》关于充公的规定可否吻合该要求？参照答案：1.依照《行政诉讼法》的规定，当事人直接提起行政诉讼，由最初作出详尽行政行为所在地的法院管辖。
本案的被诉行政行为由乙县林业局作出，故乙县法院拥有管辖权。
如高某经过行政复议提起行政诉讼，复议机关改变原处罚决定的，复议机关所在地的基层法院也有管辖权。
2.依照《最高人民法院关于审理行政补偿案件若干问题的规定》，法院应该对撤掉充公决定央求与补偿央求分别立案；能够依照详尽状况对行政补偿的央求进行单独审理或对二项央求合并审理。
造价工程师《案例分析》真题及参考答案 完整六题
试题一：某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡。
建筑工程的综合用工量为工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为，机械使用费的修正系数为，人材机以外的其它费用修正系数为.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差有办法。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元，项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）试题二：某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定：每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。
初级经济师案例分析典型真题练习一
初级经济师案例分析典型真题练习一(一)一企业拥有若干房产，房产情况如下：1.甲企业2016年拥有一套房产，原值为1000万2.建设办公楼一栋，2015年12月竣工，原值2200万，目前该房产处于闲置状态3.2016年2月，甲企业在某村庄建一仓库，原值500万，当月投入使用4.2015年10月将自有经营用房产一套向职工出租居住使用，租期为2年，原值为800万，每年租金8万元5.自2015年12月起，将一处房产出租给某股份铁路运输公司经营自用，原值2000万，每年租金8万(房产原值一次扣除30%后的余额计税)1.【题干】在事项1中，该房产需要缴纳房产税( )。
A.8.4B.5.6C.4.9D.02.【题干】事项2中，甲企业2016年应交房产税( )。
A.18.48B.16.8C.1.68D.0【答案】A3.【题干】事项3中，甲企业2016年应交房产税( )。
A.4.2B.3.85C.3.5D.04.【题干】事项4中，甲企业2016年应交房产税( )。
A.0.96B.0.32C.0.08D.0【答案】B5.【题干】事项5中，甲企业2016年应交房产税( )。
A.6.72B.5.16C.3.6D.0【答案】D(二)某酒厂为一般纳税人1.自制粮食白酒5000箱，每箱10斤，不含税销售单价为80元/箱，收取押金70200元，运输装卸费为23400元。
2.从A酒厂购进粮食酒精6吨，勾兑为38度白酒20吨，当月全部出售，不含税收入80000元。
3.自制48度粮食白酒10吨，成本价每吨7000元，作为职工福利分配给员工，对外销售不含税单价为9500元/吨。
4.出售特制黄酒50吨，每吨2000元，消费税为240元/吨。
5.委托个体工商户小规模纳税人生产10吨白酒，本厂提供原料成本为35000，加工费1060(不含税)，(消费税比例税率为20%，定额税为每500克0.5元)6.【题干】包装物押金和装卸费应计提的销项税额为( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
历年案例分析真题1、案情：楼上业主在房屋的储藏室内擅自安装了电动抽水马桶、洗脸盆，改变废水立管的下水三通，致使楼下业主王某储藏室内的储柜及物品受损。
物业管理部门两次向顾某发出整改通知，责令其拆除私装物，未果。
问题：顾某能否在自己的房屋内添装卫生设备？为什么？应如何处理？答：1）顾某不能在自己的房屋内添装卫生设备。
（3分）2）依据：按有关法律，住宅不得改变使用性质。
因特殊情况需要改变使用性质的，应当符合城市规划要求，其业主应当征得相邻业主、使用人和业主委员会的书面同意，并报区、县房地产管理部门审批。
（3分）3）房屋所有人使用其房屋时，必须遵守有关的法律法规，不得擅自改变房屋的使用性质和功能。
顾某擅自在自己房屋的储藏室内私装抽水马桶和洗脸盆，转换了废水立管的下水三通，使储藏室成了卫生间，改变了房屋的使用性质，使得楼下业主王某的房屋渗水，因此，有关部门依法应责令顾某拆除电动抽水马桶、洗脸盆，按房屋的原始结构图，将废水立管的下水管恢复原状，并应当承担民事赔偿责任。
（4分）2、欣欣花园前期物业管理到期后，新成立的业主大会选聘了天祥物业公司接替原有发展商的物业公司管理小区，并与其签订了《物业服务合同》。
小区共有业主850户，其中23户以未出席业主大会、未投票选择该公司、也未与新企业签订《物业服务合同》以及新公司服务水平尚不及老公司为由，一直拒交物业服务费。
试分析这些业主的理由是否成立，并作出解释。
答：业主的理由不能成立。
（2分）因为像选聘物业管理企业一类事项业主大会的决定只要2/3以上投票权的业主同意即可生效，毋需每一位业主同意。
（1分）少数业主不出席业主大会，不造成业主大会的决定，并不影响业主大会决定的效力，业主大会通过的决议、决定，每一位业主都有义务遵守、执行。
（1分）少数业主也不能以未签物业服务合同为由拒交物业服务费。
（1分）因为，第一，物业服务合同属于集体合同，是物业管理公司与业主的代表委员会签订的，法律法规并未规定要与每一位业主签订。
业主委员会所代表的是一种集合的意志，不可能代表所有业主或使用人的意志。
（2分）第二，物业公司为小区公共部位和共用设施设备提供维修养护以及提供安全、保洁、绿化等方面的服务，已与欠费业主形成了事实上的合同关系，欠费业主理当履行交纳管理服务费的义务，并应承担欠费利息、滞纳金等费用。
（1分）少数业主也不能以新公司服务水平不及老公司为由拒绝交费。
因为不能以少数人的主观判断，作为否定物业公司服务质量的依据。
若物业公司的服务确实有严重问题，这些业主应联合其他业主共同提议物业公司改进或提请业主大会解聘不能提供合格服务的物业公司，但不交物业服务费的做法是错误的。
（2分）3、王女士：我在某小区买的房子，装修后一直没去住，空调也没开。
前两天小区物业通知我说，我家空调室外机着火烧毁了。
我认为这是物业公司保安人员失职造成的，要求他们赔偿，可他们说责任不在他们。
请问他们到底有没有责任？答：要分清责任，首先要弄清楚空调外机着火的真正原因。
分两种情况：第一，如果空调外机自身的质量问题引起的自燃，根据《合同法》和《消费者权益保护法》的相关规定，业主可以找购买空调的商场或生产空调的厂家进行维修或退换；如果该事故给自己或他人造成损害，可以要求商场或厂家承担相应的赔偿责任，商场和厂家是承担相互连带责任的。
（4分）第二，如果不是质量原因而是外界原因造成外机着火，除法定的不可抗力的情况外，小区的物业公司应当承担相应的责任。
因为业主和物业公司之间是平等主体的服务合同关系，空调外机是属于业主私有财产，但又由于本身所具有特殊性，促使它要放置在公共的空间里，所以它必然是物业公司保护业主财产安全的重点。
如果由于物业公司的保安人员没有尽其工作职责，而使第三方对外机造成损害的话，物业公司就应该承担相应的赔偿责任。
（4分）第三，物业公司在赔偿业主后，可以向第三方行使追索权。
因此，如果您有确实的证据证明着火的原因是第三方人为的，并且小区的保安也没有尽看管的义务，您完全有权利要求物业公司承担损害赔偿责任。
物业公司要是拒绝的话，可以向人民法院提起诉讼，维护自身的合法权益。
（2分）4、吴某是某市A小区的业主，2006年8月其将在小区一套单元出租给苏某居住。
试以《物业管理条例》为为分析吴某房屋出租后的物业服务费由谁承担？假设发生欠交服务费的情形，物业公司应该向谁追收？苏某能否代替吴某参加业主大会？苏某不是业主，是否可以不受小区业主公约的约束？答：1）业主吴某房屋的物业服务费应由吴某与承租人苏某在承租合同中约定由谁交纳；（2.5分）2）出租欠交服务费的情形，若约定由苏某缴纳，物业公司应先找苏某，若苏某拒绝或逃匿，则找吴某追收。
（2.5分）3）苏某得到吴某的委托授权后可以代替吴某出席业主大会，否则不能。
（2.5分）。
4、苏某不是业主，但依然要接受小区业主公约的约束。
（2.5分）5、一天下午，罗先生将一辆轿车停在小区住宅楼下，楼上掉下一个花盆将车的挡风玻璃砸坏。
罗先生找到物业管理公司，物业管理公司称是屋主的花盆砸坏的，与其无关。
罗先生找到屋主，屋主说花盆是台风吹下来的，属于不可抗力，他不应当赔偿。
那么，试问：（1）台风将花盆吹下来是属于不可抗力？（2）谁应该承担赔偿责任？（3）法律依据是什么？答：（1）将花盆吹下来不属于不可抗力。
因为“不可抗力”是指不能预见、不能避免的情况。
台风的到来是可预见的，台风将花盆吹下来也是能避免的。
（3分）（2）首先我们要看罗先生将轿车停在小区的住宅楼下是否属于停车的区域。
如果不是停车的区域那么屋主和管理处只需负小部分责任；如果属于停车区域就要负赔偿责任，而管理处负连带责任。
（4分）（3）法律依据是《民法通则》有关规定：建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，它的所有人或管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。
（3分）6、一客商拟在天延会展中心布展，他提出要根据他的商品专门布置展位，会展中心办公室同意他的要求，但展位与会展中心已布置好的展位的展位费一样。
客商请来装修工人布置展位。
装修中心要用电，装修人员就近直接将电动工具的插头插在会展中心已有的插座上用电。
负责天延会展中心物业管理的物业管理员发现了装修人员的用电情况，要求客商按临时用电办理。
客商不同意，他认为他的展位费与会展中心已布置好的展位的展位费一样，因此，他布置的用电费不应另收。
你认为客商是否按临时用电办理？如果按临时用电，应如何办理？答：（1）是否按临时用电办理，应由客商与会展中心办公室协商，若客商的展位费含布置展位的用电费，那么，可直接电用；若不然，则应按临时用电办理。
（4分）（2）临时用电①用户应向物业管理公司主管部门提出临时用电申请。
（1.5分）②经批准后，用户自行敷设用电线路，经物业管理公司主管部门检查符合用电安全后送电。
双方共同确认电表读数，并填写电表启用单。
（1.5分）③电用终止，用户应通知物业管理公司的主管部门，断电拆线，确认电表读数，并填写电表停用单。
（1.5分）④临时用电计费应依据电表每月计费一次，不足一月按拆表时用电量计费；无电表，可按负荷量和用电时间估算。
（1.5分）7、某大厦刚竣工开业，入住的用户不多，其中一家是某银行的分理处。
一天下午多部电脑死机，丢失大量数据，严重影响了工作效率，并造成电脑等设备损坏。
该银行要求管理公司认真改善供电管理，给其一个明确的解释，并赔偿由此而带来的一切经济损失。
请分析本案例。
答：（1）立即与供电部门取得联系，请供电部门提供停电及未知事先通知的解释函。
（2分）（2）凭供电部门的解释函，向分理处解释突然停电的原因，以获得分理处的谅解。
（2分）（3）物业公司应加强与供电部门的联系，及时掌握供电部门的供电情况，以便遇到有停电及时通知用户。
（2分）（4）设置大厦应急电源或备用电源，在供电部门停电时，能立即启动发电机供电。
（2分）（5）物业公司应建议使用电脑较多的用户配备UPS稳压电源，以免因突然停电丢失数据。
（2分）8、一天清晨，某车主找到某物业管理公司大厦停车场，称其前晚放在大厦消防通道的机动车辆出入口处的一辆红色跑车不见。
停车场的值班人员查阅了车辆登记本，没有发现该车前一天在停车场停放的任何记录，于是就让车主自行去公安机关报案。
10个多月之后，物业管理公司接到人民法院的传票以及保险公司的起诉书副本，称保险公司已经将红色跑车赔给了车主获得了代位索赔权，车主在车辆丢失前已经购买了一年的停车场停放管理费，车主与停车场构成保管合同关系，要求物业管理公司承担车辆丢失的赔偿责任。
试问：（1）物业管理公司应就车辆丢失承担责任吗？法律依据是什么？（2）保管合同关系何时成立？答：（1）物业管理公司不承担车辆丢失的责任。
（3分）依据：寄存人擅自改变保管场所。
（2分）按《中华人民共和国合同法》有关规定：保管人员应当妥善保管保管物。
当事人可以约定保管场所或方法。
除紧急情况或为了维护寄存人利益的以外，不得擅自改变保管场所或方法。
（2分）（2）依据《中华人民共和国合同法》有关规定：保管合同自保管物交付时成立，但当事人另有约定的除外。
（3分）9、某住宅小区的物业服务公司为了解决区内车辆乱停乱放的状况，在住宅小区的空地建起了一个车辆保管站，要求业主把车辆停放在保管站内。
除自行车免费保管外，物业服务公司每月向摩托车、汽车的车主收缴一定的费用。
由于部分业主认为乱停乱放虽然不好，但保管站的面积在购房时分摊到各业主头上，且业主每月向物业服务公司缴交管理费，物业服务公司向业主收取机动车辆保管费是侵犯部分业主的权益。
要求物业服务公司停止收取机动车辆的保管费。
请问：该物业服务公司对机动车收取保管费是否合理？若合理，应如何向业主解释收费的合理性？答：（1）合理。
（2）可以向业主细心解释：①物业管理公司收取的是保管费，并不是保管站用地分摊到车主头上的土地使用费；②物业管理公司收取的公共服务费中，并不包含车辆保管费；③物业管理公司至少应收取车辆保管的成本费；④本公司收取车辆保管费的标准是经过物价部门核准的。
10、物业管理处管理员收到物业管理公司经理的通知，说住在8栋101的住户投诉其楼上的住户在天来都往厨房的窗口扔菜头、菜叶，现已发臭，要小王及时处理。
请问小王要做些什么？答：1）联系清洁工（公司）立即清除垃圾，并向清洁工（公司）提出警告。
（4分）2）调查扔垃圾的住户并提出告诫。
（3分）3）若不能查出扔垃圾的住户，则向1单元的所有住户通报，要求各住户注意公德。
（3分）11、某小区里，一位姓李的先生做出违规行为，物业公司对他作出了罚款的处理，请分析本案例。
答：（1）物业公司罚款行为无效。
（2分）因为物业公司不享有行政处罚权。
（2分）我国行政处罚第15条规定：“行政处罚由具有行政处罚的行政机关在法定职权范围内实施”。