河道治理类劳务合同执行范本2014(精编文档).doc
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有河道治理项目的所有权和运营权，并需对河道进行治理以达到环境保护和生态平衡的目的；乙方具备河道治理的专业技能和施工能力。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同：一、合同标的1.1 乙方承包甲方指定的河道治理工程，包括但不限于河道清淤、河堤加固、水质改善等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字之日起生效，至河道治理工程验收合格之日止。
三、合同价款3.1 乙方报价：人民币____元整（大写：____________________元整）。
3.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的40%；工程验收合格后，甲方支付剩余的30%。
四、乙方的义务4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成河道治理工程。
4.2 乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，不得违反环境保护规定。
4.3 乙方应按照甲方的要求提供相关施工资料，包括但不限于施工方案、施工图纸等。
五、甲方的义务5.1 甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。
5.2 甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，提供必要的施工条件。
5.3 甲方应对乙方提供的施工资料进行审核，确保施工质量。
六、验收及保修6.1 工程完成后，双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应提供验收合格证书。
6.2 乙方对河道治理工程提供一年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应负责修复。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
清理河道劳务合同范本3篇
清理河道劳务合同范本3篇篇一清理河道劳务合同范本一、合同主体1.1 甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________1.2 乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________二、合同标的（1）河道清淤（2）河道疏浚（3）河道保洁（4）河道绿化2.2 劳务内容详细描述：（1）河道清淤：指对河道内的泥沙、杂物等进行清理，确保河道畅通。
（2）河道疏浚：指对河道进行拓宽、加深，以满足行洪、排涝、航运等需求。
（3）河道保洁：指对河道两侧及水面进行清洁，保持河道环境整洁。
（4）河道绿化：指在河道两岸及河床进行植树、种草等绿化工作。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为____个月。
四、合同金额4.1 乙方完成本合同约定的劳务，甲方应支付乙方合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 甲方支付乙方合同总价款的方式为：（1）合同签订后7日内，支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成合同约定的劳务后，甲方支付合同总价款的50%；（3）乙方完成合同约定的劳务并通过验收后，甲方支付合同总价款的20%。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方提供的劳务进行监督、检查；（2）甲方应按照约定时间和方式支付乙方合同价款；（3）甲方应协助乙方完成劳务，提供必要的施工条件。
5.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的质量、时间完成劳务；（2）乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全；（3）乙方应按照甲方要求提供相关施工资料。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。
6.2 若乙方未按照约定完成劳务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本《河道治理劳务合同》甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[具体河道名称]进行治理，乙方具备相应的劳务能力和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务内容乙方负责按照甲方要求进行[具体河道治理工作内容，如清淤、护坡修复等]。
二、劳务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总计为人民币[具体金额]元（大写：）。
2. 支付方式：[具体说明支付时间和方式，如分阶段支付等]。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供必要的工作条件和技术指导。
2. 按约定支付劳务费用。
3. [其他甲方权利义务]。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方要求按时、保质完成劳务工作。
2. 遵守甲方的现场管理规定。
3. 负责提供完成劳务所需的工具和设备。
4. [其他乙方权利义务]。
五、质量保证乙方应确保劳务工作质量符合相关标准和甲方要求。
如出现质量问题，乙方应负责及时整改。
六、安全责任乙方在劳务过程中应严格遵守安全操作规程，对因乙方原因造成的安全事故承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付劳务费用，每逾期一日，应按未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按要求完成劳务工作或违反其他合同义务，应向甲方支付[具体金额或计算方式]的违约金，并承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. [其他双方约定的条款]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日。
河道整治工程劳务合同范本
河道整治工程劳务合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，就甲方河道整治工程所需的劳务作业事宜达成一致，签订本劳务合同。
一、工程概况1.1 工程名称：________河道整治工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程总量：________二、劳务作业内容2.1 乙方承担本工程的劳务作业，包括（如需具体列出作业内容，可在此补充）。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务作业，并保证作业质量符合甲方要求。
三、劳务费用及支付3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方按照乙方实际完成的工作量，按照约定的单价支付劳务费用。
3.3 甲方支付劳务费用的期限为每月25日前，支付上一个月的劳务费用。
3.4 乙方提供合法的税务发票，甲方依法扣除应缴纳的税费。
四、劳务人员管理4.1 乙方负责招聘、培训和管理劳务人员，确保劳务人员具备相应的技能和资质。
4.2 乙方应确保劳务人员遵守甲方的工作纪律和安全生产规定。
4.3 乙方负责为劳务人员办理工伤保险和意外伤害保险，并承担相关费用。
五、合同的履行和解除5.1 乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成劳务作业。
5.2 甲方应按照合同约定的时间、支付方式支付劳务费用。
5.3 合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.4 合同到期或者提前解除合同的，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，确保工程顺利进行。
六、保密条款6.1 乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
6.2 保密期限自合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方因河道治理工程需要，委托乙方提供劳务服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在河道治理工程中的权利、义务和责任，确保河道治理工程顺利进行。
第二条工程内容乙方应按照甲方的要求，完成以下河道治理劳务工作：1. 河道清淤、疏浚；2. 河道边坡修整、加固；3. 河道内水生植物清理；4. 河道水质监测与维护；5. 河道周边环境整治；6. 甲方要求的其他劳务工作。
第三条工程标准乙方应按照国家及地方有关河道治理的法律法规、技术规范和标准，确保工程质量。
第四条工程期限乙方应自合同生效之日起____天内完成全部劳务工作。
第五条劳务费用1. 劳务费用总额为人民币（大写）：____________________元整（￥__________）。
2. 甲方应按照以下方式支付劳务费用：（1）合同签订后____天内支付预付款，金额为劳务费用总额的____%；（2）工程进度达到____%时支付第二期款项，金额为劳务费用总额的____%；（3）工程完工并通过甲方验收后支付剩余款项。
第六条工程验收1. 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，并在验收合格后____天内出具验收合格证明。
第七条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为未完成部分劳务费用的____%。
2. 如甲方未能按期支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付部分劳务费用的____%。
第八条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
清理河道的劳务合同范本
河道清理劳务合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供河道清理劳务事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____河道清理工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：乙方负责对甲方指定的河道进行清理，包括清除河道内的垃圾、杂物、水草等，保持河道的畅通和环境卫生。
二、劳务内容及要求2.1 乙方应当按照甲方的要求，完成河道清理任务，确保河道环境卫生达到相关标准要求。
2.2 乙方应当遵守甲方的工作时间安排，按照约定的工作量和工作进度完成劳务任务。
2.3 乙方应当遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定，确保施工安全。
三、劳务报酬3.1 甲方按照完成的工作量支付乙方劳务报酬，具体报酬双方协商确定。
3.2 乙方完成劳务任务后，甲方应当在验收合格后及时支付劳务报酬。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，合同期限至____年__月__日。
五、劳动保护5.1 甲方应当为乙方提供必要的安全防护设施和劳动保护用品，确保乙方的人身安全。
5.2 乙方应当正确使用劳动保护用品和安全防护设施，遵守安全生产规定。
六、违约责任6.1 甲方未按照约定支付劳务报酬的，乙方有权要求甲方支付劳务报酬，并有权要求赔偿因此造成的损失。
6.2 乙方未按照约定完成劳务任务的，甲方有权要求乙方及时完成劳务任务，并有权要求赔偿因此造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因履行本合同发生的争议，双方应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，双方可以另行协商补充。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：____年__月__日。
河道整治工程劳务合同范本
河道整治工程劳务合同范本甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方为河道整治工程项目的业主，负责该工程的投资、建设和管理；乙方为具有相应资质的施工单位，愿意承担甲方指定的河道整治任务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围本合同所涉及的河道整治工程包括但不限于河道清淤、堤岸加固、生态修复、绿化美化等内容。
具体工程范围、标准和要求以甲方提供的技术文件和设计图纸为准。
二、工程质量乙方必须按照国家及行业相关标准和规范执行工程施工，确保工程质量达到甲方及相关监管部门的要求。
对于不符合质量标准的工程，乙方应负责无偿修复直至合格。
三、施工期限本工程的施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应根据工程进度合理安排施工计划，并保证按期完成。
四、合同价款合同总价为人民币____元，包括所有施工费用、材料费、人工费等。
价款支付方式和时间由双方另行约定。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按合同中的相关条款执行。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜双方可根据工程实际情况协商确定其他需要约定的内容，并以书面形式作为本合同的补充。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。
九、附件本合同的附件包括工程量清单、施工图纸、技术标准等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 乙方（签字）：___________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本甲方（以下简称“雇主”）：法定代表人：____________________地址：__________________________联系电话：______________________乙方（以下简称“劳务方”）：法定代表人：____________________地址：__________________________联系电话：______________________鉴于雇主拟进行河道治理工程，劳务方愿意提供相关劳务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条劳务内容1.1 劳务方应按照雇主的要求，提供河道治理所需的劳务，包括但不限于挖土、清淤、护坡、绿化等工程内容。
1.2 劳务方应确保提供的劳务符合国家相关法律法规、技术规范和行业标准，满足雇主的质量要求。
第二条工程地点2.1 劳务方应在本合同约定的地点进行河道治理工作，具体地点为：____________________________。
2.2 如需变更工程地点，雇主应提前通知劳务方，双方协商一致后，方可进行变更。
第三条工期3.1 本合同项下的河道治理工程期限为____年____月____日至____年____月____日。
3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的期限。
第四条劳务费用4.1 雇主应按照本合同约定的价格支付劳务费，具体价格为：____________________________。
4.2 雇主应在劳务方完成阶段性工作后____日内支付劳务费，具体支付方式为：____________________________。
第五条材料与设备5.1 劳务方应自行承担施工所需的材料、设备、工具等，并确保其符合相关质量标准。
5.2 雇主有权对劳务方使用的材料、设备、工具等进行检查，如发现质量问题，劳务方应立即整改。
第六条质量保证6.1 劳务方应确保河道治理工程的质量，满足雇主的要求。
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行河道治理工程劳务事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程名称：河道治理工程二、工程地点：___________三、施工范围：包括但不限于河道清淤、护坡施工、堤坝加固、绿化等工程。
四、承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。
五、承包单价：1. 清淤：___________元/立方米2. 护坡施工：___________元/平方米3. 堤坝加固：___________元/立方米4. 绿化：___________元/平方米六、质量要求：1. 乙方应按照甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成工程。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方规定的标准，如工程质量出现问题，乙方应负责返工及修复。
七、工程工期：1. 本工程预计于____年__月__日进场施工，至____年__月__日前完工。
施工日期以甲方具体时间为准。
2. 除不可抗力因素及甲方要求延期外，乙方应在规定的时间内完成工程，并进行验收。
八、工程变更：1. 在工程施工过程中，如有局部工程需要变更或增减，甲方应事先通知乙方，并经双方协商后办理工程变更手续。
2. 因工程变更导致的费用增减，按照双方协商的结果进行调整。
九、安全与劳动保护：1. 乙方在施工过程中应注意安全，做好劳动保护，防止安全事故的发生。
如发生安全事故，由乙方承担相应责任。
2. 乙方应按照相关法律法规为工人办理社会保险，并负责工人的生活住宿等事项。
十、甲方义务：1. 甲方应向乙方提供施工所需的水、电和临时设施。
2. 甲方应提供材料堆放仓库，乙方自负保安责任。
3. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款项。
十一、乙方义务：1. 乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。
河道治理工程劳务承包合同范本
河道治理工程劳务承包合同范本合同编号：_____________甲方（发包方）：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：________________________地址：________________________联系电话：________________________鉴于甲方需要对河道进行治理，并鉴于乙方具有相应的施工劳务资质和能力，愿意承担该工程，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：________________________河道治理工程工程地点：________________________工程内容：包括但不限于河道清淤、疏浚、护坡、绿化等劳务作业（具体以实际施工图纸及工程量清单为准）。
二、工程期限工程开工日期：____年____月____日工程竣工日期：____年____月____日三、工程质量乙方应按照相关国家及地方标准进行施工，确保工程质量。
工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后，组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款及支付方式合同总价款：人民币________元（大写：________________________元整）。
该价款为固定总价，包含但不限于人工费、机械费等所有劳务费用。
支付方式：甲方在工程开工前支付工程总价款的____%作为预付款。
工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：提供必要的施工条件，包括水电等基础设施。
按时支付乙方劳务费用。
对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
乙方责任与义务：按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
河道整治工程劳务合同范本
甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就河道整治工程的劳务合作事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：河道整治工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：河道清淤、护岸工程、绿化工程等4. 工程总投资：[具体金额]二、劳务合作内容1. 乙方负责河道整治工程的劳务施工，包括但不限于清淤、护岸、绿化等工程。
2. 乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成工程任务。
3. 乙方应遵守国家有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，确保施工过程中的安全、环保。
三、工期及进度1. 工期：[具体时间]2. 进度：乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程任务。
四、工程款支付1. 乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付工程款。
2. 工程款支付方式：[具体方式，如现金、转账等]3. 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至合格。
五、违约责任1. 乙方如未按约定时间完成工程任务，每逾期一天，应向甲方支付[具体金额]的违约金。
2. 乙方如因施工质量问题导致工程损坏，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________。
河道治理类劳务合同模板执行范本2014年
劳务承包合同（合同编号:***********依照《中华人民共和国合同法》、及其与业主签订的《********** 合同》，为加强施工管理，确保工程质量、安全、进度达标，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 ************ 工程 劳务承包事项达成一致，特订立本合同，供双方共同遵守。
2、合同范围2.1****************** ・ 2.2******************* ・ 92 3********************；2 4********************2.5根据现场的需要，内容，计取费用。
乙方无条件承担甲方安排的其他新增或零星的施工2.6根据现场需要和甲方的安排，乙方无条件的配合其他劳务作业队伍的 施工工作。
具体内容见附件一：《工程量清单及单价》3、合同工期及进度要求： 3.1、合同工期工程开工时间： **** 年**月**日 工程完工时间： **** 年**月**日阶段完工时间（节点工期）： _______________________________________ 具体各阶段月施工强度见附件二：《进度计划表》。
**********工程发包方: ************ 承包方:************（以下简称甲方）（以下简称乙方） 工程施工 1、工程概况 1.1工程名称:************* 1.2工程地址:*************3.2、乙方必须配备足够的设备、管理人员及作业人员。
并根据进度计划的变化作相应的增加或减少。
3.3、乙方设备配置及劳动力组织上要充分考虑施工过程中的不可避免的技术间歇时间，如碾压期、试验期、合理的间隔期、雨季影响、其它工序合理的停工期、不可抗力的自然现象等引起的停工。
3.4、工期延误3. 4. 1在施工过程中发生以下情形之一而造成工期延误，经业主方确认后，工期顺延：3.4.1.1 重大设计变更；3.4.1.2不可抗力；3.4.1.3由于业主原因要求停工；3.4.2工期延误的责任3.4.2.1因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
清理河道的劳务合同范本
清理河道的劳务合同范本甲方：（清理河道的公司或个人名称）乙方：（与甲方签订合同的公司或个人名称）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就乙方对甲方进行河道清理劳务提供服务事项达成如下协议：一、工作内容1. 乙方应按照甲方的要求，对指定的河道进行清理工作，包括但不限于清理河道中的垃圾、杂草、水草等。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成每日的工作任务，并保证工作质量符合相关标准。
二、工作时间1. 工作时间为每周（）天，每天工作（）小时，具体工作时间由双方协商确定。
2. 如有特殊情况需要延长工作时间或调整工作日程，须提前与甲方协商并取得同意。
三、报酬及结算1. 甲方将按照双方约定的报酬标准向乙方支付工作报酬。
2. 工作报酬将于每月（）日结算一次，乙方应提供相应的工作记录及清理河道的照片等证明材料。
四、劳动保护1. 乙方在工作期间应严格遵守甲方的劳动安全和环境保护规定，做好个人防护工作。
2. 如在工作过程中发生意外事故，应及时向甲方汇报，并接受甲方的安排进行医疗救治。
五、保密条款1. 乙方应对甲方的商业秘密和相关信息保密，不得擅自泄露给第三方。
2. 乙方应对甲方的工作内容和工作成果负有保密义务，不得私自使用或外泄。
六、违约责任1. 若乙方未能按照约定完成工作任务，甲方有权要求乙方进行补救，并可相应扣除工作报酬。
2. 若乙方违反本合同的其他条款，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日签订日期：年月日甲方代表：______________ 乙方代表：______________（签字）（签字）。
清理河道劳务合同范本
清理河道劳务合同范本甲方（以下简称“委托方”）：法定代表人：________________地址：________________乙方（以下简称“受托方”）：法定代表人：________________地址：________________鉴于委托方需要清理河道，受托方愿意提供清理河道的劳务，双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。
第一条劳务内容1.1 受托方应按照委托方的要求，提供河道清理的劳务。
1.2 劳务范围包括但不限于：河道的淤泥清理、杂草清除、垃圾打捞、河岸的整治等。
1.3 受托方应按照委托方的要求，提供必要的劳务人员、设备、工具等，确保河道清理工作的顺利进行。
第二条劳务期限2.1 本合同的劳务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如因特殊情况需要延长劳务期限的，双方应另行协商，并签订书面补充协议。
第三条劳务费用3.1 委托方应向受托方支付劳务费用共计人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3.2 劳务费用应按照以下方式支付：（1）合同签订后__日内，委托方向受托方支付劳务费用的__%。
（2）剩余的劳务费用，委托方应按照受托方提供的劳务进度，分期支付。
第四条双方的权利和义务4.1 委托方的权利和义务（1）委托方有权对受托方的劳务进行监督、检查，并提出合理的意见和建议。
（2）委托方应按照合同约定的时间和金额，及时支付劳务费用。
（3）委托方应提供必要的协助，确保受托方能顺利开展河道清理工作。
4.2 受托方的权利和义务（1）受托方应按照委托方的要求，提供河道清理的劳务。
（2）受托方应确保劳务人员具备相应的资质和能力，确保河道清理工作的质量。
（3）受托方应按照合同约定的时间完成河道清理工作，并接受委托方的监督、检查。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
河道综合整治劳务合同
河道综合整治劳务合同甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需对河道进行综合整治，乙方具备相应的劳务承包资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于河道清淤、河岸加固、植被恢复、水质改善等。
1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条劳务承包范围2.1 乙方负责河道综合整治工程的劳务作业，包括但不限于施工人员组织、施工机械操作等。
2.2 乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，完成指定的劳务作业。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总计为人民币（大写）：__________元。
3.2 支付方式：甲方应按照合同约定的进度支付劳务费用，具体支付节点和比例为：- 合同签订后____日内支付合同总价的____%作为预付款；- 工程进度达到____%时支付合同总价的____%；- 工程完工并通过验收后支付至合同总价的____%；- 质保期满后支付剩余的____%。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照国家及地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护，并承担因违反安全生产规定造成的一切责任。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
河道治理工程劳务承包合同范本
河道治理工程劳务承包合同范本《河道治理工程劳务承包合同范本》甲方（承包方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方河道治理工程劳务承包给乙方施工的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________河道治理工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于河道疏浚、河岸整治、护坡加固、生态修复等。
4. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程承包范围及劳务费用1. 乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范及施工要求，完成本合同约定的河道治理工程。
2. 乙方承包的劳务范围包括：劳动力、施工设备、材料运输、现场管理等。
3. 劳务费用：经双方协商确定，本工程劳务费用总额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
三、支付方式1. 甲方按照工程进度，分期支付乙方劳务费用。
2. 甲方每支付一期劳务费用，乙方需提供等额的有效发票。
3. 支付时间及比例：合同签订后，甲方支付乙方劳务费用的30%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方劳务费用的30%；工程进度达到100%时，甲方支付乙方劳务费用的40%。
四、工程质量管理1. 乙方应严格按照甲方提供的工程图纸、技术规范及施工要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督、检查，乙方应积极配合。
3. 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收报告等相关资料。
五、安全生产及环境保护1. 乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付劳务费用，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
河道清理劳务合同范本
河道清理劳务合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟对[具体河道名称]进行清理，乙方具备相关劳务能力和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务内容乙方负责对[具体河道名称]进行全面的清理工作，包括但不限于垃圾清理、杂物清除、河床平整等，确保河道达到甲方要求的清理标准。
二、劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总计为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 甲方应在乙方完成劳务工作并经甲方验收合格后的____个工作日内，一次性支付劳务费用。
四、双方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督和检查，如发现不符合要求的情况，有权要求乙方及时整改。
2. 甲方应提供必要的工作条件和协助，确保乙方能够顺利开展劳务工作。
3. 乙方应按照甲方的要求和标准，按时、高质量地完成河道清理劳务工作。
4. 乙方应遵守相关法律法规和安全操作规程，确保劳务工作过程中的安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。
5. 乙方应自行承担劳务工作所需的工具、设备和材料等费用。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定完成劳务工作或未达到甲方要求的清理标准，乙方应负责无偿整改，直至符合要求为止。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
河道治理类劳务合同执行范本2014
********** 工程劳务承包合同（合同编号：*********** ）发包方： ************（以下简称甲方）承包方： ************（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、及其与业主签署的《********** 工程施工合同》，为增强施工管理，保证工程质量、安全、进度达标，依照同等、自发、公平易诚实信誉的原则，甲乙两方就************ 工程劳务承包事项达成一致，特订立本合同，供两方共同恪守。
1、工程概略1.1 工程名称： *************1.2 工程地址： *************2、合同范围2.1 ****************** ；2.2 ******************* ；2.3******************** ；2.4******************** ；2.5 依据现场的需要，乙方无条件肩负甲方安排的其余新增或零星的施工内容，计取花费。
2.6 依据现场需要和甲方的安排，乙方无条件的配合其余劳务作业队伍的施工工作。
详细内容见附件一：《工程量清单及单价》3、合同工期及进度要求：、合同工期工程动工时间：****年**月**日工程竣工时间：****年**月**日阶段竣工时间（节点工期）：详细各阶段月施工强度见附件二：《进度计划表》。
、乙方一定装备足够的设备、管理人员及作业人员。
并依据进度计划的变化作相应的增添或减少。
、乙方设备配置及劳动力组织上要充足考虑施工过程中的不行防止的技术间歇时间，如碾压期、试验期、合理的间隔期、雨季影响、其余工序合理的歇工期、不行抗力的自然现象等惹起的歇工。
、工期延迟3．4．1 在施工过程中发生以下情况之一而造成工期延迟，经业主方确认后，工期顺延：3.4.1.1 重要设计更改；3.4.1.2 不行抗力；3.4.1.3 因为业主原由要求歇工；3.4.2 工期延迟的责任3.4.2.1 因乙方原由致使工期延迟，工期不予顺延，且由乙方肩负由此造成的全部经济损失和赶工花费。
河道治理劳务合同范本
河道治理劳务合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________为了加强河道治理，保障河道安全，甲方拟对其辖区内的河道进行治理。
乙方具有河道治理的资质和经验，愿意承担该工程的施工任务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担河道治理劳务事宜达成一致意见，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：河道治理劳务2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：对甲方辖区内的河道进行清淤、疏浚、加固等治理工作。
4. 工程承包方式：包工包料二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量标准1. 符合国家及地方现行相关法律法规、规范及标准的要求。
2. 达到甲方要求的治理效果。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新整理，下载后即可编辑】**********工程劳务承包合同（合同编号：***********）发包方：************ （以下简称甲方）承包方：************ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、及其与业主签订的《**********工程施工合同》，为加强施工管理，确保工程质量、安全、进度达标，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就************工程劳务承包事项达成一致，特订立本合同，供双方共同遵守。
1、工程概况1.1工程名称：*************1.2工程地址：*************2、合同范围2.1 ******************；2.2 *******************；2.3********************；2.4********************；2.5根据现场的需要，乙方无条件承担甲方安排的其他新增或零星的施工内容，计取费用。
2.6根据现场需要和甲方的安排，乙方无条件的配合其他劳务作业队伍的施工工作。
具体内容见附件一：《工程量清单及单价》3、合同工期及进度要求：3.1、合同工期工程开工时间：****年**月**日工程完工时间：****年**月**日阶段完工时间（节点工期）：具体各阶段月施工强度见附件二：《进度计划表》。
3.2、乙方必须配备足够的设备、管理人员及作业人员。
并根据进度计划的变化作相应的增加或减少。
3.3、乙方设备配置及劳动力组织上要充分考虑施工过程中的不可避免的技术间歇时间，如碾压期、试验期、合理的间隔期、雨季影响、其它工序合理的停工期、不可抗力的自然现象等引起的停工。
3.4、工期延误3．4．1在施工过程中发生以下情形之一而造成工期延误，经业主方确认后，工期顺延：3.4.1.1重大设计变更；3.4.1.2不可抗力；3.4.1.3由于业主原因要求停工；3.4.2工期延误的责任3.4.2.1因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
3.4.2.2由于重大设计变更或业主原因造成的工期延误，除工期顺延外，如业主进行了补偿，甲方应当给予乙方相应的补偿。
3.4.2.3由于不可抗力原因造成工期延误，除工期顺延外，双方各自承担自己的经济损失。
4、计量与单价4.1单价4.1.1各项目施工劳务单价见附件一：《工程量劳务单价表》。
4.1.2劳务单价中包含了施工作业所需的全部人工费、辅助及消耗性材料费、约定的机械费用、劳务管理费、安全费及利润等全部费用。
4.1.3计日工：单价按150元/工日计价，计日工工日量按实计算。
4.1.4本合同价格为固定价格，不因施工期内的人工、材料、机械、政策法令、外界环境等任何因素的变动而进行价格调整。
4.2 计量办法4.2.1工程量按施工交底图及双方现场共同收方按实际完成量确定。
4.2.2超出施工交底图工程量不予计量，造成甲方损失的由乙方负责赔偿5、双方责任义务5.1甲方责任义务：5.1.1按合同约定及时支付工程款；5.1.2合理、公平、公正地协调解决相关作业班组的配合、纠纷、施工条件；5.1.3协调业主、监理及当地相关部门的关系；5.1.4全面负责施工的组织协调工作，编制施工组织设计，安排施工进度计划，确保施工任务均衡合理；5.1.5按照规定提供乙方所需图纸，并做好技术交底和安全交底；5.1.6负责制定质量管理目标，并确定各项技术措施。
加强安全生产管理，制定现场安全生产管理规定，完善现场安全技术措施，并监督乙方人员做好安全生产措施。
5.1.7提供作业场地；提供市政自来水接入点、电源接入点及低压计量装置，水费、电费由甲方承担（低压计量装置到乙方用电设备的线缆、末级配电箱、照明设施及水管等由乙方负责提供）5.1.8提供工程永久性材料、提供模板周材（消耗性材料由班组提供，如钉子、铁丝、焊条、切割片、丝杆、拉片等）；机械设备只提供搅拌机。
5.1.9负责购买相关的工程保险。
5.2乙方的责任义务：5.2.1提供本工程施工所需的工具、用具、手推车、振动棒、振动平板、滚子碾、尺枋、手提切割机、钢筋加工、焊接机械等所有甲方提供的设备材料以外的全部材料、设施设备、用具、劳保用品等。
5.2.2乙方应教育工人严格遵守各种安全生产规程和甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理、劳动管理等各项规章制度；乙方在施工中加强自身安全措施；乙方在施工过程中发生的的所有安全事故及乙方负责的施工范围内的第三者责任事故均由乙方承担全部责任；5.2.3配备满足进度要求的设备、材料、管理及作业人员，保证达到施工过程中甲方按月下达的进度计划要求及本合同附件规定的完工时间和节点工期；服从项目部的管理、调度，施工中不得随意停工；5.2.4乙方必须采取措施保证合同分项工程的施工质量，必须达到本工程相关质量规范要求，具体施工质量要求见附件三。
乙方应监督检查劳务作业人员在施工中的质量控制，做好施工过程中的质量自检、互检工作，如果乙方施工的工程质量达不到合同约定标准，由乙方负责返工，并承担返工的一切费用和损失；5.2.5乙方所涉工程，在该部分工程完工后，必须立即清理，做到工完料净场地清，分项工程完工移交后面工种时，必须保持环境清洁，剩余的材料，必须堆放到甲方指定的地点；5.2.6乙方对进场工人应严格管理，如因乙方进场工人违规、违纪、违法等造成的一切后果由乙方承担；5.2.7乙方应教育工人爱护甲方提供的各种工器具，降低损耗，节约材料；在合理范围以外的甲供材料损耗和工器具损坏由乙方负责损耗和修理费用；5.2.8及时支付民工工资及材料、设备款；5.2.9自行解决作业人员及管理人员的食宿、办公、娱乐设施。
6、履约保证6.1合同签订时乙方向甲方提交履约保证金、农民工工资保证金和安全保证金金额*****元人民币。
6.2上述保证金及保函当工程款保留金总额达到*****元人民币后退还。
6.3乙方承诺如果造成施工设备、人员投入不足，达不到工期计划要求时，甲方有权使用保留金来组织社会设备人员确保进度要求。
任何条件下，乙方若施工中途停工涨价扯皮等，甲方有权没收保证金和保留金且有权不支付剩余工程款，乙方无条件退出工地现场。
6.4乙方现场负责人为，为乙方现场全权代表，在现场工作生活时间每月不得少于25天，每少一天扣工程款500元人民币。
7、结算与支付7.1结算7.1.1每月与业主结算报量的同时由项目部与乙方同步计算当月完成工程量和工程价款，报公司相关部门审批后作为中间支付的依据；7.1.2当合同工程施工结束经验收后办理本工程完工结算，报公司相关部门审批后作为最终结算的依据。
7.2支付7.2.1每月待业主支付的工程进度款到公司帐户后的5天内划到合同指定的乙方帐户上。
每月支付当月工程款的80%，其余20%为保留金。
7.2.2在完工结算办理结束、遗留问题处理清楚后三个月内退还保留金的75% ，其余25% 待业主验收质保期到期后一次性退还。
8、与相关班组的配合8.1乙方配备足够的作业设备和作业人员，并保证设备完好率和作业人员出勤率，如无特殊情况造成关联第三方窝工，要承担全部经济责任。
8.2乙方应主动配合关联班组工作，及时为关联的下道工序腾出场地便于施工。
8.3乙方应无条件配合关联班组的工作，听从现场管理人员的指挥，按规定的施工方式进行施工，确保工程施工质量。
9、安全及文明施工9.1乙方必须严格执行国家的安全法规和项目部的各项安全生产规章制度，加强机械设备的管理维护和人员的安全教育，对自有设备、人员及施工区第三方人员等的安全负责，承担本合同范围内的安全管理责任并承担相应经济责任。
合同履行期间，安全费用在两万元人民币内由乙方全额承担，安全费用超过两万元人民币，乙方承担超出部分金额的20% ，甲方承担超出部分金额的80% 。
9.2乙方指定为兼职安全员，配合甲方安全人员进行安全管理，对违章作业行为人员进行教育处罚。
9.3乙方所有设备、车辆必须有正规齐全的手续（合格证、驾驶证、行驶证、营运证、保险证及操作人员从业资格证），杜绝三无设备、车辆进入施工现场，证件不齐造成的损失和安全责任由乙方承担。
9.4乙方作业人员不服从甲方现场安排，强行违章作业，造成事故由乙方自行负责，并承担一切责任。
9.5严格执行文明施工的相关规定，遵守文明公约，生活区、施工区排放有序，道路经常洒水除尘。
9.6乙方必须加强对机械设备、车辆的班前例行安全检查，并做好设备安全检查和检修维护台帐，杜绝一切机械安全事故。
9.7乙方在施工前必须将乙方现场作业人员名单报送甲方项目部备案，施工过程中人员变更必须事先报告项目部批准并进行名册变更。
10、违约责任10.1甲方如出现下列情形之一为违约：10.1.1不按时支付工程进度款；10.1.2其他违反合同的情形。
10.2 甲方违约责任10.2.1甲方不按时支付工程款时按银行同期利率支付延期付款利息。
10.3 乙方如出现下列情形之一为违约：10.3.1配置的机械设备及人员不能满足进度要求，或没经监理和甲方同意，机械及人员退场；10.3.2.无理由或者因合同的未尽事宜没得到及时解决采取停工、怠工的；10.3.3不服从业主、监理和甲方管理指挥，造成恶劣影响的；10.3.4不配合相关班组施工，经三次指出不改的。
10.3.5乙方不及时支付民工工资或设备租金的。
10.4 乙方违约责任10.4.1乙方机械设备人员不能满足进度要求，或没经甲方同意，机械及人员退场的，除要求及时增加设备人员、赔偿第三方损失外，每天处罚违约金3000 元；10.4.2.无理由或者因合同的未尽事宜没得到及时解决采取停工、怠工的除要求及时复工外，每次处罚违约金2000 元。
10.4.3不服从业主、监理和甲方管理指挥，造成恶劣影响，不配合其它班组工作的每次处罚违约金1000 元；10.4.4乙方不及时支付民工工资或设备租金的,甲方有权动用农民工工资保证金进行支付，并在下月工程进度款中扣回。
11、争议解决原则11.1出现争议时双方首先本着公平、公正、友好协商的办法解决。
11.2对协商无法达成共识的争议可依法按诉讼程序解决，最终以法律判决为准。
11.3为保证工程进度和双方的共同利益双方共同约定，不能因为争议没及时解决或没达到目的而采取停工、阻工等行为，出现这种现象为违约，产生的费用由责任方承担。
12、其它12.1本合未尽事宜双方在施工过程中协商后签订补充协议。
12.2本合双方法人或者法人委托人签字后生效，工程款支付结清后失效。
12.3本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：乙方：代表人：（身份证号：）电话：电话：合同签订日期：年月日附件一：《工程劳务单价表》附件二：《进度计划表》附件三《施工技术及安全交底》说明：【最新整理，下载后即可编辑】。