锅炉安装工程施工合同范本
锅炉安装合同范本三篇
锅炉安装合同合同编号：甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，就6吨锅炉拆安工程达成合同条款如下：1、工程地点：2、工程名称：锅炉安装及试运行3、质量要求：符合国家相关特种设备法规、规则、规定,并通过当地锅检所等相关部门验收，达到合格标准。
4、工程范围：1、将锅炉及辅机、工艺管道、烟道、风道、电器、热控等从老城区拆运到热源厂内。
2、锅炉及辅机、工艺管道、烟道、风道、电器、热控、水处理等安装及检修、调试运行。
3、烟囱制作安装。
4、供、回水管道，自来水管道等接出锅炉房墙外两米。
5、锅炉及辅机、管道等保温刷油漆。
6、除锅炉及辅机（土建）基础外，本工程为交钥匙工程。
5、承包方式：1、主材由甲方负责，辅材由乙方负责。
2、锅炉检验费及安全阀、压力表校验费由甲方负责。
3、烘、煮炉材料由甲方负责。
六、工程期限：本工程自201年____月____日至201年____月____日全部完工，包括烘、煮炉和带负荷运行。
七、工程价格：总承包价￥人民币万元（大写：）。
八、付款方式：按形象进度付款，乙方完成锅炉本体及辅机安装工程量的60％时，甲方支付工程款的50％；全部安装完毕，验收合格并经带负荷运行一个月无任何问题后，15日内付至工程款的90％；留10％为质保金（质保期为两个采暖期），质保期间无质量问题后15日内付清；支付每笔工程款时乙方应出具与付款金额相同的、由当地税务部门开具的正规税务发票，否则甲方有权拒绝付款。
九、双方责任：（一）甲方：1、做好开工前的准备工作，施工现场达到三通一平。
2、有权对乙方在施工过程中进行全面监督，并提出整改意见。
（二）乙方：1、按照工艺要求及施工组织设计进行安装，达到质量标准；并参与土建方联合验收设备基础。
2、自觉服从甲方现场管理，所购材料须经甲方验收认可方可使用。
3、协调好施工现场各方关系，按期、安全、保质完成施工；若施工过程中发生违规、违章操作及人身伤亡事故，均由乙方承担责任。
安装锅炉施工安全合同书6篇
安装锅炉施工安全合同书6篇第1篇示例：安装锅炉是一项涉及到火力及煤气的施工工程，对施工人员的技术要求比较高。
为了保障安装锅炉施工过程中的安全，双方应当签订一份安装锅炉施工安全合同书，明确双方的责任和义务，以确保施工过程中的安全和顺利进行。
一、甲方和乙方应当在签订合同前，对施工现场进行全面的安全检查，保证施工现场的安全条件符合国家相关法律法规的要求。
双方应当在施工前制定详细的安全方案，并明确实施安全责任人及应急预案。
二、甲方和乙方应当对施工人员进行安全教育和培训，确保每位施工人员具备相应的安全防护意识和技能。
施工人员应当配戴符合标准的安全防护装备，并严格按照安全操作规程进行作业，做到安全第一。
三、甲方和乙方应当对施工现场进行定期巡查和检查，发现安全隐患及时整改，并向相关主管部门报告。
任何存在安全隐患的设备或场所都应当及时停止使用，直至安全隐患得到彻底解决。
四、甲方和乙方应当遵守国家相关法律法规，严格按照标准进行施工，杜绝使用假冒伪劣产品及违规施工行为。
如发现任何违法违规行为，应当立即停止并向有关部门报告。
五、如因不可抗力因素造成合同无法履行，甲方和乙方应当及时进行协商解决，并向其他受益方做出合理补偿。
双方应当保持良好的合作关系，共同推动项目顺利完成。
第2篇示例：安装锅炉施工安全合同书甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）鉴于甲方委托乙方进行锅炉安装施工，为了保障双方的合法权益，特签订本安装锅炉施工安全合同书，共同遵守以下条款：一、本合同的有效期为从甲、乙双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、乙方应按照相关法律法规和国家标准要求，对锅炉安装施工进行认真负责的具体操作。
确保施工过程中不发生任何安全事故，保障工程质量。
三、乙方在施工过程中，应遵守相关规范，做到文明施工、守时守纪，严格遵守工程安全生产管理制度。
安装锅炉施工安全合同5篇
安装锅炉施工安全合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[业主公司名称]地址：[业主公司地址]法定代表人：[姓名]电话：[电话]电子邮箱：[邮箱地址]乙方（施工方）：[施工公司名称]地址：[施工公司地址]法定代表人：[姓名]电话：[电话]电子邮箱：[邮箱地址]鉴于甲方需要安装锅炉设备，决定委托乙方进行安装施工，乙方愿意接受委托并承诺按照本合同的规定完成安装工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：锅炉安装工程项目。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：锅炉安装、调试及安全设施的设置等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
二、安全要求与承诺1. 乙方必须遵守国家有关锅炉安装的安全法规和标准，确保安全施工。
2. 乙方需制定详细的安全施工方案，并经甲方审核通过后方可实施。
3. 乙方应确保施工现场的安全设施完善，如防护网、警示标识等。
4. 乙方应为员工提供必要的安全防护用品，并确保正确使用。
5. 乙方承诺对因其违反安全规定导致的任何事故承担全部责任。
6. 乙方应建立安全管理制度，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
三、施工责任与义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和安全。
2. 乙方应按照合同约定进行施工，确保施工质量。
如因乙方原因造成工程延期或质量问题的，乙方应承担相应的违约责任。
3. 乙方应按照甲方的合理要求配合工程进度，确保工程按时完成。
4. 施工过程中发现任何问题，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决。
四、安全教育与培训1. 乙方应对员工进行必要的安全教育，提高员工的安全意识。
2. 对于特殊工种，乙方应确保其持有相应的资格证书，并定期进行培训和考核。
3. 甲方有权对乙方的安全教育培训情况进行检查和审核。
五、事故处理与赔偿1. 若因乙方的过失导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
2. 若因第三方原因导致事故发生，乙方应及时通知甲方，并由双方共同协商解决。
安装锅炉合同范本
安装锅炉合同范本鉴于甲方需要安装锅炉设备，乙方具有提供锅炉安装服务的资质，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方锅炉安装事宜达成如下合同条款：第一条锅炉设备1.1 乙方负责提供符合甲方要求的锅炉设备，设备型号为：______________________。
1.2 乙方保证所提供的锅炉设备为全新未使用的产品，并符合国家相关质量标准。
第二条安装服务2.1 乙方负责锅炉设备的安装、调试工作，确保设备能够正常运行。
2.2 安装地点为：_________________________________________________。
2.3 安装时间：自合同签订之日起______天内完成安装。
第三条质量保证3.1 乙方保证锅炉设备安装后的性能符合国家相关标准和甲方要求。
3.2 乙方对安装的锅炉设备提供______年的质保期，质保期内如因乙方原因导致设备故障，乙方负责免费维修或更换。
第四条付款方式4.1 甲方在合同签订后______天内支付乙方锅炉设备总价的______%作为预付款。
4.2 锅炉安装调试完成后，甲方在______天内支付剩余的______%货款。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成锅炉安装，每延迟一天，需向甲方支付合同总价______%的违约金。
5.2 如甲方未按期支付货款，每延迟一天，需向乙方支付逾期货款______%的违约金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）：_____________________乙方（卖方）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
安装锅炉施工安全合同书6篇
安装锅炉施工安全合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方就锅炉安装施工安全问题达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：锅炉安装及相关配套设备的施工二、安全责任1. 甲方责任（1）甲方应向乙方提供施工所需的安全环境，确保施工现场的安全设施符合国家标准。
（2）甲方有权对乙方的施工过程进行安全监督，提出安全改进意见。
（3）甲方应对乙方提出的安全问题及时进行处理，确保施工安全。
2. 乙方责任（1）乙方应建立健全安全管理体系，制定安全技术措施，确保施工过程的安全。
（2）乙方应对施工人员进行安全教育，提高员工安全意识。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规及甲方的安全规定，严禁违章操作。
（4）乙方应接受甲方的安全监督，对甲方提出的安全问题及时整改。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定详细的安全施工方案，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应按照国家标准配备安全设施，如安全网、安全带、防护栏等。
3. 乙方应定期对施工设备进行检查维护，确保设备正常运行。
4. 施工过程中，乙方应严格遵守操作规程，严禁违章作业。
5. 甲乙双方应建立应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致施工现场安全设施不符合国家标准，造成安全事故的，甲方应承担相应责任。
2. 若因乙方违反国家相关法律法规及甲方的安全规定，造成安全事故的，乙方应承担相应责任。
3. 若因乙方未按照合同约定履行安全责任，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
家庭锅炉安装合同范本3篇
家庭锅炉安装合同范本3篇篇一家庭锅炉安装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________一、工程概述1.1 乙方根据甲方需求，为甲方提供家庭锅炉的安装服务。
1.2 家庭锅炉安装地点：________________（详细地址）1.3 家庭锅炉型号及规格：________________（型号、规格）1.4 家庭锅炉安装所需材料：由乙方提供，详见附件。
二、合同金额2.1 家庭锅炉安装费用为人民币：____元（大写：____________________元整）。
2.2 甲方支付方式：一次性支付或分期支付，具体支付方式双方协商确定。
三、工程进度及验收3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成家庭锅炉的安装工作。
3.2 家庭锅炉安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
3.3 甲方应在接到乙方验收通知后3个工作日内进行验收，验收合格后支付工程款。
3.4 验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准及双方约定进行验收。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的家庭锅炉及安装材料符合国家相关标准。
4.2 乙方应保证家庭锅炉安装质量，确保甲方正常使用。
4.3 家庭锅炉安装质保期：自验收合格之日起，质保期为____年。
五、售后服务5.1 乙方在质保期内提供免费维修服务。
5.2 乙方应在接到甲方维修申请后3个工作日内进行维修。
5.3 质保期外，乙方提供有偿维修服务，具体费用双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间完成家庭锅炉安装工作，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额的__%作为违约金。
6.2 乙方所提供的家庭锅炉及安装材料不符合国家相关标准，甲方有权要求乙方拆除并重新安装，乙方应承担由此产生的全部费用。
6.3 甲方未能按照约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付合同总金额的__%作为违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
锅炉工程合同模板
锅炉工程合同模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]鉴于甲乙双方就锅炉工程事宜达成协议，特制定本合同：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在锅炉工程方面的权责及相关事宜，并确保工程按照约定进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行锅炉工程设计、采购、安装、调试等工作。
2. 锅炉工程主要包括但不限于锅炉设备的选型、工程设计、设备采购、设备安装、调试等。
第三条工程价款1. 工程总价款为：[工程总价款]（大写：人民币[工程总价款大写]）。
2. 工程价款支付方式：(1) 甲方需在合同签订后三个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。
(2) 工程进展达到50%时，甲方需支付合同总价款的40%作为阶段性付款。
(3) 工程完工后经验收合格，甲方需支付合同总价款的40%作为尾款。
(4) 付款账户：[乙方提供付款账户信息]。
第四条工程进度及验收1. 工程进度：(1) 开工日期：[开工日期]；(2) 完工日期：[完工日期]。
2. 工程验收：(1) 乙方完成工程后，甲方有权进行验收。
(2) 验收标准按照国家相关法律法规及技术标准进行。
(3) 若工程验收后发现问题，乙方应及时修复，并重新申请验收。
第五条工程质保及售后服务1. 乙方对所提供的锅炉设备质保期为[质保期]个月，自工程完工日期起计算。
2. 在质保期内，锅炉设备出现质量问题，乙方负责免费维修或更换设备。
3. 在质保期外，锅炉设备出现问题，甲方可与乙方商议并签署相关维修合同。
第六条合同变更1. 除非经甲乙双方书面协议，否则不得随意变更合同内容。
2. 如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签署变更合同。
第七条违约责任1. 若甲方未在规定时间内支付款项的，应向乙方支付每逾期一天合同总价款1%的违约金。
锅炉安装工程施工合同范本(2024版)
锅炉安装工程施工合同范本(2024版)合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为锅炉安装工程的业主，乙方为具有相应资质和能力的锅炉安装工程施工单位，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就锅炉安装工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写具体工程名称）1.2 工程地点：（填写具体工程地点）1.3 工程规模：（填写工程规模）1.4 工程内容：（填写工程内容）1.5 工程质量标准：（填写工程质量标准）二、合同价格2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括人工、材料、设备、运输、安装、调试、验收等费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
三、施工期限3.1 乙方应按合同约定的施工内容、工程规模和质量标准，确保工程在（填写竣工日期）前竣工交付。
3.2 乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。
延期天数最多不超过（填写延期天数）。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
4.3 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应及时予以修复。
五、违约责任5.1 乙方未按约定时间完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
5.2 乙方未按约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。
乙方应承担由此产生的全部费用。
锅炉改造施工合同范本
锅炉改造施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（承包方）与乙方（业主）共同签订，旨在明确双方在锅炉改造施工过程中的权利和义务，确保施工顺利进行并达到预期效果。
2. 合同条款2.1 工程概况1.工程名称：锅炉改造施工工程2.工程地点：（具体地址）3.工程规模：（规模描述）4.工程周期：起始日期 - 完工日期（约定施工时间）2.2 材料与设备1.甲方负责提供的设备和材料清单如下：–（设备名称）：数量、规格–（材料名称）：数量、规格2.乙方负责提供的设备和材料清单如下：–（设备名称）：数量、规格–（材料名称）：数量、规格3.设备和材料的验收标准将根据国家相关标准执行。
2.3 施工内容和要求1.改造施工内容：–（改造内容1）–（改造内容2）–（改造内容3）2.施工要求：–符合国家相关法规和标准–施工过程中做好安全防护工作，确保工人和现场工作人员的人身安全–完成施工后清理现场垃圾和废料2.4 工程费用和支付方式1.工程总费用为（金额），具体拆分如下：–设备费用：（金额）–材料费用：（金额）–人工费用：（金额）–其他费用：（金额）2.甲方应当在合同签订时支付工程款的（比例），剩余款项在工程完工后支付。
2.5 违约责任1.若甲方违反合同规定未按时完成施工或提供设备和材料，乙方有权要求甲方支付违约金（金额）。
2.若乙方违反合同规定未按时支付工程款，甲方有权暂停施工并要求乙方支付滞纳金（金额）。
2.6 知识产权对于在施工过程中涉及到的知识产权，双方应按照相关法律法规和合法权益进行保护并承担相应责任。
2.7 合同解除和争议解决1.若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
2.若因履行合同发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交相关争议解决机构裁决或通过司法途径解决。
3. 合同生效与变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工期。
2.双方若需变更合同内容，应经过书面协商达成一致，并签署变更协议。
锅炉工程施工合同范本
锅炉工程施工合同范本第一部分合同背景1.合同订立方2.合同目的本合同旨在明确双方在锅炉工程施工过程中的权利和义务，规范双方之间的合作关系。
第二部分合同条款1.合同工程范围甲方委托乙方进行锅炉工程施工，包括但不限于锅炉的设计、安装、调试和验收等工作。
2.合同工期根据双方协商一致，工程施工的起止时间为年月日至年月日。
3.合同价款（1）甲方将支付给乙方的合同价款为人民币元整。
（2）合同价款的支付方式甲方按照工程进度和乙方提供的付款申请进行支付，每次支付的金额不超过已完工工程应付总价款的60%。
4.质量标准（1）乙方在施工过程中应遵循国家相关的法律法规和技术标准，确保锅炉工程的质量达到合同约定的标准。
（2）乙方对工程所采用的材料和设备应提供合格的证明文件，并确保其质量符合合同约定和国家相关标准。
（3）工程竣工后，乙方应进行验收，确保工程合格后方可移交给甲方使用。
5.合同变更如发生不可抗力、工程设计变更或其他合理原因导致工期、工程范围、合同价款等发生变更的情况，须经双方协商一致后，以书面形式进行补充协议，变更后的合同条款应具有相同的法律效力。
6.违约责任（1）如甲方未按照合同约定的时间支付合同价款或违反其他合同约定，甲方应赔偿乙方因此产生的直接经济损失。
（2）如乙方未按照合同约定的时间完成工程或因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应按照甲方的要求对工程进行整改并承担由此产生的费用。
第三部分其他条款1.合同解除（1）如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失，如继续履行合同不可能或存在重大困难，双方可以协商解除合同，解除后双方不再享有和承担相应的权利和义务。
（2）任何一方违反合同约定，使得对方无法履行合同的条款，非违约方有权解除合同，并追究违约方的违约责任。
2.争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不能达成一致，双方同意将争议提交至合同签订地法院进行解决。
锅炉工程合同范本(范本文)
锅炉工程合同范本1. 合同背景2. 合同内容与条款2.1 项目描述本项目的主要内容为设计、采购、安装和调试一台型锅炉。
甲方提供具体的技术要求和场地条件，乙方负责根据甲方的要求进行锅炉的设计、采购、安装和调试，并提供相应的培训。
2.2 合同金额与支付方式2.2.1本项目合同总金额为X万元（人民币）。
具体支付方式如下：•预付款：甲方在合同签订后的7个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。
•竣工验收款：乙方按照合同约定完成工程后，甲方支付剩余的20 %作为竣工验收款。
2.2.2乙方收到甲方支付的款项后，应及时提供相应的发票和收据。
2.3 工期要求2.3.1 本项目的工期为个工作日，自合同生效之日起计算。
2.3.2若因甲方原因导致工期延期，甲方应支付相应的违约金，违约金为合同金额的每日万分之一。
2.3.3若因乙方原因导致工期延期，则按照实际延期的天数减少相应的合同价格。
2.4 质量与保修2.4.1锅炉的设计、采购、安装和调试应符合相关的国家法律法规和标准要求。
2.4.2乙方提供的锅炉应具备良好的工作性能，并对其提供一年的全面保修服务。
2.5 变更和解除合同2.5.1若因不可抗力等客观情况，导致合同无法履行，则双方可以协商解除合同或者变更合同内容。
2.5.2双方同意任何变更或解除合同的事项，均应以书面形式进行确认，并经过双方盖章。
2.6 争议解决2.6.1若在合同履行过程中发生争议，双方应本着友好解决的原则，通过协商解决。
2.6.2若通过协商无法解决争议，则应提交至双方约定的仲裁机构进行解决。
2.7 合同生效与终止2.7.1本合同自双方盖章之日起生效，至乙方完成工程并经甲方验收合格后终止。
2.7.2本合同终止后，双方应及时结清各自的款项并归还对方提供的技术资料和文件。
3. 合同附件3.1 技术要求和场地情况说明文件3.2 乙方提供的锅炉设备和价格清单3.3 其他相关证明文件和资料4. 合同签署甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签署日期：_________________。
锅炉安装承包合同8篇
锅炉安装承包合同8篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保锅炉安装工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就锅炉安装承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________锅炉安装工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括锅炉主体、辅助设备、管道、电气及控制系统的安装等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包锅炉安装工程，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费等。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并协商解决方案。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括乙方为完成本合同工程内容所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（节点及金额根据实际情况填写）五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行锅炉安装工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、安全施工及保修责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应承担质量保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工之日起计算。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
锅炉安装合同（精选3篇）
锅炉安装合同（精选3篇）锅炉安装合同篇1委托方(甲方)：_______________承接方(乙方)：_______________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况1.工程地址：____________。
2.居室规格：_______________房型，总计施工面积平方米。
3.施工内容：_______________详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式：_______________包工包料大包干交钥匙工程。
5.开工日期：_______________20__年_4月15日，竣工日期20__年6月14日，工程总天数：_______________60天。
第二条：工程价款工程价款(金额大写)，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。
按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。
锅炉安装承包合同范本6篇
There is often only one reason why you are confused, and that is, at an age when you should work hard, thinkingtoo much and doing too little.（页眉可删）锅炉安装承包合同范本6篇锅炉安装承包合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的办理、锅炉安装后的相关验收、配合煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。
二、承包方式：包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切辅助材料全部由乙方自己承担)。
保质保量，保工期，保安全，保文明施工，达到合格工程标准。
三、项目技术与质量要求：1、验收标准：①按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收②锅炉安装工程施工及验收规范2、项目材料及设备：本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备(厂家的发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供承担;所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。
提供材质检验报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方承担质量担保。
四、项目造价：本项目安装总价值为人民币 (￥：元)。
锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。
五、项目施工工期限：本合同自签定之日起生效。
项目施工工期从年月日起至年月日完工，项目工期为天。
六、付款方式：工程竣工后，经验收合格。
锅炉装修施工合同
锅炉装修施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：一、项目概况1. 项目名称：锅炉装修工程2. 项目地点：_______3. 项目内容：锅炉本体及附属设备的维修、改造、安装、调试等工作。
具体包括但不限于：锅炉本体的检查、维修、清洗、防腐；锅炉附属设备的更换、安装、调试；锅炉系统的管道、阀门、仪表的检查、维修、更换；锅炉房的环境整治、通风、照明等设施的改造；锅炉操作台的维修、改造；锅炉安全防护设施的检查、维修、更换；相关行政质检手续的办理；锅炉装修后的相关验收等。
二、承包方式1. 承包方式为包工包料，乙方负责锅炉装修工程的全部施工工作，包括施工设计、材料采购、施工安装、调试验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法规和标准。
3. 乙方负责锅炉装修工程中所产生的垃圾、废料的清理和处理，不得影响甲方正常生产和生活。
三、项目技术与质量要求1. 验收标准：锅炉装修工程应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，工程质量应符合国家现行相关法规、标准和规范。
2. 项目材料及设备：锅炉装修工程所使用的材料和设备应符合国家相关法规、标准和甲方要求。
乙方应提供材料和设备的质量证明文件和合格证书。
3. 质量保证：乙方应保证锅炉装修工程的质量，工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期。
在质保期内，如锅炉装修工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的维修费用。
四、工程款支付1. 工程款的支付按照双方约定的进度进行。
具体支付方式和期限由双方在合同中约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程款。
甲方延迟支付工程款，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。
锅炉安装协议书
锅炉安装协议书甲方（需方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方锅炉安装项目达成如下协议：1. 安装内容与标准乙方应按照甲方提供的技术要求和安装图纸，完成锅炉及其附属设备的安装工作。
安装过程中应严格遵守国家及行业的相关标准和规范。
2. 安装地点与时间安装地点为甲方指定的__________。
乙方需在合同签订后的______天内完成安装工作，并确保在______年__月__日前通过甲方及相关部门的验收。
3. 质量保证与验收乙方须保证安装质量，确保锅炉运行安全可靠。
安装完成后，甲方将组织有关部门进行验收。
如发现质量问题，乙方应负责无偿返工修复直至符合要求。
4. 安全责任乙方应负责施工期间的安全管理，采取必要措施防止事故发生。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。
5. 费用支付甲方应支付乙方锅炉安装费用共计人民币________元。
支付方式为：合同签订后支付预付款______%，安装验收合格后支付余款。
6. 违约责任如一方违约，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
7. 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。
协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定双方可根据具体情况，就未尽事宜另行协商，并签订补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________代表签字：__________日期：__________乙方（盖章）：__________代表签字：__________日期：__________。
发电厂锅炉安装合同
发电厂锅炉安装合同1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是确保甲方向乙方购买并安装符合要求、高效可靠的锅炉设备，满足甲方发电厂的供热需求，并确保项目的顺利进行。
3. 合同内容锅炉设备及配件的提供：乙方将按照甲方的要求，提供符合国家标准、技术规范的锅炉设备和配件。
锅炉安装工程：乙方将组织专业施工队伍，按照甲方的工程进度要求，进行锅炉设备的安装和调试。
工程交付：乙方在完成锅炉安装工程后，向甲方提供工程完工报告，并进行工程验收。
甲方确认工程合格后，乙方负责交付锅炉设备给甲方。
保修期及维护：乙方提供锅炉设备的保修期为12个月，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方将负责锅炉设备的维护和修理。
4. 合同条款4.1 违约责任任何一方违反本合同的约定，导致合同无法继续履行的，应向对方承担违约责任，并赔偿因此产生的损失。
如果乙方在约定的工期内未能按时完成工作并交付锅炉设备，甲方有权要求乙方支付每日延期金额作为违约金，迟延期限不超过工期的30%。
如果甲方未能在约定工期内支付合同款项，乙方有权暂停工程进行，并要求甲方支付违约金，违约金的计算标准为每天合同金额的0.5%。
4.2 变更和解释任何关于合同执行过程中的事项变更，必须经双方书面协商一致，并签署变更协议。
对于合同中的模棱两可之处或不明确之处，合同双方应本着友好合作的态度进行解释和协商，不得采取单方面解释和行动。
4.3 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。
如果协商解决不成的，争议应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
5. 合同生效和解除5.1 合同生效本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效，在合同生效前，双方已经确认各自承担的责任和义务，并且同意按照合同内容进行合作。
5.2 合同解除合同解除应由双方共同协商一致，并以书面形式表达。
如果一方擅自解除合同或违反合同的约定而导致另一方受损，应向受损方支付相应的违约金或赔偿金。
电锅炉安装合同范本-2024(复合版)
电锅炉安装合同范本合同编号：___________甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________第一条项目概况1.1项目名称：___________1.2项目地点：___________1.3电锅炉型号及数量：___________1.4安装范围：包括但不限于电锅炉本体、管道、阀门、仪表、控制系统等安装工程。
第二条合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：￥___________元。
2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）电锅炉安装完毕并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
第三条工期3.1乙方应在合同签订后____天内完成电锅炉的安装工作。
3.2如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决。
第四条质量要求4.1乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行电锅炉安装，确保安装质量。
4.2电锅炉安装完成后，乙方应进行试运行，确保设备正常运行。
4.3乙方对电锅炉安装工程的质量负责，质保期为____年。
第五条甲方责任5.1提供电锅炉安装所需的场地、水、电等条件。
5.2配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
5.3按约定支付合同价款。
第六条乙方责任6.1严格按照国家相关标准和甲方要求进行电锅炉安装。
6.2乙方负责电锅炉安装工程的施工安全，遵守国家及地方安全生产规定。
6.3按约定完成电锅炉安装工程，确保工程质量。
第七条违约责任7.1甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
7.2乙方未按约定完成电锅炉安装工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。
第八条争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
锅炉装修合同模板范本
锅炉装修合同模板范本甲方：乙方：鉴于甲方需对其锅炉进行装修维修，双方经过友好协商，就装修事宜达成如下协议：一、装修内容1. 乙方承诺按照甲方的要求对锅炉进行维修及装修，具体内容包括但不限于清洗锅炉内部结垢、更换损坏部件、检修管道等。
2. 乙方将提供优质的材料和设备，确保装修质量符合行业标准，并保证施工过程中不影响甲方日常生活。
3. 乙方承诺在装修完毕后对锅炉进行全面检测，确保其正常运行。
二、装修时间1. 装修工作将在双方协商确定的时间内进行，乙方将尽快完成装修工作，并保证在约定时间内交付给甲方。
2. 如遇不可抗力因素导致装修延期，乙方应及时通知甲方，并重新安排装修时间。
三、装修费用1. 甲方应根据乙方提供的装修方案和材料清单支付相应的装修费用。
2. 装修费用为人民币______元整，甲方应在装修开始前支付30%的定金，剩余70%在装修完毕后一周内支付。
3. 如在装修过程中发现需要增加费用的情况，双方应重新协商确定后再支付。
四、质量保证1. 乙方对本次装修提供两年的质量保证期，如在保修期内出现质量问题，乙方将免费维修。
2. 在保修期外，如需维修或更换零部件，甲方应支付相应费用。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致装修未按时完成或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的损失。
2. 若因甲方原因导致装修延期或无法进行，甲方应支付乙方已经发生的相关费用，并支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同中未尽事宜，双方应友好协商解决。
以上为锅炉装修合同内容，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。
锅炉安装工程施工合同范本(2023范文免修改)
锅炉安装工程施工合同范本1. 合同双方甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）2. 工程概况本合同涉及的工程为锅炉安装工程，包括锅炉设备的安装、管道连接、电气系统的布置等工作。
3. 工程内容及工期甲方委托乙方完成工程内容：锅炉设备的安装；管道连接；电气系统的布置。
工期：从合同生效之日起，乙方承诺在合同约定的工期内完成上述工程内容。
4. 工程报价及付款方式甲方支付给乙方的总工程款为 C 万元（大写：人民币万元整）。
付款方式如下：工程开工前，甲方支付给乙方工程款的30%；工程完工前，甲方支付给乙方工程款的30%；工程验收合格后，甲方支付给乙方工程款的40%。
付款方式可以根据双方协商进行调整，但必须在合同书面变更协议中明确。
5. 材料供应5.1 甲方负责向乙方提供施工所需的锅炉设备、管道材料和电气设备等，并保证其质量符合相关标准和规范。
5.2 乙方负责对甲方提供的材料进行验收，如发现材料存在质量问题，应立即通知甲方，并由甲方负责更换或修复。
6. 进度与质量6.1 乙方应按照合同约定的进度安排施工，确保工程按时完工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合相关要求。
如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
7. 风险责任7.1 在工程施工期间，如因乙方违约或施工不当，导致甲方工程损失或第三方人身伤亡，乙方应负责赔偿全部损失。
7.2 在工程施工期间，如因甲方原因导致工程延期或施工困难，甲方应承担相应的责任并赔偿乙方因此遭受的损失。
8. 合同变更和终止8.1 双方经协商一致可以对合同内容进行变更，变更后的事项应在书面形式中确认，并签订变更协议。
8.2 双方都有权单方终止本合同，在合同终止后，双方应按照已完成部分的工作及所承诺的义务进行结算。
9. 法律适用与争议解决本合同适用法律。
双方因合同履行发生的争议，应协商解决，协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
锅炉安装工程施工合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：
一、供货范围（详见附件）
二、安装范围
1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；
2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收
1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派
技术人员现场监督安装质量。
安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。
调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式
1、工程预算总价元（圆整）；
2、合同签订时甲方付给乙方元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合
格后甲方付乙方元，余款元自安装完毕并正常使用后两个
月内付活。
五、其他约定
1、施工期限____ 年日至__________________ 年月日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。
六、解决纠纷方式
1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理, 违约者向对方支付工程预算总价的5% 乍为违约金。
3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。
甲方：（印章）乙方：（印章）
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
联系电话：联系电话：
联系人：联系人：
开户行：开户行：
账号：
签约时间：年月曰。