建设工程施工合同履约(合同范本)
建设工程施工合同履约5篇
建设工程施工合同履约5篇第1篇示例:建设工程施工合同是指建设工程施工双方为了实现工程质量和工程安全,在合同中规定双方的权利和义务,约定合同履行的内容、工程质量要求和验收标准等,从而保障建设工程的顺利进行并圆满结束。
施工合同的履约是指双方在签订合同后,按照约定的内容和标准认真执行合同义务,确保工程质量和安全,以完成工程建设任务。
在建设工程施工合同履约过程中,需要注意以下几个方面:要合法合规。
施工合同应当符合国家有关法律法规的规定,双方签署的合同应当具备法律效力,确保合同的合法性和合规性。
在签订合同前,双方应当对合同内容进行认真审查,明确合同的权利和义务,防止合同风险和法律纠纷的发生。
要保证工程质量和安全。
施工单位应当严格按照施工规范和技术标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和验收标准。
施工单位应当优先考虑工程安全,采取有效措施预防工程事故和质量问题的发生,确保施工现场的安全和秩序。
要加强合同管理和监督。
建设单位应当加强对施工合同履约的监督和管理,确保施工单位全面履行合同义务。
建设单位可以委托专业机构进行工程质量验收,并对施工单位的工程进度和质量进行监督检查,及时发现并解决工程质量和安全问题。
要及时解决合同纠纷。
在建设工程施工合同履约过程中,可能出现合同纠纷和争议,双方应当通过协商和沟通解决问题。
如果无法达成一致意见,可以通过法律途径解决纠纷,保护自身合法权益。
建设工程施工合同履约是双方共同努力的结果,需要建设单位和施工单位共同遵守合同约定,切实履行合同义务,确保工程质量和安全。
只有通过双方的密切合作和合理协调,才能顺利完成建设工程任务,实现合同的有效履行。
第2篇示例:建设工程施工合同是施工单位与业主之间的法律文件,约定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务,是保障双方合法权益的重要依据。
合同的履约对于建设工程的顺利进行至关重要,下面就建设工程施工合同的履约进行一些探讨。
建设工程施工合同的履约需要双方共同遵守合同约定的条款。
建设工程施工合同履约5篇
建设工程施工合同履约5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包给乙方的建设工程施工项目履约事宜,达成以下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程内容:_________________________工程规模:_________________________二、合同工期开工日期:_______年______月______日竣工日期:_______年______月______日合同工期总日历天数:______天(含法定节假日)三、合同价格及付款方式合同价格:人民币______元整(¥______元)。
付款方式:_________________________。
四、履约保证1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款,确保资金供应。
2. 乙方应按照合同约定组织施工,确保施工质量、安全、工期等满足要求。
3. 甲乙双方应共同遵守国家法律法规,严格执行合同条款,共同维护双方权益。
4. 如遇不可抗力因素导致无法按期履行合同,甲乙双方应及时沟通,协商解决。
五、质量标准及验收方式1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程竣工验收按照国家和地方相关规定进行,验收合格后方可交付使用。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应承担相应责任和损失。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全。
2. 乙方应按规定设置安全防护设施,采取必要的安全措施。
3. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
4. 如因乙方违反安全施工和文明施工要求导致事故或损失,乙方应承担相应责任和损失。
建筑工程合同履约说明模板
建筑工程合同履约说明模板合同编号:【合同编号】甲方(施工单位):【甲方名称】乙方(业主单位):【乙方名称】根据双方签订的建筑工程合同,甲乙双方约定如下:一、工程概况1. 工程名称:【工程名称】2. 工程地址:【工程地址】3. 工程内容:本合同约定的工程内容为【工程内容简要描述】二、工程进度1. 完工日期:根据合同约定,本工程的完工日期为【完工日期】。
2. 分期进度:根据合同约定,工程分期进度为【分期进度描述】。
三、工程质量1. 工程质量标准:本工程质量达到【国家标准/行业标准】。
2. 质量验收:施工单位将按照合同约定的质量标准进行施工,待施工完成后,乙方有权进行验收。
如验收合格,则该部分工程视为完成。
四、工程费用1. 工程总价款:本工程总价为【工程总价款】,分期支付方式为【支付方式】。
2. 工程变更费用:若工程过程中需有变更,变更费用另行协商确定。
五、款项支付1. 进度款支付:根据工程进度,乙方需按照约定支付相应的进度款项。
2. 最终结款:工程完工后,甲方将提供工程完工报告,乙方需按时支付最后一笔款项。
六、违约责任1. 甲方违约:若甲方未按照合同约定完成工程,则应承担违约责任。
2. 乙方违约:若乙方未按照合同约定支付款项,则应承担违约责任。
七、索赔处理1. 双方约定如有争议,应先友好协商解决;若协商未果,则可向相关部门申请仲裁或诉诸法律解决。
2. 工程担保:甲方应对工程提供一定期限的质量担保,确保工程质量符合合同要求。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收结束,或满足其他结束条件时终止。
2. 本合同正本一式叁份,甲方、乙方各执壹份,具有同等效力。
甲方(施工单位):【甲方签名】乙方(业主单位):【乙方签名】日期:【签署日期】以上为建筑工程合同履约说明,双方应严格按照合同约定履行各项义务。
如有违约行为或争议,应及时进行协商解决,以确保工程顺利完成。
祝双方合作愉快,工程圆满成功!。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位): [甲方全称]乙方(施工单位): [乙方全称]鉴于:甲方需要在其指定的地点建设[工程名称],经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: [工程名称]2. 工程地点: [工程地点]3. 工程内容: [工程具体内容,包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模: [工程规模,如建筑面积、层数等]5. 开工日期: [开工日期]6. 竣工日期: [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作,包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工,确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价: [合同总价,大写:____元整]2. 付款方式:- 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款:工程保修期满后____日内,甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程,不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告,甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度,加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量,应承担相应的法律责任。
建设工程施工合同履约保证保险合同7篇
建设工程施工合同履约保证保险合同7篇篇1合同编号:XXXX-XXXX-XXXX甲方(投保人):XXXXXX公司乙方(保险人):XXXXXX保险公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国保险法》的规定,甲乙双方就甲方参与建设工程施工项目履约保证保险事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条保险标的本合同所称保险标的为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任。
具体包括但不限于甲方在建设工程施工合同中应承担的工程款支付责任、工期责任、质量责任等。
第二条保险责任乙方同意承保甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任,并在甲方发生以下情形时承担赔偿责任:1. 甲方在建设工程施工合同中应支付的工程款未能按时支付;2. 甲方在建设工程施工合同中应承担的工期责任未能按时履行;3. 甲方在建设工程施工合同中应承担的质量责任未能按时履行。
第三条保险期限本合同的保险期限为甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期,自本合同生效之日起计算。
如甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期有变更,则本合同的保险期限随之变更。
第四条保险金额本合同的保险金额为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任的总和。
具体金额由甲乙双方根据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及乙方的风险评估结果共同确定。
第五条保险费及支付方式甲方应按照本合同约定的保险金额和保险期限向乙方支付保险费。
保险费的计算方式和支付方式由甲乙双方另行协商确定。
甲方未按照约定支付保险费的,乙方有权解除本合同。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方应在甲方发生本合同第二条约定的情形时,及时履行赔偿责任;2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督和检查,并提出合理的风险防范建议;3. 乙方在承保过程中,应遵循法律法规和行业惯例,为甲方提供专业、全面的服务。
第七条甲方的权利和义务1. 甲方应如实向乙方告知其与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及其履约情况;2. 甲方应按时、足额向乙方支付保险费;3. 甲方在发生本合同第二条约定的情形时,应及时通知乙方,并协助乙方进行理赔。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同履约正规范本(通用版)
建设工程施工合同履约引言建设工程施工合同是指建筑工程承包商与业主之间的书面协议,用于规定各方在工程施工过程中的权利和责任,以确保合同各方的权益得到保障并促进工程顺利进行。
本文档将详细介绍建设工程施工合同履约的相关内容,并对其中的关键要点进行解释。
合同履约的基本原则建设工程施工合同的履约应遵循基本原则:1.诚实信用原则:合同各方应遵守约定,保持良好的商业信誉,并按照诚实和公正的原则行事。
2.合法合规原则:合同的履约行为应符合国家法律法规的规定,并遵守相关的行业标准和规范。
3.公平合理原则:合同各方应在平等的基础上协商和约定合同条款,确保各方的合理权益。
4.违约责任原则:当一方未履行合同义务或不完全履行合同义务时,应承担相应的违约责任。
施工合同的履行方式根据建设工程施工合同的性质和具体情况,合同履行可以分为几种方式:1.一次性履约:施工合同中的各项义务在合同签订后,一次性履行完毕。
常见于一些小规模的建筑工程或短期合同。
2.分期履约:施工合同中的各项义务分为若干个阶段进行履行。
每个阶段完成后,合同的相关款项将按约定支付。
这种方式常见于大型建筑项目或长期合同。
3.阶段交付履约:施工合同的履约过程中,工程的各个阶段已经完工并交付使用。
这种方式通常用于需要提前使用部分工程的情况,如商业中心项目。
施工合同履行的关键要点在建设工程施工合同履行过程中,几个要点需要特别关注:1.工程质量:施工合同应明确规定工程质量标准及验收标准,并约定必要的质量保证措施,以确保工程的质量符合合同约定。
2.工期管理:施工合同应确定工程的起止时间,合同各方应按照约定的工期完成工程,并约定工期超期的违约责任。
3.变更管理:当工程变更需求发生时,施工合同应规定变更管理程序及相关的费用调整机制。
4.付款管理:施工合同应明确约定款项支付方式及支付时间,确保施工承包商按时收到相应款项。
5.违约处理:施工合同应明确约定对违约行为的处理方式,并约定相应的违约责任和赔偿方式。
建设工程施工(合同)履约(标准版)
建设工程施工合同履约(标准版)一、合同背景和目的本合同由建设工程施工方(简称“乙方”)与建设工程发包方(简称“甲方”)签订,旨在明确双方在工程施工过程中的权利、责任和义务,保证建设工程按时、按质量要求完成。
二、合同条款2.1 项目描述2.1.1 工程名称甲方委托乙方负责施工的工程名称为__________________。
2.1.2 工程规模根据甲方提供的工程设计图纸和要求,乙方负责按照图纸、质量要求和工期完成工程。
2.2 工程内容及计划2.2.1 工程内容乙方承诺按照甲方提供的工程图纸和施工要求,完成工程所需的各项任务和工作内容。
2.2.2 工程计划双方商定的工程计划如下:•开工日期:_______________•完工日期:_______________•阶段性工程验收:_______________2.3 工程质量2.3.1 材料选用乙方应严格按照甲方提供的材料选用要求,选用符合质量标准的原材料,并及时向甲方提供材料验收报告。
2.3.2 施工质量乙方应按照工程规范要求,保证施工质量达到或超过国家标准,并承担因工程质量不达标引发的后果。
2.4 工程报酬2.4.1 工程款支付方式甲方按照方式支付工程款项:•工程开工前,支付工程总造价的____________%作为预付款;•工程竣工验收合格后,支付剩余工程款项。
2.4.2 工程款结算工程款的结算应根据工程进度和质量验收情况进行,双方共同确认后,乙方提供相应的工程款结算报告,甲方在确认无误后及时支付。
2.5 变更和索赔2.5.1 变更如因工程设计变更、技术要求调整等原因导致工程内容发生变更,双方应通过书面形式进行协商,协商达成一致后按照新变更后的工程内容进行施工。
2.5.2 索赔如因甲方原因导致工程无法按计划进行或工程造成损失,乙方可提出索赔要求,甲方应按照合同约定进行协商和解决。
2.6 违约责任2.6.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定提供施工所需的设计图纸、材料等,应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方因此而产生的损失。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设部建筑工程施工合同范本8篇
建设部建筑工程施工合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方承接甲方建筑工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以甲方发出开工报告为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如需变更,双方需签订书面变更协议。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:[大写及小写金额](人民币)。
该总价已包含但不限于材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及其他相关费用等完成本合同所有工程项目的全部费用。
如有变更导致增加造价部分应另行计算并计算造价后予以支付。
付款方式按照甲方实际工程付款制度进行支付。
本合同价款经双方确认后不得变更。
如因设计变更等因素导致工程造价变化,经双方书面确认后调整合同价款。
2. 支付方式:[具体支付方式描述]。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方承诺工程质量和验收标准应满足国家和地方相关法律法规和标准的规定。
施工工程质量和施工保修标准均执行相关标准和承诺,满足甲方使用要求。
2. 保修责任:工程交付使用后,乙方应按国家规定对工程实行保修,保修期按国家相关规定执行。
在保修期内,因施工原因造成的质量问题由乙方承担修复责任并承担相关费用。
保修期结束后乙方仍有义务对本工程进行维护。
五、施工安全与文明施工篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容摘要]4. 工程造价:[工程造价金额及大写金额]二、工期要求篇3甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
工程施工履约合同(3篇)
第1篇甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程投资:____________________二、工程范围及工期1. 工程范围:乙方按照甲方要求,完成上述工程的施工、安装、调试及验收等工作。
2. 工期:自合同签订之日起,乙方应在______天内完成工程。
三、工程质量1. 工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级。
2. 质量责任:乙方对工程的质量承担全部责任,如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部修复费用。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程合同总价为人民币______元(大写:____________________)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,乙方提交相关材料,甲方支付合同总价的______%作为预付款;(2)工程开工后,每月根据工程进度支付合同总价的______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的______%;(4)工程保修期满后,甲方支付合同总价的______%。
五、履约保证金1. 乙方应向甲方支付合同总价的______%作为履约保证金,用于确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还乙方。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。
工程合同履约证明范本
工程合同履约证明范本【工程合同履约证明】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________根据甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程合同》(合同编号:_________),现就双方履行合同情况作如下证明:一、工程基本信息1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 合同金额:_________5. 开工日期:_________6. 竣工日期:_________7. 工程质量:_________8. 其他相关信息:_________二、甲方履约情况1. 甲方已按照合同约定支付工程款项,具体支付情况如下:- 预付款:_________- 进度款:_________- 结算款:_________2. 甲方提供的技术资料和图纸完整、准确,符合国家及行业标准。
3. 甲方协助解决施工现场的外部关系,保证乙方正常施工。
4. 其他甲方履约情况说明:_________三、乙方履约情况1. 乙方按照合同约定完成工程施工,并确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 乙方遵守安全生产规定,施工现场无重大安全事故。
3. 乙方按期完成工程进度,未发生违约延期情况。
4. 乙方配合甲方进行工程验收,并提供必要的技术支持和服务。
5. 其他乙方履约情况说明:_________四、证明结论甲乙双方均已按照《建设工程合同》的约定履行了各自的义务。
本证明由甲乙双方签字盖章确认,作为合同履行的凭证。
甲方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日【盖章】甲方单位公章:_________ 乙方单位公章:_________注:本证明一式两份,甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同履约
建设工程施工合同履约[合同编号]建设工程施工合同履约甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人][甲方]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人][乙方]鉴于甲方拟要求乙方承担建设工程施工任务,双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成以下合作协议:第一章总则1.1 合同目的本合同的目的是为了明确双方在建设工程施工履约方面的权利和义务,保障合同的履行。
1.2 合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工任务。
1.3 合同期限本合同自双方签署之日起生效,具体工期为____年____月____日至____年____月____日。
第二章甲方的权利与义务2.1 提供施工条件和资料甲方应按照合同约定,及时提供施工所需要的条件和相关资料,协助乙方顺利进行施工工作。
2.2 施工方案与设计文件的审核甲方有权审核乙方提交的施工方案和设计文件,并提出合理修改意见。
2.3 工程款支付甲方应按照合同约定支付施工款项,结算规则为_________。
第三章乙方的权利与义务3.1 施工质量保证乙方应按照合同约定,保证施工工作的质量,确保达到设计要求和甲方的要求。
3.2 完工验收乙方应在约定工期内完成施工任务,并配合甲方进行验收工作。
3.3 安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,采取相应的措施确保施工过程中的安全。
第四章违约责任4.1 合同履行保证金为确保合同能够按照约定履行,乙方应向甲方缴纳合同履行保证金,并按照合同约定的条件进行返还。
4.2 违约责任若任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第五章争议解决5.1 协商解决对于因本合同履行发生的争议,双方应本着友好协商的原则,及时解决。
5.2 仲裁解决如双方无法通过协商解决争议,应提交仲裁委员会进行仲裁。
第六章其他条款6.1 合同变更任何一方变更本合同内容,应通过书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
住建局需要的履约合同6篇
住建局需要的履约合同6篇篇1甲方(住建局):____________________乙方(承包商):____________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本次建设工程履约事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、工程期限本工程自签订合同之日起开工,工期为____个月。
如有变动,应提前与甲方协商确定。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价:人民币____元整(¥____)。
2. 支付方式:按照工程进度支付款项,具体支付节点及金额按照附件《工程款支付计划表》执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后将进行验收,验收标准按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关规定执行。
3. 如工程存在质量问题,乙方应负责整改,直至验收合格。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应制定文明施工措施,保证施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致的安全事故或环境污染问题,乙方应承担相应法律责任。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程,需向甲方支付违约金。
如因乙方原因导致工程逾期交付,乙方应按逾期交付部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
2. 若乙方在施工过程中存在质量不达标等问题,乙方应承担整改费用并支付相应违约金。
如整改仍不合格,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
3. 若甲方未按合同约定支付工程款,需向乙方支付逾期付款利息。
具体计算方式按照《合同法》相关规定执行。
施工履约合同范本
施工履约合同范本甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行____________________施工项目,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量2.1 工程质量标准应符合国家及行业相关标准。
2.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币(大写):____________3.2 付款方式:_____________________3.3 付款时间:_____________________3.4 乙方在施工过程中不得以任何理由要求甲方增加工程费用。
第四条施工进度4.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工。
4.2 如遇不可抗力因素导致施工延期,乙方应及时通知甲方,并双方协商解决。
第五条工程验收5.1 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。
5.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。
5.3 验收不合格的,乙方应在甲方指定的时间内完成整改,并承担由此产生的费用。
第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定时间完成施工,每逾期一天,应向甲方支付合同总价____%的违约金。
6.2 如甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付应付款项____%的违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程合同履约条款
建设工程合同履约条款
一、合同主体
甲方(建设单位):________
乙方(承包单位):________
二、工程概况
1. 工程名称:________
2. 工程地点:________
3. 工程内容:________
4. 工程规模:________
5. 工程质量标准:________
6. 工程工期:________
三、履约保证
1. 甲方需按照合同约定支付工程款项,并按时提供必要的技术资料和支持。
2. 乙方需保证工程质量符合国家标准及合同要求,并按期完成工程建设任务。
3. 双方应遵守合同约定,如有变更需及时协商并以书面形式确认。
四、违约责任
1. 如甲方未能按时支付工程款,应按未付款金额的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未能按质按量完成工程任务,应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于返工、修复或赔偿损失等。
3. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的,应及时通知对方,并在合理时间内提
供相关证明,双方根据实际情况协商解决。
五、争议解决
合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同
签订地的仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上范本仅供参考,实际合同内容应根据具体工程项目的特点和双方的实际需求进行调整和完善。
在签订合同时,建议由专业法律顾问参与,以确保合同条款的合法性和有效性,保障双方的合法权益。
工程施工合同的履约方式
工程施工合同的履约方式我们需要明确什么是工程施工合同。
简而言之,它是承包人(施工单位)与发包人(业主)之间就具体建设项目的施工任务达成的法律协议。
这份合同详细规定了工程的范围、质量、工期、价格以及双方的责任等内容。
我们来看一个典型的工程施工合同履约方式范本。
【合同编号】XXXXX【签订日期】XXXX年XX月XX日【签订地点】XXXX甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________工程规模:__________工程质量要求:__________二、合同金额合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥________)。
三、履约方式1. 乙方应按合同约定的时间、质量和数量完成施工任务。
2. 乙方需遵守国家有关建筑工程的法律法规和标准规范,确保工程质量。
3. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
4. 双方应共同协调解决施工过程中出现的任何问题。
四、工期要求工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。
除非遇到不可抗力因素,否则乙方应保证按期交付工程。
五、质量保证乙方应对所施工的工程质量负责,提供相应的质保期服务,并在质保期内对出现的质量问题负责无偿修复。
六、变更与索赔如遇设计变更或其他导致工程量变化的情况,应及时协商调整合同金额和工期。
任何一方因此产生的损失,都应根据实际情况进行合理索赔。
七、违约责任违反合同约定的,违约方应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
九、其他事项本合同未尽事宜,由双方协商补充。
补充条款与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):__________ 乙方代表(签字):__________甲方盖章:__________ 乙方盖章:__________签订日期:__________通过以上范本,我们可以看到,一个完整且有效的工程施工合同应当包括工程的基本情况、合同金额、履约方式、工期要求、质量保证、变更与索赔、违约责任、争议解决以及其他事项等关键要素。
建设工程合同履约范本
建设工程合同履约范本合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[业主全称]乙方(承包商):[承包商全称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]一、合同主体甲方为工程项目的业主,负责提供建设用地、资金等必要条件。
乙方为承包商,负责按照合同约定完成工程建设任务。
二、工程内容本合同所涉及的建设工程包括[具体工程名称],详细内容、规模、标准及要求详见附件《工程设计文件》。
三、合同金额合同总金额为[金额数字]元人民币,包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
四、履约期限工程开工日期为[开工日期],竣工日期为[竣工日期]。
除非双方另有书面约定或因不可抗力因素影响,否则乙方应确保工程按期完成。
五、质量要求乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
六、支付方式1. 预付款:甲方在合同签订后[天数]内支付合同总额的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方将按约定比例支付进度款。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余合同款项。
七、变更与索赔如遇设计变更或工程量增减,应及时签订书面补充协议。
对于由此产生的合理索赔,乙方有权提出,并由双方协商解决。
八、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中发生的争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
十、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方:
乙方:
日期:年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
建设工程施工合同履约(合同范
本)
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同履约(合同范本)
变更(Variation)是合同履约中的基本特征,是《合同法》规范调整的重要内容。
《合同法》中涉及的合同变更有广义和狭义之分,广义的合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更,狭义的合同变更仅指合同内容的变更,合同的变更原则上面向将来发生效力。
未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。
建设工程施工合同履约过程中,同样存在大量的工程变更。
既有传统的以工程变更指令形式产生的工程变更,也包括由业主违约和不可抗力等因素被动形成的工程变更。
国内的研究学者通常更习惯于将后一部分工程变更视为工程索赔的内容。
1994年,国外工程管理学者Semple在考察了加拿大西部24个存在索赔争议的工程项目后,把索赔定义为:非常严重和极具破坏性的工程变更。
[1]FIDIC 施工合同条件中的变更通常包括以下内容:1)合同中包括的任何工
作内容的数量的改变;2)任何工作内容的质量或其他特性的改变;3)任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变;4)任何工作的删减,但要交他人实施的工作除外;5)永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务,包括任何有关的竣工试验,钻孔和其他试验和勘探工作;6)实施工程的顺序或时间安排的改变[2]。
由于工程变更对工程施工的影响,国内外研究人员对工程变更开展了大量的研究工作,提出了诸多工程变更的控制办法,如程序控制,强化监理制度以及加强决策者对投资行为的管理和引导等[3],美国的建筑业研究所等机构还专门任命一批工程变更管理人员定量化地研究工程变更对项目的影响和变更本质,提出了许多建设性的变更管理办法[4]。
但由于工程变更的复杂性,对工程变更的控制还缺乏从技术手段、经济手段以及法律手段多角度的系统研究。
因此,加强对建设工程施工合同中的变更控制研究,具有重要的现实意义。
1工程变更的分类与特征
1.1工程变更的分类
按照工程变更所包含的具体内容,可将其划分为如下5个类别:1)设计变更;2)施工方案变更;3)计划变更;4)条件变更;5)新增工程。
1.1.1设计变更
设计变更是指建设工程施工合同履约过程中,由工程不同参与方提出,最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。
设计变更包含的内容十分广泛,是工程变更的主体内容,约占工程变更总量的70%以上。
常见的设计变更有:因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书,因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书,以及应业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。
1.1.2施工方案变更
施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响,向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。
施工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施,否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。
重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。
在建设工程施工合同履约过程中,施工方案变更存在于工程施工的全过程,如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流砂层或淤泥层,需采取特殊支护措施,方可继续施工;公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下文物,需停工采取特殊保护措施;建筑物主体施工过程中,因市场原因引起的不同的规格型号材料之间的代换等等。
1.1.3条件变更
条件变更是指施工过程中,因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。
如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到,致使工程中途停顿,业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工生产无法正常进行;特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。
这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。
1.1.4计划变更
计划变更是指施工过程中,业主因上级指令、技术因素或经营需要,调整原定施工进度计划,改变施工顺序和时间安排。
如小区群体工程施工中,根据销售进展情况,部分房屋需提前竣工,另一
部分房屋适当延迟交付,这类变更就是典型的计划变更。
1.1.5新增工程
新增工程是指施工过程中,业主动用暂定金额,扩大建设规模,增加原招标工程量清单之外的建设内容。
1.2工程变更的特征
根据大量工程实践中存在的工程变更所揭示的特征,各类常见工程变更可从可控性、技术性、所处阶段、频率和来源方等五个不同层面加以描述,见表1所示。
从表1可见,设计变更和施工方案变更的可控性强,其余变更的可控性一般或较弱。
从技术性角度而言,设计变更的技术性强,施工方案变更次之,其余变更则较弱。
从所处阶段分析,一般房屋建筑工程变更和施工方案变更的可控性强,其余变更的可控性一般或较弱。
从技术性角度而言,设计变更的技术性强,施工方案变更次之,其余变更则较弱。
从所处阶段分析,一般房屋建筑工程设计变更和施工方案变更涵盖工程施工的全过程,其余变更则主要发生在工程主体施工阶阶段和装饰施工阶段。
从发生频率来看,设计变
更最高,施工方案变更次之,其余变更则较低。
从变更的来源方即提出(或引起)变更的主体观察,设计变更范围最广,业主、承包方、监理方和设计方均可提出设计变更要求,而施工方案变更通常由承包方提出,计划变更和新增工程一般业主提出,条件变更则通常由业主或不可抗力引起。
2工程变更控制程序与原则
2.1工程变更控制程序
从论述的工程变更特征可知,常见的五类工程变更中,设计变更和施工方案变更频率较高,对工程造价的影响亦较大,是合同控制的重点。
而对设计变更而言,既有业主方对自身项目管理人员提出设计变更的控制,也有业主对承包方、监理方和设计方提出设计变更的控制。
在现行建设工程工程量清单招标投标模式下,经评审的合理低价法是业主在工程招标阶段选择承包方的基本方法,承包方为谋求中标,一般只有选择低价中标的路线,而一旦中标,设计变更则成为承包方调整其工程量清单综合单价的重要途径。
因此加强对承包方提出的变更控制则是合同控制的重中之重。
标准的施工
承包方提出工程变更的控制程序见图1所示。
2.2工程变更控制原则
2.2.1双效原则
双效原则是建立在效率原则和效益原则基础之上的工程变更控制原则。
XX创意设计
Your Name Creative Design Co., Ltd.。