工程勘察合同(一)标准样本
建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕
[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)引言：建设工程勘察合同是在建设工程项目启动阶段，由业主与勘察单位签订的一种法律文件。
该合同的目的是确保勘察工作的顺利进行，为后续的设计和施工提供准确的技术数据和信息。
本文将对建设工程勘察合同(GF--2000--0203)进行详细的分析和解读，以帮助相关各方更好地理解和应用该合同。
一、合同背景和目的：建设工程勘察合同(GF--2000--0203)是根据国家相关法律法规制定的，旨在规范工程勘察活动，并保障各方的权益。
该合同的主要目的是确保勘察单位按照相关规定进行勘察工作，提供准确、可靠的勘察成果，为后续的设计和施工提供技术依据。
二、合同主要内容：1. 合同的当事人：本合同的当事人包括业主和勘察单位，双方应当具备相应的法律资格。
2. 项目范围：合同应明确勘察的具体项目范围和任务，包括勘察的区域、内容、要求等。
3. 工作计划和进度：合同应规定勘察工作的计划和进度，明确各项工作的开始和完成时间，以确保工作按时进行。
4. 技术要求：合同应明确勘察工作的技术要求，包括数据采集、测试方法、分析标准等，以保证勘察成果的准确性和可靠性。
5. 付款方式：合同应规定勘察费用的支付方式和时间，确保勘察单位按时获得相应的报酬。
6. 合同变更和解除：合同应明确变更和解除的条件和程序，以应对可能出现的不可抗力或其他情况。
三、合同执行过程：1. 前期准备：在合同签订后，业主和勘察单位应进行前期准备工作，包括确定勘察的具体范围和任务，制定工作计划和进度等。
2. 勘察工作：勘察单位应按照合同约定的范围和要求进行勘察工作，采集必要的数据和样本，并进行分析和测试。
3. 勘察成果提交：勘察单位应按照合同约定的时间提交勘察成果，包括勘察报告、数据分析结果等，以供业主进行后续的设计和施工。
4. 付款和结算：业主应按照合同约定的方式和时间支付勘察费用，勘察单位应提供相应的发票和结算文件。
勘察设计专用合同5篇
勘察设计专用合同5篇篇1勘察设计专用合同一、甲方（委托方）：_________ 二、乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程项目”），为了确保工程质量，保障工程的实施顺利进行，甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程合同法》及相关法规，经友好协商，就委托乙方进行勘察设计工作，现就如下事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、委托内容1. 甲方委托乙方承担工程项目的勘察设计工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、设计图纸绘制等内容。
2. 乙方应当对勘察设计工作的成果承担法律责任，确保勘察设计的准确性和可行性，并在勘察设计过程中保护甲方的权益。
3. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，认真履行职责，保证工程项目的安全和质量。
二、合同费用1. 甲方应当按照勘察设计工作的进度及质量支付相应的合同费用给乙方。
2. 乙方应当按照双方约定的工作进度进行勘察设计工作，确保按时完成，并保证勘察设计成果的质量。
3. 如乙方未按时完成合同约定的勘察设计工作，甲方有权要求乙方依照约定支付违约金。
三、保密条款1. 双方在履行合同过程中，应当保护对方的商业秘密和相关信息，不得向第三方透露。
2. 双方在合同终止后，应当将相关的勘察设计材料和资料归还给甲方，并不得擅自使用或泄露。
3. 如因一方违反保密条款造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任。
四、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签署书面协议后生效。
2. 双方变更合同内容应当尊重原合同的基本原则，维护双方的合法权益。
3. 合同变更如涉及费用调整，应当及时进行核算，并书面协商确定。
五、争议解决1. 在履行合同过程中，如双方发生争议，应当协商解决。
2. 如协商未能达成一致意见，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决。
3. 仲裁裁决是终局的，双方应该遵守裁决结果。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工验收合格之日终止。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2024年版地质调查与勘察合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版地质调查与勘察合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 甲方指定的项目负责人1.4 乙方指定的项目负责人2. 合同范围及目标2.1 地质调查与勘察的范围2.2 地质调查与勘察的目标3. 合同期限3.1 合同的开始日期3.2 合同的结束日期4. 工作内容与要求4.1 乙方向甲方提供的服务内容4.2 乙方的工作标准和质量要求4.3 甲方提供的资料和条件5. 费用与支付5.1 合同总价款5.2 支付方式和支付时间5.3 乙方发票的开具6. 成果交付6.1 成果的形式和数量6.2 成果的交付时间和方式7. 保密条款7.1 保密信息的定义7.2 保密责任的履行7.3 保密信息的例外情况8. 违约责任8.1 乙方的违约行为8.2 甲方的违约行为8.3 违约责任的计算和赔偿方式9. 争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的地点和机构10. 合同的变更与解除10.1 合同变更的条件10.2 合同解除的条件11. 一般条款11.1 合同的解释11.2 合同的适用法律11.3 合同的完整性和独立性12. 合同的签署12.1 合同签署的时间和地点12.2 合同签署的甲方代表12.3 合同签署的乙方代表13. 附件13.1 附件的名称和数量13.2 附件的有效性和解释权14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 双方未约定的其他事项的解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 甲方指定的项目负责人甲方指定项目负责人为：X，担任甲方项目协调和管理工作，代表甲方与乙方进行沟通和协调。
1.4 乙方指定的项目负责人乙方指定项目负责人为：X，担任乙方项目协调和管理工作，代表乙方与甲方进行沟通和协调。
第二条合同范围及目标2.1 地质调查与勘察的范围乙方同意按照本合同约定的范围和标准，为甲方提供地质调查与勘察服务。
2024年建设工程勘察设计合同标准范文(4篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范文合同编号：【XXXX】甲方：【甲方公司名称】乙方：【乙方公司名称】鉴于甲方拟在【项目所在地】进行建设工程项目，现委托乙方负责整个项目的勘察设计工作。
双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行【项目名称】项目的勘察设计工作，包括但不限于现场调研、方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
第三条工作内容及要求1. 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求，认真负责地进行项目的勘察设计工作，并提供优质、高效的服务。
2. 乙方应按照约定的工作时间节点，按时提交各阶段设计成果，确保设计质量符合相关规定。
3. 乙方应配合甲方的监理单位或第三方检验单位的工作，出具相应的设计文件，协助解决设计过程中的技术问题。
第四条价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为【金额】，乙方应按照合同约定的工作阶段进行支付，具体支付方式见附件【付款明细表】。
2. 如因乙方原因导致工程设计调整或返工，甲方有权要求乙方免费进行调整或返工。
第五条违约责任1. 任何一方未能按时履行合同义务的，应当承担相应的违约责任；因不可抗力导致无法履行合同的，应及时告知对方并协商解决方案。
2. 乙方在设计过程中有过错的，应及时整改并承担相关责任；如因设计问题导致工程质量问题，乙方应负全部责任。
第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；2. 本合同任何变更须经双方书面确认后生效；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日2024年建设工程勘察设计合同标准范文（2）甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]Email：[甲方Email]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]Email：[乙方Email]鉴于甲方拟进行以下建设工程的勘察设计，乙方具有相应的设计能力和资质，本着平等自愿、公平合理的原则，经双方友好协商，就该工程的勘察设计事宜达成如下合同：一、合同项目1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模和内容：建设工程的勘察设计（详细列出工程的规模和内容）二、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币[金额]2.支付方式：(1)预付款：双方约定预付款为合同价款的[金额]，甲方应在签订本合同后的[天数]内支付给乙方。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
工程勘察合同样本通用版6篇
工程勘察合同样本通用版6篇第1篇示例：工程勘察合同样本通用版合同编号：【】甲方（委托方）：____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方拟对_______项目进行工程勘察，经双方友好协商并互相谅解，达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______二、工程勘察内容2.1 乙方应根据甲方要求，对工程地点进行详细测量、勘察和勘测工作，制作勘察图纸、勘测报告等相关材料。
2.2 乙方应保证工程勘察的结果准确、真实，并按照相关法律法规和标准进行勘察工作。
三、工程勘察费用3.1 甲方应按照合同约定，在工程勘察完成后支付乙方相应的勘察费用。
3.2 勘察费用的支付方式为【一次性付清/分期支付】，具体金额为_______。
3.3 如在工程勘察过程中出现特殊情况需要增加勘察范围或费用，则双方应重新协商确定。
四、工程勘察期限4.1 工程勘察的开始时间为_______，结束时间为_______。
4.2 如乙方因故不能按期完成工程勘察任务，需提前通知甲方并经甲方同意后延长勘察期限。
4.3 如甲方需提前终止合同并要求乙方停止勘察工作，应支付乙方已完成部分的勘察费用。
五、保密条款5.1 双方应对工程勘察过程中获取的相关信息和资料进行保密，不得向第三方透露或泄露。
5.2 在合同履行期间和终止后，双方仍应遵守保密协议。
六、违约责任6.1 如一方未按约定履行合同义务，应根据实际损失承担相应的违约责任。
6.2 如一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失，应承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本合同的附件和补充协议应作为合同的有效组成部分，并与本合同具有同等的法律效力。
7.2 双方如有其他补充约定，应经双方签字盖章后生效。
八、争议解决8.1 合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交至_______人民法院解决。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
工程地质勘察合同范文模板
工程地质勘察合同范文模板甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）为保障双方权益，特签订本合同，依照《合同法》及有关法规规定，共同遵守相关法规规定。
一、合同标的甲方委托乙方进行XX工程地质勘察，具体内容包括：1.对工程区域地质构造、地层岩性、地貌情况、地下水情况等进行详细调查和研究；2.进行地质勘查孔、地质勘查样品的采集与分析；3.编制工程地质调查报告，提供工程规划、设计等部门所需的地质资料；4.其他双方约定的工作内容。
二、工作要求1.乙方应当认真负责地完成委托方交代的工程地质勘察任务，确保勘察工作的科学性、准确性和实效性；2.乙方应当紧密配合甲方的要求，按照合同规定的时间节点按时完成工程地质勘察工作，并按照甲方要求提供相关资料和报告。
三、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XXX万元，具体款项划分如下：（1）XX元作为合同订金，合同签订后甲方立即支付；（2）工程地质勘察报告通过验收后，甲方支付剩余款项。
2.支付方式：甲方支付方式包括转账、现金等方式，具体支付方式双方可商议确定。
四、违约责任1.若乙方未能按照合同规定时间节点完成工作，应当承担相应的违约责任；2.若因乙方原因导致工程地质勘察工作内容和质量出现问题，应当承担相应的责任；3.双方如违约，应当按照《合同法》相关规定承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应当保密合同签订过程及工程地质勘察过程中获得的所有资料和信息，不得向第三方泄露；2.双方在合同解除或履行完毕后，应当及时销毁所有相关资料和信息，确保机密性。
六、法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律；2.因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，若协商不成，应当向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他1.本合同自双方签署之日起生效，至双方完成工程地质勘察及结清款项之日终止；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
岩土工程勘察合同样本6篇
岩土工程勘察合同样本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对特定工程进行岩土工程勘察，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合同目的与背景本合同旨在明确甲乙双方在进行岩土工程勘察项目时的权利与义务，确保工程勘察工作顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对指定工程进行岩土工程勘察。
2. 勘察范围包括但不限于地质勘察、岩土工程分析、地下水状况调查等。
3. 具体工作内容依据甲方提供的勘察大纲和要求执行。
三、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付的总费用为人民币[具体金额]（￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方预付总费用的XX%，勘察工作完成后XX天内支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，甲方支付款项应通过银行转账或其他合法方式进行。
四、时间要求与进度安排1. 乙方应在合同生效后XX天内完成全部的勘察工作。
2. 进度安排应确保不影响甲方整体工程进度，并及时向甲方报告工作进展。
五、质量要求与标准1. 乙方应确保勘察工作的质量符合国家相关标准和规范。
2. 乙方提供的所有数据和报告必须真实、准确、完整。
3. 若因乙方勘察数据不准确导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露或泄露未对外公开的信息。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权顺延工作进度直至收到款项。
3. 任何一方违反保密条款，应承担由此造成的全部损失和责任。
4. 其他违约情况按照《合同法》及相关法律法规处理。
工程勘察合同模板
工程勘察合同模板甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行专业勘察工作。
经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：___________（注：具体描述工程项目的基本情况，包括但不限于项目名称、位置、规模、主要建设内容等。
）第二条勘察范围和要求2.1 勘察范围：___________2.2 勘察内容：包括但不限于地形地貌、地质结构、水文地质、环境影响评估等。
2.3 勘察要求：乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察，确保成果资料的真实性、准确性和完整性。
第三条合同价款3.1 合同总价为：人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
3.2 付款方式：___________（注：明确合同价款的支付方式和时间节点，如分期付款比例、预付款、进度款等。
）第四条工期和进度4.1 勘察工作开始日期：____年__月__日4.2 勘察工作完成日期：____年__月__日4.3 进度安排：乙方应根据约定的工期制定详细的进度计划，并按时完成各个阶段的工作。
第五条双方责任5.1 甲方责任：提供必要的工程资料，协助解决现场勘察中的相关问题，按合同约定支付合同价款。
5.2 乙方责任：按照约定时间和质量要求完成勘察工作，提交合格的勘察报告，对所提供的资料负责。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成勘察工作，应按未完成部分的合同价款支付违约金。
6.2 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
工程勘察合同样本6篇
工程勘察合同样本6篇篇1工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行某工程勘察项目，为了顺利完成该工程的勘察工作并维护双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务描述甲方委托乙方就（工程名称）项目进行勘察，具体任务为：（详细描述勘察的具体内容和范围）第二条工作期限乙方接到委托后应在（具体时间）内完成勘察任务，并在规定时间内提交勘察报告。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应支付给乙方的勘察费用为人民币（具体金额）元。
2. 甲方应在勘察合同签订后的（具体时间）内支付此费用，支付方式为（具体支付方式）。
第四条保密条款1. 双方应保守涉及此次勘察项目的商业机密和技术机密。
2. 未经双方同意，任何一方不得将与此次勘察项目有关的信息透露给第三方。
第五条违约责任1. 若因乙方原因导致勘察任务不能按时完成，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察任务不能按时完成，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字或盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：签订日期：本合同经双方签字或盖章后即成立，并对双方具有法律约束力。
愿双方遵守合同内容，共同完成工程勘察任务。
篇2工程勘察合同样本甲方：（委托方全称）_________ 乙方：（承包方全称）_________鉴于甲方欲对_________项目进行勘察，并认为乙方具备进行该项目勘察的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程勘察的内容和范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察，并提供相关的勘察成果及报告。
1.2 勘察内容包括但不限于：地形地貌勘察、地质勘察、水文勘察、气象勘察、环境勘察等。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：WU-PO-544-98 工程勘察合同（一）标准样本
In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The
Effect Of Restricting All Parties
甲方：_________________________
乙方：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察合同（一）标准样本
使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
发包方：_____________
承包方：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条
工程名称___________;
工程地点___________;
工程规模___________;
工程投资___________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设
计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后____天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在____天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为
____________元，估算设计费为____________元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在20________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或
免收勘察设计费。
具体规定如下：
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计
费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列
____________项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览
表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：________承包方(盖章)：________鉴(公)证意见：________
地址：____________地址：____________经办人：________
法定代表人(签名)：____法定代表人(签名)：____鉴(公)证机关(章)：____
委托代理人(签名)：______委托代理人(签名)：________
开户银行：________开户银行：________
帐号：____________帐号：____________
电话：____________电话：____________
电挂：____________电挂：____________
邮政编码：________邮政编码：________
签约时间：________年____月____日
签约地点：__________
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。