施工工程甲供材合同
工程为甲供主材合同模板
工程为甲供主材合同模板甲方，（甲方单位名称）。
乙方，（乙方单位名称）。
鉴于甲方拟开展工程项目，需要乙方提供主要材料，并经双方友好协商，达成如下合同：一、合同项目。
甲方委托乙方为其提供工程所需的主要材料，具体包括但不限于（列举主要材料清单）。
二、合同价格。
1. 甲方应向乙方支付的合同价格为（具体金额），包括主要材料的采购成本、运输费用、人工费用等。
合同价格应在（具体时间）内支付完成。
2. 如因不可抗力等原因导致材料价格发生变化，双方应重新协商确定价格，并签订补充协议。
三、主要材料质量要求。
1. 乙方提供的主要材料应符合国家相关标准，质量合格证明和检测报告等必要资质文件应一并提供。
2. 如发现主要材料质量不符合合同约定，乙方应承担相应责任，并按照甲方要求进行更换或退货。
四、交付时间。
1. 乙方应按照合同约定的交付时间，将主要材料送至工程现场。
2. 如因特殊情况导致交付时间延迟，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后进行调整。
五、验收标准。
1. 甲方有权对乙方提供的主要材料进行验收，如发现质量问题，甲方有权拒绝接收。
2. 甲方应在接收主要材料后的（具体时间）内完成验收，如未提出异议，则视为验收合格。
六、违约责任。
1. 如因乙方原因导致交付延迟或主要材料质量不符合约定，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致付款延迟或未能按时验收，甲方应承担相应责任，并支付违约金给乙方。
七、争议解决。
双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交至合同签订地的仲裁机构解决。
八、其他事项。
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的交付时间结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，__________ 签字，__________。
日期，__________ 日期，__________。
以上为工程为甲供主材合同模板，双方应严格按照合同约定履行，确保工程顺利进行。
建设工程合同的甲供材
建设工程合同的甲供材
我们需要明确什么是甲供材料。
在建筑行业中，所谓的“甲供材料”指的是由甲方（通常指业主或者项目发起方）负责提供到施工现场的材料，包括但不限于水泥、钢材、砖瓦等基础建设材料。
这些材料的质量直接影响到最终建筑的质量和安全。
我们来看一个甲供材料的合同范本：
建设工程合同 - 甲供材料条款
一、甲供材料的范围及标准
1. 甲方应按照合同约定及时提供以下材料：[具体材料名称]。
2. 所供材料应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量检验报告。
二、甲供材料的交付与验收
1. 甲方应确保材料按照工程进度表的要求，准时送达指定地点。
2. 乙方（承包方）有权对甲供材料进行检验，如发现不符合约定标准，应及时通知甲方进行处理。
三、违约责任
1. 如甲方未能按时提供符合标准的材料，影响工程进度，应承担相应责任。
2. 如乙方未履行检验职责导致使用不合格材料，应承担相应责任。
四、其他
双方可根据实际情况协商补充或修改本合同条款。
通过这个范本，我们可以看到，甲供材料条款主要包括了材料的范围及标准、材料的交付与验收流程以及违约责任等内容。
这些条款的设定旨在保障工程质量，确保材料供应的及时性和合规性。
在实际操作中，甲方需要严格按照合同要求提供材料，并保留好相关的采购凭证和质量检验报告，以备不时之需。
同时，乙方在接收材料时，也应认真检查材料是否符合约定的标准，及时发现问题并与甲方沟通解决。
合同中还应该考虑到可能出现的意外情况，比如材料供应中断、市场波动导致的价格变化等，这些都应该在合同中有所体现，以便在出现问题时，双方能够依据合同条款迅速作出反应，减少损失。
工程注明甲供材合同
工程注明甲供材合同
---
工程注明甲供材合同
甲方（业主）：_______________
乙方（承包商）：_______________
鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“项目”）的施工达成合作意向，现就甲供材料的相关事项订立如下合同：
一、材料供应范围
1. 甲方负责供应的材料包括但不限于：钢材、水泥、砖瓦、装饰材料等主要建材。
2. 所有甲供材料应符合国家相关质量标准及工程设计要求。
二、材料供应时间与数量
1. 甲方应根据工程进度计划及时供应所需材料，确保材料供应不影响工程正常施工。
2. 材料供应的数量应满足工程实际需要，允许合理损耗范围内的误差。
三、材料质量保证
1. 甲方提供的材料应保证全新、合格，并有合格证明或检验报告。
2. 如发现材料存在质量问题，乙方应及时通知甲方，并由甲方负责更换或修复。
四、价格与结算
1. 甲供材料的价格应根据双方协商确定，并在合同中明确列出。
2. 材料费用的结算应结合工程进度款同步进行。
五、违约责任
1. 如甲方未能按时供应材料导致工程延误，应承担相应责任。
2. 如乙方未按约定使用甲供材料或造成材料浪费，应赔偿甲方损失。
六、其他条款
1. 双方应严格遵守合同约定，任何变更需双方书面同意。
2. 合同执行过程中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法诉讼。
七、合同生效与终止
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 工程项目竣工验收合格后，合同自然终止。
---。
工程施工甲供材合同范本
工程施工甲供材合同范本甲方（施工单位）：________________________乙方（供应商）：________________________根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方提供工程施工所需的甲供材料事宜达成如下合同：一、甲方要求乙方根据工程施工的实际需求，提供以下甲供材料：1. 品名：__________________规格：__________________数量：__________________单价：__________________总价：__________________2. 品名：__________________规格：__________________数量：__________________单价：__________________总价：__________________注：以上仅为部分材料清单，具体清单详见附件。
二、供货期限：乙方应在甲方通知提货后，按双方约定的时间和地点交付甲供材料。
三、交付方式：乙方应将甲供材料运至指定的地点，由甲方自行接收。
如有质量问题，由乙方负责修补或更换。
四、付款方式：甲方应按照乙方提供的发票金额及付款条件及时支付甲供材料的费用。
如有其他特殊约定，双方另行协商。
五、违约责任：若一方违反合同约定，应承担违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
六、合同变更：如有需要变更合同条款的情况，应经双方协商一致后签订书面变更协议。
七、争议解决：因履行本合同所引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至甲供材料全部交付并验收合格后终止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________________ 签订日期：__________________签订地点：__________________ 签订地点：__________________。
主材甲供分包合同8篇
主材甲供分包合同8篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方为工程项目总承包方，需向乙方采购部分主材，乙方同意供应相应材料并负责安装施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，明确甲、乙双方在工程项目中的主材供应及分包施工事宜的权利与义务。
旨在保障双方权益，促进项目顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：甲方供应主材，乙方负责安装施工。
三、材料供应1. 甲方负责提供的材料包括但不限于：钢筋、水泥、混凝土、砖瓦等。
具体材料种类、规格、数量及供应时间按照附件一《甲供材料清单》执行。
2. 乙方应严格按照甲方提供的材料进行施工，不得擅自更换。
如有特殊情况需更换材料，应提前书面通知甲方并获得批准。
四、分包工程内容乙方负责的施工内容包括但不限于：基础工程、主体结构、装饰装修等。
具体工程内容、技术要求及验收标准按照附件二《分包工程内容及要求》执行。
五、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 乙方应严格按照约定的工期进行施工，确保工程按时竣工。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并共同协商解决方案。
六、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格及金额按照附件三《工程报价清单》执行。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项。
支付节点、比例及支付方式按照附件四《支付条款》执行。
七、质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，双方应按照国家相关验收标准共同进行验收。
建设工程施工合同甲供材
建设工程施工合同甲供材甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工期要求：________第二条甲供材料的范围与标准2.1 甲供材料包括但不限于以下范围：（1）主要结构材料：如钢材、水泥、砖瓦等；（2）装饰装修材料：如瓷砖、地板、涂料等；（3）电气管道材料：如电线、管材、开关插座等；（4）水暖材料：如管材、阀门、卫浴设备等；（5）其他双方约定的材料。
2.2 甲供材料应符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量合格证明文件。
第三条甲供材料的供应与验收3.1 甲方应按照合同约定的时间、地点和数量供应材料，并负责材料的运输和卸货。
3.2 乙方应在材料到达现场后及时进行验收，对不符合质量要求的材料有权拒收，并通知甲方更换或修复。
3.3 材料的验收应依据合同约定的标准执行，验收合格后方可用于工程施工。
第四条材料的价格与结算4.1 甲供材料的价格应根据市场行情合理确定，并在合同中明确。
4.2 材料价格的调整应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.3 材料款项的支付应按照合同约定的进度分期支付，具体支付方式由双方协商确定。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间供应材料，导致工程延误，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按约定时间完成工程进度，应承担违约责任。
5.3 违约方应赔偿因违约给对方造成的损失，具体赔偿金额由双方协商确定。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程合同甲供材
工程合同甲供材在工程建设项目中，材料供应是保证工程顺利进行的关键因素之一。
为了明确双方的责任与义务，确保材料供应的及时性与质量，通常会在工程合同中对甲供材进行详细规定。
下面将提供一个工程合同中甲供材的范本内容，以供参考。
工程合同编号：[合同编号]甲方（业主）：[甲方名称]乙方（承包商）：[乙方名称]鉴于甲乙双方就[工程项目名称]的建设达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，特订立本工程合同，并就甲供材事项作以下约定：第一条甲供材的范围1. 甲方负责供应的材料包括但不限于：钢材、水泥、砂石料、预拌混凝土、电气设备、管道及配件等主要建筑材料。
2. 甲方应确保所供应材料符合国家及行业相关标准，不得使用劣质或假冒伪劣产品。
第二条甲供材的交付1. 甲方应根据工程进度计划，提前将所需材料清单及数量通知乙方，并与乙方协商确定具体的交付时间。
2. 甲方应保证材料的及时供应，如因材料供应延迟影响工程进度，甲方应承担相应责任。
第三条甲供材的质量1. 甲方供应的所有材料必须提供相应的质量证明文件，如出厂合格证、检验报告等。
2. 乙方有权对甲方供应的材料进行检验，如发现质量问题，应及时通知甲方进行处理。
第四条甲供材的价格及结算1. 甲供材的价格应根据市场价格合理确定，并在合同中明确。
2. 材料费用的结算应与工程款支付同步进行，具体方式由双方协商确定。
第五条违约责任1. 如甲方未能按照约定时间供应材料，导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方供应的材料存在质量问题，导致工程返工或损失，甲方应负责赔偿相应损失。
第六条争议解决甲乙双方因甲供材问题发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲供材施工合同范本(精选5篇)
甲供材施工合同范本（精选5篇）甲供材施工合同范本第1篇发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：____乙方：____甲方代表：____乙方代表：____甲供材施工合同范本第2篇总包方：分包方：根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供，乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材协议条款如下：一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行承担。
工程甲供材料施工合同范本
工程甲供材料施工合同范本合同编号，【编号】。
甲方（供应商），【甲方名称】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系地址，【联系地址】。
联系电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
电子邮箱，【电子邮箱】。
乙方（施工方），【乙方名称】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系地址，【联系地址】。
联系电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
电子邮箱，【电子邮箱】。
鉴于甲方具有从事工程材料供应的资质和能力，乙方具有从事工程施工的资质和能力，双方经协商一致，就工程甲供材料施工事宜达成如下合同：第一条供货内容。
甲方应按照乙方提供的工程施工需求，向乙方供应所需的工程材料，具体包括但不限于【列举具体材料名称、规格、数量等】。
第二条供货标准。
甲方应保证所供应的工程材料符合国家相关标准和质量要求，且具有合法的生产、销售资质。
第三条交付方式。
甲方应按照乙方的要求，将工程材料按时交付至指定的工程施工现场，交付方式和时间应在双方签订合同后另行协商确定。
第四条施工要求。
乙方应按照甲方供应的工程材料，按照双方商定的工程施工方案和要求，进行施工作业，确保施工质量和工程进度。
第五条价格和支付方式。
1. 工程材料的价格为【具体价格】，支付方式为【具体支付方式，如一次性付清、分期付款等】。
2. 乙方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付工程材料的货款。
第六条违约责任。
1. 若甲方未能按照合同约定的时间和质量要求供应工程材料，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求进行工程施工，应承担相应的违约责任。
第七条保密条款。
双方应对在合作过程中获取的商业秘密和机密信息承担保密责任，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露。
第八条争议解决。
双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第九条其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同甲供材
工程施工合同甲供材一、合同基本信息合同名称：XX项目工程施工合同合同编号：_______________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________甲方（供应方）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________乙方（施工方）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________二、材料供应条款1. 甲方应按照合同约定的种类、规格、数量和时间向乙方供应材料。
2. 所供材料应符合国家相关质量标准及工程设计要求，并提供相应的质量检验报告。
3. 材料的运输费用由甲方承担，直至送达乙方指定施工现场。
4. 如发生材料短缺或不符合规定标准的情况，甲方应及时补充或更换，保证工程进度不受影响。
三、施工责任与要求1. 乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量满足约定标准。
2. 乙方需合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
3. 对于由甲方提供的材料，乙方应在使用前进行检验，确认无质量问题后方可使用。
4. 如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应立即通知甲方并协商解决。
四、价格与支付方式1. 施工价格应根据实际完成的工程量结算，甲乙双方应共同核定工程量。
2. 支付方式可采取分期付款形式，具体比例和时间节点由双方协商确定。
3. 任何变更或追加的工程项目，其价格应经双方协商一致后进行调整。
五、违约责任1. 若甲方未能按时提供合格材料，导致乙方无法正常施工，甲方应当赔偿因此给乙方造成的损失。
2. 若乙方施工质量未达到约定标准或未按计划完成施工任务，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。
3. 双方均应严格履行合同，任何一方违约均应承担相应的法律责任。
六、争议解决机制1. 合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
施工合同甲供材(实用11篇)
施工合同甲供材（实用11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同甲供材（实用11篇）施工合同甲供材第1篇建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依据《中华人·民共·和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
甲供材施工合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方提供的材料由乙方进行施工，达成如下协议：一、项目名称及概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目类型：____________________二、甲供材料1. 甲方提供的材料包括但不限于以下内容：（1）建筑材料：水泥、钢材、砂石、砖、木材等；（2）设备：泵、搅拌机、切割机、钻机等；（3）其他材料：电线、水管、油漆、涂料等。
2. 甲方应保证提供的材料符合国家相关标准和规范，并承担因材料质量引起的一切责任。
三、施工范围及工期1. 乙方根据甲方提供的材料进行以下施工范围：（1）基础工程；（2）主体工程；（3）装饰工程；（4）安装工程。
2. 施工工期为____个月，自甲方提供的材料到位之日起计算。
四、工程款支付1. 甲方应按照以下进度支付工程款：（1）材料进场后支付合同总价款的20%作为预付款；（2）主体结构完成并验收合格后支付合同总价款的30%；（3）装饰工程完成并验收合格后支付合同总价款的30%；（4）安装工程完成并验收合格后支付合同总价款的20%。
2. 乙方在工程完成后，向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后____个工作日内支付剩余工程款。
五、验收与保修1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收分为隐蔽工程验收和竣工验收两个阶段。
隐蔽工程验收合格后，方可进行下一道工序施工。
3. 竣工验收合格后，乙方应在____个工作日内向甲方提交工程保修证书，并承担保修期内因施工质量问题引起的维修责任。
六、违约责任1. 甲方未按约定提供材料，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为每日合同总价款的____%。
2. 乙方未按约定完成工程，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为每日合同总价款的____%。
甲供材施工合同
甲供材施工合同合同范本。
甲供材施工合同。
合同编号，【编号】。
甲方（供应商），【甲方名称】。
地址，【地址】。
电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
乙方（施工方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
鉴于甲方具有【材料名称】的供应能力，乙方具有相应的施工能力，双方经友好协商，就甲方供应材料并由乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、供应材料。
1.1 甲方应按照合同约定的时间和数量，向乙方供应【材料名称】，并保证材料的质量符合国家标准和合同约定。
1.2 乙方应在收到材料后进行验收，如发现材料存在质量问题，应立即通知甲方并要求更换或退货。
1.3 材料的运输和保管由甲方负责，乙方在收到材料后应妥善保管，如有损坏或丢失，由乙方承担相应责任。
二、施工要求。
2.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求进行施工，确保施工过程安全、高效、符合相关法律法规和技术标准。
2.2 施工过程中如需调整材料使用量或施工方法，应经双方协商一致后进行调整，并及时通知甲方。
2.3 乙方应保证施工过程中不损坏甲方提供的材料，如有损坏应承担相应赔偿责任。
三、付款方式。
3.1 甲方供应材料的付款方式为【付款方式】，具体金额和时间由双方协商确定。
3.2 乙方施工的付款方式为【付款方式】，具体金额和时间由双方协商确定。
四、违约责任。
4.1 如一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解决或解除合同，但应及时通知对方并尽力减少损失。
五、其他条款。
5.1 合同的变更和解释应经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的履行完毕之日止。
甲方（盖章），____________________。
法定代表人签字，____________________。
乙方（盖章），____________________。
建设工程施工合同甲供材
建设工程施工合同甲供材是指在建设工程施工过程中，由甲方（建设单位或业主）提供部分建筑材料或设备，乙方（施工单位）负责施工的合同形式。
在这种合同模式下，甲方承担提供材料和设备的责任，乙方负责按照设计要求和施工规范进行施工。
甲供材合同在建设工程项目中具有广泛的应用，对于保障工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
一、甲供材合同的特点1. 甲方承担材料供应责任。
甲方根据工程需要，提前准备好相应的建筑材料和设备，并将其运输到施工现场。
乙方只需按照施工计划进行施工，无需担心材料供应问题。
2. 甲方对材料质量负责。
甲方提供的建筑材料和设备必须符合国家相关标准和要求，确保工程质量。
若因材料质量问题导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。
3. 甲方有权对材料进行监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督，确保材料合理、节约使用。
乙方应积极配合甲方的材料监管工作。
4. 乙方负责施工过程中的材料保管。
乙方应妥善保管甲方提供的建筑材料和设备，防止损坏、丢失或被盗。
若发生损坏、丢失或被盗情况，乙方应承担相应责任。
5. 甲乙双方就材料价格和数量达成一致。
在合同中，甲方和乙方应明确约定甲供材料的价格、数量和结算方式等事项。
二、甲供材合同的优势1. 有利于保障工程质量。
甲方提供的建筑材料和设备符合国家相关标准，有助于确保工程质量。
2. 有利于控制工程进度。
甲方提前准备好材料，乙方可以按照施工计划顺利进行，避免因材料供应不及时导致的工期延误。
3. 有利于降低乙方成本。
乙方无需承担材料采购和运输成本，可以降低施工成本，提高经济效益。
4. 有利于甲方对工程项目的监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督，确保工程质量和投资控制。
5. 有利于甲乙双方的沟通与协作。
甲供材合同明确了甲乙双方的责任和义务，有利于双方在施工过程中的沟通与协作，提高项目管理效率。
三、甲供材合同的履行注意事项1. 甲方应按照合同约定，及时提供建筑材料和设备，确保工程顺利进行。
施工工程甲供材合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方提供的施工工程材料事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方为乙方提供的施工工程材料，包括但不限于：钢筋、水泥、砂石、砖、木材、防水材料、油漆、涂料等。
2. 甲方提供的材料品种、规格、数量、质量要求等详见附件《施工工程甲供材清单》。
二、供应方式1. 甲方负责将材料运输至乙方施工现场，运输费用由甲方承担。
2. 甲方应在接到乙方通知后，按照约定的时间、地点将材料送达乙方施工现场。
三、材料验收1. 乙方在收到甲方提供的材料后，应在3日内进行验收。
2. 验收标准以国家标准、行业标准或双方约定的质量标准为准。
3. 如乙方在验收过程中发现材料存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后3日内予以更换或退货。
四、价格及支付方式1. 材料价格按照《施工工程甲供材清单》中约定的价格执行。
2. 乙方应在材料验收合格后，按照约定的时间向甲方支付材料款。
3. 甲方在收到乙方支付的款项后，应及时向乙方提供相应的发票。
五、违约责任1. 如甲方未按照约定时间、地点提供材料，导致乙方工程进度受到影响，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按照约定时间支付材料款，甲方有权暂停材料供应，并要求乙方支付逾期付款违约金。
3. 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________附件：《施工工程甲供材清单》第2篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在施工过程中所需的材料由乙方供应事宜，经双方协商一致，达成如下协议：一、合同内容1. 甲方在施工过程中所需材料，包括但不限于钢材、水泥、砂石、砖、木材等，由乙方提供。
甲供材工程施工合同范本
甲供材工程施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工方）：
地址：
联系人：
电话：
合同编号：_________
根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方提供的施工材料进行施工达成如下协议：
一、施工内容：乙方接受甲方提供的施工材料，按照合同约定的要求进行施工工作，保证施工质量和进度。
二、施工期限：本合同的施工期限为______年月______日至______年月______日（具体施工周期根据实际情况协商确定）。
三、施工要求：乙方应严格按照甲方提供的材料规格和要求进行施工，保证施工质量符合国家相关标准。
四、施工报酬：甲方根据工程进度支付相应的施工款项给乙方，具体款项和支付方式双方另行协商确定。
五、违约责任：任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：_________年______月______日
备注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
工程施工甲供材合同范本
工程施工甲供材合同范本
甲方（施工方）：_____________
乙方（供应方）：_____________
鉴于甲方承接_______工程施工，为保证工程质量及工期、协调工程施工进度，经协商一致，双方达成如下合同：
一、供货内容：乙方向甲方供应_______工程所需的材料及配件，具体规格和数量详见附表。
二、供货地点：供货地点为___________。
具体交货时间由双方另行商定。
三、供货价格：供货价格为人民币__________元整（大写），价格包括材料成本、人工费、
采购费、利润等内容，不得追加其他费用。
四、供货标准：供货的材料和配件必须符合国家标准和工程要求，质量保证期为_______年。
如有质量问题，乙方需承担相应责任并进行退换货处理。
五、付款方式：甲方应在收到货物后，签字确认无误后，按照约定的价格和数量支付款项。
六、违约责任：若任何一方在合同履行中出现违约情况，需承担相应的违约责任。
七、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成为止。
八、其他约定事项：双方如有其他约定事项，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
签订日期：_____________ 签订日期：_____________。
甲供部分主材施工合同范本
甲供部分主材施工合同范本
合同编号：【】
甲方（甲供方）：【单位名称】
乙方（承包方）：【单位名称】
经双方协商一致，甲方同意向乙方提供以下主材，并委托乙方对主材进行施工：
1. 甲供主材清单：
（具体列明主材名称、品牌、规格、数量等）
2. 施工范围：
乙方将按照甲方提供的主材清单进行施工，确保施工质量，符合相关标准和规定。
3. 价格及付款方式：
（1）甲方提供的主材总价为【总价】，乙方应按照实际施工情况进行主材的使用，不得浪费或挪用；
（2）乙方应按照施工进度进行阶段性付款，合同约定的总工程款支付完毕后，方可交付使用。
4. 竣工验收：
（1）乙方完成施工后，甲方有权对施工质量进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改；
（2）甲方应按时支付尾款，并签署竣工验收合格证明。
5. 风险责任：
在施工期间，如果因甲方提供的主材出现质量问题导致工程质量问题，由甲方承担责任；如果因乙方施工不当导致主材损坏，由乙方承担责任。
6. 违约责任：
如果一方违约未履行合同规定的义务，应支付对方违约金，并赔偿因此造成的损失。
7. 合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
工程施工合同甲供材
工程施工合同甲供材center工程施工合同甲供材范本/center第一条甲供材定义与范围1.1 甲供材指由甲方负责采购并供应给乙方（即施工单位）用于本工程施工的所有材料、设备和构件等。
1.2 包括但不限于以下主要材料：钢材、水泥、砂石料、预拌混凝土、电缆、管线、装饰材料等。
第二条甲供材的标准与质量2.1 所有甲供材必须符合国家相关标准及行业标准，同时满足设计文件和施工规范的要求。
2.2 甲方应保证供应的材料具有良好的品质，不得出现劣质或假冒伪劣产品。
第三条甲供材的交付与验收3.1 甲方应根据施工进度计划，合理安排材料供应时间和批次，确保不影响施工进度。
3.2 材料到场后，乙方应对其规格、数量、质量进行检验，并在满足要求的前提下签收入库。
第四条甲供材的保管与使用4.1 材料一经乙方签收，其保管责任即转移至乙方，乙方应妥善保管，防止损坏和丢失。
4.2 乙方应合理使用甲供材，严格按照施工规范操作，减少浪费。
第五条违约责任5.1 如甲方供应的材料不符合约定标准，应及时更换或修复，并承担由此造成的延期损失。
5.2 若乙方未按约定保管或使用甲供材，导致材料损坏或浪费，应赔偿相应损失。
第六条争议解决6.1 双方因甲供材问题发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
通过上述范本，我们可以看出，甲供材条款是工程施工合同中不可或缺的一部分，它涉及到材料的质量、供应、验收、保管以及违约责任等多个方面。
一个详细明确的甲供材条款能够为甲乙双方提供清晰的指导，有助于预防和解决可能出现的纠纷，保障工程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于工程施工补充协议
甲方：（发包人）
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双
工程”合同工程建设的实际情况，遵循平等、资源、互利、诚信原则，甲、乙双方就该项目合同所作出如下补充和修改：
1、工程承包方式：甲方提供部分材料，乙方包工及采购部分材料的承包方式。
2、工程总造价包括甲供材料金额。
本补充协议一式二份，由甲、乙双方共同签署，甲方有最终解释权。
未尽事宜，双方协商解决。
3、工程内容：按照施工图纸及工程量清单内容，中标签约合同价为：人民币（大写）(¥元)。
4、工程补充协议及承包范围：
①发包人供应施工临时用水、用电，发包人当做甲供材料在承包人施工工程项目款中扣除费用，按供电公司及水厂收费为标准与实际用量扣除承包人工程款。
②承包人要按原合同完成本项目，必须按质、按量完成基础、机架、主体、室内外装饰，给排水安装、电气安装等工序、工项（具体按原施工合同）。
5、签订时间：
本补充协议签于年月日签订。
6、签订地点
本协议在签订。
7、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。