建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号:[编号]委托方(甲方):[甲方名称]勘察方(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括勘察工作内容等)技术标准:[技术标准](如国家相关规范、行业标准等)合同总金额:[合同总金额汉字大写](含税价)。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于:[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求,提供准确的地质勘察资料,包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时,乙方还需对施工现场进行实地勘察,确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用:本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写],包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付费用给乙方:(1)合同签订后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款;(2)乙方提交初步勘察成果后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%;(3)乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内,甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可,乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方:(甲方名称及联系方式)乙方:(乙方名称及联系方式)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,共同遵守并履行:一、勘察项目甲方委托乙方对(工程名称、位置)进行勘察工作,具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范,完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案,乙方应按时提交给甲方,并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范,确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作,并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任,未经甲方许可,不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有,乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方,并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出,应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作,应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本,甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容,遵守合同约定,共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同(示范文本)3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________乙方(承包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地点:[项目地点]1.3 工程规模:[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容:[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务,遵循诚信合作、平等互利的原则,确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作,并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻,双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用:人民币______元整(大写:______元整)。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式:根据工程勘察进度,甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项,甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作,确保勘察质量。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(承包人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求,对本项目进行地质勘察,包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于:现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为:XXXX年XX月XX日,计划完成时间为:XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察任务,如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整(¥_________元)。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付勘察费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后,甲方支付勘察费用总额的XX%;(3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后,甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后,及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款,责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题,责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,确保勘察质量。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系方式:[电话/邮箱等联系方式]乙方(承包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系方式:[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称](以下简称“本项目”)进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定,完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容:[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式:甲方应按照以下约定向乙方支付款项:(1)本合同签订后[时间]内,甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内,甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求,编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性,对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求,提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节,双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后,乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求,合理安排勘察进度,确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(勘察人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围和内容:[勘察任务详细描述]二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务:(1)甲方应提供工程勘察所需的相关资料,并确保所提供资料的真实性和完整性。
(2)甲方应按时支付乙方勘察费用。
(3)甲方应遵守合同条款,确保乙方的合法权益。
2. 乙方的责任与义务:(1)乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及合同约定进行工程勘察。
(2)乙方应按时提交勘察成果,并保证勘察成果的真实性和准确性。
(3)乙方应对勘察成果质量负责,确保勘察成果符合合同约定。
三、工程勘察的实施与验收1. 勘察实施:乙方应按照合同约定进行勘察工作,确保勘察数据的准确性和完整性。
如因乙方原因导致勘察工作延误,乙方应承担相应的违约责任。
2. 勘察验收:甲方应在收到乙方提交的勘察成果后进行验收。
甲方认为勘察成果符合合同约定的,应予以确认并签署验收意见;如认为勘察成果不符合合同约定,应书面通知乙方进行整改。
四、费用及支付方式1. 勘察费用:本次工程勘察费用为人民币[金额]元。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付方式为:____。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关资料予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及技术要求,应予以保密,不得泄露给第三方。
建设工程合同建设工程勘察合同5篇
建设工程合同建设工程勘察合同5篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、勘察工作内容及范围乙方应按照甲方的要求,对工程项目的地质、地貌、水文、工程条件等进行勘察,提供准确的地质勘察报告及相关建议。
具体工作内容包括但不限于地质勘探、取样测试、地下水监测等。
勘察范围应涵盖整个工程项目用地。
三、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后___日内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 甲方应按约定提供必要的工作条件和资料,以便乙方顺利开展勘察工作。
3. 双方应共同制定勘察进度计划,并确保按计划进行。
四、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用总计为人民币___元(大写:____________________元整)。
2. 甲方应在合同签订后___日内支付乙方勘察费用的___%作为预付款。
3. 乙方提交符合要求的勘察成果后,甲方应支付剩余款项。
五、勘察成果要求与验收标准1. 乙方应提供符合国家相关标准的勘察成果,包括地质勘察报告、图表等。
2. 甲方有权对乙方提供的勘察成果进行验收,验收标准应按照国家相关法规及行业标准执行。
3. 若甲方对勘察成果有异议,乙方应按要求进行补充或修改。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密。
2. 未经对方许可,任何一方不得将涉及商业秘密的信息泄露给第三方。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按期完成勘察工作,乙方应承担违约责任,并支付因违约导致的甲方损失。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(勘察人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求,对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期:自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止,预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件,如因甲方原因导致工期延误,乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项:(1)本合同签订后[具体天数]内,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内,甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权,但乙方需将勘察成果交付甲方,并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务,未经乙方同意,不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整,如因乙方勘察成果导致甲方工程损失,乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作,甲方应承担违约责任,并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察合同7篇
建设工程勘察合同7篇第1篇示例:建设工程勘察合同一、甲方:(委托方)地址:联系人:电话:邮编:二、乙方:(勘察方)地址:联系人:电话:邮编:鉴于甲方拟进行的建设工程项目(以下简称“工程项目”)需要进行勘察工作,为明确双方权利和义务,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以示双方的合作意愿,具体内容如下:第一条勘察内容1. 乙方应按照甲方要求,对工程项目所需要的土地、地质、水文、环境等方面进行综合勘察。
2. 勘察内容包括但不限于:(1)土地勘察:包括土地性质、地形地貌、土地利用状况等。
(2)地质勘察:包括地层岩性、构造构造、地质灾害等。
(3)水文勘察:包括水资源、水文地质、地下水情况等。
(4)环境勘察:包括环境保护要求、周边环境影响等。
第二条勘察范围1. 勘察范围为工程项目用地范围内的土地、地质、水文和环境状况。
2. 乙方根据勘察内容对勘察范围进行详细划分,确保勘察工作的全面性和系统性。
第三条勘察方法1. 乙方应根据勘察内容和勘察范围确定勘察方法,并编制勘察方案,报甲方审核同意后方可进行勘察工作。
2. 勘察方法应符合国家规定的标准和要求,确保勘察数据的准确性和可靠性。
第四条勘察报告1. 乙方应根据勘察情况,编制勘察报告,报甲方审核。
2. 勘察报告应包括但不限于勘察成果、分析解释、风险评估、环境影响预测等内容。
3. 勘察报告应真实、完整、准确地反映勘察情况,确保甲方对勘察结果的真实性和可靠性。
第五条勘察周期1. 勘察周期为自双方签订本合同之日起至勘察报告提交之日止。
2. 如勘察过程中遇到特殊情况,需延长勘察周期的,应及时向甲方提出书面申请,经甲方同意后可延长勘察周期。
第六条合同价款1. 甲方应按照双方约定的支付方式和时间,依据勘察合同金额的规定,按期支付勘察费用给乙方。
2. 勘察费用的支付方式和时间双方可另行协商,并另行约定相关条款。
第七条违约责任1. 任何一方未能履行或违反了本合同中的任何条款或规定,应当承担违约责任,并赔偿给另一方由此而造成的损失。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号:XXX-XXXX-XXXX委托方(甲方):XXXXXXXX公司设计方(乙方):XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区(具体地址)的建设工程进行勘察设计,乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务,确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作,包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计,确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见,对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整(大写:XXXXXXXX元整)。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后,提交相关成果,并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式:银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作,乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权,但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
2024年建设工程勘察设计合同标准范文(4篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范文合同编号:【XXXX】甲方:【甲方公司名称】乙方:【乙方公司名称】鉴于甲方拟在【项目所在地】进行建设工程项目,现委托乙方负责整个项目的勘察设计工作。
双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行【项目名称】项目的勘察设计工作,包括但不限于现场调研、方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
第三条工作内容及要求1. 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求,认真负责地进行项目的勘察设计工作,并提供优质、高效的服务。
2. 乙方应按照约定的工作时间节点,按时提交各阶段设计成果,确保设计质量符合相关规定。
3. 乙方应配合甲方的监理单位或第三方检验单位的工作,出具相应的设计文件,协助解决设计过程中的技术问题。
第四条价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为【金额】,乙方应按照合同约定的工作阶段进行支付,具体支付方式见附件【付款明细表】。
2. 如因乙方原因导致工程设计调整或返工,甲方有权要求乙方免费进行调整或返工。
第五条违约责任1. 任何一方未能按时履行合同义务的,应当承担相应的违约责任;因不可抗力导致无法履行合同的,应及时告知对方并协商解决方案。
2. 乙方在设计过程中有过错的,应及时整改并承担相关责任;如因设计问题导致工程质量问题,乙方应负全部责任。
第六条其他约定1. 本合同未尽事宜,由双方协商解决;2. 本合同任何变更须经双方书面确认后生效;3. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:年月日2024年建设工程勘察设计合同标准范文(2)甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系电话:[甲方联系电话]Email:[甲方Email]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系电话:[乙方联系电话]Email:[乙方Email]鉴于甲方拟进行以下建设工程的勘察设计,乙方具有相应的设计能力和资质,本着平等自愿、公平合理的原则,经双方友好协商,就该工程的勘察设计事宜达成如下合同:一、合同项目1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.项目规模和内容:建设工程的勘察设计(详细列出工程的规模和内容)二、合同价款及支付方式1.合同总价款:人民币[金额]2.支付方式:(1)预付款:双方约定预付款为合同价款的[金额],甲方应在签订本合同后的[天数]内支付给乙方。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(勘察人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作,为明确双方权益与责任,双方遵循诚实信用原则,特订立本合同,以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察,特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定,就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务,确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求,对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围:本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整(小写:__________元)。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____%作为预付款;勘察工作完成后并经甲方验收合格,支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加,双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求,合理安排勘察进度,确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息,应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号:GF-XXXX-XXXX甲方(发包人):______________________地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________乙方(承包人):______________________勘察有限公司地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况及勘察范围(一)工程名称:_______________________。
(二)工程地点:_______________________。
(三)勘察范围和内容:包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排(一)乙方应根据甲方的要求,按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
(二)乙方应制定详细的勘察计划,并按计划执行。
如遇特殊情况,应及时向甲方报告,共同协商解决方案。
三、费用及支付方式(一)本次勘察服务的费用为人民币________元整(大写:______________________元整)。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
(二)甲方应按照以下方式支付勘察费用:合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款;勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同书样式5篇
建设工程勘察合同书样式5篇第1篇示例:建设工程勘察合同书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)鉴于甲方拟对某建设工程进行勘察,双方本着平等、公正、自愿的原则,通过友好协商,达成如下合同:一、工程名称:______________________________四、勘察内容:1. 甲方委托乙方对上述工程进行勘察,须做到认真、细致、规范,确保勘察结果准确有效。
2. 勘察内容包括但不限于:地质调查、水文勘测、环境影响评价等。
五、勘察费用及支付方式:1. 总勘察费用为人民币____________,请参考附表一。
2. 甲方应在本合同签订之日起的____天内支付____%的勘察费用,余款在勘察合格之后最迟支付。
六、勘察工期:1. 勘察工期约为____天,具体工期根据勘察范围及具体情况而定,须在合同签订后进行详细协商确定。
2. 乙方应按照约定的工期完成勘察任务,如有延误或未及时完成,乙方应承担相应责任。
七、勘察结果:1. 乙方应提交书面勘察报告,其中包括勘察内容、勘察结果、意见建议等。
2. 甲方有权对勘察结果进行评价并提出修改意见,乙方应及时作出调整。
八、勘察数据及保密:1. 勘察过程中产生的数据、资料及报告等信息均为甲方所有,乙方不得擅自使用或外泄。
2. 双方应相互保守商业秘密,未经授权不得向第三方披露相关信息。
九、风险责任:1. 在勘察过程中,如因乙方过失导致损失或事故发生,乙方应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力因素导致勘察无法继续或中断,双方应协商解决方案,并根据具体情况确定后续工作。
十、合同解除:1. 如乙方未按合同约定履行义务或不符合勘察要求,甲方有权解除合同,有权追究乙方的违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决,并在协商一致的情况下解除合同。
十一、法律适用及争议解决方式:1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例:建设工程勘察合同范本甲方(委托方):______(单位名称)鉴于甲方拟组织实施______工程项目,现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务,特订立本合同,共同遵守并执行以下约定:一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求,对______工程项目进行勘察,并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于:土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中,乙方应遵守相关国家标准和规定,保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容,确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密,不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密,乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面协议,方可生效。
2.未经协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,应及时通知对方,并协商解除合同。
2.合同解除后,双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2.协商不成的,可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决,仲裁裁决为终局裁决。
以上约定,经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期:______年______月______日本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例,供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容,确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计,乙方具备相应的勘察设计资质和能力,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]工程。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 工程规模:[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求,进行本工程的勘察设计工作,包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求,提供合理的勘察设计方案,确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务,并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间],向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后,经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定,甲方有权拒绝支付相应款项,并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作,并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计,确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分:合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同,就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议:第二部分:委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为:______(具体工程勘察内容及范围)。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准,合理、有效地完成上述工程勘察任务,并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分:费用支付1. 甲方应按照本合同约定,及时向乙方支付工程勘察费用,费用总额为______元(大写)。
2. 工程勘察费用支付方式为______(一次性付清或分期支付),具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分:工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月,自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长,延期操作应双方书面协商一致。
第五部分:保密条款1. 本合同生效后,乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密,不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密,如有泄露行为,应承担相关法律责任。
第六部分:违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等,应当承担相应的违约责任。
第七部分:争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;若无法协商解决的,应向______(仲裁机构/法院)申请仲裁/诉讼解决。
第八部分:其他条款1. 本合同自双方盖章生效,至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改,在修改前,应签订书面合同补充协议。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板,双方应在充分了解合同内容的情况下,认真履行各自职责,确保工程勘察任务的圆满完成。
有关建设工程勘察合同(一)5篇
有关建设工程勘察合同(一)5篇篇1甲方(委托人):___________(以下称甲方)乙方(勘察人):___________(以下称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定,结合工程实际情况,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,就本建设工程勘察事项达成如下协议:一、工程概况及勘察任务要求(具体工程概况和勘察任务要求需详细列出,包括但不限于工程名称、地点、规模、目的、任务等。
)二、勘察文件要求及交付标准(一)勘察文件要求:乙方应按照国家和地方现行规定,编制符合甲方要求的勘察文件。
勘察文件应包括地质勘察报告、图表、测试数据等。
(二)交付标准:乙方应按照约定的时间,将勘察文件以书面形式交付甲方,并确保勘察文件的完整性、准确性和真实性。
三、勘察期限及进度安排(一)勘察期限:本合同自签订之日起生效,乙方应在约定时间内完成全部勘察工作。
(二)进度安排:乙方应根据工程实际情况,制定详细的勘察进度计划,并及时向甲方报告工作进展情况。
如遇特殊情况,应及时与甲方协商解决。
四、费用及支付方式(一)费用:甲方应按照约定向乙方支付勘察费用,具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。
(二)支付方式:甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用,确保乙方及时收到款项。
五、质量保证及验收标准(一)质量保证:乙方应保证其提供的勘察文件符合国家和地方现行规定,确保勘察数据的准确性和真实性。
如因乙方提供的勘察文件导致工程出现质量问题,乙方应承担相应责任。
(二)验收标准:勘察文件完成后,甲方应组织验收。
验收标准应依据国家和地方相关规定,以及本合同的约定。
六、违约责任及处理方式(一)违约责任:如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
(二)处理方式:如发生违约情况,甲乙双方应首先协商解决。
协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项(在此添加其他需要约定的内容,包括但不限于保密条款、知识产权条款等。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效,需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务,保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议,为工程建设提供可靠依据,共同打造优质建设项目,推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容,希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同(篇(1)工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____勘察证书等级:_____发包人:______勘察人:______签订日期:_____发包人:____勘察人:____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:_____1.2工程建设地点:_____1.3工程规模、特征:_____1.4工程勘察任务委托文号、日期:_____1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_____1.6承接方式:_____1.7预计勘察工作量:____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范)施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方(委托人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议:第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称:____(以下简称“项目”)1.2 项目位置:1.3 勘察设计内容:___1.4 工作范围:____第二条工作期限2.1 开始日期:____年____月____日2.2 完成日期:____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于:___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料,可能影响工作进度和质量,由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于:勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用,并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作,确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题,应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密,未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后,乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定,应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意,一方不得擅自解除合同,否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本(2)工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____________________
编号:YB-HT-006659
建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版)
建设单位(甲方):________________
地址:____________________________
邮码______________________________
电话______________________________
法定代表人:______________________
职务______________________________
勘察单位(乙方):________________
地址:____________________________
邮码______________________________
电话______________________________
法定代表人:______________________
职务______________________________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。
第三条甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察,________年____月____日提交全部勘察资料,提交测量透明图____份,提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为
________元。
自本勘察合同生效后________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。
勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20%~40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达____天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。
协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,按以下第()项方式解决:
(1)申请________仲裁委员会仲裁;
(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定
________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位(甲方):____________
代表人:______________________ ___________年_______月______日勘察单位(乙方):____________ 代表人:______________________ ___________年_______月______日附件1 测量任务和质量要求表
工程名称
工程地点
设计单位
工作内容
工作量和技术要求
备注
附件2 工程地质任务及质量要求表工程地点:
设计单位:设计负责人:勘察阶段:
建筑物名称(或代号)
结构类型
层数及总高度
基础砌置深度及标高
基础类型
总荷重
单位面积荷重
另提交:
一,场地的地形图(附有旧址座标
二,总平面布置图。
三,详细的勘察技术要求(另附)
四,场地附近已有勘察资料
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。