工地水电安装合同范本参考

合集下载

水电安装劳务合同格式范本(九篇)

水电安装劳务合同格式范本(九篇)

水电安装劳务合同格式范本甲方:_____ 身份证号码:_____乙方:_____ 身份证号码:_____乙方为甲方在负责水电暖安装。

甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:第一条:劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。

安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。

2、付款方式:甲方按工程进度分次付款,主体工程分次付款,当乙方施工楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%。

二次排管分次付款,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。

质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

第三条:工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全第四条:甲、乙双方责任(一)甲方责任:1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任:1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。

工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)

工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)

工地水电安装工程承包协议书范本发包方:湖北嘉晟置业有限责任公司(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:4、工程范围和内容:根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。

①强电部分:空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分:冷、热水供水系统,全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分:配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场,所造成的损失由乙方自行承担。

第二条工程期限1、本工程合同总工期为,自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。

第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费,即15元/每平方米(已含室外工程量的人工费)第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续,领出的材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。

所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款3000元以上,情节严重者将送交公安部门处理。

水电工程合同范本5篇

水电工程合同范本5篇

水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方(投资方):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________电话:_________________二、乙方(承包方):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________电话:_________________三、项目基本情况:1. 项目名称:_______________2. 项目地点:_______________3. 项目规模:_______________4. 项目工期:_______________四、工程范围:1. 项目范围:本合同包含的工程范围为_______________。

2. 工程内容:本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。

3. 工程标准:工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。

五、合同金额:1. 总合同价款为_______________。

2. 支付方式:工程款按月支付,每次支付比例为_______________。

六、工期及安全:1. 工程开工日期为_______________,竣工日期为_______________。

2. 安全保障:乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定,确保工程进展顺利并保障工人安全。

七、质量标准:1. 工程质量应符合国家相关标准,达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题,乙方应承担修复责任,并不得额外收取费用。

八、保证金:1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金,合同期满返还。

2. 若乙方未按时履行合同义务,甲方有权利用保证金进行赔偿。

九、违约责任:1. 若乙方违反合同规定,甲方有权要求乙方赔偿损失,并解除合同。

2. 若甲方违反合同规定,应承担相应的违约责任,并支付赔偿金。

水电安装合同范本5篇

水电安装合同范本5篇

水电安装合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则,就甲方所需的水电安装工程,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________水电安装工程。

2. 工程地点:_________________________。

3. 承包范围:本工程包括给水、排水、电力安装等施工图纸中的所有内容。

具体包括但不限于水管、电线、开关、插座等安装工作。

二、合同工期及进度安排1. 乙方应按照甲方提供的施工进度表组织施工,确保工程质量与进度。

如遇特殊情况,应及时向甲方报告并协商解决方案。

2. 工程开工日期:______年______月______日。

3. 工程竣工日期:______年______月______日。

如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时向甲方报告并协商调整工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整(大写:_________________________)。

该价款包括人工费、材料费及其他相关费用。

具体支付方式如下:a) 工程开工前,甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

b) 工程进度过半时,甲方支付乙方工程总价款的______%。

c) 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

2. 乙方应在每次收款后提供合法有效的发票。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2. 甲方有权对工程进度和施工质量进行检查,并提出改进意见。

乙方应积极配合并按要求进行整改。

如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。

3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后,双方签订验收文件。

水电安装合同书范本5篇

水电安装合同书范本5篇

水电安装合同书范本5篇第1篇示例:水电安装合同书范本甲方:(以下简称甲方)鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造,乙方有能力提供相应的服务,在甲乙双方协商一致下,签订本合同,共同遵守以下条款:一、工程内容:乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程,包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。

二、工程时间:本次工程计划于(具体日期)开始,预计工期为(具体天数),具体时间及计划变更,需双方协商一致后签署书面变更协议。

三、工程费用:本次工程总费用为(具体金额),其中材料费用由甲方自行购买,人工费用由乙方提供。

费用结算方式为(一次性结清/分期付款),具体约定如下:1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款,以确保乙方材料采购和工人安排;2. 工程完成后,甲方应支付剩余费用。

3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容,费用另行约定。

四、工程质量保证:乙方保证对工程质量进行严格监管,确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。

如因乙方原因导致工程质量问题,乙方将承担相应责任。

五、风险责任:房屋水电改造过程中,如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害,乙方将承担相应的赔偿责任。

六、工程验收:工程完成后,甲方有权对工程质量进行验收。

如验收结果不合格,乙方需及时整改,直至符合验收标准。

七、合同解除:如因不可抗力等原因导致工程无法完成,双方可协商解除合同,已支付的费用将按实际工程进度进行退还。

八、争议处理:本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或提起诉讼。

九、其他约定:本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):乙方(签字):签订日期:年月日甲方联系地址:______________以上为水电安装合同书范本,若双方同意以上条款,请签字确认。

愿双方合作愉快,工程顺利完成。

第2篇示例:水电安装合同书范本甲方:_____________(以下简称“甲方”)乙方:_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就水电安装工程签订如下合同:一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求,在_____________(具体地址)进行水电安装工程,包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。

水利水电施工合同范本(9篇)

水利水电施工合同范本(9篇)

水利水电施工合同范本(9篇)水利水电施工合同范本(9篇)水利水电施工合同范本篇1 发包人:_________法定代表人:_________承包人:_________法定代表人:_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_________工程地点:_________工程内容:_________二、工程承包范围:三、合同工期开工日期:______年____月____日;竣工日期:______年____月____日;合同工期总日历天数为____天。

四、质量标准:合格,争创优良。

五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。

七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。

施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。

提供生活水、电供应。

八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。

发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。

发包人承担费用。

九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。

材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。

材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。

凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

水电安装合同范本简单(精选8篇)

水电安装合同范本简单(精选8篇)

水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方:(发包方)乙方:(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1、工程地点:2、工程承包方式:。

3、工期:月日-_____年____月____日止。

4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。

与业主结算下浮13%作甲方管理费。

5、a、工程量确定方式(按以下先后顺序执行):按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:1)工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;2)工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。

如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。

3)当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。

4)由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。

若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

5)由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。

水电安装合同样本6篇

水电安装合同样本6篇

水电安装合同样本6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合水电安装工程的实际情况,为明确双方的权利和义务,保障工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,达成以下合同条款,特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称:__________________水电安装工程。

2. 工程地点:__________________。

3. 工程范围:本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中所有的内容。

4. 工程承包方式:乙方包工包料。

二、工程期限1. 乙方应按照甲方的工期要求及时安排施工,确保工程按时完成。

2. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。

3. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币______元整(¥______元)。

2. 付款方式:甲方应按工程进度支付工程款。

具体支付比例为:基础工程完成后支付______%;主体工程完成一半时支付______%;工程竣工并经甲方验收合格后支付______%;剩余______%作为质保金,质保期为一年,期满后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和施工要求组织施工,确保工程质量达到验收标准。

2. 工程竣工验收应按照相关规定进行,验收合格后方可交付使用。

3. 如工程存在质量问题,乙方应在甲方提出后及时予以整改,直至符合验收标准。

五、双方责任及义务1. 甲方责任及义务:(1)甲方应按时支付工程款,确保工程进度。

(2)甲方应向乙方提供必要的技术支持和施工条件。

(3)甲方应监督乙方的施工过程,确保工程质量。

2. 乙方责任及义务:(1)乙方应按时组织施工,确保工程按时完成。

(2)乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工要求进行施工,确保工程质量。

(3)乙方应遵守安全生产规定,确保施工现场安全。

水电安装合同标准范本(4篇)

水电安装合同标准范本(4篇)

水电安装合同标准范本发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

补充协议内容如下:一、工程概况1、工程名称:观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)2、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模:大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价1、承包方式:分包(包工包料2、承包内容:按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE_____20x)及《____年重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE_____20x)定额(以下统称安装定额)和____年____月____日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量:优质结构。

达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期:以建设单位工期为准。

3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。

水电安装施工合同范文(4篇)

水电安装施工合同范文(4篇)

水电安装施工合同范文建设单位:设计单位:施工单位:合同编号:____年 ____月 ____日建设单位:(简称甲方)地址:施工单位:(简称乙方)地址:兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条:工程地点第二条:工程内容第三条:承包方式第四条:工程价款及调整1.工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条:付款方式第六条:合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条:工程质量要求:第八条:材料设备:第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方:(1)进场前天内,甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

水电工协议合同范本(通用6篇)

水电工协议合同范本(通用6篇)

水电工协议合同范本(通用6篇)水电工协议合同范本篇1甲方:(发包人)乙方:(承包人)因工程建设需要,乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。

一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、承包内容承包范围:基础工程、结构主体工程,附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程,给排水工程所包含的图纸内容。

(1)基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程:各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。

三、结算单价和付款方式1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);2、计价方式:按总建筑面积计价,总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;3、付款方式:本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日,甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%,主体全部完工8个工作日,甲方向乙方支付水电总价款的60%,竣工验收合格后除总价款的5%外,剩余的35%10个工作日内全部付清。

四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育,做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控,并按规定及时做好验收。

4、按合同约定及时发放工程款,未按约定时间支付工程款,按同期建设银行贷款,利息向乙方支付施工欠工程款利息。

5、提供乙方施工人员临时住宿。

五、乙方责任(一)质量责任:1、工程质量等级要求:合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工,确保工程达到约定要求;3、乙方必须提高质量意识,实行自检、交接检专职,严格按照规范施工。

标准水电安装合同范本8篇

标准水电安装合同范本8篇

标准水电安装合同范本8篇第1篇示例:标准水电安装合同范本甲方:______(以下简称甲方)乙方:______(以下简称乙方)经双方协商一致,就甲方位于______的房屋的水电安装工程,达成以下合同:一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准,对甲方的房屋进行水电安装工程。

2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准,使用高质量材料,保证施工质量。

3. 安装完毕后,乙方应负责对安装设备进行维护保养,并提供相应的保修服务。

二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程,否则应承担相应的违约责任。

2. 工程完成后,乙方应与甲方共同验收,确保工程质量符合要求,并解决存在的问题。

3. 乙方保证工程质量,并承诺在一定期限内提供免费维修服务。

三、价格和支付方式1. 合同总价为______元,包括材料费、人工费及其他费用。

2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金,余款应在工程竣工后一周内支付清楚。

3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用,甲方应承担相应责任,如因乙方原因导致的责任,乙方应承担相应责任。

四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷,应协商解决;协商不成,提交有关部门或仲裁机构处理。

2. 合同解释权归双方共同拥有,解释问题应坚持公平合理的原则。

五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,自甲方支付订金之日起开始履行。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______ 日期:______乙方(盖章):______ 日期:______以上内容为标准水电安装合同范本,双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容,确保合同的合法性和有效性。

希望本合同能够为双方合作提供保障,顺利完成水电安装工程。

第2篇示例:标准水电安装合同范本甲方(承包商):__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致,就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议:一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。

水电施工合同范本标准版(推荐5篇)

水电施工合同范本标准版(推荐5篇)

水电施工合同范本标准版(推荐5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版(推荐5篇)随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。

水电安装施工合同范本8篇

水电安装施工合同范本8篇

水电安装施工合同范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就本水电安装工程施工事项,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______________________________________________________2. 工程地点:______________________________________________________3. 工程范围:本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中的所有内容。

二、工程期限1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。

2. 如因发包方原因造成工程停工,工期相应顺延。

承包方应妥善保护已完成的工程,如因承包方保护措施不当造成已完工程损坏,应由承包方负责并承担由此造成的损失。

工期不予顺延。

三、工程质量及验收标准1. 工程质量必须符合国家颁发的现行相关施工规范、质量评定标准和设计要求,经发包人验收合格后方能交付使用。

承包方在施工中必须配备质检人员和有关的试验设备。

本工程质量必须确保市优质工程或良好标准。

达不到要求时承包方必须返工并承担由此造成的经济损失。

返工后仍达不到要求时,承包方自行承担由此产生的全部责任。

篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为确保工程质量和进度,经双方充分协商,达成以下水电安装施工合同:一、工程概况1. 工程名称:__________水电安装工程。

2. 工程地点:__________。

3. 承包范围:本工程的水电安装,包括室内外给排水管道、电缆线路、照明系统、弱电系统等安装工程。

水电安装承包合同参考范本(九篇)

水电安装承包合同参考范本(九篇)

水电安装承包合同参考范本地址:_____甲方:_____乙方:_____质量是生命,安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:一承包方法:1承包形式:双包,即包工包料。

2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米____元。

按图纸设计和甲方要求。

二工程进度:按甲方及业主要求,总工期____天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

六文明卫生现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。

材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

七罚款制度施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以__________元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。

水电安装合同范本6篇

水电安装合同范本6篇

水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1)1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。

如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

水电安装合同范本 (2) 发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

一.工程概况建设单位名称:工程名称:建设地点:标段(栋号):建筑面积(水暖、电气):各标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积:暂定为㎡二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求(一)开工日期:年月日(二)总(日历)工期:个月(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工地水电安装合同范本参考发包人全称: (以下简称:甲方)
承包人全称: (以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议,工地水电安装合同范本。

一、工程概况:
工程名称: (以下简称:本工程);
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水
电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。

具体如下:
A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。

排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

本合同约定本工程总工期为日;开工日期
为:年月日,竣工日期为:年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。

甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧盛市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则,合同范本《工地水电安装合同范本》。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。

工程质量按国家相关标准进行验收评定。

若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。

若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。

工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已
包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。

本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。

2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。

每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占
本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。

各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收娶支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。

付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,
甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。

由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、宿州市治安管理处罚条例。

八、合同生效:
1、本合同订立时间:年月日。

2、订立地点:
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违
约保证金之日起生效。

相关文档
最新文档