项目保修委托协议书

合集下载

工程保修协议书模板6篇

工程保修协议书模板6篇篇1工程保修协议书模板甲方：（甲方公司名称）地址：（甲方公司地址）法定代表人：（甲方公司法定代表人）联系电话：（甲方公司联系电话）乙方：（乙方公司名称）地址：（乙方公司地址）法定代表人：（乙方公司法定代表人）联系电话：（乙方公司联系电话）经双方友好协商，就甲方委托乙方为其进行工程保修事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行如下条款：一、保修期限及内容1. 本协议所述保修期限为自工程验收合格之日起一年内。

2. 乙方对甲方工程所涉及的相关设备、构件等提供保修服务，包括但不限于设备故障排查、维修、更换等。

3. 乙方应在接到甲方通知后，及时派员进行维修，并确保及时完成维修工作，确保设备的正常运行。

二、保修责任1. 乙方对甲方工程中的设备、构件等在保修期内出现的故障进行维修，维修工作应确保设备恢复正常使用。

2. 乙方对于保修期内由于质量问题导致的设备故障，应承担相应的维修费用，包括但不限于零部件更换费用、人工费用等。

3. 乙方应对维修过程中产生的任何损失或事故承担责任，并在第一时间进行补救。

三、保修服务范围1. 乙方提供的保修服务范围包括但不限于设备、构件的故障排查、维修、更换。

2. 乙方应提供24小时电话服务，及时响应并处理甲方的维修需求。

3. 乙方应提供定期维护保养服务，确保设备在保修期内的正常运行。

四、验收和报告1. 甲方应委托专业人员对乙方提供的保修服务进行验收，验收通过后方视为乙方对问题的处理合格并结束该次维修流程。

2. 乙方应提供详细的维修报告，包括维修过程、更换零部件情况、费用清单等，确保透明公正。

五、违约责任1. 如一方未能履行本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于补偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力等不能预见、不能避免且不能克服的原因，影响保修服务的履行，双方应友好协商解决。

六、其他1. 本协议自双方盖章之日起生效，并在工程保修期内有效。

2. 本协议如有争议，双方应友好协商解决，解决不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

工程质量保修协议书(精选7篇)

工程质量保修协议书（精选7篇）工程质量保修协议书第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。

一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。

2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。

3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。

三、质量保修期保修期限为年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。

四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。

五、质量保修金的返还：质保期满且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。

六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

物业保修委托协议书(推荐1)

物业保修委托协议书协议编号：【编号】签订日期：【日期】委托方（甲方）：【甲方名称】受托方（乙方）：【乙方名称】第一条目的1.1委托方委托乙方为其负责的物业设施进行维修和保养工作，确保物业设施的正常运行和住户的居住环境。

1.2乙方接受委托并同意承担物业设施的维修和保养工作，有效解决物业设施的问题，保障住户的正常使用。

第二条义务和责任2.1委托方的义务：2.1.1提供准确、详尽的物业设施维修和保养情况的资料。

2.1.2根据乙方要求，协助提供相应材料和配合完成物业维修和保养工作。

2.1.3及时按照约定支付乙方的服务费用。

2.2乙方的义务：2.2.1承担相关设备的维修和保养工作，确保设施的正常运行。

2.2.2及时进行现场勘查、检测、维修、更换设备等工作。

2.2.3提供维修和保养的专业意见和建议及时反馈给委托方。

2.2.4对于无法及时维修的，应及时向委托方报告，并提供解决方案。

第三条终止协议3.1协议终止的情况：3.1.1双方一致决定解除协议。

3.1.2一方未履行协议义务，经催告后仍未改正。

3.1.3一方丧失履行协议的能力，或被宣告破产或解散。

3.2协议终止的程序：3.2.1协议终止应经双方协商一致，并以书面形式通知对方。

3.2.2协议终止后，除保密义务外，双方不再承担其他任何义务和责任。

第四条保密条款4.1双方同意对协议内容及执行过程中取得的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

5.2如协商不成，则提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条其他6.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2本协议的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式作出。

6.3本协议自签订之日起生效，并长期有效，直至协议终止。

上述内容经委托方和受托方充分阅读、理解并签字确认后生效。

委托方（甲方）：受托方（乙方）：签字：签字：日期：日期：。

房屋建筑工程质量保修协议书5篇

房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（建筑工程施工单位名称）乙方：（房屋业主姓名）根据《建筑工程质量保修条例》的有关规定，甲、乙双方就甲方承建的房屋建筑工程质量保修事宜，经友好协商，特订立本协议。

一、甲方在承建工程中应严格按照国家有关标准和规定施工，确保工程质量。

二、本工程质量保修期为（具体保修期限），从工程竣工验收合格之日起计算。

三、工程交付后，因工程质量问题造成的设备损坏、漏水、渗水等问题，甲方承诺进行质量保修，确保房屋质量符合相关法律法规和建筑标准。

四、甲方在保修期内，对房屋出现的建筑质量问题负责，按照责任界定进行维修，不得推诿责任。

乙方要求维修的，甲方应在收到通知后24小时内进行维修处理。

五、乙方在保修期内如发现任何质量问题，应立即通知甲方，并提供必要的维修授权与配合。

六、本协议签署后，如乙方对工程质量问题以非正当方式进行维修，甲方将不予保修，并得追究乙方法律责任。

七、本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，互相尊重，保持沟通畅通。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日以上内容属于甲乙双方约定的房屋建筑工程质量保修协议书，双方应严格履行协议规定，保障工程质量和乙方权益。

篇2房屋建筑工程质量保修协议书协议书编号：******协议签订日期：****年**月**日甲方（建筑工程质量保修方）：****有限公司法定代表人：****地址：****联系电话：****乙方（房屋建筑工程业主）：****身份证号码：****联系地址：****联系电话：****根据《建筑工程质量保证书》规定，为了保证房屋建筑工程质量，维护双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本协议。

第一条工程名称及位置1. 工程名称：****2. 工程项目地址：****第二条工程工程保修期限1. 本工程的保修期为****年，自工程竣工验收之日起计算。

2024年物业保修委托协议书

2024年物业保修委托协议书【物业保修委托协议书】甲方（委托方）：（以下简称甲方）法定代表人/负责人：联系电话：地址：乙方（受托方）：法定代表人/负责人：联系电话：地址：鉴于：1. 甲方是一家位于（地址）的物业所有人，拥有相关土地和楼宇的产权；2. 乙方是一家从事物业维修保养服务的公司，具备相关资质和经验；3. 甲方希望委托乙方负责其物业的维修保养事务；双方本着平等、自愿、互利互信的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条委托内容1. 甲方委托乙方负责其位于（地址）的物业的维修保养事务，包括但不限于房屋维修、电器维修、管道维修、卫生间维修、绿化维护等方面的工作；2. 乙方应按照甲方的要求，对物业进行维修保养，保持物业设施的正常运转和良好状态；3. 甲方应向乙方提供物业相关信息和所需材料，并协助乙方进入物业进行维修保养工作；4. 双方应本着诚信合作的原则，确保维修保养工作的质量和效果。

第二条委托期限本协议自________年____月____日起生效，至_________年____月____日终止。

双方可协商一致对委托期限进行调整或续签。

第三条委托费用1. 乙方完成委托事务后，甲方应按照双方商定的方式和标准支付维修保养费用；2. 维修保养费用的支付方式可为零售单项付费或包月费用；3. 如甲方未按时支付维修保养费用，乙方有权中止工作并要求甲方支付滞纳金。

第四条委托范围和义务1. 乙方需确保维修保养工作的安全性和合理性，遵守相关法律法规和规章制度；2. 乙方应派遣技术人员具备相关专业技能和证书，具备良好的素质和职业道德；3. 乙方应合理安排维修保养人员，确保及时到达和按时完成工作任务；4. 乙方应做好物料和设备的准备工作，并确保物料和设备的质量和供应；5. 甲方有权随时进行绩效评估，并提出合理的改善意见。

第五条保密责任1. 双方在履行本协议过程中可能获得对方的商业秘密和保密信息，双方保证在协议有效期内和解除后，对对方的商业秘密和保密信息负有保密义务；2. 双方保证不泄露对方的商业秘密和保密信息，且不以任何形式利用和侵犯对方的商业秘密和保密信息。

质保协议书通用5篇

质保协议书通用5篇保修协议书篇一发包人（全称）：____承包人（全称）：____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，并参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：_________具体保修的内容，双方约定如下：____2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：____具体详见本工程的质量保修期要求2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：____5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：____承包人（公章）：____法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：__________年______月______日______年______月______日保修服务合同篇二甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经双方协商一致签订合同。

具体要求如下：一、合同保修的。

机器型号：_______________产品名称产品型号规格数量单价金额保修时间合计金额人民币：￥__________元备注：二、保修地点：__________(外地客户另收取交通及食宿费用，其费用不计入保修费内)三、付款方式：现结四、保修日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日五、其他1.保修费用一年每台_____元，一年之内配件费用不到_____元的我公司将配以墨水或墨头形式抵消剩余款，配件价格和墨水、墨头价格具体附表格一。

房屋建筑工程质量保修协议书5篇

房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（委托方）地址：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系电话：为了保障双方的权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑安装工程质量保证条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承建房屋建筑工程的质量保修事宜，达成如下协议：一、工程基本情况甲方委托乙方承建的房屋建筑工程为（工程名称/楼盘名称），总建筑面积约（建筑面积），总投资为人民币（投资金额），施工周期预计为（工期）。

二、质量保修期1. 本协议约定工程竣工验收之日，自工程竣工验收合格之日起，甲方享有（质量保修期年限）的质量保修期。

2. 质量保修期内，乙方应对工程质量承担相关责任，包括但不限于维修、更换、重做等。

3. 质量保修期届满后，如需延保，甲方需向乙方支付额外的保修费用，并签订延长保修协议。

三、质量保修范围1. 在质量保修期内，如因乙方施工工艺、材料等原因造成工程质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。

2. 甲方可对工程质量问题提出书面通知，乙方应在接到通知后三个工作日内派专人到现场进行检查，并在十五个工作日内提供维修方案和报价。

3. 如因不可抗力等不可预见的原因，导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任，但不承担因此造成的违约责任。

四、质量保修条件1. 在质量保修期内，甲方应按照约定的支付进度及时支付工程款，如拖欠工程款超过三个月的，乙方有权暂停维修工作。

2. 如发生甲方及其承包方在工程过程中自行设计、加工、改动等行为，造成工程质量问题的，乙方不承担保修责任。

3. 在进行维修、更换等工作时，应尽量减少对甲方生活和工作的影响，确保施工安全。

五、法律责任1. 因甲方原因导致工程质量问题的，由甲方承担相应的维修及更换费用。

2. 如因乙方原因造成工程质量问题未能及时解决，乙方应承担相应的违约责任，并按照事先协商好的赔偿方案进行赔偿。

3. 如因严重违约情况导致无法修复的工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任，并被追究法律责任。

工程质量保修协议书8篇

工程质量保修协议书8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就________________（工程名称）的承包事宜已经达成合同协议，为了明确工程质量的保修责任及双方权益，在平等、公正、诚实的基础上，经双方充分协商，特订立本工程质量保修协议书。

一、协议目的本协议书旨在明确工程质量的保修范围、保修期限、保修责任及双方其他相关约定，确保工程质量的持久性和稳定性，维护甲乙双方的合法权益。

二、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________（具体工程内容）工程质量保修范围：本工程的全部内容（具体以施工图及变更文件为准）。

三、保修期限本工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷进行无偿维修。

四、保修责任1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修服务。

对于因设计、材料、施工等原因造成的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行响应，并在约定时间内完成维修工作。

2. 乙方应保证使用的维修材料质量符合国家相关标准，并承担维修费用。

对于因维修造成的新质量问题，乙方应承担相应责任。

3. 若因乙方原因造成工程质量问题未能及时维修，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担。

4. 保修期内，乙方应定期回访工程，发现问题及时处理。

对于重大质量问题，乙方应采取紧急措施，确保安全。

5. 保修期满后，如甲方提出续签保修协议或延长保修期限，双方应友好协商并签订补充协议。

五、双方约定1. 甲方应按时支付工程款，确保工程进度款按时到账。

2. 甲方在工程竣工验收时，应按照相关规定和标准严格把关，确保工程质量符合要求。

3. 乙方应严格遵守国家有关工程质量保修的法律法规和规定，履行保修责任。

钻井质量保修协议书模板

钻井质量保修协议书模板甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行钻井工程，为确保工程质量，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就钻井工程的质量保修事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 质量标准：_____________________1.7 保修期限：自工程验收合格之日起计算，为期____年。

第二条保修范围2.1 乙方应保证其完成的钻井工程符合甲方要求和国家相关标准。

2.2 保修范围包括但不限于钻井工程的施工质量、材料质量、设备性能等。

第三条保修责任3.1 乙方应在保修期内对工程质量缺陷负责无偿修复或更换。

3.2 乙方应在接到甲方保修通知后____天内响应，并在____天内完成修复或更换工作。

3.3 因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应承担相应的修复或更换费用。

3.4 因甲方使用不当或不可抗力因素造成的工程质量问题，乙方不承担责任。

第四条保修程序4.1 甲方发现工程质量问题，应及时以书面形式通知乙方。

4.2 乙方接到通知后，应按照第三条规定的时间和程序进行处理。

4.3 修复或更换完成后，乙方应通知甲方进行验收。

第五条违约责任5.1 如乙方未按约定履行保修义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为工程总价款的____%。

5.2 如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的数额为未支付款项的____%。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。

工程质量保修书(7篇)

工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。

为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。

乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。

施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。

乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

保修授权委托书

保修授权委托书
委托人（甲方）：
姓名/名称：_________证件类型：_________证件号码：_________联系地址：_________联系电话：_________
被委托人（乙方）：
姓名/名称：_________证件类型：_________证件号码：_________联系地址：_________联系电话：_________
鉴于：
甲方购买了_________（产品名称/服务项目）并享有该产品的保修服务，但由于客观原因无法亲自处理保修相关事宜，特此授权乙方作为其代理人，代表甲方行使保修权利并处理相关事务。

授权内容如下：
1. 乙方有权代表甲方与产品制造商或售后服务机构沟通，申请产品的保修服务，包括但不限于产品检测、维修、更换零部件等服务。

2. 乙方有权在保修服务过程中代表甲方签署相关文件，包括但不限于保修申请表、维修报告、更换零件清单等。

3. 乙方应如实向甲方反馈保修服务的进展及结果，不得做出损害甲方权益的行为。

授权期限：
本授权委托书自____年____月____日起至保修服务事项处理完毕之日止。

声明与保证：
1. 甲方确认，本授权委托书是其真实意思表示，具有法律效力。

2. 乙方承诺，将按照甲方的指示和相关法律法规，谨慎、勤勉地履行代理职责。

法律效力与争议解决：
本委托书适用中国法律，如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方（签字/盖章）：_________
日期：____年____月____日
乙方（签字/盖章）：_________
日期：____年____月____日。

保修工作授权委托书

保修工作授权委托书尊敬的XXX公司：我，XXX（以下简称“委托人”），是一家从事XXX行业的公司，位于XXX。

我公司一直致力于为客户提供高品质的产品和专业的服务。

为了更好地保障客户的权益，确保产品质量，我公司特此委托贵公司（以下简称“受托人”）承担我公司产品的保修工作。

一、授权范围1. 受托人接受我公司委托，负责我公司产品的保修工作，包括但不限于产品维修、更换零部件、提供技术支持等服务。

2. 受托人应根据我公司的要求，制定合理的保修服务方案，并提供相应的保修服务。

3. 受托人应定期向我公司报告保修工作的进展情况，确保保修工作的顺利进行。

二、授权期限本授权委托书自双方签订之日起生效，有效期为____年。

除非一方提前终止本授权委托书，否则本授权委托书将自动续约。

三、受托人职责1. 受托人应按照我公司的要求，提供专业的保修服务，确保客户满意度。

2. 受托人应建立健全的保修服务记录，及时更新保修信息，确保保修服务的可追溯性。

3. 受托人应按照我公司的要求，提供相应的培训和技术支持，确保保修服务的质量。

4. 受托人应承担因保修服务过程中产生的所有费用，包括但不限于维修费用、零部件费用、差旅费用等。

四、保修政策1. 我公司产品的保修期限为自购买之日起____年。

2. 在保修期限内，如产品出现质量问题，受托人应立即进行维修或更换零部件。

3. 受托人应根据我公司的保修政策，为客户办理保修服务。

五、保密条款1. 受托人应保守我公司的商业秘密，包括但不限于产品技术、客户信息等。

2. 受托人不得将授权范围之外的业务转委托给第三方。

六、终止和解除1. 在授权期限内，任何一方有权提前终止本授权委托书，但应提前____天通知对方。

2. 如受托人未能履行本授权委托书约定的义务，委托人有权解除本授权委托书。

七、争议解决本授权委托书签订后，如双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

公司聘请第三方负责工程质量保修合同书

工程质量保修合同书甲方（公司名称）：乙方（第三方公司名称）：鉴于甲乙双方均具备专业的工程质量维修维护能力，经友好协商，就甲方委托乙方负责甲方工程的保修事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.质量标准：二、保修期限本工程的保修期限为合同竣工验收合格后____年。

保修期限的计算，按照《建设工程质量管理条例》的相关规定进行。

三、保修范围及责任1.保修范围：在保修期内，因施工或材料原因造成的工程各部位的质量问题，乙方均应进行无偿维修。

具体包括但不限于以下内容：基础工程、主体结构、防水工程、电气管线、给排水系统、暖通空调系统等。

2.责任：若因乙方维修不及时，造成业主或甲方自行维修或第三方维修，乙方应承担相应的维修费用。

四、验收与维修1.在保修期内，如出现质量问题，甲方应及时通知乙方并说明情况，乙方应在接到通知后____天内进行免费维修。

2.若出现紧急情况，如涉及安全问题等，甲方有权要求乙方立即进行维修，乙方应立即响应。

3.验收：维修完成后，甲方应组织相关人员对维修部位进行验收，并签署验收单。

如有问题，乙方应继续维修直至合格。

五、费用与支付1.本合同约定的保修期届满后，如无质量问题，甲方应向乙方支付约定的质量保证金。

2.若在保修期内，因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的维修费用。

该费用直接从质量保证金中扣除。

若质量保证金不足以支付维修费用，甲方有权向乙方追偿。

六、违约责任1.若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

2.若甲方未按照本合同约定支付质量保证金，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决因本合同的签订、履行等产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

在争议解决期间，双方均应继续履行本合同项下的义务。

八、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

水利项目保修协议书范本

水利项目保修协议书范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方拟委托乙方对其水利项目进行保修服务，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，特订立本保修协议书。

一、项目基本信息1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目位置：（填写项目具体地址）1.3 项目描述：（描述项目的主要内容）1.4 保修期限：自（日期）起至（日期）止。

二、保修内容2.1 保修范围：包括但不限于项目中列出的所有水利设施和相关设备。

2.2 保修责任：乙方应对项目中的所有设施和设备按照本协议规定的标准进行保修和维护。

三、服务标准3.1 响应时间：乙方应在接到甲方通知后（具体时间）内作出响应，并在（具体时间）内派遣维修人员进行处理。

3.2 服务质量：乙方保证其提供的保修服务符合国家相关标准和甲方的要求。

四、费用及支付方式4.1 保修费用：甲方应按照本协议约定向乙方支付的保修费用为（具体金额或计算方式）。

4.2 支付方式：保修费用应在每月（具体日期）前支付至乙方指定账户。

五、违约责任5.1 如果一方未能履行本协议的任何条款和条件，应支付对方由此引起的损失赔偿金。

六、协议变更6.1 本协议的任何修改必须经双方书面同意方能生效。

七、法律适用与争议解决7.1 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 双方因本协议履行发生争议应协商解决，协商不成的，提交（填写争议解决的具体方法，如仲裁委员会、法院等）解决。

八、其他条款8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至（填写有效期）。

8.2 本协议正本一式（填写份数），双方各持（填写份数）份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：年月日。

项目保修合同协议书范本

项目保修合同协议书范本项目名称：__________甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行的项目保修事宜，经充分协商，达成如下协议：一、保修范围1.1 乙方应对其承包的工程项目，在保修期内出现的任何质量问题负责，并进行无偿修复。

1.2 保修范围包括但不限于工程项目的结构、材料、设备、施工工艺等。

二、保修期限2.1 本合同所述工程项目的保修期自项目竣工验收合格之日起计算，为期__年。

2.2 如在保修期内发现质量问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后的__天内到场进行维修。

三、保修责任3.1 乙方应保证工程项目符合国家及行业标准，确保工程质量。

3.2 乙方应负责维修因设计、材料、施工等原因造成的质量问题。

3.3 乙方应提供必要的技术支持和指导，以确保维修工作的顺利进行。

四、维修费用4.1 保修期内，因乙方原因导致的维修费用由乙方承担。

4.2 因不可抗力或甲方使用不当造成的损坏，维修费用由甲方承担。

五、违约责任5.1 如乙方未在约定时间内完成维修工作，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期每日按合同总金额的__%计算。

5.2 如甲方未按本合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.3 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和双方协商结果确定。

项目保修合同协议书范本

项目保修合同协议书范本甲方（服务提供方）：______公司乙方（服务购买方）：______公司鉴于甲乙双方就_____项目的维修问题达成协议，为明确双方权利义务，特订立本合同。

第一条服务内容1. 甲方承诺于乙方购买的项目提供维修保障服务，包括但不限于设备维修、零部件更换等维修工作。

2. 乙方有权在项目出现故障或问题时通知甲方进行维修服务，并要求在合理时间内解决问题。

第二条维修时间1. 甲方承诺在接到乙方通知后，将在24小时内安排工程师前往乙方现场进行维修。

2. 如因不可抗力或其他不可抗力因素导致无法在规定时间内维修，甲方将尽快通知乙方，并另行商定维修时间。

第三条维修范围1. 甲方提供的维修服务仅限于项目的机械部件、电子部件等故障问题，不包括人为损坏或其他非质量问题。

2. 如项目整体需要更换零部件或进行大规模维修，甲方将提前与乙方商定维修方案和费用。

第四条保修期限1. 本合同自项目购买之日起生效，保修期为一年。

2. 保修期内，乙方如发现任何质量问题或故障，可随时通知甲方进行维修。

第五条保修范围1. 产品在保修期内因质量问题产生的故障，甲方将提供免费维修服务。

2. 如故障为人为损坏、非正常使用等原因导致，甲方有权拒绝提供免费维修服务，并另行商定维修费用。

第六条维修费用1. 保修期内，若因质量问题产生的维修费用由甲方承担；若因乙方操作不当导致的故障，乙方将承担相应的维修费用。

2. 保修期外，如项目需要维修，甲方和乙方另行商定维修费用及维修方案。

第七条服务投诉1. 在服务过程中，如乙方对甲方提供的服务不满意，可随时向甲方提出投诉。

2. 甲方将及时处理乙方提出的投诉，并在合理时间内给予答复和解决方案。

第八条其他1. 本合同项下未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同自双方签署之日起生效，至履行完毕结束。

甲方（服务提供方）：________________乙方（服务购买方）：________________日期：年月日以上为甲乙双方就项目保修合同协议书，共同遵守以上条款并签字盖章。

工程质保委托书范本

工程质保委托书范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程质量保修的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程总投资：__________________1.5 工程竣工日期：________________1.6 工程质量等级：________________二、保修范围及期限2.1 保修范围：本工程的质量保修范围包括工程施工图纸、施工方案、施工规范、技术标准、合同约定等内容所确定的所有分部分项工程。

2.2 保修期限：根据国家法律法规及行业标准，结合本工程实际情况，双方约定保修期限如下：（1）地基基础和主体结构工程：设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年；（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：2年。

2.3 保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、保修责任3.1 乙方作为本工程的施工单位，应对施工过程中的质量问题负责，并在保修期内对工程质量问题提供维修、更换等服务。

3.2 保修期内，如出现质量问题，甲方有权要求乙方进行修复，乙方应在接到修复通知后的7个工作日内进行处理。

如涉及结构安全的问题，乙方应立即采取安全防范措施，并按照相关法规规定进行修复。

3.3 保修期内，因乙方施工原因导致工程质量问题，所有修复费用由乙方承担。

如因甲方使用不当或不可抗力原因导致的问题，乙方应根据实际情况确定是否承担修复费用。

3.4 保修期内，乙方应建立健全质量管理制度，确保工程质量的稳定和提高。

四、质保金的支付与退还4.1 双方同意按照以下比例预留质保金：（1）地基基础和主体结构工程：预留质保金的比例为工程总造价的3%；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：预留质保金的比例为工程总造价的2%；（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：预留质保金的比例为工程总造价的1%。

工程项目维修委托协议

工程项目维修委托协议1. 委托方信息委托方名称：[委托方名称]法定代表人：[法定代表人]联系地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]2. 服务方信息服务方名称：[服务方名称]法定代表人：[法定代表人]联系地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]3. 协议背景委托方为了保障工程项目的正常运行和维护，决定委托服务方进行维修和保养工作。

双方经协商，达成本工程项目维修委托协议。

4. 协议内容4.1 委托项目委托方将以下工程项目的维修和保养工作委托给服务方：•[工程项目名称1]•[工程项目名称2]•[工程项目名称3]4.2 服务内容服务方接受委托方的委托，负责以下工作：•工程项目维修和保养；•随时响应紧急维修请求；•提供必要的维修材料和设备；•准时完成维修工作并确保质量；•提供工作报告和维修记录。

4.3 服务费用委托方同意支付相应的服务费用给服务方。

具体的费用标准和支付方式将在双方另行协商确定。

4.4 合作期限本次委托的合作期限为[起始日期]至[结束日期]，双方可根据实际情况协商延长或终止合作。

4.5 保密条款双方在本次合作中有可能接触到对方的商业秘密或其他机密信息，双方同意在合作期间和合作结束后对这些信息予以保密。

4.6 违约责任双方如有违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任。

一方违约时，应通知对方并采取合理措施减少损失。

4.7 适用法律和争议解决本协议适用[适用法律]。

如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，应提交给所在地有管辖权的法院解决。

5. 其他条款5.1 修改与解释本协议如需修改或解释，须经双方书面同意。

5.2 合作备忘录本协议作为双方的合作备忘录，具有合同效力。

5.3 全部协议本协议构成双方之间就委托事项达成的全部协议，取代先前所有口头或书面的交流和协议。

5.4 生效和效力本协议经双方签字后生效，并对双方具有约束力。

5.5 附件本协议附有以下附件：•[附件1]•[附件2]•[附件3]双方确保附件的真实性和合法性。

工程保修协议书主体

工程保修协议书主体甲方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方已按照双方签订的《建设工程施工合同》完成了乙方委托的工程项目，现双方就工程保修事宜达成如下协议：第一条保修范围及期限1.1 本协议所指的保修范围为甲方承包施工的工程项目，包括但不限于建筑结构、装修、安装等工程内容。

1.2 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年（月/日）。

第二条保修责任2.1 甲方应对保修范围内的工程质量承担保修责任，确保工程在保修期内符合国家及行业标准。

2.2 乙方在保修期内发现工程质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应在接到通知后的____个工作日内响应并进行修复。

第三条保修程序3.1 乙方在保修期内发现工程质量问题，应向甲方提交书面保修请求，并详细说明问题情况及发生时间。

3.2 甲方收到保修请求后，应组织专业人员进行现场勘查，并在____个工作日内提出修复方案。

3.3 修复方案经乙方确认后，甲方应按照方案进行修复，修复完成后应通知乙方进行验收。

第四条保修费用4.1 因甲方施工质量问题导致的保修费用由甲方承担。

4.2 因乙方使用不当或第三方原因导致的工程质量问题，保修费用由乙方承担。

第五条保修终止5.1 保修期限届满，且甲方已履行完毕保修责任，本协议自动终止。

5.2 因不可抗力或其他非甲方原因导致工程无法继续保修的，本协议终止。

第六条违约责任6.1 如甲方未按本协议约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

6.2 如乙方未按本协议约定支付保修费用，应承担违约责任，并支付违约金。

第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本协议的任何修改、补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

8.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。