工程安装付款合同范本
工程付款结算合同范本三篇
![工程付款结算合同范本三篇](https://img.taocdn.com/s3/m/cd5f0755df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d37.png)
工程付款结算合同范本三篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程期限:自 [开工日期] 至 [竣工日期]二、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币 [大写金额] 元(小写:¥ [具体金额] 元)。
此价款为固定总价,除本合同另有约定外,不因任何因素而调整。
2. 付款方式:预付款:合同签订后 [具体工作日] 内,甲方向乙方支付工程总价的 [百分比] 作为预付款,即人民币 [大写金额] 元(小写:¥ [具体金额] 元)。
进度款:根据工程进度,乙方按 [具体时间间隔] 向甲方提交进度报告及付款申请,经甲方审核确认后 [具体工作日] 内,支付至已完成工程量的 [百分比] 。
竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后 [具体工作日] 内,支付至工程总价的 [百分比] 。
质保金:预留工程总价的 [百分比] 作为质保金,自工程竣工验收合格之日起 [质保期时长] 后,如无质量问题,甲方一次性无息支付给乙方。
三、工程结算1. 工程竣工后,乙方应在 [提交结算报告的期限] 内向甲方提交工程结算报告及相关资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告及资料后 [审核结算报告的期限] 内进行审核,如有异议,应及时书面通知乙方。
3. 双方应在甲方审核完成后的 [协商解决争议的期限] 内就结算金额达成一致。
如无法达成一致,可按照本合同约定的争议解决方式处理。
工程安装合同范本5篇
![工程安装合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2f82966c773231126edb6f1aff00bed5b9f373e1.png)
工程安装合同范本5篇篇1甲方(发包方):________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________乙方(承包方):________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________鉴于甲方需要乙方提供工程安装服务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本次工程安装事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________(具体工程内容)4. 工程期限:自合同签订之日起____日至____止。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写)________元整,(小写)¥______元。
该价款包括工程材料费、人工费、运输费、安装调试费等一切相关费用。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式支付工程款项:(1)合同签订后____日内,甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款;(2)工程完工并验收合格后____日内,甲方支付乙方工程总价款的____%;(3)剩余____%作为质量保证金,自验收合格之日起一年后无质量问题,甲方一次性支付乙方。
三、工程安装要求及标准1. 乙方应按照甲方的要求进行工程安装,确保工程质量符合国家标准及行业标准。
2. 乙方应提供工程安装所需的材料、设备、工具及技术人员,并保证其质量及安全性。
3. 乙方应遵守相关的安全法规,确保工程安装过程中的安全。
4. 乙方在工程安装过程中,应保护甲方提供的现场环境及设施,如有损坏,应负责修复或赔偿。
四、工程验收及保修1. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____日内组织验收。
工程付款协商协议书范本(3篇)
![工程付款协商协议书范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4def4fe2bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8cf.png)
第1篇协议编号:_______甲方(工程业主):____________________乙方(工程承包商):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方承建的工程项目付款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程合同金额:人民币_______元整(大写:_______元整)。
二、付款方式及比例1. 付款方式:本工程采用分期付款方式,具体如下:(1)开工前:甲方支付乙方工程合同总额的10%作为预付款,乙方在收到预付款后五个工作日内办理开工手续。
(2)进度款:在工程进度达到以下节点时,甲方支付乙方相应比例的工程进度款:a. 土建工程完成30%时,支付工程进度款的30%;b. 土建工程完成60%时,支付工程进度款的30%;c. 土建工程完成90%时,支付工程进度款的20%;d. 工程竣工验收合格后,支付工程进度款的10%。
(3)竣工结算款:在工程竣工验收合格并提交竣工结算文件后,甲方在收到乙方提交的竣工结算文件之日起30个工作日内支付竣工结算款的95%。
(4)质保金:工程竣工验收合格并交付使用后,甲方保留工程合同总额的5%作为质保金,质保期为一年。
质保期满后,若无质量问题,甲方将质保金全额退还乙方。
2. 付款比例:上述付款比例均为合同金额的百分比,具体金额按实际完成工程量及合同约定的计价方式计算。
三、付款时间1. 甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。
2. 乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方提供相应的收款凭证。
四、付款条件1. 乙方必须按照工程进度和质量要求完成工程,并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
工程款付款协议书范本(通用6篇)
![工程款付款协议书范本(通用6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/aa8fb144591b6bd97f192279168884868762b8e2.png)
工程款付款协议书范本(通用6篇)工程款付款协议书1甲方:(盖章)乙方(盖章):鉴于:_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。
该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
建设工程合同付款条款范本
![建设工程合同付款条款范本](https://img.taocdn.com/s3/m/16506ba7d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1aa.png)
建设工程合同付款条款范本甲方(发包方)应在合同约定的付款期限内将款项汇入乙方指定账户,并保留转账凭证作为支付依据。
二、预付款1. 合同签订后,甲方应支付合同总价的10%作为预付款,以确保乙方能够及时采购材料和组织施工。
2. 预付款将在工程进度款中分批扣除,直至扣完。
三、进度款1. 乙方应根据工程进度,向甲方提交进度款申请报告,并附上相应的工程进度证明材料。
2. 甲方在收到乙方的进度款申请报告后,应在7个工作日内审核并支付相应款项,支付比例为已完成工程量的80%。
3. 进度款的支付将按照工程进度分阶段进行,具体支付节点和比例如下:- 基础工程完成,支付合同总价的20%;- 主体结构封顶,支付合同总价的30%;- 装修工程完成,支付合同总价的25%;- 工程竣工验收合格,支付至合同总价的95%;- 质保期满,支付剩余的5%。
四、竣工结算1. 工程竣工验收合格后,乙方应在15个工作日内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。
2. 甲方应在收到竣工结算报告后30个工作日内完成审核,并支付至结算总价的95%。
3. 剩余5%作为质保金,在质保期满且无质量问题后无息支付。
五、质保金1. 质保金为合同总价的5%,自工程竣工验收合格之日起计算,质保期为两年。
2. 质保期内,如发现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后7个工作日内无偿进行修复。
3. 质保期满,经甲方确认无质量问题后,甲方应在30个工作日内无息退还质保金。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,应向乙方支付应付款项千分之一的违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程进度或质量不符合要求,甲方有权暂缓支付相应款项,直至乙方整改合格。
七、其他1. 本合同付款条款如与国家相关法律法规相抵触,以国家法律法规为准。
2. 本合同付款条款未尽事宜,双方可另行协商解决。
请注意,以上范本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况和双方协商结果确定,并建议在签订前由专业法律顾问进行审核。
工程款付款协议书范本简单5篇
![工程款付款协议书范本简单5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f68f6215842458fb770bf78a6529647d272834e6.png)
工程款付款协议书范本简单5篇因乙方承包甲方工程款项事宜,甲乙双方秉持公平、公正、平等原则达成付款协议。
协议明确付款方式、时间节点等内容。
双方严格遵守,确保工程款按时支付,保障工程顺利进行,维护双方合法权益。
下面是给大家分享的一些有关于工程款付款协议书的内容,希望能对大家有所帮助。
工程款付款协议书 1甲方(委托付款方) :乙方(付款方):丙方(收款方):甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:支付甲方与其在 __年__月__日签订的__合同,合同金额八百零伍万元整款项。
收款人(公司全称):收款人开户银行全称:收款人账号:2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。
乙方对代付款金额的`真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。
乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方(委托付款方)乙方(付款方) 丙方(收款方)(签章) (签章) (签章)法定代表人:法定代表人:法定代表人:(或授权代理人:)(或授权代理人:) (或授权代理人:) __年__月__日 __年__月__日__年__月__日工程款付款协议书 2甲方:乙方:因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写): (小写: )。
工程付款3331合同范本
![工程付款3331合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/8fa33727a517866fb84ae45c3b3567ec102ddcb1.png)
工程付款3331合同范本所谓的“3331”合同模式,是指在工程项目中,甲方(业主)与乙方(承包商)约定的一种付款方式,具体分为四个阶段支付:首期款30%,进度款30%,竣工款30%,尾款10%。
这种分阶段支付的方式有利于保障工程进度和质量,同时也能缓解承包商的资金压力,是一种较为合理的付款结构。
我们通过一份虚构的合同范本来具体说明“3331”合同的内容和格式:【合同标题】建设工程施工合同(3331付款方式)【甲方信息】甲方(业主):XX有限公司地址:XX省XX市XX区XX路XX号代表人:(姓名)联系方式:(电话/邮箱)【乙方信息】乙方(承包商):YY建筑有限公司地址:XX省XX市XX区XX路XX号代表人:(姓名)联系方式:(电话/邮箱)【合同】第一条合同目的甲乙双方根据平等自愿的原则,就XX工程项目的施工达成以下协议,以确保工程质量、工期和双方的合法权益。
第二条工程内容及标准乙方负责XX工程的施工,包括但不限于土建、安装、装修等工作。
所有工作需符合国家相关标准及甲方要求。
第三条合同价格及付款方式1. 合同总价为人民币XXX万元整。
2. 付款方式按照“3331”模式执行,具体如下:- 首期款:合同签订后10个工作日内支付30%;- 进度款:工程进度达到50%时支付30%;- 竣工款:工程验收合格后支付30%;- 尾款:保修期满且无质量问题后支付10%。
第四条工期及验收1. 工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工后,由甲乙双方共同组织验收,确保工程质量符合约定标准。
第五条违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
【合同结尾】本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。
工程安装合同范本(通用16篇)
![工程安装合同范本(通用16篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e1b766f151e2524de518964bcf84b9d528ea2c84.png)
工程安装合同范本(通用16篇)工程安装篇1于_________年_________月_________日,_________(简称甲方)与_________(简称乙方),签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称:_________。
2.工程地点:甲方_________港口。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格:_________美元整。
6.安装工程付款进度:第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整。
第二期:甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整。
第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。
安装施工收款合同范本
![安装施工收款合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/c92216ab760bf78a6529647d27284b73f2423607.png)
安装施工收款合同范本甲方(以下简称“客户”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规和规章的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行安装施工的相关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:________安装施工工程1.2 工程地点:________1.3 工程内容:________1.4 工程规模:________1.5 工程预算:________元第二条付款方式2.1 双方同意,工程款按工程进度分阶段支付。
具体支付方式如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方工程款的20%;(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。
2.2 甲方支付工程款时,乙方应向甲方提供等额的税务发票。
2.3 双方同意,工程进度以乙方实际完成的工作量为准。
第三条付款期限3.1 甲方应在约定的付款期限内支付工程款,否则乙方有权暂停施工。
3.2 乙方应在收到甲方付款后及时向甲方提供相应的税务发票。
第四条质量保证4.1 乙方应按照合同约定的质量标准完成施工,并对施工质量承担责任。
4.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担由此产生的费用。
4.3 质保期自工程验收合格之日起计算,质保期为____年。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定时间支付工程款的,应向乙方支付迟延付款违约金,违约金计算方式为:迟延付款金额×同期贷款利率×迟延付款天数。
5.2 乙方未按约定时间完成施工的,应向甲方支付迟延完工违约金,违约金计算方式为:迟延完工金额×同期贷款利率×迟延完工天数。
第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程施工合同付款方式范本
![工程施工合同付款方式范本](https://img.taocdn.com/s3/m/0061591cff4733687e21af45b307e87101f6f883.png)
工程施工合同付款方式范本根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就本工程施工合同付款方式达成如下协议:一、付款方式1. 甲方向乙方支付工程总价款的 %作为预付款,乙方收到预付款后方可开始施工。
预付款的支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。
2. 乙方按照工程进度完成一定比例的工程量后,甲方向乙方支付相应比例的工程进度款。
工程进度款的支付比例、支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。
3. 工程完成后,甲方向乙方支付剩余的工程价款。
剩余工程价款的支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。
4. 双方可以在合同专用条款中约定其他付款方式,如成本加酬金、固定价格、可调价格等。
二、付款条件1. 乙方按照合同约定完成工程,并按照甲方的要求提供相关工程资料和验收报告。
2. 工程验收合格,并取得甲方出具的验收合格证书。
3. 乙方履行合同中的其他付款条件,如提供发票、办理相关手续等。
三、付款期限1. 预付款的支付期限在合同专用条款中约定。
2. 工程进度款的支付期限在合同专用条款中约定。
3. 剩余工程价款的支付期限在合同专用条款中约定。
四、付款方式的具体操作1. 甲方根据乙方的工程进度和质量情况,按照合同约定向乙方支付相应的工程价款。
2. 甲方按照合同约定时间和方式向乙方支付工程价款,如通过银行转账、现金支付等。
3. 乙方提供合法的发票和收据,甲方按照约定时间和方式支付工程价款。
五、违约责任1. 如果甲方未按照约定时间和方式支付工程价款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的具体金额和计算方式在合同专用条款中约定。
2. 如果乙方未按照约定时间和质量要求完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体金额和计算方式在合同专用条款中约定。
六、争议解决1. 对于合同的履行、解释及争议解决,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
安装合同范本范本6篇
![安装合同范本范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/08015d17e55c3b3567ec102de2bd960590c6d99d.png)
安装合同范本范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就本安装工程的实施,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:乙方按照甲方提供的图纸和规格进行安装工作。
具体包括但不限于以下事项:设备安装、系统调试、人员培训等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始,至完成所有工程内容并通过甲方验收止。
2. 乙方应根据工程实际情况制定合理的工作计划,并确保按照计划完成工程。
如有特殊情况需调整工程期限,应提前与甲方协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
该总价包括但不限于设备购置、安装、调试等费用。
具体价格明细以附件形式附加在本合同之后。
2. 支付方式:甲方在合同签订后______日内支付乙方工程总价的______%作为预付款。
工程完工并通过甲方验收后,支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照甲方提供的图纸和规格进行安装,确保工程质量符合国家和行业的相关标准。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内完成验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应负责免费返修。
返修期限由双方另行协商。
五、保修与维护1. 保修期:工程验收合格后,乙方提供为期______年的保修服务。
2. 在保修期内,如发生非人为因素造成的设备损坏,乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后,乙方提供有偿维护服务。
具体维护费用由双方另行协商。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付逾期竣工违约金。
安装施工合同协议书范本(3篇)
![安装施工合同协议书范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/84ab36756d175f0e7cd184254b35eefdc8d315db.png)
第1篇合同编号:_______签订日期:_______甲方(建设单位):_________________________地址:______________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________乙方(施工单位):_________________________地址:______________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行安装施工项目的有关事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_________________________1.2 工程地点:_________________________1.3 工程内容:_________________________1.4 工程规模:_________________________1.5 工程总投资:_________________________1.6 工程建设工期:_________________________二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:本工程合同价款为人民币_____元整(大写:____________________)。
2.2 工程款支付方式:(1)开工前支付合同价款的_____%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方按已完成的工程量支付合同价款的_____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的_____%;(4)保修期满后,甲方支付合同价款的_____%。
工程付款合同范本(精选7篇)合同屋
![工程付款合同范本(精选7篇)合同屋](https://img.taocdn.com/s3/m/71f27706905f804d2b160b4e767f5acfa1c7830e.png)
工程付款合同范本(精选7篇)合同屋工程付款合同范本第1篇委托方:___(甲方)承揽方:___(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定,结合本工程具体情况,经双方平等协商,自愿达成以下协议:一、工程概况:(1)工程名称:制作安装安装地点:(2)项目实施开始于20__年__月__日,竣工日期为20__年__月__日。
二、承包方式及工程造价:(1)依据乙方所提供的工程预算项目,包工包料进行施工。
(2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整,新增部分内则按报价表中单价__结算。
(3)合同总造价:(大写)(小写) (单位工程造价参照预算书决定)。
三、甲乙双方的权利和义务:(一)甲方的权利和义务:1.开工前负责人员接通施工现场电源,电费由甲方承担。
2.指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续,负责工程验收确认签字。
3.甲方负责提供场地给乙方存放工具,乙方负责看管。
4.施工过程中,如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害,原定工期理因顺延。
5.工期竣工后,应在接到乙方验收申请三日内,会同乙方进行工程验收,对工程的质量问题,甲方必须以书面形式通知乙方,否则工程视甲方验收合格。
(二)乙方的权利和义务:1.按照双方商定的范围,做好材料的制作、供应和管理。
2.及时向甲方发出开工通知。
施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量,按合同规定的时间如期完成和交付。
3.乙方负责清理现场卫生。
4.必须遵守甲方的安全保卫制度,做好施工现场的防火、治安工作。
5.工程验收合格后,乙方保修保修期内属乙方负责质量问题,负责无偿修复(不含人为性破坏及自然灾害破坏)。
乙方承诺在接到甲方维修电话后,48小时内派人到甲方现场进行维护工作。
6.乙方在施工中,如发生的人身伤亡事故,自行负担,甲方不承担任何法律责任。
保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责,甲方不负任何责任。
施工付款方式合同范本
![施工付款方式合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7eba4a8918e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebce.png)
施工付款方式合同范本1. 合同概述本合同由甲方(施工方)与乙方(业主方)就施工项目的付款方式达成一致,并约定双方的权利和义务。
本合同的目的是确保施工方按照合同约定的付款方式进行施工,并保证乙方按时支付合同款项。
2. 合同条款2.1 付款方式与金额1.乙方应按照工程进展情况向甲方支付合同总金额的30%作为首期款。
首期款支付日为合同签订之日起的5个工作日内。
2.乙方应按照工程进展情况向甲方支付合同总金额的50%作为中期款。
中期款支付时间为工程开工后的30个工作日内。
3.乙方应在工程竣工验收合格后向甲方支付合同总金额的剩余20%作为尾款。
尾款支付时间为工程竣工验收合格通知书发出之日起的10个工作日内。
2.2 付款方式的变更1.双方一致同意,如遇特殊情况(如工程进展缓慢、资金紧张等),可协商调整付款方式。
任何付款方式的调整需提前书面通知对方,并经双方正式签署的书面协议确认后生效。
2.付款方式的调整不得影响乙方支付合同款项的总金额,只能调整付款时间和比例分配等细则。
2.3 付款延迟与违约责任1.乙方未按照合同约定的付款时间和方式支付合同款项,应按照以下方式承担相应责任:–若乙方未按时支付首期款,甲方有权暂停工程施工,只有在收到首期款后才能恢复工程施工。
–若乙方未按时支付中期款,甲方有权暂停工程施工,只有在收到中期款后才能恢复工程施工。
–若乙方未按时支付尾款,甲方有权暂停工程验收,只有在收到尾款后才能完成工程验收并交付乙方使用。
2.若由于甲方原因导致施工进度延迟,乙方有权要求甲方按照合同约定的付款方式支付相应款项的滞纳金。
滞纳金的计算方式为延迟天数乘以合同金额的千分之五。
2.4 其他条款1.双方确认本合同对付款方式进行了明确约定,在不违反法律法规的前提下具有法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至双方履行完合同义务。
3.本合同的修改、补充和解释均应以书面形式进行,并由双方共同签字确认后生效。
安装施工付款合同
![安装施工付款合同](https://img.taocdn.com/s3/m/178b25bc0875f46527d3240c844769eae009a33e.png)
安装施工付款合同合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方房屋的安装施工工程达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:根据甲乙双方的约定,乙方负责完成甲方房屋的安装施工工程,包括但不限于水电安装、空调安装、管道安装等。
第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整),甲方已支付乙方定金人民币_______元(大写:____________________元整)。
2.2 乙方报价已包含施工所需材料、人工、机械设备、税费等一切费用,甲方无需另行支付。
2.3 工程款支付方式如下:(1)甲方支付定金后,乙方开始施工;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付工程进度款_______%;(3)工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付剩余的工程尾款。
第三条施工期限3.1 乙方应按照双方约定的工期完成施工,工期自甲方支付定金之日起计算,共计_______天。
3.2 乙方如因特殊情况无法按期完成施工,应提前_______天向甲方说明原因,并协商延期。
延期时间最长不得超过_______天。
3.3 甲方应按照约定时间支付工程进度款,如甲方延迟支付,乙方有权顺延工期。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲乙双方的约定进行施工,保证工程质量。
4.2 工程完工后,乙方应组织甲方进行验收。
验收合格的,甲方应在验收单上签字确认。
4.3 如甲方对工程质量有异议,应在验收合格后_______天内向乙方提出,并提供书面材料。
乙方应在收到异议后_______天内进行整改。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×逾期天数×_______%。
工程安装付款合同
![工程安装付款合同](https://img.taocdn.com/s3/m/6c65d58a8ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6eea1.png)
工程安装付款合同甲方(业主):________乙方(承包商):________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,为明确双方的权利义务,经友好协商,特订立本合同如下:第一条工程概述1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程内容:________1.4 工程标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量。
第二条合同金额与支付方式2.1 合同总价:人民币________元整。
2.2 预付款:合同签订后____天内,甲方需支付乙方预付款,金额为合同总价的____%。
2.3 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体支付节点和比例如下:- 工程完成基础施工后,支付____%;- 工程完成主体结构施工后,支付____%;- 工程竣工验收合格后,支付剩余____%。
2.4 尾款:工程全部完成并通过甲方验收后,支付剩余款项。
第三条付款条件与流程3.1 甲方应在收到乙方提交的有效发票后的____个工作日内支付相应款项。
3.2 所有支付均应通过银行转账方式进行,转账费用由汇款方承担。
3.3 乙方应在每次申请付款时提供详细的工程进度报告及相关证明材料。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间支付款项,应按逾期金额每日千分之____支付违约金。
4.2 如乙方未按约定时间或质量完成工程,应按逾期天数每日千分之____支付违约金。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________代表签字:________ 代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
施工完工之后付款合同范本
![施工完工之后付款合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/e2fdc597a0c7aa00b52acfc789eb172ded63998a.png)
施工完工之后付款合同范本合同编号:____________合同名称:施工完工后付款合同合同双方:鉴于:工程已经按照甲方的要求完工,并通过了甲方的验收。
现双方就工程完工后的付款事宜达成如下协议:一、付款条件:1. 乙方应按照甲方的要求,完成工程的施工,并保证工程的质量和安全。
2. 乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。
3. 乙方应按照本合同约定的付款方式和付款时间,向甲方支付工程款项。
二、付款金额:1. 乙方向甲方支付的工程款项为人民币(大写):____元整(小写):____元。
2. 付款金额包括工程的施工费、材料费、人工费、管理费、税费等全部费用。
三、付款方式:1. 乙方应在本合同签订后的15日内,向甲方支付工程款项的50%。
2. 剩余的50%工程款项,乙方应在本合同约定的工程完工日期后的30日内,向甲方支付。
3. 甲方有权根据乙方的付款情况,提前或者延迟支付工程款项。
四、付款期限:1. 本合同约定的付款期限为工程完工日期后的30日内。
2. 乙方应按照本合同约定的付款方式,按时向甲方支付工程款项。
五、违约责任:1. 如果乙方未能按照本合同约定的付款方式和付款时间,向甲方支付工程款项,乙方应向甲方支付违约金,违约金为本合同约定的工程款项的1%。
2. 如果甲方未能按照本合同约定的付款时间,向乙方支付工程款项,甲方应向乙方支付违约金,违约金为本合同约定的工程款项的1%。
六、争议解决:1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程款项全部支付完毕之日止。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________。
安装结算合同范本
![安装结算合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/6ed37ca3fbb069dc5022aaea998fcc22bdd14347.png)
安装结算合同范本《安装结算合同范本》甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________鉴于甲方拟委托乙方承担__________________工程的安装工作,且乙方同意接受该委托,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 工程内容:乙方应按照甲方要求,完成__________________工程的安装工作。
4. 工程期限:自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______天。
第二条工程价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:本合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款;乙方完成全部安装工作并经甲方验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%;剩余合同总价款的______%作为质保金,在质保期满后______个工作日内无息支付。
3. 乙方应在收到甲方支付的每一笔款项后______个工作日内向甲方开具相应金额的增值税专用/普通发票。
第三条工程变更1. 工程变更应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因工程变更导致合同价款的增减,由甲乙双方另行协商确定。
工程付款合同范本
![工程付款合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/e79efd79ae45b307e87101f69e3143323868f51e.png)
工程付款合同范本1. 甲方(付款方):名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方(收款方):名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、付款金额及方式1. 甲方应向乙方支付的工程款总额为[具体金额]。
2. 付款方式为[具体付款方式,如现金、转账等]。
二、付款时间1. 甲方应在[具体时间]前向乙方支付工程款的[具体比例或金额]。
2. 剩余款项应在[工程竣工日期或其他约定时间]前全部支付完毕。
三、工程验收1. 乙方应在工程竣工后[具体天数]内通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[具体天数]内组织验收,并在验收合格后[具体天数]内签署验收报告。
3. 如甲方在规定时间内未进行验收,则视为工程验收合格。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定。
2. 在质量保证期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应按未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担返工费用,并按合同约定支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):______ 法定代表人或授权代表(签字):______ 签订日期:______________________。
工程付款方式合同范本通用
![工程付款方式合同范本通用](https://img.taocdn.com/s3/m/92be3d38ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe88.png)
工程付款方式合同范本通用甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟委托乙方进行_______工程的建设,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就工程款项的支付方式达成如下协议:一、合同金额本工程的总合同金额为人民币(大写)_____________元(¥__________)。
二、付款方式1. 预付款:甲方需在合同签订后_____日内支付合同总金额的_____%作为预付款给乙方,即人民币(大写)_____________元(¥__________)。
2. 进度款:乙方应根据实际完成的工程量,按月向甲方提出进度款支付申请。
甲方在收到乙方的进度款申请后,应在_____日内审核并支付相应的进度款。
3. 结算款:工程完工并经甲方验收合格后,乙方应提交完整的竣工结算报告。
甲方在收到报告后_____日内完成审核,并在确认无误后支付剩余的工程款项。
三、违约责任如甲方未按照约定时间支付工程款项,应按逾期金额每日万分之____的比例支付违约金;如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求,应承担相应的违约责任。
四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。
五、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同时,务必详细阅读并理解所有条款,必要时可寻求法律专业人士的帮助,以确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程安装付款合同范本在进行安装工程时,需要签订相关的付款合同,那么相关的合同内容应该是怎样的呢?下面是分享给大家的工程安装付款合同范本,欢迎阅读。
委托方:(甲方)承揽方:(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定,结合本工程具体情况,经双方平等协商,自愿达成以下协议:一、工程概况:(1)工程名称:制作安装安装地点:(2)项目实施开始于201年月日,竣工日期为201年月日。
二、承包方式及工程造价:(1)依据乙方所提供的工程预算项目,包工包料进行施工。
(2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整,新增部分内则按报价表中单价结算。
(3)合同总造价:(大写)(小写)(单位工程造价参照预算书决定)。
三、甲乙双方的权利和义务:(一)甲方的权利和义务:1.开工前负责人员接通施工现场电源,电费由甲方承担。
2.指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续,负责工程验收确认签字。
3.甲方负责提供场地给乙方存放工具,乙方负责看管。
4.施工过程中,如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害,原定工期理因顺延。
5.工期竣工后,应在接到乙方验收申请三日内,会同乙方进行工程验收,对工程的质量问题,甲方必须以书面形式通知乙方,否则工程视甲方验收合格。
(二)乙方的权利和义务:1.按照双方商定的范围,做好材料的制作、供应和管理。
2.及时向甲方发出开工通知。
施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量,按合同规定的时间如期完成和交付。
3.乙方负责清理现场卫生。
4.必须遵守甲方的安全保卫制度,做好施工现场的防火、治安工作。
5.工程验收合格后,乙方保修保修期内属乙方负责质量问题,负责无偿修复(不含人为性破坏及自然灾害破坏)。
乙方承诺在接到甲方维修电话后,48小时内派人到甲方现场进行维护工作。
6.乙方在施工中,如发生的人身伤亡事故,自行负担,甲方不承担任何法律责任。
保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责,甲方不负任何责任。
四、工程付款方式:1.合同签定当天,甲方支付乙方工程预付款,占总工程款的%,计人民币:元,大写:。
2.施工人员进场施工,甲方支付乙方工程进度款,占总工总款的%,计人民币:元,大写:。
3人民币:元,大写:。
五、违约责任:(一)甲方:1.未能按照承揽合同规定的内容履行自己应付的责任,除乙方竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
2.工程途中停建,缓建或由于设计变更而造成的停工、返工,甲方应采取弥补措施或者减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3.工程未经验收,甲方提前或者擅自使用,既视同验收合格,由此发生的质量或者其他问题,由甲方自行负责。
4.不按合同规定的时间拨付工程款,乙方有权停止施工,以此产生的责任由甲方负责。
5.如遇特殊情况需要变更合同应及时与乙方取得联系,协商解决并以双方签字为准,否则应承担全部责任。
6.工程交付使用,甲方如未能按合同规定付款,应偿付逾期违约金,每日按总价的0.2%支付给乙方。
(二)乙方:1.工程质量不符合合同规定,负责无偿整改。
2.工程交付时间不符合规定,应偿付逾期违约金,每日按总价的0.2%支付违约金给甲方。
3.乙方按双方约定的内容、方式完成合同规定的制作工作,乙方如需变更内容时,经过甲方书面同意,若质量出现问题,双方应协调达成解决协议,再行议付。
六、本合同有效期内因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行,双方互不承担违约责任。
但应在四十八小时内,将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方,并且在事件发生后的十五天内,向另一方提交有关权威部门的证明,及本合同(包括补充协议)约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。
七、工程审批手续由方办理,甲方应提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方发送通知的方法,如用电报、电传通知时,凡涉及双方权利、义务的,应随之以书面形式通知。
合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。
如若地址有更改,须及时用书面通知他方。
凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算书均可作为附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同过程中,如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他:十二、本合同一式两份,双方签字。
盖章后生效,甲乙双方各执一份。
工程完工,款项结清,本合同自然终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:丙方:1.甲方、乙方于年月日签订了(a)项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元,(b)项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元;上述两份合同总额为万元,上述合同工程内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
(上述两份合同以下简称原合同。
)2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1.乙方同意甲方以位于潍坊市区街号项目号室房屋房屋抵付甲方所欠工程款万元。
2.抵付方式为双方互开发票的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:1.该商品房建筑面积暂定为平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准),单价元/平方米,房款总额为元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化。
按政府相关文件执行。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
(具体标准参照《商品房预售合同》第条)三、原合同工程结算、付款约定:因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中,若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。
四、甲方的协助1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
4、在原合同规定的工程竣工后,甲、乙双方确定最终结算额,且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。
丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求,否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月),不论丙方是否实际入住。
七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。
该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成。
九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。
本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份。
甲方:乙方:丙方:日期:日期:日期甲方:乙方:丙方:甲、乙、丙三方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:双方确认,甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元,以宏府鲲翔九天项目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1款399136元,工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票,甲乙双方协助丙方办理房屋手续,欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,如房款超过399136元,超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后,即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为:399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况:1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化。
按政府相关文件执行,所发生费用由丙方自行承担。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
(具体标准参照《商品房预售合同》)。
产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定:因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外,其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺:1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题,由丙方直接与开发商联系,甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。
且协议签订后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后,丙方与开发商签订商品房买卖合同后,即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。