太阳能路灯安装工程合同协议书范本模板

合集下载

太阳能路灯安装工程合同标准范本（二篇）

太阳能路灯安装工程合同标准范本甲方：（委托方）_____________统一社会信用代码：_________________乙方：（承包方）_____________统一社会信用代码：_________________鉴于甲方拟委托乙方进行太阳能路灯安装工程的承包工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同内容1.1 本合同的目的是确保甲方的太阳能路灯安装工程能够按照双方共同确定的规范和要求进行，并明确双方的权利和义务。

1.2 本合同的附件包括项目工程图纸、施工方案、施工进度计划等，作为本合同的组成部分。

1.3 本合同的工作范围包括但不限于：太阳能路灯的选型、采购、运输、安装、调试等一系列的工作。

第二条工程进度2.1 乙方应根据工程计划，按照双方共同商定的时间节点，完成太阳能路灯安装工程的各个阶段工作。

2.2 如因乙方自身原因导致项目工期延误，乙方应负责承担额外的工期延误费用。

2.3 如因不可抗力因素导致工程延误，双方协商解决，延误期间双方不承担任何责任和费用。

第三条采购与材料质量3.1 乙方应按照甲方要求，负责太阳能路灯及其附件的采购工作，并确保所采购材料的品质满足国家相关标准。

3.2 如甲方对乙方选用的材料不满意，甲方有权要求乙方更换相应材料，乙方须在接到甲方通知后及时进行更换。

3.3 乙方应对材料进行验收，并及时将验收报告提供给甲方，双方共同签字确认。

第四条工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为_______元。

其中，甲方将于合同签订后支付工程款项的30%作为预付款。

4.2 工程进展到一定阶段，乙方可申请支付相应进度款项，甲方将根据施工进度支付。

4.3 工程完工后，甲方将支付余下的工程款项，并同时验收完成的工程。

第五条竣工验收及保修期限5.1 乙方应在完成工程后，向甲方提出竣工验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。

如合格，乙方应提供相关竣工验收报告。

5.2 乙方对完成的工程质量负责，并承诺提供____个月的质量保修期。

太阳能路灯安装工程协议书(7篇)

太阳能路灯安装工程协议书（7篇）太阳能路灯安装工程协议书（精选7篇）太阳能路灯安装工程协议书篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点;3.工程范围和内容：4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天。

2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。

三、施工方案前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

2、基础制作：混凝土基础采用20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

顶部位置应严格控制基础平面标高。

3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。

灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为50__50__5__1500。

用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。

配电箱金属框架应有良好的接地。

6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

太阳能路灯安装工程合同模板(2024精)

太阳能路灯安装工程合同模板1. 合同双方双方经友好协商，依法自愿签订本合同，并同意遵守合同的约定。

2. 工程概述甲方委托乙方进行太阳能路灯的安装工程，具体工程范围和概要如下：•安装地点：•安装数量：•安装规格：•工程起止时间：3. 工程费用1.工程费用的支付方式及时间安排如下：–预付款：合同签订后7日内支付工程总费用的30%；–进度款：工程进展至50%时支付工程总费用的50%；–完工款：工程完工并经甲方验收合格后支付工程总费用的20%。

4. 工程质量和验收1.乙方负责安装工程的质量保证，并确保工程符合国家有关安全和质量标准。

2.乙方对工程质量保质期为年，自工程竣工之日始算。

3.甲方有权对安装工程进行合理的验收，并在验收合格后支付相应的款项。

4.如甲方在验收后发现工程存在质量问题，乙方应在收到书面通知后及时整改，直至问题完全解决。

5.若乙方未能按时整改质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。

5. 违约责任1.任何一方未能履行本合同项下的任何义务均视为违约。

违约方应承担相应的违约责任。

–未按约定时间支付工程款项；–放弃本合同或单方面终止合同；–拒绝接受工程验收或无正当理由拖延验收。

–未按合同约定时间完工；–安装工程质量未满足国家有关安全和质量标准。

6. 争议解决本合同的履行和解释适用法律。

若因本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院解决。

7. 其他事项1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方代表签字后生效。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式补充约定。

太阳能路灯安装工程合同范本（四篇）

太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：为明确甲、乙双方在太阳能路灯安装工程中的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下合同（以下简称“本合同”）：第一条项目名称和位置1.1 甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，具体项目名称为：1.2 项目位置为：第二条工程内容与规模2.1 乙方应按照甲方要求，按照现有设计方案，完成以下工程内容：（1）太阳能路灯的安装、调试；（2）太阳能路灯系统的布线和接线；（3）太阳能光伏板的安装和定位；（4）太阳能电池板与电源及电池组的连接；（5）充电管理系统的搭建和调整；（6）灯具的安装和调试；（7）工程验收及相关报告的提交；2.2 工程规模按照如下要求进行安装：（1）太阳能路灯数量：；（2）光伏板数量：（3）电池组数量：（4）逆变器数量：（5）控制器数量：第三条工期和交付3.1 本工程的工期为自合同生效之日开始计算，至乙方向甲方交付合格工程为止。

工期为：3.2 乙方应在工期内按照进度安排合理组织施工，如施工进度不能按期完成，应提前十天书面通知甲方，并经甲方同意后延长工期。

3.3 工程交付标准：乙方完成太阳能路灯安装工程后，应向甲方提供相关验收报告和技术文件。

第四条价款及支付方式4.1 乙方应按照以下价款标准收取费用：（1）工程费用总额：（2）工程进度款支付方式：4.2 乙方在工程交付前提供工程维护及维修期限，维护及维修期限为六个月。

在此期限内，若因乙方原因引起的故障或问题，乙方应承担免费维修服务。

4.3 乙方应提供合法的发票，并按合同约定的方式提供报销凭证。

第五条质量保证及责任5.1 乙方保证所提供产品符合国家相关标准，并确保在保修期内提供免费的维修和保养服务。

5.2 乙方对工程质量负全部责任，如工程施工过程中出现质量问题，乙方应承担全部损失和追究相应的法律责任。

太阳能路灯安装工程合同标准范本（2篇）

1.2 本合同的附件包括项目工程图纸、施工方案、施工进度计划等，作为本合同的组成部分。

1.3 本合同的工作范围包括但不限于：太阳能路灯的选型、采购、运输、安装、调试等一系列的工作。

第二条工程进度2.1 乙方应根据工程计划，按照双方共同商定的时间节点，完成太阳能路灯安装工程的各个阶段工作。

2.2 如因乙方自身原因导致项目工期延误，乙方应负责承担额外的工期延误费用。

2.3 如因不可抗力因素导致工程延误，双方协商解决，延误期间双方不承担任何责任和费用。

第三条采购与材料质量3.1 乙方应按照甲方要求，负责太阳能路灯及其附件的采购工作，并确保所采购材料的品质满足国家相关标准。

3.2 如甲方对乙方选用的材料不满意，甲方有权要求乙方更换相应材料，乙方须在接到甲方通知后及时进行更换。

3.3 乙方应对材料进行验收，并及时将验收报告提供给甲方，双方共同签字确认。

第四条工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为_______元。

其中，甲方将于合同签订后支付工程款项的30%作为预付款。

4.2 工程进展到一定阶段，乙方可申请支付相应进度款项，甲方将根据施工进度支付。

4.3 工程完工后，甲方将支付余下的工程款项，并同时验收完成的工程。

第五条竣工验收及保修期限5.1 乙方应在完成工程后，向甲方提出竣工验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。

如合格，乙方应提供相关竣工验收报告。

5.2 乙方对完成的工程质量负责，并承诺提供____个月的质量保修期。

太阳能路灯安装合同正规版范本7篇

太阳能路灯安装合同正规版范本7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太阳能路灯安装事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程2. 工程地点：_________3. 工程范围：太阳能路灯的安装、调试及售后服务4. 工程数量：具体数量根据实际测量确定二、技术标准与要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。

2. 乙方应确保所有材料符合国家标准，并提供相关证明材料。

3. 乙方在施工过程中应遵守相关的安全规范，确保施工过程中的安全。

三、工程期限1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2. 如因甲方原因造成工程延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、付款方式1. 甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的30%作为预付款。

2. 乙方完成工程安装并调试合格后，甲方应支付乙方合同总金额的70%。

五、违约责任1. 乙方如未能按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 甲方如未能按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、保修与售后1. 乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如因乙方原因造成的问题，乙方应免费维修。

2. 乙方应在保修期满后继续提供有偿维修服务，确保路灯系统的正常运行。

3. 乙方应在接到甲方维修通知后尽快安排维修人员上门维修，确保维修服务及时有效。

七、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。

2. 如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。

太阳能路灯安装合同范本

太阳能路灯安装合同范本甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程的事宜，达成如下协议：一、工程内容1. 工程名称：XXXX太阳能路灯安装工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程规模：共计安装太阳能路灯XX盏4. 工程质量：符合国家相关标准和甲方的要求二、工程期限1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成工程的设计和准备工作2. 乙方应在准备工作的基础上，确保工程在XX天内完成三、工程款项1. 工程总金额：人民币XX元整（大写：贰佰叁拾肆万伍仟陆佰捌拾元整）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总金额的30%作为预付款（2）工程完成并验收合格后，甲方支付乙方工程总金额的60%（3）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方四、工程质量保证1. 乙方应保证所提供的太阳能路灯产品质量，确保其安全、稳定、可靠2. 乙方应按照甲方的要求，提供产品的技术参数、使用和维护手册3. 乙方应在工程完成后，提供壹年期的免费保修服务，保修期内如出现产品质量问题，乙方负责及时更换或维修五、施工要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工2. 乙方应在施工过程中，确保工程的安全、文明施工，保护环境，减少对周边的影响3. 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告，及时解决施工中出现的问题六、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为工程总金额的1%2. 若乙方提供的产品质量存在问题，导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任七、争议解决1. 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决2. 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼八、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程完工并验收合格后失效2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。

太阳能路灯安装工程合同范文

太阳能路灯安装工程合同范文太阳能路灯安装工程合同范文1. 合同背景本合同由以下两方即甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，甲方拥有一片停车场，为了提高车辆和行人的安全性，计划在停车场安装太阳能路灯。

乙方是一家专业的太阳能路灯安装公司，具备丰富的经验和技术。

双方经充分协商一致，决定签订本合同。

2. 合同内容2.1 安装范围乙方负责在甲方停车场内安装太阳能路灯，包括灯头的固定安装、太阳能电池板的安装和相关电缆的铺设。

2.2 安装要求2.2.1 乙方负责确保安装过程符合相关安全规范和法律法规要求。

2.2.2 太阳能路灯应能正常工作，具备良好的防水、防雷击和抗风能力。

2.3 工期和预算2.3.1 本次安装工程预计工期为30天，具体时间双方另行商定。

2.3.2 乙方应提供详细的工程预算清单，包括材料费、人工费、设备费等，并在安装开始前提交给甲方审核确认。

2.4 付款方式2.4.1 甲方将根据乙方提供的工程预算清单进行付款，预付款占总合同金额的20%，工程竣工后支付剩余费用。

2.4.2 付款方式为银行转账，具体账号双方另行协商确定。

2.5 质保期2.5.1 太阳能路灯的质保期为一年，自工程竣工之日起计算。

2.5.2 在质保期内，如出现非人为损坏情况，乙方将免费进行维修或更换。

3. 争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

4. 合同生效与终止4.1 本合同在双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。

4.2 本合同有效期为自签订之日起至工程竣工为止。

4.3 如因不可抗力等不可预见因素导致无法继续履行本合同，双方可协商解除合同，并按照履行部分进行结算。

5. 其他5.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

5.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

6. 合同争议的解决履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。

太阳能路灯安装合同完整版范文(双篇)

太阳能路灯安装合同完整版范文太阳能路灯安装合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：太阳能路灯的采购、安装、调试及售后服务。

二、工程期限1.本合同签订后，乙方应在____天内完成太阳能路灯的采购、安装、调试工作。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决。

三、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。

四、工程费用1.本工程的总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的工程款。

3.工程竣工并验收合格后，甲方应在____天内支付乙方剩余的工程款。

五、售后服务1. 乙方应提供____年的免费售后服务。

2.售后服务期内，如太阳能路灯出现非人为损坏，乙方应在接到甲方通知后____天内进行维修或更换。

六、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

2.如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的____%。

七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________以上为太阳能路灯安装合同完整版范文，供您参考。

太阳能路灯安装工程合同范本4篇

太阳能路灯安装工程合同范本4篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方（甲方的全称、法定代表人、地址、电话）与乙方（乙方的全称、法定代表人、地址、电话）本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程服务达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，负责太阳能路灯安装项目的设计、施工、监理及后期维护等全过程服务。

1.2 项目地点：（详细地址）1.3 项目内容包括但不限于太阳能路灯的选址、设计、安装、调试以及保养维护等工作。

第二条合同价款2.1 本项目总工程价款为（具体金额）。

2.2 甲方已支付项目总价款的30%作为预付款，余款在施工完成后支付。

第三条工程进度3.1 乙方应按照设计方案和施工计划要求，合理组织工程施工，并保证工程质量。

3.2 工程进度应根据约定时间节点按时完成，如遇特殊情况需提前告知甲方并经甲方同意。

第四条工程质量4.1 乙方承诺所提供的材料符合国家标准，施工符合行业规范，保证工程质量达到验收标准。

4.2 工程竣工后，乙方应根据相关法规为甲方提供保修期内的免费维修和保养服务。

第五条保密条款5.1 双方应对合同内容及工程信息保密，不得无关人员泄露。

第六条违约责任6.1 若乙方未按约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等。

第七条法律适用及争议解决7.1 本合同受中华人民共和国法律约束。

7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至乙方所在地的人民法院解决。

甲方（盖章）：法定代表人：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人：日期：年月日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承接方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方根据平等自愿的原则，本着诚实信用的态度，就太阳能路灯安装工程事宜达成如下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方负责太阳能路灯安装工程，包括设计、采购、安装、调试等全过程管理。

太阳能路灯安装工程合同范本6篇

太阳能路灯安装工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系方式：乙方：（承接方）地址：联系人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程内容1.1 乙方承担太阳能路灯安装工程的设计、施工、调试等全部工作。

1.2 工程地点：（填写具体地址）第二条工程标准2.1 本合同的工程标准遵循国家相关规定。

2.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求，且具备一定的耐久性和安全性。

第三条工程价款和支付方式3.1 工程价款总计人民币（大写）（小写），按以下方式支付：第一次支付：（填写具体金额），于合同签署后的（填写时间）内支付；第二次支付：（填写具体金额），于工程完工验收合格后的（填写时间）内支付；3.2 甲方应按期支付工程款项，不得拖欠。

第四条工期4.1 乙方应按合同约定的工期完成工程，并确保工程质量。

4.2 若逾期完成工程造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第五条设备保修5.1 太阳能路灯设备自安装完成之日起，享有（填写具体年限）的免费保修期。

5.2 在保修期内，设备出现故障，乙方应免费维修或更换。

第六条保险责任6.1 工程期间，因工程原因造成的人员伤亡、设备损坏等情况，由乙方承担责任。

6.2 乙方应购买施工保险，确保工程施工过程中的安全。

第七条变更和解释7.1 本合同如需变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。

7.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有关部门处理。

第八条其他事项8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。

8.2 本合同未尽事宜，均以相关法律法规规定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是一份关于太阳能路灯安装工程的合同范本，详细记录了双方的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。

希望可以对您有所帮助。

篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（详细地址）处安装太阳能路灯项目，现甲乙双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同项目名称为太阳能路灯安装工程。

太阳能路灯安装工程合同范文6篇

太阳能路灯安装工程合同范文6篇篇1太阳能路灯是一种利用太阳能发电，实现路灯照明的绿色能源产品。

随着人们对环保意识的不断提高，太阳能路灯在城市、乡村甚至高速公路等各种场所得到了广泛应用。

为了确保太阳能路灯的安装工程能够顺利进行，双方需要签订一份合同，明确各自的权利和义务。

以下是一份关于太阳能路灯安装工程合同的范文，供参考：太阳能路灯安装工程合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（安装地点）安装太阳能路灯系统，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求，完成太阳能路灯系统的设计、采购、安装、调试等工作，确保系统正常运行；1.2 太阳能路灯系统包括太阳能电池板、LED灯具、控制器等设备，并保证设备的质量和性能符合国家标准；1.3 工程期间，乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。

二、工程报价2.1 乙方应提供太阳能路灯系统的详细报价单，包括设备费用、安装费用、人工费用等；2.2 双方商定的最终工程总造价为（金额）人民币，支付方式为（付款方式）。

三、工程保修3.1 乙方提供太阳能路灯系统正常使用的保修期为（时间），质保期内出现质量问题，乙方应免费维修或更换；3.2 超过质保期后，乙方可根据甲方要求提供维修、保养等相关服务，费用另计。

四、风险和责任4.1 工程期间如发生意外事故导致设备损坏或人员伤亡，乙方应承担相应责任；4.2 甲、乙双方均应购买相应的第三者责任险，确保在工程期间能够及时处理意外风险；4.3 双方在合同履行过程中如发生争议，可通过友好协商解决，若协商无果，可提交相关仲裁机构处理。

五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止；5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；5.3 未尽事宜，双方可另行协商确定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于太阳能路灯安装工程合同范文，甲乙双方应在签订合同时认真阅读，并遵守合同中的各项约定，共同保障工程顺利进行。

太阳能路灯安装工程合同范本3篇

太阳能路灯安装工程合同范本3篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承揽方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方委托乙方为其提供太阳能路灯安装服务，为明确双方合作的权利和义务，经双方协商一致，特订立如下合同：一、工程概况1.1 甲方委托乙方负责对指定地点进行太阳能路灯的安装工程，具体包括但不限于：1.2 安装太阳能路灯设备；1.3 敷设电缆；1.4 连接电路；1.5 调试设备。

二、工程价款2.1 甲方应根据本合同约定的工程内容和质量支付工程价款，工程价款为（具体金额）。

2.2 工程价款支付方式：甲方在签订本合同时支付合同总价款的30%，余款在工程竣工验收合格后一次性支付。

三、工程进度3.1 乙方应按照合同规定的时间节点保障工程进度，确保工程在约定的时间内按时交付。

3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。

4.2 工程竣工后，乙方对工程实施一年的维修保养服务，确保设备正常运行。

五、保密条款5.1 双方保证对于在履行合同过程中知悉的对方商业秘密及其他关键信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。

六、合同变更6.1 甲乙双方如需对本合同内容进行修改，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2 双方同意本合同附件具有同等法律效力，对本合同具有完整的法律约束力。

七、争议解决7.1 本合同的履行应遵循中华人民共和国的法律法规。

如对本合同条款有争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，应提交至乙方所在地人民法院进行仲裁。

八、生效及终止8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并支付了全部工程价款后终止。

8.2 在合同履行过程中，如有违反合同约定的行为，任何一方均有权提前通知对方终止合同，并要求承担相应的违约责任。

（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人：日期：乙方：（盖章）法定代表人：日期：篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在某某地区进行太阳能路灯的安装工程，经双方协商一致，现就开展本工程事宜，特订立本合同，以便共同遵守。

太阳能路灯安装工程合同范本4篇

太阳能路灯安装工程合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托人名称）地址：联系人：电话：乙方：（施工单位名称）地址：联系人：电话：为明确双方责权利，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程名称太阳能路灯安装工程第二条工程地点工程地点位于甲方指定的具体位置第三条工程内容1. 乙方在合同签订后，按照约定的时间和要求，按照甲方提供的设计方案和图纸，进行太阳能路灯的安装工作。

2. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量。

3. 乙方负责太阳能路灯设备的采购和安装工作，保证设备的质量和性能。

4. 工程完成后，乙方应做好清理工作，交付甲方验收。

第四条工程进度1. 工程应按照约定的时间节点进行，确定好施工计划和工期。

2. 若因不可抗力等客观原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并重新确定施工进度。

第五条质保期1. 完工验收合格后，乙方应对太阳能路灯设备提供免费的一年质量保修期服务。

2. 在质保期内，如设备出现问题，乙方应及时协助解决问题。

3. 质保期满后，乙方可提供维修续保服务，具体细则另行协商。

第六条付款方式1. 工程款项总额为（具体金额），按照以下方式支付：（1）工程开工前，甲方支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程中间进度支付合同总额的50%；（3）工程完工后，甲方支付合同总额的20%作为结算款；2. 乙方完成工程后，提供相关发票，甲方应在7个工作日内结清尾款。

第七条变更和解释1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，另行签订书面补充协议。

2. 本合同的解释权归双方所有。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。

2. 如因一方原因导致工程进度迟延或质量不合格，应承担相应的赔偿责任。

第九条合同变更和解除1. 因不可抗力或其他客观原因，导致合同无法履行的，不视为违约。

太阳能灯灯管安装合同5篇

太阳能灯灯管安装合同5篇篇1甲方（安装方）：____________________地址：______________________________联系方式：__________________________法定代表人：______________________乙方（客户）：_____________________地址：______________________________联系方式：__________________________法定代表人：______________________鉴于甲方具备太阳能灯灯管安装的专业技术和经验，乙方需要安装太阳能灯灯管，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成以下合同协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲、乙双方关于太阳能灯灯管安装工作的相关权利和义务，确保安装工作顺利进行并保障双方合法权益。

第二条工程概况1. 工程名称：太阳能灯灯管安装项目2. 工程地点：乙方指定的地点3. 工程内容：太阳能灯灯管的安装、调试及售后服务等第三条工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币__________元（大写：_________元整）。

具体价格根据工程实际情况及双方约定确定。

2. 支付方式：签订合同后，乙方应按以下方式支付工程款项：（1）预付款：合同签订后，乙方支付甲方工程总造价的__%作为预付款；（2）进度款：工程安装进度达到__%时，乙方支付甲方工程总造价的__%；（3）尾款：工程竣工验收合格后，乙方支付甲方剩余款项。

第四条工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起___日内开始安装。

2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成安装工作。

如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

第五条甲方权利义务1. 甲方应按照合同约定履行安装义务，确保工程质量符合国家标准和合同约定；2. 甲方应派遣专业技术人员进行安装，确保安全生产；3. 甲方应提供必要的售后服务，确保太阳能灯的正常使用；4. 甲方有权按照合同约定收取工程款项。

太阳能路灯安装工程合同范本5篇

太阳能路灯安装工程合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就太阳能路灯安装工程业务合作事宜，在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。

一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程。

2. 工程地点：[工程地点]。

3. 工程内容：太阳能路灯的安装、调试及售后服务等。

4. 工程规模：[具体规模描述]。

二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]（¥[金额]元）。

具体细节见附件报价清单。

2. 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）工程进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总价的XX%。

（3）工程尾款：工程安装完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同余款。

（4）所有款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

三、工期及验收1. 工期：自合同签订之日起XX天内完成安装。

2. 验收：工程完工后，由甲、乙双方共同进行验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

四、工程质量与保证1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定的要求。

2. 乙方提供质保期为XX年的质量保修期服务。

在保修期内，因产品质量问题造成的损坏，乙方负责免费维修或更换。

3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。

3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

六、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

太阳能路灯安装工程合同范本3篇

太阳能路灯安装工程合同太阳能路灯安装工程合同范本3篇在当今社会，人们对合同愈发重视，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的太阳能路灯安装工程合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

太阳能路灯安装工程合同范本1______(以下简称“甲方”)______(以下简称“乙方”)经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。

现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。

主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

第二条工程实施一、工程定于20xx年8月20日开工，20xx年11月20日竣工，工期15个月。

二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。

1、不可抗力原因。

2、甲方未提供施工必备条件。

3、其他非乙方原因引起的工期延误。

三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。

已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

太阳能路灯安装工程合同范文6篇

太阳能路灯安装工程合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范文甲方：（委托方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方：（承建方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方拟对其工程进行太阳能路灯安装工程，现甲、乙双方经友好协商，就有关事项达成一致，签订如下合同：第一条工程名称及地点1.1 甲方的工程名称为：_____________，地点为：_____________。

第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求，在工程地点进行太阳能路灯的安装工程，并保证按照合同要求和标准完成工程。

2.2 工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度表，履行合同中的各项工作。

第三条工程质量要求3.1 太阳能路灯的安装工程应符合国家相关标准和要求，保证工程质量达到合同约定的标准。

3.2 所用材料应符合要求，乙方应对施工过程中出现的任何质量问题负责，并承担相关责任。

第四条合同价款及支付方式4.1 本工程的合同价款为：_____________万元（大写：_____________元整）。

4.2 甲方应在工程竣工后该工程验收合格之日起的15 日内一次性支付合同价款。

第五条违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务的，应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力事件导致工程延误或不能继续进行，双方应根据实际情况重新协商解决方法。

第六条其他约定6.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

6.2 在工程施工过程中，如有发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有关仲裁机构处理。

本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________篇2太阳能路灯安装工程合同范文甲方（委托方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________鉴于乙方具有从事太阳能路灯安装工程的能力和技术，且有承接该工程的意愿，经甲方与乙方协商一致，特签订本合同，合同内容如下：一、工程名称：太阳能路灯安装工程。