建设工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同的基础上，为了明确双方在工程施工过程中的具体事项、责任和义务，进一步细化合同条款，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况及承包范围（详细列举工程名称、地点、规模及承包的具体工程内容、承包范围等）二、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议的总承包价款为人民币（大写）__________元整（￥______元），该价款包含但不限于人工费、材料费、机械费等相关费用。
2. 支付方式：具体支付方式按照原合同相关条款执行。
另外，为保证工程进度，甲方（发包方）将按照乙方（承包方）实际完成的工程量进行进度款支付。
三、工期调整及顺延条款1. 双方根据实际情况，对原合同中的工期进行调整，明确新的工期要求。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出工期顺延申请，甲方在核实后应予以确认。
3. 如因乙方原因导致工程延期，应按照原合同相关条款承担违约责任。
四、质量与验收标准（详细约定工程质量标准、验收标准、验收程序等）五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方需按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的事故和损失，由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与保管1. 甲方负责提供的材料设备应按照约定时间送达施工现场，并确保质量合格。
2. 乙方负责保管甲方提供的材料设备，如因乙方原因造成损失，由乙方承担赔偿责任。
3. 乙方自行采购的材料设备应符合国家标准，确保工程质量。
七、工程变更与调整1. 如因设计变更导致工程内容调整，双方应签订书面变更协议，明确调整内容、价款及工期等。
2. 乙方在施工中发现原设计错误或不合理之处，应及时提出，经甲方同意后进行调整。
八、违约责任（详细列举违约情形、违约责任及处理方式等）九、争议解决方式本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
建设工程施工合同补充协议范本8篇
建设工程施工合同补充协议范本8篇施工合同补充协议篇一甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义一样。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
()合同内容补充局部：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不行分割的组成局部，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全连续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议范例篇二甲方：乙方“签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号诞生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省（市)区(县）乡镇村依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。
其中试用期至年月日止。
2、以完成肯定工作为期限的合同。
本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。
3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。
其中试用期至年月日止。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程施工合同》补充协议发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：第一条合同的组成1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。
2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。
第二条工程承包范围1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。
其中甲方外委工程详见附件一。
2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。
3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。
4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。
5、甲方临时安排的其他工作。
6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。
第三条工期1、本工程设三个节点工期，+（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。
2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。
由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。
3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。
5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。
6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过五日的，自第六日起开始计算天数顺延工期。
当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方有权要求相应延长工期；但甲方要求赶上工期的，乙方应采取相应的赶工措施确保工期，相应的赶工费用经甲方审核确认由甲方承担，但如该可能延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。
7、出现《通用条款》规定顺延工期的情形，但甲方已采取了必要的措施，包括调整工序等，并未实际影响工期的，工期不顺延。
8、乙方未按《通用条款》的规定及时就延误的工期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期或增加费用。
第四条工地代表及有关人员1、乙方须派遣具有国家认证资格的工程项目经理和高级技术人员，常驻工程现场，全面负责工程现场的管理和协调各工种及各外委施工单位间的纠纷，并负责技术档案资料的管理。
所有甲方向项目经理发出的书面通知均应被确认为已发给了乙方，项目经理与甲方签署的相关如会议纪要、限价单等工程文件，视同乙方签署。
项目经理及项目部的主要组成人员经甲方审批同意后，中途不得任意更换，如需更换需经甲方审批同意。
2、甲方的签证手续须按甲方签证管理制度（详见附件二）经甲方指定人员签字并经甲方预算部门审核盖章后生效，缺一不可。
第五条施工组织设计和进度计划1、乙方应在合同签订后七日内向甲方报呈施工组织设计，经甲方和监理确认后，方可组织实施。
甲方对施工组织设计的确认，不免除乙方作为专业性公司应负的责任。
2、乙方所呈报的施工组织设计，须有针对性、能指导施工现场、可操作，施工组织设计须经甲方确认，并加盖公章，作为本合同的附件三。
3、施工组织设计须包括（但不限于）下列内容：工程概况、工程质量目标、工程工期目标（包括阶段性工期目标）、进度计划、人力、机械设备、材料计划、资金需求量计划、主要施工工艺和方法以及保证质量安全、降低成本等技术措施、防火、防盗、安全、成品保护和环保卫生等管理措施。
4、施工组织设计中的进度计划，须由横道进度计划图分别表示。
其中：横道图进度计划须包括整体进度计划并按《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于分部、分项工程划分的规定，做出其承包工程中相应主要分部、分项工程的进度计划，乙方须按本合同的要求，在总工期的控制下，分列出各阶段的节点工期，并须有关键线路的显示。
第六条施工报告在整个协议期间，乙方每天须整理完整的施工日志一式二份并每周向甲方提交，经甲方工程师或甲方指定的其他代表和甲方派驻工地的工程监理审阅和签字。
另乙方每周向甲方提交一份报告，详细说明工程的进度情况及要求延长的工期等，并附工程进度照片。
施工日志主要内容包括（但不限于）：1、当日日期、气象情况记录；2、当日施工管理人员在岗及工人工种分布情况；3、现场施工环境情况记录，包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况，停水、停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失的工作时间和费用，周围建筑物及工程本身的沉降及位移变动情况等内容；4、工地材料、设备进场及检验情况，包括品种、规格型号、数量、生产厂家、检验审核结果等内容；5、当日工程质量情况记录，包括施工部位、施工中存在的质量问题、质量问题产生的原因、责任分析、质量问题整改措施及限期整改时间、复查时间等；6、当日隐蔽工程施工部位，验收情况描述记录；7、当日试验情况记录，包括机电设备调试、试运行记录和上水、暖气打压、有水房间防水、试水等；8、当日施工进度概述，并分析进度计划超前或滞后的原因，改进方案等；9、当日有关协调问题记录，当天政府相关部门的检查情况记录；10、信息反馈情况，包括当日收到的计划变更、合理化建议、主要文件等，并核实变化的工程数量。
第七条材料、设备1、甲供材料：甲方负责供应的材料、设备详见附件四，除甲供材料外，其他材料设备由乙方采购、供应。
甲方供应材料、设备到施工现场时的卸货、归类、码放、清理等均由乙方负责。
2、甲限材料：甲限材料种类详见附件四，由甲方指定规格、材质、品牌、厂家、式样、工艺、限价，由乙方采购安装。
施工过程中，甲方亦有权根据市场情况及时调整限价或补充限价内容。
乙方应当在甲限材料采购前45日向甲方提交采购计划，说明欲购的材料的名称，型号，质量技术要求，数量等内容，甲方在15日内向乙方提交限价单，乙方按价单采购。
3、材料、设备等验收、贮藏责任：（1）合同签订后7日内，乙方须向甲方呈交有关进场设备、材料计划表，并需在进场7日前书面通知甲方、监理。
（2）若设备、材料等未按计划时间，提早或延迟运至施工场地而施工场地还未有周转空间，乙方须在施工场地以外安排适当的贮藏地，因此种安排所需的一切费用，包括运输，仓储及保险等都由乙方自行负责。
（3）乙方只可以利用其施工场地作为其设备、材料的周转场地，不得占用甲方其他场地，有关周转场地的范围需甲方批准，乙方负责周转场地上所有设备材料（含甲供）之安全、保护、防火、防盗、防潮、防水，并承担遗失，损毁等责任。
（4）所有运送至施工场地之设备、材料，均需附有制造商的标记及其他相关材料。
（5）乙方在需要情况下须用防风雨的包装运送所有设备、材料。
4、材料、设备价格：材料、设备按下述方法确定的价格，均为已含材料设备款、采购费、保管费、运输及现场内的二次运输费、装卸费等在内的价格，该费用不再另行计算、支付。
（1）甲方限价的材料按限价结算。
（2）钢筋、砼、砂子、石子、水泥、红砖、空心砖、电线电缆乙方提前45日报计划，甲方审核、限价，材料价格以甲方与供应商所签承诺函为准，乙方不得以其他任何理由拒绝供货，否则产生的一切责任由乙方承担；其他土建材料以施工当期《黑龙江省工程造价信息网哈尔滨专刊》中相应沈阳市信息价格下浮5%结算。
（3）甲方每次对钢筋、电线电缆限价仅适用于甲方当次指定的单位工程。
钢筋、电线电缆甲方限价与市场价格浮动不超过±3％，甲乙双方各担风险，限价不予调整；超过±3％，调整超过部分。
（4）甲方限价之外由乙方自行决定采购的水暖、电气材料，其价格以施工当期《黑龙江省工程造价信息网哈尔滨专刊》中相应沈阳市信息价格下浮20%结算。
（5）若施工当期《黑龙江省工程造价信息网哈尔滨专刊》中无此材料价格，甲乙双方根据市场价格另行确定。
5、合同解除后，已订材料设备由订货方负责退货，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担。
6、除甲限材料之外，由乙方自行采购的材料设备，其质量、样式、规格、品牌，乙方提前45日报经甲方、监理同意后方可使用；未经甲方、监理签字的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装。
乙方逾期上报而造成工期延误的，由乙方自行解决并承担责任。
乙方须负责提供甲方要求的任何材料的样品，并注明其型号、规格、产地、计量单价等内容，提交甲方审定。
该类材料样品将被封存，以作规范标准。
7、送抵或置于工程现场及周转场地的所有尚未用于工程的材料和货物，非经甲方书面同意，乙方不得擅自外运。
乙方负责保管该等材料或货物并承担风险。
第八条施工1、乙方已按甲方要求认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、起卸限制，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及作贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、材料等进出方位，了解本合同及补充协议所述的各种情况、要求及其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素，乙方理解工地上会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工对工期的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制，乙方确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。
前述因素不予延长工期。
乙方保证在合同工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方。
乙方进驻场地之日，即视为甲方提供的施工条件符合合同要求，乙方不得以不完全了解现场状况或忽视、误解上述情况为由向甲方提出索赔、额外的付款或延长竣工期限的要求。
2、若甲方提供的设计图纸出现漏项及不合理、错误等，乙方应当及时提供书面报告及合理的修改建议。