一级建造师考试法规知识模拟试题五

合集下载

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共200题）1、在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A.住房和城乡建设部门B.建设单位C.工程监理单位D.建筑施工企业【答案】 D2、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低B.资质等级高C.任一资质等级D.中间等级【答案】 A3、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。

同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。

关于该债权转让的说法,正确的是()A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】 C4、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。

合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。

A. 甲双倍返还定金8万元B. 甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C. 甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元D. 甲支付违约金6万元【答案】 C5、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，( )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术人员C.施工单位项目安全员D.项目总监理工程师【答案】 B6、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。

为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（）A.2005年4月10日B.2005年6月10日C.2005年9月10日D.2006年3月10日【答案】 C7、法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共60题）1、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。

A.侵权责任B.违约责任C.赔偿责任D.缔约过失责任【答案】 B2、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

（2016）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10曰内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的质目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】 A3、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。

A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】 A4、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2B.3C.4D.6【答案】 D5、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。

根据《民法典》，该合同属于（）合同。

A. 施工承包B. 承揽C. 信托D. 委托【答案】 B6、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。

A.总经理B.部门经理C.项目经理D.安全经理【答案】 C7、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 D8、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【答案】 A9、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。

一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共50题）1、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】 A2、建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。

A.财产保险B.人身保险C.责任保险D.意外保险【答案】 A3、马某与某施工企业订立了一份 2 年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为 5 月 1 日，则试用期最晚应当戴止于（）。

A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1 日【答案】 C4、竣工验收的主体是（）。

A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 质量监督机构【答案】 A5、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。

A. 工程总承包B. 专业分包C. 专业承包D. 劳务承包【答案】 C6、甲向乙借款10 万元，1 年后根据约定偿还本息12 万元，甲乙之间的债属于（）。

A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】 B7、在买卖合同中权利的瑕疵担保义务是指()。

A.出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务B.买受人必须按合同支付货款的义务C.出卖人负有保证所卖物品质量的义务D.出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物【答案】 A8、下列关于担保的说法,正确的是()。

A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《民法典》【答案】 B9、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

☆2014真题A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】 C10、合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。

A.解决争议B.权利C.撤销合同D.义务行驶【答案】 A11、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是()。

一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案

一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. 建筑节能工程验收的首要步骤是()。

A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】 B2. 下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】 C3. 下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。

（2016）A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】 B4. 注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。

A.30B.60C.90D.120【答案】 D5. 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办【答案】 D6. 中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由（）等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 C7. 关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】 D8. 根据《民法典》规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证。

A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】 C2、建筑职工意外伤害险的投保人是()。

A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】 B3、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】 B4、在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。

A.直接要求施工人员进行改正B.要求设计单位按要求进行改正C.报告建设单位要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正【答案】 D5、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。

则甲不能够进行质押的是（）。

A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权【答案】 C6、仲裁协议应当具备的内容是()。

（2015）A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】 B7、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。

A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】 D8、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。

在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止【答案】 C9、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表B.用人代表C.企业工会代表D.劳动行政部门代表【答案】 D10、某居民企业本年度取得各项收入总额为1 个亿，其中成本4000 万元，财政拨款2000 万元，上一年度亏损3000 万元，该企业本年度应缴纳的企业所得税为（）万元。

一级建造师考试习题《工程法规及知识》(5)

一级建造师考试习题《工程法规及知识》（5）1、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法正确的是（）。

A．第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意B．第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人C．第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任D．第三人向债权人履行债务履行不当，债务人应向债权人承担违约责任E．第三人向债权人履行债务履行不当，第三人应向债权人承担违约责任2、某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告的性质属于（）。

A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同3、关于债的免除，下列说法正确的是（）。

A．免除是指债权人抛弃其全部或部分债权，从而全部或部分消灭合同权利义务关系的行为 B．免除是单方行为C．免除的原因必须是无偿的D．免除应该通知与债务关系有关的第三人E．免除必须以书面形式作出4、裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日起B．自作出3日起C．自作出5日起D．自作出10日起5、合同变更、解除、终止或无效，对仲裁协议的影响是（）。

A．不影响仲裁协议的影响B．导致仲裁协议变更，但不随之解除、终止或无效C．不受合同变更的影响，但是随之解除、终止或无效D．随合同无效而无效，其他情况不受影响6、根据《建筑法》，下列关于发承包的说法正确的是（）。

A．业主有权决定是否肢解发包B．如果某施工企业不具备承揽工程相应的资质，他可以通过与其他单位组成联合体进行承包C．共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D．建筑企业可以允许其他施工单位使用自己的资质证书、营业执照以向其收取管理费7、天成建筑公司正在施工一写字楼，其（）行为，违反了建筑法的规定，应责令改正。

A．天成建筑公司未取得施工许可证B．天成建筑公司不具有相应资质条件C．天成建筑公司不具有施工条件D．天成建筑公司开工报告未经批准擅自施工E．天成建筑公司不具有开工条件8、下列选项中犯罪主体只能是国家工作人员的是（）。

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共50题）1、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。

A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动【答案】 D2、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】 A3、根据《招标投标法》，开标的主持人的是（）。

（2014）A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【答案】 C4、关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】 C5、根据《立法法》，设区的市的人民代表大会及常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对( )、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

A.城乡经济与管理B.城乡建设与发展C.城乡经济与建设D.城乡建设与管理【答案】 D6、认定法律责任的前提是()。

A.行政责任B.法律义务C.国家强制力D.权利义务的大小【答案】 B7、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。

2017A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】 A8、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷包含答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以下说法正确的是（）。

根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以下说法正确的是（）。

A.当事人超过诉讼时效起诉的，法院应当受理B.当事人可以通过协议改变诉讼时效C.在诉讼时效期间届满最后6个月，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断D.人民法院在审理案件时，可以主动向当事人释明诉讼时效【答案】 A2. 某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。

某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。

A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日【答案】 C3. 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】 B4. 建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门【答案】 C5. 根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（）。

根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（）。

A.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》B.《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《宪法》C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》【答案】 A6. 下列关于执行的说法，正确的是()。

一级建造师考试建设工程法规及相关知识真题汇编5

一级建造师考试建设工程法规及相关知识真题汇编5(总分：100.00，做题时间：120分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

（分数：1.00）A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会2.2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。

6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。

2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。

该专利权届满的期限是（）。

（分数：1.00）A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日3.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。

采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。

则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

（分数：1.00）A.9B.10C.8D.54.根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（）。

（分数：1.00）A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付5.施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是（）。

（分数：1.00）A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰6.按照《建筑市场信用管理暂行办法》的规定，建筑市场信用信息分为（）。

（分数：1.00）A.基本信息、优良信用信息和不良信用信息B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录D.公众投诉记录和行政处罚记录7.关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。

2023年一级建造师建设工程法规及相关知识考试题目及答案5

一级建造师建设工程法规及相关知识考试题目及答案5一、单项选择题1、下列法律行为成立的是( )。

A.某代理人超越代理权限为施工企业购买了硅酸盐水泥，后施工企业进行了追认B.施工单位为了给建设单位节约投资，自行修改了施工图纸C.某建筑企业将建筑外墙装饰工程承包给了某一无施工资质的涂料厂D.某个体建筑队挂靠某建筑施工企业进行施工2、法律关系的内容是指( )。

A．权力和义务B．权利和义务C．权利和责任D．义务3、某建筑公司与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋20层的办公楼，合同中商定开工日期为2022年1月20日，竣工日期为2022年5月1日，每月30日，根据当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款，其法律关系构成要素应为( )。

A.主体是办公楼，内容是建筑公司按期开工B.主体是开发公司，内容是开发公司按市价支付工程款C.客体是工程款，主体是办公楼D.客体是办公楼，主体是建筑公司4、 ( )只有取得了相应的民事权利力量和行为力量以后作出的民事行为法律才能认可。

A.法律行为B.民事权利力量C.民事行为力量D.法律行为主体5、在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体转变也称为( )。

A．客体变更B．性质变更C．法律关系终止D．合同转让6、 ( )是指可为人们掌握的并具有经济价值的生产资料和消费资料。

A.法律意义上的物B.法律意义上的行为C.法律意义上的非物质财宝D.法人或其他组织7、作为法律关系主体的社会组织一般应为( )。

A.公民B.法人代表C.组织D.法人8、国家权力机关参与工程建设法律关系的( )是审查批准国家建设方案和国家预决算，制定和颁布建设法律，监督检查国家各项建设法律的执行。

A.预算B.任务C.职能D.权力9、下列属于托付代理终止的情形是( )。

A.被代理人或代理人死亡B.代理人丢失民事行为力量C.代理人死亡或丢失民事行为力量D.由于其他缘由引起的被代理人和代理人之间的监护关系毁灭10、某制造企业在支付某工人工资时，由于会计的疏忽，误将1000元看成2000元，多支付了1000元，企业管理人员发觉后，向这名工人赔礼及讨要，这种债的产生缘由是下面说法中的( )。

一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附答案

一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】 B2. 关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量，下列说法错误的是（）。

A.建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人B.建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人C.建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人【答案】 D3. 某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。

A.罚款B.责令赔偿损失C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】 B4. 甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。

定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。

A.80万B.60万C.40万D.30万【答案】 B5. 按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。

A. 拟定施工方案B. 编制标底C. 组织开标、评标、定标D. 商签合同【答案】 B6. 下列不属于民事诉讼起诉符合条件的是（）。

A.原告与本案有直接利害关系B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.有与事件相关的所有证据【答案】 D7. 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A. 6个月B. 3个月C. 9个月D. 1年【答案】 B8. 以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。

A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B. 由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C. 仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D. 仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成【答案】 A9. 关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。

第一模拟试卷(五)——一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题第一模拟试卷（五）66.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。

A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B【答案解析】买卖合同一般以交付作为责任的分水岭。

参见教材P166。

67.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2005年3月2目B.2005年3月7日C.2005年3月20日D.2005年3月31日【正确答案】C【答案解析】对于重新组织竣工验收的工程，保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。

参见教材P298。

68.关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【正确答案】A【答案解析】本题考查的是对工程建设强制性标准的实施与监督管理的理解。

B应为施工图设计文件审查机构。

CD仅对施工阶段。

D参见教材P267。

69.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。

A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交待C.水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱。

2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案

2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. 下列法人中，属于特别法人的是（）。

下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】 D2. 商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。

以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。

以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A. 询问甲时，其他证人不得在场B. 审判人员和当事人可以对甲进行询问C. 甲应当出庭作证D. 甲可以旁听法庭审理【答案】 D3. 关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )A.设工程未经核实或青经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程,城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城多规划行政主管部门报送有关线工验收资料【答案】 A4. 下列法规中，属于部门规章的是（）。

下列法规中，属于部门规章的是（）。

A.《建设工程质量管理条例》B.《招标公告发布暂行办法》C.《北京市建筑市场管理条例》D.《重庆市建设工程造价管理规定》【答案】 B5. （2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。

（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过20年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】 C6. 单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。

一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共60题）1、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。

A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】 A2、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。

在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。

A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【答案】 D3、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。

A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】 B4、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。

因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。

承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。

次日大雨，水泥受潮全部硬化。

此损失应由（）承担。

A. 三方共同B. 水泥厂C. 承包商D. 运输公司【答案】 C5、根据《绿色施工导则》建筑垃圾的再利用和回收率力争达到0A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】 C6、关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量，下列说法错误的是（）。

A.建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人B.建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人C.建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人【答案】 D7、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】 B8、下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是()。

第二模拟试卷(五)——一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题第二模拟试卷（五）60.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。

丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。

A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【正确答案】A【答案解析】受托人因委托人原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以行使受托人或者委托人作为相对人主张权利，但第三人不得变更选定的相对人。

丙可以要求乙履行合同，也可以要求开发商承担责任，可以选择确定。

参见教材P180～182。

61.甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。

途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。

对此，下列说明中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【正确答案】B【答案解析】多式联运合同与单式运输有以下区别：承运人承担责任的制度不一样。

在多式联运中，不管多式联运经营人与其他承运人如何约定，都由多式联运经营人对全程运输负责任；在单式联运中，首要原则是由与托运人订立合同的承运人对全程运输承担责任，但如果明确知道损失发生在某一运输区段的，则由该区段的承运人与订立合同的承运人承担连带责任。

参见教材P175～178。

62.在建设工程施工中产生的自然人之间的借贷行为，其利率有何规定（）。

A.民间借贷的利率，必须执行中国人民银行的同类贷款利率标准B.民间借贷中的利率可以由当事人约定C.可以计单利，也可以计复利，由双方约定D.利率不得超过银行同类贷款利率的4倍【正确答案】D【答案解析】A可适当提高；B可当事人约定，但有上限限制；C不得计复利。

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共150题）1、关于案件的受理，下列说法错误的是()A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉【答案】 C2、关于法的部门归属的说法，正确的是（）。

A.《公司法》属于经济法B.《行政复议法》属于非诉讼程序法C.《节约能源法》属于民法商法D.《建筑法》属于行政法【答案】 D3、关于仲裁的说法，正确的是（）。

2016A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】 C4、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。

A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】 D5、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。

如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A. 2008年7月2日B. 2008年9月2日C. 2008年12月2日D. 2009年6月2日【答案】 C6、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣【答案】 C7、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是()。

A.有权调阅经营单位的所有资料B.有权作出行政处分决定C.有权责令从危险区域内撤出作业人员D.有权扣押不服从监督的企业设施【答案】 C8、不可以成为保险合同受益人的包括()。