2016年二建法规讲义
2016年二级建设师 法规 陈印 精讲班 讲义
视频讲义我国法律体系按横向可以划分为7 个法律部门《立法法》规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院、人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族自治区域制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；《立法法》规定，下列事项只能制定法律：（6）税种、税率、税收征管；（7）对非国有财产的征收；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融、外贸基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）其他。
《立法法》规定，设区的市的人大及常委会，根据本市的具体情况和实际需要，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面事项制定地方性法规。
《立法法》规定，没有法律、行政法规根据时，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。
简记为：不得减少民的权利增加民的义务，不得增加官的权力减少官的职责。
法的效力层级本质上是法的冲突适用问题。
我国法律体系按纵向可以划分为若干层级：→地方性法规→地方政府规章宪法→法律→ 行政法规→→部门规章当两个规范性文件规定不一致，且存在上下位关系，称为“法的纵向冲突”：直接适用上位规定，下位的规定无效；当两个规范性文件规定不一致，且不存在上下位关系，称为“法的横向冲突”：适用何者规定，一般需要经过有权机关裁决。
《立法法》规定，行政法规、地方法规、民族自治条例和单行条例、规章应当在公布后30 日内报备：（1）行政法规报全国人大常委会备案；（2）省级地方法规报全国人大常委会+国务院备案；设区的市级地方法规报省人大常会批准，通过省人大常委会报全国人大常委会+国务院备案；（3）自治州、自治县的自治条例和单行条例，由省人大常委会报全国人大常委会+国务院备案（报备时，应当说明其对法律、行政法规、地方法规作出变通的说明）（4）部门规章报国务院备案；（5）地方政府规章报国务院+本级人大常委会备案；（6）根据授权制定的法规报授权机关备案。
2016年二级建造师资格考试工程法规习题班讲义
2016年二级建造师资格考试法规习题班讲义本人觉得自己在笔记本上整理出知识点很重要，甚至比做题都重要，因为这个考试就是考知识点，只要你把知识点记住了，考试就没问题了，当你整理好了笔记后，基本上就可以甩开厚厚的书本了，只看笔记，反复记忆。
以下就是参考别的老师的讲义整的笔记供大家参考。
2Z301000建设工程基本法律知识2Z301010建设工程法律体系1．下列法律中，属于经济法的是（）。
A．《标准化法》B．《招标投标法》C．《物权法》D．《合同法》【答案】A【解析】根据经济法的概念，上述法律中只有《标准化法》属于经济法，显然，A项为正确选项。
2．关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。
A．宪法至上B．新法优于旧法C．特别法优于一般法D．一般法优于特别法【答案】D【解析】我国法的效力层级是：宪法至上、上法优于下法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。
显然，选项ABC表述正确，选项D表述错误，故D为本题答案。
3．按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（）。
A．《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B．《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C．《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D．《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》【答案】D【解析】在我国法律体系中，法律的效力是上位法高于下位法，具体表现为宪法一法律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，而地方性法规之间没有高低上下之分。
上述选项中，ABC均正确，只有D不符合效力层级规则，因此，答案为D选项。
2Z301020建设工程法人制度4．在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。
A．施工企业B．项目经理C．建设单位D．项目经理部【答案】A【解析】项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。
2016年二建法规讲义
招标基本程序
（3）编制招标文件及标底（P76）
招标文件内容包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报
价要求、评标标准和拟签订合同的主要条款等 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受 人。 招标人澄清或者修改资格预审文件， 应当在提交资格预审申请文件截止时间 至少3日前；
评标委员会可以要求投标人对投标文件作必要澄清或说明，但不得超
出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容
投标项目设有标底的，招作为中标条件，
也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
（7）评标（P78-79）：依据招标文件规定的评标标准和方法
招标基本程序（P75）
（1）履行项目审批手续（P75）
资金已经落实
审批事项：招标范围、方式和组织形式（自行招标或委托招标）
（2）委托招标代理机构（P76）
招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标
禁止性规定
不得在所代理的招标项目中投标或代理投标
不得为所代理的招标项目投标人提供咨询
2016二建法规精讲
主讲：武海峰
（博士/副教授/律师）
考 情 分 析 2Z201000 建设工程基本法律知识（10分左右） 2Z202000 施工许可法律制度（7分左右） 2Z203000 建设工程发承包法律制度（18分左右） 2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度（25分左右） 2Z205000 环境保护、节约能源和文物保护法律制度（5分左右） 2Z206000 建设工程安全生产法律制度（15分左右） 2Z207000 建设工程质量法律制度（10分左右） 2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度（10分左右）
2016年二级建造师资格考试工程法规真题班讲义
2016年二级建造师资格考试真题班讲义建设工程法规及相关知识分值分布第一章，9分第二章，5分第三章，22分第四章，27分第五章，5分第六章，12分第七章，9分第八章，9分1、考法律责任的纯记忆性题目：4道单选，4分。
分别是30/40/43/56题。
2、超纲题：2道单选，2分。
分别是24题和53题的D选项。
3、问法不严密，质量不高的题目：2道单选，4道多选，10分。
分别是11/12D、61C、66AB、70文字、72E。
4、考查比较灵活的典型题目：2道单选，2分，分别是10/57题。
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。
A．项目经理部承担B．企业法人承担C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担【答案】B【考点】项目经理部的法律性质【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。
所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
所以B选项正确。
2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）A．被代理人恢复了民事行为能力B．被代理人取得了民事行为能力C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成【答案】D【考点】委托代理终止的法定情形【解析】委托代理终止的情形：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。
法定代理或者指定代理终止的情形：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。
AB选项系法定代理终止的情形，C选项系指定代理终止的情形，只有D选项系委托代理终止的情形3．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。
16年二建法规陈印冲刺课程讲义
具体规定 归属.内容发生争议
请求确认物权
无权占有
请求返还原物
妨害物权
请求排除妨害
可能妨害物权
请求消除危险
造成毁损
请求修理.重作.更换
请求恢复原状
【第 9 题】施工噪声或扬尘污染持续扰民，构成侵权之债，债权人是（）。
A.受影响的居民
2/2
2Z203000
建设工程发承包法律制度(20 分)
【第 26 题】某电力工程招标项目，总投资 3500 万元，说法正确的是（ ）。
A.施工单项合同额不到 200 万元的，可以不招标
B.重要设备、材料采购，单项合同额不到 100 万元的，可以不招标
C.勘察、设计或监理单项合同额不到 50 万元的，可不招标
【打印准考证时的注意事项】 现场勘查考场，联系落实午休、餐饮、停车。 【考前一天的注意事项】 检查身份证、准考证.铅笔、水笔、卷笔刀，橡皮、计算器。 【发卷时的注意事项】 1.把题目里所有的“不正确的是”，“错误的是”，“违法的有”，铅笔圈出，正常人都会因为 把多选题看倒丢 3~5 分； 2.案例题，看清楚答题卡上密封线内需要填写的内容，以及四道大题的答题区域，答错区域 会很麻烦很麻烦。 【交卷时的注意事项】 待监考老师核验完毕答题卡后退场，可避免因答题卡失误得 0 分。
C.招标人要求中标人提交履约保证金的，应当同时向中标人提供工程预付款
D.预付款担保是发包人向承包人提供的.保证按合同约定支付预付款的担保形式
【答案】B
【第 13 题】根据《担保法》，以下财产可以抵押的是（）
A.建设用地使用权
B.汇票.存款单
C.依法可以转让的股份
2016已排版可直接打印二级建造师《法规及相关知识》精讲班讲义
16（2011-37）某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A 工期不予顺延B 、建筑物受损由施工企业承担C 施工机具损毁由施工企业自行承担D 、施工人员受伤由建设单位承担【解析】超纲题。
有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开。
17（2013II-40）因施工企业原因，工程未能如期竣工。
建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。
之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）。
A 建设单位 B ．施工企业C 监理单位D ．建设行政主管部门【解析】因不可抗力不能履行合同的，根据影响，全部或部分免责。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
本案中建设单位同意对施工单位拖延工期的行为不追究责任，但并不能因此改变该地震发生在“迟延履行”后这一事实。
【拓展】某施工合同约定6月1日交工，工期拖一天罚一万元。
6月5日施工单位正在收尾时发生大洪水，直至7月1日正式交工。
问施工单位应承担的工期罚款？【答题要点】施工单位应承担30万元工期罚款。
因洪水发生在施工单位迟延履行期间，属于施工单位的风险，施工单位不得提出工期索赔。
【参考答案】1、ABCD2、ABC3、AE4、AD5、 ABCE6、B7、B8、ABC9、B 10、A 11、C 12、D13、A14、ABD 15、D 16、C17、B2Z204020劳动合同及劳动关系2Z204021劳动合同订立的规定一、合同订立的原则1（2011-99）.根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有（）A 扣押居民身份证 B. 扣押职业资格证C 要求提供担保D. 签订专业技术培训服务违约条款E 签订竞业限制保证书2（2013II-8）用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（ ）之日起建立。
2016年二级建造师资格考试工程法规考点班讲义
2016年二级建造师考点班讲义本人觉得自己在笔记本上整理出知识点很重要，甚至比做题都重要，因为这个考试就是考知识点，只要你把知识点记住了，考试就没问题了，当你整理好了笔记后，基本上就可以甩开厚厚的书本了，只看笔记，反复记忆。
以下就是参考别的老师的讲义整的笔记供大家参考。
2Z301000建设工程基本法律知识2Z301010建设工程法律体系【考点1：依法治国】中国共产党第十八届四中全会提出，全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。
为此，要坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。
【新题】1．中共十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出，坚持（）一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。
A．法治国家B．法治政府C．法治机关D．法治精神E．法治社会【答案】ABE【解析】中国共产党第十八届四中全会提出，全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。
为此，要坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。
【考点2】法律部门【考点3】法的形式【考点4：立法法】《立法法》规定，只能制定法律的有：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外面的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会集齐常务委员会制定法律的其他事项。
2016年二建法规课件(更新版)
建设工程法规及相关知识
主讲人：谌 老师
1
第四版教材主要知识体系1
第一部分 相关基本法律知识
类别 1、法律体系 法的体系与法的形式
2、相关制度 法人/代理/物权/债权/知识产权/担保/保险/法律责任 主要内容
教材位置 1010
1020-90
第二部分 建设工程的管理规定
代理种类
代理设立 代理终止 特殊代理 情形
无权代理
表见代理 默示授权 连带责任 不当代理 的法律责任 单独责任
1无权、2越权、3超期
无权代理有效结果；成立三要件；法律两后果 视为以默示的特殊授权方式授予行为人代理权
授权不明、恶意串通、第三人故意、明知代理 事项/行为违法不反对
代理人失职滥权
9
某甲是乙公司的销售人员，为便于随时 签订合同，某甲随身携带盖有乙公司公章的 空白合同书及介绍信。后乙公司因故将其辞 退，但空白合同书及介绍信没有全部收回。 某甲以该空白合同书与丙公司签订一份合同 。根据合同法的规定，该合同（ ）和行政诉讼制度
8050
3
第一部分：建设工程基本法律知识
• 1.1建设工程法律体系（1010）
• 1.1.1法律体系（部门法体系） （1011）
分类 标准 根据所调整社会关系性质的不同 1宪法及宪法相关法 《宪法》、《组织法》、《选举法》 《民法通则》《合同法》《招标投标法》
主 要 类 别
答案：C
第一部分：建设工程基本法律知识
• 1.4建设工程物权制度
物权概念 物权与债权 权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利 物权 债权 所有权 物权种类 用益物权 担保物权 支配权；绝对权；财产权；排他性 请求权；相对权；财产权+其他权利；相容性 占有、使用、收益、处分 建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等 抵押权、质权、留置权各自的客体和特点
2016年二建工程法规案例题专项讲义
绪论一、命题原则与应试策略（1）命题原则以考试大纲为指导，以指定的参考教材为依据，避免超纲和超范围。
执业资格考试属于标准化考试，要求命题客观、答案唯一，但对于客观性试题（单选、多选）来讲，由于题干字数的限制，存在很大困难，因此只有以参考教材依据，才可能存在没有争议的“题干”与“标准答案”。
（2）应试策略学习的范围是参考教材、答题的依据也是参考教材。
学习应围绕参考教材进行，答题也必须根据参考教材的内容来作答。
对于一道具体的试题，如果你能确认它是考教材上的某个知识点（即某句话），那么这道题你几乎100%能得分；相反，如果你对这个知识点（即某句话）没有任何印象，凭工作经验和生活经验作答，那么这道题得分的概率就会很小。
（3）考试重点考试的重点是“命题人认为的重点”。
对于某个具体的考点，每一位考生都会有自己的理解。
但我的理解不重要，你的理解也不重要，只有命题人的理解才是重要的。
因此，我们学习的重点尽量客观，尽量接近命题人理解的考试重点。
二、2014～2015 年试题特点分析与2016 年试题难度预测（1）各章节分值分布章节2014 年2015 年2016 年-估2Z201000 建设工程基本法律知识8992Z202000 施工许可法律制度4552Z203000 建设工程发承包法律制度2823252Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度2527252Z205000 建设工程施工环保、节能和文保法律制度5552Z206000 建设工程安全生产法律制度1212132Z207000 建设工程质量法律制度91092Z208000 解决建设工程纠纷法律制度999合计100 分100 分100 分（2）试题特点分析与难度预测2014～2015 年试题特点：综合性高，考点覆盖面广，难度系数与一建相当。
2014～2015 年年均考法律责任10 分左右。
2016 年版教材新增内容是重中之重。
2016 年试题难度与2014～2015 年相当。
2016年二建工程法规及相关知识讲义(改)
二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识讲义二级考试要求考生掌握的法律、法规涉及范围较广、内容较多，应采取恰当的方法，提高学习效率。
复习建议：1，吃透教材、构建体系2，掌握重点、理解难点3，记忆精准、重视细节4，注重真题、研习领会（一般不考）★★（一般不会每年都考）★★★（一般每年考一题）★★★★（一般每年必考至少一题）★★★★★（一般每年必考一题以上）；仅供参考。
【真题示例】二级：在我国法律体系中，《建筑法》属于（C ）部门。
A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法1.1.2法的形式（法律渊源）★★★法的形式也称为法律渊源，实质是法的效力等级问题——把握原则：位高-权重-法力高1.1.2.2规范性文件效力的一般原则不同机关制定：上位法优于下位法（上下具有相对性）。
——位高—权重—法力高同一机关制定：新法优于旧法；特别法优于一般法。
1.1.2.3规范性文件效力冲突的解决同一机关制定：新的一般法与旧的特别法之间冲突；由制定机关裁决。
不同机关制定：1部门规章之间、部门规章与地方政府规章冲突；由国务院裁决。
2部门规章与地方性法规冲突，由国务院提出意见，若国务院认为应该适用部门规章，应当提请全国人大常委会裁决。
【真题】一级:《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（ADE ）A罚款B．拘役C．行政拘留D．责令停业整顿E．吊销企业营业执照一级《建筑业企业资质管理规定》属于( D )A.行政法规B. 一般法律C. 司法解释D. 部门规章1.2宪法★★基本知识：我国现行的是1982年通过的宪法，此后的1988/1993/1999/2004年四次通过修正案共31条。
宪法包括序言和正文；宪法正文包括：1总纲、2公民基本权利和义务、3国家机构、4国旗国歌国徽首都四个部分（章），共138条。
宪法由全国人大制定和修改，全国人大常委会行使解释权，两者都有权监督宪法实施。
【注意】既是权利又是义务的有：劳动和受教育；区别权利和义务：权利可以放弃或者不行使，义务则必须履行。
二级建造师2016年法规真题讲义含答案
2016年真题解析一、单项选择题1.关于定金的说法，正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保『正确答案』D『答案解析』本题考查的是定金。
选项A，正确的表述应为“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回”；选项B，正确的表述应为“定金是具有法律效力，订金不具有法律效力”；选项C，正确的表述应为“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分抵作价款”。
参见教材P32。
2.根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。
A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。
《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
参见教材P266。
3.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。
A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。
选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。
2016二建法规知识整理背会即过上课讲义
建设工程法规及相关知识2Z201000 建设工程基本法律知识（15分）一、建设工程法律体系1、我国法律体系基本框架（7）①宪法宪法、组织法、选举法、自治法、国籍法②民法商法（平等）民法通则、合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法③行政法（政府）行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法【记忆】三行两城一环一建筑④经济法（调控）统计法、土地管理法、标准化法、税收征收管理法、预算法、审计法、节约能源法、政府采购法、反垄断法⑤社会法（弱者）残疾人保障法、矿山安全法、劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动合同法⑥刑法刑法（犯罪和刑罚）⑦诉讼与非诉讼程序法民事诉讼法、行政诉讼法、刑事诉讼法、仲裁法2、我国法的形式（7）①宪法②法律（法）XX法（民法通则除外）③行政法规XX条例④部门规章XX规定、办法、实施细则⑤地方法规 XX地方XX条例⑥地方政府规章 XX地方XX规定、办法、实施细则⑦国际条约 XX公约、条约、协议、宪章、盟约3、法的效力层级宪法至上；上位法优于下位法；特别法优于一般法（同机关）；新法优于旧法（同机关）【重点难点】上位法优于下位法宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规和部门规章同级别地方法规＞同级别或下级地方政府规章（同级别人大制定的比政府制订的效力大）上级地方规章＞下级地方规章部门规章之间，部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自权限范围内施行【规律】注意其制定主体，制定主体层级越高，效力越高。
二、建设工程法人制度1、法人的条件（4）①依法成立；②有必要的财产或经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任【记忆】合法、有钱、有名分有住处、能担事【注意】法人的法定代表人，是自然人，可代表法人行使职权。
2、法人的分类①企业法人：依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格（以盈利为目的）②非企业法人：行政法人、事业法人、社团法人3、法人在建设工程中的地位建设工程中大多数活动主体都是法人，但也有没有法人资格的其他组织（如分公司、项目部）。