北京市商品房预售合同(标准版)
2023年北京市内销商品房预售合同
2023年北京市内销商品房预售合同预售合同甲方（销售商）：________________（以下简称“甲方”）乙方（购房人）：________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为在北京市内拥有合法施工许可的开发商，乙方为购买北京市内销售商品房的购房人，甲方与乙方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方购买甲方销售的商品房达成如下预售合同，以此约定双方的权利与义务。
第一条房源信息1.1 商品房名义：____________________1.2 商品房编号：____________________1.3 户型：____________________1.4 建筑面积：____________________1.5 使用权面积：____________________1.6 装修标准：____________________1.7 出售价格：____________________第二条交房时间及交房标准2.1 交房时间：甲方将于________________（约定年月日）前将商品房按照交房标准交付给乙方。
2.2 交房标准：甲方交付的商品房应符合国家和北京市相关规定的居住标准，具体以乙方交房前的验房结果为准。
第三条付款方式及期限3.1 总价款：乙方购买甲方销售的商品房总价款为________________（大写）人民币。
3.2 付款方式：乙方按照以下方式支付总价款：3.2.1 订金：乙方于本合同签订之日支付订金________________（大写）人民币，该订金将在总价款中抵扣。
3.2.2 首付款：乙方应在本合同签订之日起____天内支付首付款________________（大写）人民币，该首付款将在总价款中抵扣。
3.2.3 尾款：乙方应在交房前____天内支付尾款________________（大写）人民币，作为剩余的总价款。
北京商品房预售合同8篇
北京商品房预售合同8篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（出卖人）：北京某房地产开发有限公司地址：北京市某区某街道某号电话：010-XXXX-XXXX乙方（买受人）：张先生地址：北京市某区某街道某号电话：010-XXXX-XXXX根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方出售的房屋位于北京市某区某街道某号，房屋类型为商品房，建筑面积为平方米，套内面积为平方米。
2. 甲方保证所售房屋产权清晰，无纠纷，无抵押、查封等限制交易的情况。
二、计价方式与价款1. 乙方购买甲方出售的房屋，按照套内面积计算，单价为元/平方米，总价为元。
2. 乙方需在签订合同时支付首付款元，剩余款项通过银行贷款方式支付。
三、交付期限及违约责任1. 甲方需在XXXX年XX月XX日前将房屋交付给乙方，如甲方逾期交付，需按日向乙方支付已付房款的万分之五的违约金。
2. 乙方需按时支付房款，如乙方逾期支付，需按日向甲方支付应付款的万分之五的违约金。
四、质量标准及保修责任1. 甲方出售的房屋需符合《北京市住宅建筑设计规范》的要求，并通过相关部门的验收。
2. 甲方对所售房屋提供保修服务，保修期为一年，自房屋交付之日起计算。
保修范围包括房屋主体结构、外墙、屋顶、厨房、卫生间等部位。
如发生质量问题，甲方需及时履行保修责任。
五、物业管理及费用1. 甲方负责所售房屋的物业管理，物业管理费为元/平方米，乙方需按时向甲方支付物业管理费。
2. 乙方在物业管理期间需遵守甲方制定的物业管理规定，如有违反，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决及法律适用1. 甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定事项1. 甲方出售的房屋仅作为住宅使用，乙方不得擅自改变房屋用途。
2023年北京市商品房预售合同
2023年北京市商品房预售合同合同编号：2023-XXXXX甲方：北京市房地产开发商（以下称甲方）地址：电话：乙方：购房人（以下称乙方）户籍所在地：身份证号码：电话：鉴于：1. 甲方是一家合法经营的房地产开发商，具备开发和销售商品房的资质。
2. 乙方有意向购买位于北京市的一套商品房。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、公平交易的基础上，经协商一致，就乙方购买甲方开发的商品房相关事宜达成如下合同：第一条项目信息1.1 项目名称：___________________1.2 项目地址：___________________1.3 房屋面积：建筑面积______平方米（以下称“建面”）、套内面积______平方米1.4 房屋使用性质：住宅/商务办公/商业/其他（请注明）1.5 房屋结构及装修标准：_______________第二条房屋销售价格及支付方式2.1 房屋总价：人民币______元（大写：______）2.2 首期款：人民币______元（大写：______）2.3 中期款：人民币______元（大写：______）2.4 尾款：人民币______元（大写：______）2.5 房屋销售价格包含：房屋占有权、期房预售许可、物业管理费等相关费用。
不包含契税、税费、公共维修基金等其他应由乙方承担的费用。
第三条付款方式及时间3.1 乙方在签订本合同时须支付首期款，支付方式为（请在方框内√选择）：（）银行转账（）现金支付（）支票支付（）其他方式，请具体注明：___________________ 首期款支付时间：3.2 乙方在前述支付首期款后，需要按照以下支付进度支付中期款和尾款：中期款支付时间及金额：尾款支付时间及金额：第四条房屋交付及验收4.1 房屋交付时间为______年______月______日（预计为合同签订日期后2年内）4.2 乙方应当在房屋交付时进行验收。
北京市商品房买卖合同(预售)示范文本(最新)
北京市商品房买卖合同(预售)示范文本(最新)合同签订本合同由买受人、开发商两方当事人自愿签订，双方完全同意本合同所有条款。
商品房信息1. 【房屋坐落】2. 【建筑面积】3. 【房屋用途】4. 【房屋所有权证号】：该商品房出售前，开发商应取得该房屋不动产权证书。
商品房交付标准1. 该商品房应在【约定时间】前交付，买受人有权在指定的【交付现场】验收。
2. 房屋在交付前需通过质量检验，符合国家规定的房屋质量标准。
如果房屋存在非人为损坏的质量问题，开发商应承担维修责任。
3. 如果由于不可抗力因素导致商品房严重受损，买受人可选择解除合同或更换商品房。
商品房价格和支付方式1. 商品房总价款为【总价款】元。
2. 支付方式：按【首付比例】万的比例一次性支付【首付金额】元，剩余部分在合同约定的【分期付款期数】内按月支付。
3. 买受人应在合同签订时向开发商支付【定金】元，该定金将在最后一期款项中抵扣。
合同解除本合同生效后，若因买受人原因需要解除合同，买受人应向开发商支付违约金，违约金为商品房总价款的【违约金比例】%。
双方权利和义务1. 买受人：支付房款、在约定期限内完成支付、配合验收等。
2. 开发商：按合同约定时间交付商品房、保证商品房建设质量等。
法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议，可协商解决，协商不成的，可以向【北京市】人民法院起诉。
其他1. 本合同一式两份，买受人和开发商各持一份。
2. 本合同机打，无需盖章有效。
3. 本合同未尽事宜由双方当事人协商解决。
北京市商品房预售合同示范文本
北京市商品房预售合同示范文本合同编号：__________北京市商品房预售合同示范文本第一章总则第一条合同主体甲方（出卖人）：________________住所地：________________联系方式：________________乙方（买受人）：________________住所地：________________联系方式：________________第二条合同目的第三条合同签订地点和时间本合同于____年____月____日签订于北京市____区（县）。
第二章商品房基本状况第四条商品房基本信息商品房位于北京市____区（县）____路____号，房屋结构为____，建筑规模为____平方米，共有____套，乙方购买的房屋为第____套。
第五条商品房交付条件商品房交付时，应符合下列条件：1. 取得《北京市商品房预售许可证》；2. 完成房屋主体结构建设；3. 取得《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
第三章商品房价格及支付第六条商品房价格双方确认，乙方购买的商品房总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第七条付款方式1. 乙方应于本合同签订之日起____日内，向甲方支付人民币____元作为定金，定金支付后乙方有权按照本合同约定要求甲方办理商品房预售登记手续。
2. 乙方应于____年____月____日前，向甲方支付剩余购房款人民币____元。
3. 甲方应于收到乙方支付的购房款后，向乙方出具正式发票。
第四章商品房交付及质量保证第八条商品房交付时间甲方承诺于____年____月____日前将符合本合同第五条约定的商品房交付给乙方。
第九条质量保证甲方保证商品房质量符合国家相关法律法规及工程建设强制性标准，对于房屋主体结构质量问题，甲方承担质量保证责任。
第十条质量争议的处理双方对于商品房质量发生争议的，可以协商解决；协商不成的，可以向工程质量监督机构申请检测，检测费用由责任方承担。
2024年北京市商品房预售合同(二篇)
2024年北京市商品房预售合同合同编号：_____出卖人：_____ 买受人：_____说明1.本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定。
2.签订合同前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。
3.当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4.签订合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5.为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。
出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6.本合同文本【_____】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。
（_____）中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打_____，以示删除。
7.双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。
如选择申请仲裁的，可以向北京市仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会或外地的仲裁委员会申请。
8.双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
2024年北京市商品房预售合同（二）合同编号：[合同编号]出售方：姓名/单位：[出售方姓名/单位]地址：[出售方地址]联系电话：[出售方联系电话]购买方：姓名/单位：[购买方姓名/单位]身份证/统一社会信用代码：[购买方身份证号码/统一社会信用代码]地址：[购买方地址]联系电话：[购买方联系电话]鉴于出售方是合法拥有销售权的房地产开发商，并且具备从事商品房开发和销售活动的资格，购买方愿购买出售方销售的商品房，双方经协商一致，达成以下合同：第一条商品房信息1.1 商品房基本信息：项目名称：[项目名称]楼栋号：[楼栋号]单元号：[单元号]楼层：[楼层]房号：[房号]建筑面积：[建筑面积]套内面积：[套内面积]公摊面积：[公摊面积]房屋用途：[房屋用途]装修标准：[装修标准]建筑结构：[建筑结构]配套设施：[配套设施]1.2 商品房总价：商品房总价为人民币[商品房总价]（大写：[商品房总价大写]）元整，包含购买房屋、土地使用权、公共配套设施及税费等相关费用。
2024年北京市商品房预售合同范本(二篇)
2024年北京市商品房预售合同范本甲方（开发商）：____________________________________________________乙方（购房人）：____________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、购房基本信息1. 房屋交付地点：_____________________________________________________2. 房屋建筑面积：_____________________________________________________3. 房屋套数及房号：_________________________________________________4. 总价款：___________________________________________________________5. 付款方式及期限：_________________________________________________6. 预计交房日期：_____________________________________________________二、权益及限制1. 甲方保证所售房屋的合法权属，并保证不受他人侵害。
2. 甲方应按照合同约定的时间交付房屋，交房时，房屋的基本设施设备、附属设施、交通等配套设施应符合相关规定。
3. 乙方购买的房屋为商品房，乙方享有合法的拥有、使用、收益、处分权利及住房公积金贷款的权利。
4. 乙方购买的房屋不得用于非居住目的，也不得转让给不具备购房资格的个人或单位。
5. 甲方不得擅自变更房屋的用途、面积、位置等重要条件，如有变更，应经乙方同意并办理相关手续。
6. 甲方不得违反国家法律法规和建设部门的规定，擅自违反或变更建筑设计方案，且不得以任何理由拖延交房时间。
北京市商品房预售合同正规版样书
北京市商品房预售合同正规版样书一、合同双方甲方：（开发商名称）住所地：（开发商住所地）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）联系电话：（开发商联系电话）乙方：（购房人姓名）住所地：（购房人住所地）联系电话：（购房人联系电话）二、房屋基本情况1. 房屋坐落：（房屋所在地）2. 房屋类型：（公寓/别墅/商铺等）3. 房屋建筑面积：（平方米）4. 房屋用途：（居住/商业/办公等）三、房屋价格及付款方式1. 房屋总价：（人民币大写）（人民币小写）2. 付款方式：（1）首付款：（人民币大写）（人民币小写），于签订本合同时支付给甲方。
（2）贷款金额：（人民币大写）（人民币小写）。
（3）按揭贷款：乙方应自行办理按揭贷款，贷款银行为乙方自行选择。
（4）尾款：乙方应在房屋交付前（或约定的其他时间）将尾款支付给甲方。
四、交付及验收1. 交付时间：（约定的具体日期）2. 交付标准：房屋交付时应符合国家、地方及相关部门的相关规定。
3. 验收标准：乙方应在房屋交付后（或约定的其他时间）进行验收，如发现质量问题，应及时向甲方提出，并由双方协商解决。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）如甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权解除合同，并要求甲方返还已支付的款项。
（2）如甲方交付的房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或返还相应费用。
2. 乙方违约责任：（1）如乙方未按约定时间支付款项，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
（2）如乙方未按约定时间办理按揭贷款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
六、其他约定1. 甲方承诺在交付房屋前，将房屋产权证书办理完毕，并将产权证书交付给乙方。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
七、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年北京市内销商品房预售合同
2024年北京市内销商品房预售合同
北京市内销商品房预售合同约定：
1. 当事人
本合同由甲方（开发商名称）、乙方（购房人姓名）签订，双方均是合法主体，有权签订和履行本合同。
2. 房屋信息
甲方在北京市某小区开发的商品房属于住宅，具体地址为XX区XX街XX号，房屋总建筑面积为XXX平方米，房屋户型为XX室XX厅XX卫，建筑结构为XX结构。
3. 预售价格
根据双方协商一致，本房屋的预售价格为XXX万元，购房人应根据约定的支付方式及时支付房款。
4. 交付时间
房屋交付时间约定为XXX年XX月XX日，具体时间根据甲方的开发进度和相关政府审批程序确定。
5. 权利义务
双方应遵守合同约定，甲方应按时交付符合标准的商品房，乙方应按时支付购房款项并办理相关的产权手续。
6. 合同解决争议方式
因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
7. 其他约定
除本合同约定外，双方还有其他特殊约定的，应在合同中明确记录，并具有约束力。
此为北京市内销商品房预售合同的约定内容，双方均应认真履行，确保合同有效执行。
北京商品房购房预售合同
甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售位于北京市_______区（县）_______地块的商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 甲方在上述地块上建设的商品房，以下简称“预售商品房”，已取得北京市房屋土地管理局核发的预售许可证，许可证号为_______。
1.2 预售商品房的坐落地点为：_______。
1.3 预售商品房的土地使用面积为_______平方米，土地使用年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
1.4 预售商品房的建筑面积为_______平方米，其中套内建筑面积为_______平方米，分摊的共有共用建筑面积为_______平方米。
第二条购房金额及付款方式2.1 乙方购买预售商品房的总房价款为人民币_______元整（大写：_______）。
2.2 付款方式：（1）乙方于签订本合同时支付定金人民币_______元整（大写：_______），该定金计入总房价款；（2）乙方应在签订本合同后_______个工作日内支付首付款人民币_______元整（大写：_______），该首付款计入总房价款；（3）乙方应在_______前支付剩余房款人民币_______元整（大写：_______），该剩余房款计入总房价款。
第三条房屋交付及产权转移3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将预售商品房交付给乙方。
3.2 甲方应在房屋交付前，协助乙方办理房屋产权登记手续。
3.3 乙方在房屋交付后，应及时领取房屋产权证书。
第四条争议解决4.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向北京市_______区（县）人民法院提起诉讼。
北京市商品房预售合同范本
北京市商品房预售合同范本1. 合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方（开发商）：公司名称：_____________ 地址：_____________ 法定代表人：_____________ 联系电话：_____________乙方（购房人）：姓名：_____________ 身份证号码：_____________ 联系电话：_____________ 现居住地址：_____________2. 合同房屋信息合同房屋信息如下：•房屋名：_____________•房屋坐落：_____________•房屋面积：_____________•房屋用途：_____________•房屋预售价格：_____________•首付比例：_____________•预计交房时间：_____________3. 合同条款3.1 乙方的权利和义务1.乙方应按照约定的房屋预售价格支付首付款，具体支付时间和方式双方协商确定。
2.乙方应按照约定的时间支付购房款，具体支付方式和分期付款计划双方协商确定。
3.乙方在购房过程中应保证提供正确的个人信息，并按照开发商要求提供相关证明文件。
4.乙方应按照预设的装修标准和要求进行装修。
5.乙方有权要求开发商按照合同约定的时间交付房屋，并享有合同约定的产权。
6.乙方有权对开发商提供的房屋质量进行检查和验收，如发现质量问题，可以要求开发商进行整改和修复。
3.2 甲方的权利和义务1.甲方应按照合同约定的时间交付房屋，并保证房屋质量符合国家标准。
2.甲方应按照合同约定的价格接受乙方支付的首付款和购房款。
3.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间支付首付款和购房款。
4.甲方应按照合同约定的装修标准和要求进行装修。
5.甲方应配合乙方进行房屋质量检查和验收，并对发现的质量问题进行整改和修复。
3.3 合同解除和违约责任1.如果甲方未能按照合同约定的时间交付房屋，乙方有权解除合同，并要求返还已支付的款项和相应的违约金。
北京市商品房预售合同范本
北京市商品房预售合同范本一、合同双方甲方：（开发商全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（购房人全称）身份证号码：联系电话：二、房屋信息1. 房屋基本信息楼盘名称：楼栋号：单元号：楼层号：房屋号：建筑面积：套内面积：公摊面积：2. 房屋用途本房屋用途为住宅/商业/办公/其他（请填写具体用途）。
3. 房屋价格及付款方式（1）房屋总价：人民币（大写）（小写）元整。
（2）付款方式：乙方按照以下方式支付房屋总价：a. 预付款：人民币（大写）（小写）元整，于本合同签订之日起三日内支付给甲方。
b. 阶段性付款：乙方按照开发商规定的付款计划进行阶段性付款。
c. 尾款：人民币（大写）（小写）元整，于房屋交付时一次性支付给甲方。
4. 房屋交付时间本房屋预计交付时间为（填写具体日期）。
三、其他条款1. 房屋交付标准（1）甲方承诺按照国家有关规定的建筑质量标准进行房屋的设计、施工和交付。
（2）乙方在房屋交付时有权进行验收，如发现房屋存在严重质量问题，乙方有权拒绝接受交付。
2. 房屋产权（1）本房屋产权证书办理时间约定为房屋交付后的（填写具体时间）。
（2）乙方在支付房屋尾款后，甲方将办理房屋产权证书并交付给乙方。
3. 房屋质量保修（1）自房屋交付之日起，甲方承诺对房屋进行质量保修，保修期为（填写具体时间）。
（2）在保修期内，如乙方发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，并由甲方负责维修。
4. 违约责任（1）如甲方未按照合同约定时间交付房屋，甲方应按照约定支付违约金。
（2）如乙方未按照合同约定时间支付房屋款项，乙方应按照约定支付滞纳金。
5. 合同解除（1）如甲方因不可抗力等原因无法履行本合同，甲方应及时通知乙方，并双方协商解决。
（2）如乙方违反本合同约定，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
北京市房屋预售合同5篇
北京市房屋预售合同5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商一致，就乙方购买甲方开发的房屋事宜，特订立本合同。
第一条房屋基本情况1. 甲方开发的房屋位于北京市____________________区，项目名称为____________________，房屋类型为____________________。
2. 房屋的具体位置、户型、面积等详见本合同附件的房屋平面图及说明。
第二条预售价格及付款方式1. 房屋预售总价为人民币____________________元（大写：____________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）房屋交付前支付剩余房款人民币______元。
第三条房屋交付期限及条件1. 甲方应于______年______月______日前将符合交付条件的房屋交付给乙方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明及相关资料。
第四条违约责任1. 若甲方未按本合同约定的期限交付房屋，应支付乙方违约金，每日违约金为总房价款的万分之______。
若逾期超过______日，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按本合同约定支付房款，应支付甲方违约金，每日违约金为未付房款的万分之______。
若逾期超过______日，甲方有权解除合同。
第五条产权登记及物业管理1. 甲方应在房屋交付后______内办理房屋产权登记手续，并通知乙方。
2. 房屋的物业管理由甲方指定的物业公司负责，乙方应遵守物业公司的管理规定。
第六条保修责任1. 甲方对房屋的质量负责，自房屋交付之日起______年内如出现质量问题，甲方应负责免费维修。
2. 因乙方使用不当造成的损坏，由乙方自行承担维修责任。
北京市房屋预售合同6篇
北京市房屋预售合同6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲方和乙方就房屋的预售事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将其所有的位于北京市______区______路______号的房屋预售给乙方。
该房屋的具体位置、户型、面积、楼层、朝向等详见本合同附件。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）在签订本合同之日起____日内支付定金人民币______元（大写：______元整）。
（2）在房屋交付前支付余款人民币______元（大写：______元整）。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方付清全款后的______个月内，将房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应确保房屋内设施完好，并移交相关证明材料。
四、房屋产权办理1. 甲方应在房屋交付后______个月内，负责办理房屋产权证书，并支付相关费用。
2. 乙方应配合甲方提供办理产权证书所需的相关资料。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定交付房屋，应支付乙方违约金，并赔偿乙方因此产生的损失。
2. 若乙方未按照本合同约定支付房款，甲方有权解除本合同，并保留追究乙方违约责任的权利。
六、保修责任1. 甲方应对预售的房屋承担保修责任，保修期限自房屋交付之日起计算。
2. 保修范围内的问题，甲方应及时免费维修。
七、其他事项1. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
八、争议解决1. 如因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向北京市有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年北京市内销商品房预售合同
2024年北京市内销商品房预售合同合同编号：*********甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（开发商联系电话）营业执照号码：**********经营范围：（开发商经营范围）乙方：（购房人姓名）身份证号码：***************联系电话：（购房人联系电话）通讯地址：（购房人通讯地址）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条房屋信息1.1 产品介绍房屋名称：（房屋名称）建筑面积：（房屋建筑面积）使用面积：（房屋使用面积）套内面积：（房屋套内面积）楼层：（房屋所在楼层）房号：（房屋编号）朝向：（房屋朝向）1.2 房屋单价购房单价：（房屋购买单价）单价明细：（详细解释房屋购买单价包含的内容）1.3 房屋总价购房总价：（房屋购买总价）总价明细：（详细解释房屋购买总价包含的内容）1.4 付款方式首付款金额：（首付款金额）贷款金额：（贷款金额）贷款银行：（贷款银行名称）贷款利率：（贷款利率）贷款期限：（贷款期限）第二条合同成立与生效2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2 合同成立的前提是乙方已经全额支付合同约定的首付款，并经甲方确认。
2.3 乙方需在本合同生效之日起7个工作日内，办理相关购房手续并支付合同约定的首付款。
第三条房屋交付及交付标准3.1 房屋交付时间：（房屋交付日期）3.2 房屋交付标准：甲方须按照国家相关法律法规及建筑质量标准，将房屋交付给乙方。
乙方在接收房屋时，有权对其进行验收。
第四条合同解除与违约责任4.1 甲方违约责任：若甲方不能按照合同约定时间将房屋交付给乙方，甲方应承担相应的违约责任，并按照国家相关法律法规进行赔偿。
4.2 乙方违约责任：若乙方不能按照合同约定时间支付房款，乙方应承担相应的违约责任，并按照国家相关法律法规进行赔偿。
第五条其他约定5.1本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并以书面形式作为补充约定，具有相同的法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市商品房预售合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20265北京市商品房预售合同出卖人：_______买受人：_______说明1．本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。
2．签订前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。
3．当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4．签订商品房预售合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5．为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。
出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6．本合同文本[]中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。
[]中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
7．双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。
如选择申请仲裁的，可以向北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
8．双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
北京市商品房预售合同出卖人：________通讯地址：________营业执照注册号：________企业资质证书号：________法定代表人：____联系电话：____委托代理人：____联系电话：____委托销售代理机构：________通讯地址：________邮政编码：________营业执照注册号：________买受人：________[法定代表人][负责人]：____国籍：____[身份证][护照][营业执照注册号]：______出生日期：____年____月____日，性别：____通讯地址：________邮政编码：____联系电话：____[法定代理人][委托代理人]：_____国籍：_____ [身份证][护照][]：________出生日期：____年____月____日，性别：____邮政编码：____联系电话：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以[出让][转让][划拨]方式取得座落于_____地块的国有土地使用权。
该地块[国有土地使用证号][城镇建设用地批准书号]为：______，土地使用权面积为：_____，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_____，土地使用年限自____年_____月_____日至____年_____月____日止。
该地块国有土地使用权出让合同编号为：_____，该商品房所在土地用途为：_____，土地使用权出让年限自____年_____月_____日至____年_____月____日止。
出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房[地名核准名称][暂定名]为：_____，建设工程规划许可证号为：_____，建筑工程施工许可证号为：_____，建设工程施工合同约定的开工日期为：____，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_____。
第二条预售依据该商品房已由_____批准预售，预售许可证号为：_____。
第三条基本情况该商品房所在楼栋的主体建筑结构为：_____，建筑层数为：____层，其中地上_____层，地下_____层。
该商品房为第一条规定项目中的_____[幢][座]第_____层_____单元_____号。
该房号为[审定编号][暂定编号]，最终以公安行政管理部门审核的房号为准，该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一。
该商品房的用途为[住宅][经济适用住房][公寓][别墅][办公][商业][]：____；[层高][净高]为：____米，[坡屋顶净高]最低为：____米，最高为：_____米。
该商品房朝向为：_____。
有____个阳台，其中____个阳台为封闭式，____个阳台为非封闭式。
出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是____，其预测建筑面积共_____平方米，其中，套内建筑面积_____平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_____平方米。
有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。
签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为____。
（如：正负零、地下一层、地上五层、结构封顶）本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
第四条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为：_______。
1．该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押。
2．该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：____，抵押登记部门为：____，抵押登记日期为：_____。
3．该商品房在建工程已经设定抵押，抵押权人为：____，抵押登记部门为：____，抵押登记日期为：_____。
（2和3可以同时选择）___________。
抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。
第五条计价方式与价款该商品房为住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第1种方式计算该商品房价款。
该商品房为非住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第_____种方式计算该商品房价款。
1．按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米_____（币）____元，总价款_____（币）____佰____拾____亿_____仟____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（大写）。
2．按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米____（币）____元，总价款____（币）____佰____拾____亿_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（大写）。
3．按照套（单元）计算，该商品房总价款为_____（币）____佰____拾____亿____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（大写）。
4．按照____计算，该商品房总价款为____（币）_____佰_____拾_____亿____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（大写）。
具体约定见附件四。
本条所称建筑面积，是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20米以上（含2.20米）的永久性建筑。
所称套内建筑面积，是指成套商品房（单元房）的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。
第六条付款方式及期限买受人采取下列第____种方式付款。
1．一次性付款。
2．分期付款。
3．贷款方式付款：[公积金贷款][商业贷款]。
买受人可以首期支付购房总价款的_____％，其余价款可以向[_____][住房公积金管理机构委托的商业银行]借款支付。
4．其他方式。
具体付款方式及期限的约定见附件五。
第七条出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。
________。
第八条规划变更的约定出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。
出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准。
因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿。
第九条设计变更的约定（一）经规划行政主管部门委托的设计审查单位批准，建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起10日内，书面通知买受人。
1．该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2．供热、采暖方式；3．_________；4．_________；5．_________。
出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否退房的书面答复。
买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。
（三）买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人已付房款，并按照____利率付给利息。
买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
___________。
第十条逾期付款责任买受人未按照约定的时间付款的，按照下列第____种方式处理：1．按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）（1）逾期在_____日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计的逾期应付款的_____%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。
买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金。
本条所称逾期应付款是指依照第六条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2．__________。
第十一条交付条件（一）出卖人应当在____年____月____日前向买受人交付该商品房。