深圳市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价施工合同)
深圳市建设工程合同施工(单价)合同
![深圳市建设工程合同施工(单价)合同](https://img.taocdn.com/s3/m/f1b446ed185f312b3169a45177232f60ddcce7b5.png)
深圳市建设工程合同施工(单价)合同范本一:深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方:1.1 甲方名称:1.2 法定代表人:1.3 注册地址:1.4 联系方式:2. 乙方:2.1 乙方名称:2.2 法定代表人:2.3 注册地址:2.4 联系方式:3. 项目概述:3.1 项目名称:3.2 建设地点:3.3 工程规模:3.4 工程内容:3.5 工期:3.6 工程造价:4. 合同总量及单价:4.1 工程总量:4.2 合同单价:4.3 合同总价:5. 工程款项及支付方式:5.1 工程款项划分:- 首付款:- 进度款:- 竣工结算款:5.2 支付方式:- 银行转账:- 现金支付:6. 工期:6.1 开工日期:6.2 竣工日期:6.3 工期延误:7. 质量要求:7.1 工程质量标准:7.2 质量验收标准:8. 违约责任:8.1 甲方违约责任:8.2 乙方违约责任:9. 法律适用及争议解决:9.1 法律适用:9.2 争议解决:- 协商解决:- 仲裁解决:附件:合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。
法律名词及注释:- 甲方:合同中承包工程项目的委托方,通常为业主或建设单位。
- 乙方:合同中承接工程项目的承包方,通常为施工单位或承包商。
- 工程总量:指合同中约定的工程项目的总工作量。
- 合同单价:指合同中约定的单位工程所需支付的单价。
- 工期延误:指工程施工延误超过合同约定的工期。
- 甲方违约责任:指甲方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。
- 乙方违约责任:指乙方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。
- 法律适用:指适用于合同解释和争议解决的法律条款。
- 争议解决:指合同各方在发生争议时的解决方法,可以选择协商解决或仲裁解决。
---范本二:深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方:1.1 甲方名称:1.2 法定代表人:1.3 注册地址:1.4 联系方式:2. 乙方:2.1 乙方名称:2.2 法定代表人:2.3 注册地址:2.4 联系方式:3. 项目概述:3.1 项目名称:3.2 建设地点:3.3 工程规模:3.4 工程内容:3.5 工期:3.6 工程造价:4. 合同总量及单价:4.1 工程总量:4.2 合同单价:4.3 合同总价:5. 工程款项及支付方式:5.1 工程款项划分:- 首付款:- 进度款:- 竣工结算款:5.2 支付方式:- 银行转账:- 现金支付:6. 工期:6.1 开工日期:6.2 竣工日期:6.3 工期延误:7. 质量要求:7.1 工程质量标准:7.2 质量验收标准:8. 违约责任:8.1 甲方违约责任:8.2 乙方违约责任:9. 法律适用及争议解决:9.1 法律适用:9.2 争议解决:- 协商解决:- 仲裁解决:附件:合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。
关于部分合同条款更改的意见函
![关于部分合同条款更改的意见函](https://img.taocdn.com/s3/m/cb29c4a62cc58bd63186bda1.png)
关于建议修改部分合同条款的函深圳报业集团:由我司承建的深圳报业集团印务厂区续建工程桩基础工程工程中,按照贵司提供的合同范本及《深圳市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价施工合同)》的合同格式,提出以下更改建议:1、合同内未列明总包管理费及配合费率,为了避免施工过程中如有发包人指定分包工程的情况发生而无相应合同条款,建议在本合同内确定总包管理费及配合费率按分包工程结算价的3%收取;(口头答复:不增加,因不存在甲方分包);2、专用条款9.4第(7)条中,因该部分在招标时未列入,因此在投标报价时没有考虑,现建议更改为“费用按有关政策规定执行”;(口头答复:政府收费由甲方负责)3、专用条款10.2约定承包人应做的其他工作及费用承担条款第(11)条中,因该条款在招标时未列入,且按照深基坑管理规定,我司需委托有岩土工程监测资质的单位进行监测,需产生部分费用,因此该条款建议增加“费用按有关政策规定执行”;(口头答复:暂时为:乙方只负责工程量清单里的内容(沉降观测))4、专用条款29.5中,因本项目砂浆用量较大,也属于重要材料之一,因此建议在专用条款29.5中增加砂浆一项;口头答复:按招标,不改;5、专用条款33.3第(3)条中,为避免综合单价无法确定,建议增加“若深圳市《深圳市建筑工程价格信息》公布的主材价格中无此类主材价格的,其主材单价采用发包人、监理、承包人共同询市场价的方式确定,且该单价不再下浮。
”(口头答复:根据第2条,编制方法里已含信息价和市场价,因此市场价也需要下浮);6、补充条款第8.5条中,建议将“当日”改为“24小时”,以便我司履行保修条款;口头答复:同意7、工程质量缺陷保修书中,保修金计算基数建议按照合同价格进行计算。
口头答复:同意汕头市建筑工程总公司 2011年10月13日。
深圳市建设工程施工招标文件范本新
![深圳市建设工程施工招标文件范本新](https://img.taocdn.com/s3/m/aaf014d510661ed9ac51f3c7.png)
深圳市建设工程施工招标文件范本新深圳市建设工程施工招标文件(适用于评定分离、资格后审、固定单价招标且采纳运算机评标系统评标工程)工程名称:工程地点:招标人:法定代表人或其托付代理人:招标代理机构:法定代表人或其托付代理人:2021年3月版使用说明一、为了规范工程施工招标投标活动,保证招标人和投标人的合法权益,依照«中华人民共和国建筑法»、«中华人民共和国招标投标法»、«中华人民共和国合同法»、«深圳经济特区建设工程施工招标投标条例»、«工程建设项目施工招标投标方法»(国家七部委令第30号)、«建设工程工程量清单计价规范»、深圳市人民政府«关于加强建设工程招标投标治理的假设干规定»(深府〔2020〕86号)以及«关于深化建设工程招标投标改革试行评标定标分离的通知»〔深建市场〔2020〕206号〕等有关规定,结合我市建设工程施工招标投标活动的实际,我局对深圳市建设工程施工招标文件示范文本进行了修订。
本示范文本自公布之日起试行。
二、本施工招标文件示范文本适用于深圳市人民政府«关于加强建设工程招标投标治理的假设干规定»(深府〔2020〕86号)中规定的采纳评定分离、资格后审、实行«建设工程工程量清单计价规范»(GB50500-2020)并采纳运算机评标系统评标的施工招标工程。
因采纳总价包干、设计施工一体化等方式招标而无法采纳运算机评标系统评标的,招标人需对本示范文本进行修改后方可使用,但仍应使用电子标书编制系统进行招标文件的编制。
三、本施工招标文件示范文本的要紧编写依据:1.«中华人民共和国建筑法»;2.«中华人民共和国招标投标法»;3.«中华人民共和国合同法»;4.«深圳经济特区建设工程施工招标投标条例»;5、«工程建设项目施工招标投标方法»(国家七部委30号令);6.«建设工程工程量清单计价规范»〔GB50500-2020〕;7.«房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本»(建设部);8.深圳市人民政府«关于加强建设工程招标投标治理的假设干规定(试行)»(深府〔2020〕86号);9.深圳市住房和建设局«关于深化建设工程招标投标改革试行评标定标分离的通知»〔深建市场〔2020〕206号〕;10.其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。
深圳市建设工程设计-施工总承包合同
![深圳市建设工程设计-施工总承包合同](https://img.taocdn.com/s3/m/20f744a1f705cc1755270981.png)
工程编号:合同编号:深圳市建设工程设计-施工总承包合同(适用于招标工程“施工图设计-施工”总承包合同)工程名称:工程地点:发包人:承包人:深圳市建设工程造价管理站编印2009版编制说明本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等相关法律、法规,结合《深圳市建设工程计价规程》(2009)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的相关规定,由深圳市建设工程造价管理站修编制订。
本合同示范文本推荐用于深圳市行政区域内采用总价合同形式的“施工图设计-施工”招标工程,即在发包人完成建设工程初步设计基础上,将建设工程施工图设计和施工共同发包给承包人完成的工程,适用工程范围为各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。
本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“合同协议书”、“合同通用条款”、“合同专用条款”及“合同补充条款”四部分组成。
建设工程发承包双方采用本合同示范文本签订合同时,不得对“合同通用条款”部分进行调整;并应将“合同协议书”、“合同专用条款”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“合同补充条款”中补充约定合同内容。
未经深圳市建设工程造价管理站许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示范文本或抄袭其中任何条款内容。
目录第一部分合同协议书 (9)第二部分合同通用条款 (11)一、一般规定 (11)1. 定义 (11)2. 解释 (13)3. 合同文件组成及优先解释次序 (13)4. 通讯交流 (14)5. 同权利转让 (14)6. 许可和批准 (14)7. 标准和规范 (14)8.法律和语言 (15)9.补充和修改 (15)10.不放弃权利 (15)11. 连带责任 (15)二、发包人 (15)12. 工程现场进入权 (15)13. 发包人代表 (15)14. 权利受托及执行 (16)15. 监理人 (16)16. 支付担保 (16)17. 发包人采购设备和材料 (17)18. 指令 (17)19. 协调 (17)三、承包人 (17)20.一般义务 (17)21. 承包人代表 (18)22. 承包人人员 (18)23. 转包、分包 (18)24. 履约担保 (19)25. 质量保证 (19)26. 安全 (19)27. 工程现场 (20)28. 施工设备 (20)29. 工程和货物照管 (20)30. 生活和办公设施 (21)31. 人员和设备记录 (21)32. 协调与配合 (21)33. 税款及收费 (21)34. 毗邻的第三人设施 (21)36. 资料 (22)37. 文物、古迹 (22)四、开工、延误和暂停 (22)38. 开工日期 (22)39. 进度计划及进度报告 (22)40. 竣工日期 (23)41. 竣工日期的延长 (23)42. 逾期竣工违约金 (23)43.提前竣工奖励金 (23)44.发包人要求的提前竣工 (23)45. 自费赶工 (24)46. 暂停 (24)47. 暂停后果 (24)48. 暂停时对设备和材料的付款 (24)49. 复工 (24)50. 暂停导致合同解除 (24)五、设计 (24)51. 发包人义务 (24)52. 承包人义务 (25)53. 设计审查流程 (26)54.设计错误 (27)55.操作和维修手册(若有) (27)六、设备和材料 (27)56.承包人提供设备和材料 (27)57.承包人的配合(若甲供材料) (27)58. 监造和工厂检验 (27)59. 现场检验 (28)60. 现场试验 (28)61. 所有权 (28)七、施工 (28)62. 发包人的义务 (28)63. 承包人的义务 (29)64. 施工技术方法 (30)65. 人力和机具资源 (30)66. 质量与检验 (30)67. 隐蔽工程和中间验收 (31)68. 对施工质量结果的争议 (31)69. 健康、安全、环境 (32)八、竣工验收 (34)70. 承包人自验 (34)71. 监理人初验 (34)72. 发包人竣工验收 (34)73. 竣工验收未达标 (35)九、工程接收 (35)75. 工程接收 (35)76. 接收证书 (35)77. 工程接收的责任 (35)78. 视同接收工程 (36)十、联合试运转 (36)79. 试运转 (36)80. 试运转程序 (36)81. 联合试运转中双方的责任 (36)十一、缺陷责任与质量保证 (36)82. 工程质量保修责任书 (37)83. 工程质量保修责任期及延长 (37)84. 质量保证承诺 (37)85. 无担保权或债权 (37)86. 保证范围 (37)87. 质量保证金的扣除 (38)十二、变更和调整 (38)88. 变更权 (38)89. 变更建议权 (38)90. 变更程序 (38)91. 暂列金额 (39)92. 计日工 (39)93. 暂估价 (39)94. 变更价款 (40)95. 因法律改变的调整 (40)96. 因成本改变的调整 (40)97. 工期调整 (40)98. 承包人错误 (40)99. 证明文件 (40)100. 争端未决时的义务继续履行 (40)十三、合同价款和付款 (41)101. 合同价款 (41)102. 预付款 (41)103. 进度付款 (41)104.延误的付款 (42)105. 拟用于工程的设备和材料的支付 (42)106. 质量保证金的扣留及支付 (42)107. 优质优价 (43)108. 竣工结算 (43)109. 合同解除付款 (44)110. 合同解除付款的核实和支付 (44)111. 依法扣留 (44)112. 付款不等于接受 (44)十四、合同解除 (44)113. 发包人合同解除 (44)114. 承包人合同解除 (45)115. 因不可抗力的合同解除 (45)116. 合同解除的后果 (46)117. 继续有效的义务 (46)十五、文件资料 (46)118. 承包人文件 (46)119. 发包人文件 (46)120. 文件资料的使用 (46)十六、保密 (47)121. 保密资料 (47)122. 不可披露 (47)123. 例外 (47)124. 有效期 (47)十七、保险 (47)125. 一般要求 (47)126. 保险险种 (47)127. 承包人的保单 (48)128. 发包人指定的被保险人 (48)129. 保险费 (49)130. 代为投保 (49)十八、不可抗力 (49)131. 不可抗力的定义 (49)132. 免除履行 (49)133. 通知与减损义务 (49)134. 解除合同 (49)十九、责任限额 (50)135. 违约金责任 (50)136. 间接赔偿 (50)137. 承包人的累计责任 (50)二十、免责赔偿 (50)138. 发包人免责 (50)139. 知识产权免责 (50)140. 减损义务免责 (51)二十一、索赔 (51)141. 发包人的索赔 (51)142. 承包人的索赔 (51)二十二、争端解决 (51)143. 友好协商 (52)144. 调解 (52)145. 仲裁或诉讼 (52)146. 继续有效 (52)二十三、其他 (52)148. 份数 (52)第三部分合同专用条款 (53)一、一般规定 (53)3. 合同文件组成及优先解释次序 (53)4. 通信交流 (53)7. 标准和规范 (53)8. 法律和语言 (53)二、发包人 (53)12.工程现场进入权 (53)13. 发包人代表 (53)15. 监理人 (53)17. 发包人采购设备和材料 (53)三、承包人 (53)21. 承包人代表 (53)23. 转包、分包 (54)24. 履约担保 (54)四、开工、延误和暂停 (54)38. 开工日期 (54)39. 进度计划和进度报告 (54)42. 逾期竣工违约金 (54)43. 提前竣工奖励金 (54)45. 自费赶工 (54)五、设计 (54)51. 发包人义务 (54)52. 承包人义务 (55)53. 设计审查流程 (55)七、施工 (55)62. 发包人的义务 (55)63. 承包人的义务 (55)66. 质量与检验 (55)67. 隐蔽工程和中间验收 (55)八、竣工验收 (55)71. 监理人初验 (55)72. 发包人竣工验收 (55)73. 竣工验收未达标 (55)九、工程接收 (56)75.工程接收 (56)76. 接收证书 (56)十、联合试运转 (56)十一、缺陷责任与质量保证 (56)十二、变更和调整 (56)89. 变更建议权 (56)94.变更调整 (56)十三、合同价款和付款 (56)101.合同价款 (56)102.预付款 (56)103.进度款支付 (57)105. 拟用于工程的设备和材料的支付 (57)106. 质量保证金的扣留及支付 (57)107. 优质优价 (57)108. 竣工结算 (57)110. 合同解除付款的核实和支付程序 (57)十四、合同解除 (57)113.发包人合同解除 (57)114.承包人合同解除 (57)十五、文件资料 (57)118.承包人文件 (57)十六、保密 (57)124.有效期 (57)十七、保险 (57)126.保险险种 (57)十八、不可抗力 (58)131.不可抗力定义 (58)十九、责任限额 (58)135.违约金限额 (58)二十二、争端解决 (58)144.调解 (58)145.仲裁或诉讼 (58)二十三、其他 (58)148.份数 (58)第四部分合同补充条款 (59)附件:工程质量缺陷保修书 (60)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,发、承包人双方就本工程设计施工等相关事宜,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及特征:工程承包范围:资金来源:二、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南.doc
![深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/2930444ef78a6529657d5315.png)
深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南(适用于非招标工程固定单价施工合同)深圳市建设工程造价管理站2015年目录第一部分总体说明1第二部分条文释义4一协议书4一、工程概况 4二、工程承包范围4三、合同工期 6四、质量标准 6五、签约合同价6六、组成合同的文件7七、词语含义 7八、承诺 7九、合同订立与生效8二通用条款91词语定义 91.1合同主体与参与各方91.2合同文件 91.3工程、现场与装备101.4合同价格与费用101.5施工工期 111.6其它121.7标题121.8书面形式 122一般约定 122.1合同文件组成及解释顺序122.2合同文件内容争议132.3语言文字 132.4法律、法规和规章132.5标准、规范132.6图纸和技术资料的提供132.7图纸和资料提供的延误142.8补充图纸和资料142.9临时工程图纸 142.10竣工图142.11通知142.12严禁贿赂 152.13交通运输 152.14知识产权 162.15保密162.16化石、文物的保护163发包人173.1发包人代表173.2发包人的义务 173.3发包人人员173.4发包人的工作 173.5发包人委托184承包人184.1承包人的义务 184.2承包人的工作 184.3项目经理的任命和职责194.4项目经理的更换194.5项目经理的临时授权204.6施工管理人员 204.7联合体承包人 205监理人215.1监理人的通知 215.2监理人的职权 215.3监理人权力的限制215.4总监理工程师 215.5监理人指令215.6监理人未尽义务或失误226转让、分包226.1转让226.2分包236.3分包人的确定 236.4分包合同 237专业工程发包 247.1专业工程承包人247.2总承包服务费 247.3工作界面协调 248用工和劳务258.1劳动合同 258.2劳务分包 258.3劳务分包合同 258.4劳动者工资258.5职业健康 269施工组织设计和进度计划269.1施工组织设计和进度计划的编制与提交269.2临时设施的图纸和文件279.3工程进度计划 279.4工程用款计划 2710施工准备 2710.1现场考察与勘察资料分析2710.2施工场地提供 2710.3施工放线 2810.4施工组织准备工作2810.5施工技术准备工作2810.6不利的外界障碍或条件2911开工及延期2911.1开工2911.2开工延期 2912暂停施工和恢复施工2912.1发包人原因引起的暂停施工2912.2承包人原因引起的暂停施工3012.3指示暂停施工 3012.4紧急情况下的暂停施工3012.5暂停施工后的复工3012.6暂停施工期间的工程照管3113工期及延误3113.1工期3113.2因发包人原因导致工期延误3113.3因承包人原因导致工期延误3213.4提前竣工 3213.5工作时间的限制3214材料设备的供应和检验3214.1发包人供应材料设备3214.2发包人供应材料设备的结算3314.3发包人供应材料设备承担的责任3314.4承包人采购材料设备3414.5承包人采购材料设备承担的责任3414.6材料和工程设备的替代3414.7材料设备的检验3414.8材料设备的再次检验和随时检查35 15工程质量和检测3515.1工程质量 3515.2发包人质量控制责任3515.3承包人质量控制责任3615.4监理人质量控制责任3615.5工程隐蔽前的检测3615.6防水检测 3715.7工程质量检测费用3715.8质量争议检测 3716工程试运行3716.1工程试运行内容和程序3716.2工程试运行中双方的责任3717安全文明施工与环境保护3817.1发包人的安全文明施工责任3817.2承包人的安全文明施工责任3817.3监理人对安全文明的监督3917.4安全文明措施费的专款专用3917.5承包人的安全防护和现场作业3917.6紧急情况处理 4017.7事故处理 4017.8承包人的环境保护责任4018余泥渣土运输车辆要求4018.1余泥渣土运输车辆证件要求4018.2承包人自行运输4118.3余泥渣土运输分包4118.4余泥渣土运输车辆保险4118.5余泥渣土运输车辆和驾驶员4118.6专职检查人员 4218.7余泥渣土安全文明运输4218.8检查纠正责任 4219工程的保护4219.1工程的保护4219.2成品、半成品保护4219.3工程的修复4320合同价格的确定和调整4320.1签约合同价的确定4320.2合同价格的调整4320.3法律法规的改变4320.4工料机调差4420.5合同价格调整程序4420.6询价采购 4421暂估价和暂列金额4521.1材料设备暂估价4521.2专业工程暂估价4521.3暂列金额 4522工程量计量4622.1工程量清单4622.2工程量清单缺项和项目特征不符4622.3工程量计算规则4622.4工程量计量的程序4622.5工程量计量的结果4623工程款支付4723.1工程预付款4723.2期中结算 4723.3期中结算书的提交4823.4期中支付 4823.5劳动者工资支付4923.6工程款专款专用4924工程变更 4924.1工程变更的范围4924.2变更权4924.3工程变更程序 4924.4其他变更 5024.5计日工现场签证5024.6价值工程 5024.7变更引起的工期调整5125工程变更价款 5125.1工程变更价款的确定方法5125.2工程变更引起措施项目的调整5125.3工程变更价款的确定程序5225.4工程量变化调整项目单价5225.5工程变更价款支付5225.6删减工作或工程的补偿5326竣工验收 5326.1竣工验收 5326.2竣工验收合格后的移交和清理5426.3竣工验收质量不合格和重新验收5426.4竣工日期 5426.5拒绝接收全部或部分工程5426.6竣工验收工程质量争议处理5526.7履约评价与优质优价5527竣工结算 5527.1竣工结算书的编制和提交5527.2竣工结算书的核对和修改5527.3竣工结算书核对次数5527.4承包人不提交竣工结算书5627.5发包人逾期不结算5627.6竣工结算审计或审核5627.7竣工结算支付 5627.8最终结清申请 5727.9最终结清证书和支付5728违约5728.1发包人违约5728.2承包人违约5828.3第三人造成的违约5828.4继续履行合同 5829索赔5829.1索赔理由与记录5829.2索赔内容 5929.3发包人索赔情形5929.4发包人索赔程序5929.5承包人索赔情形5929.6承包人索赔程序6029.7提出索赔的期限6029.8索赔费用的支付6030争议解决 6030.1争议的解决方式6030.2继续履行合同 6131工程缺陷责任与保修6131.1工程保修的原则6131.2缺陷责任期6131.3质量保证金6231.4保修责任 6231.5修复费用 6231.6修复通知 6231.7未能修复 6331.8承包人出入权 6332不可抗力 6332.1不可抗力包括范围6332.2不可抗力的确认6332.3不可抗力处理程序6332.4不可抗力损失费用承担63 33保险6433.1发包人办理的保险6433.2承包人办理的保险6433.3投保人责任6433.4保险理赔 6433.5未按约定投保的补救64 34工程担保 6534.1履约担保 6534.2支付担保 6534.3保证人支付索赔款项6534.4留置或追加支付担保65 35合同的生效、终止和解除6635.1合同的生效6635.2合同的终止6635.3解除合同的情形6635.4解除合同的程序6636合同份数与合同备案6636.1合同份数 6636.2合同备案 66第三部分专用条款填写范例681词语定义681.2合同文件681.8书面形式682合同文件682.4法律、法规和规章682.5标准、规范682.6图纸和技术资料的提供682.8补充图纸和资料692.10竣工图692.11通知692.13交通运输692.14知识产权693 发包人 703.1发包人代表 703.4发包人的工作703.5发包人委托 704 承包人 704.2承包人的工作704.3项目经理的任命704.4项目经理的更换714.6施工管理人员715 监理人 715.1监理人的通知715.3监理人权力的限制716 转让、分包 726.1转让726.2分包726.3分包人的确定727 专业工程发包727.1专业工程承包人727.2总承包服务费727.3工作界面协调738 用工和劳务 738.1劳动合同738.2劳务分包738.3劳务分包合同739 施工组织设计和进度计划739.1施工组织设计和进度计划的编制与提交739.4工程用款计划7310 施工准备7410.2施工场地提供7410.6不利的外界障碍或条件7412 暂停施工和恢复施工7412.2承包人原因引起的暂停施工7413 工期及延误7413.1工期7413.2因发包人原因导致工期延误7413.3因承包人原因导致工期延误7513.4提前竣工7514 材料设备的供应和检测7514.1发包人供应材料设备7514.2发包人供应材料设备的结算7514.4承包人采购材料设备7614.6材料和工程设备的替代7614.7材料设备的检验7615 工程质量和检测7615.7工程质量检测费用7616 工程试运行7616.1工程试运行内容和程序7717 安全文明施工7717.1发包人的安全文明施工责任7717.2承包人的安全文明施工责任7718 余泥渣土运输7718.2承包人自行运输7718.3余泥渣土运输分包7718.5余泥渣土运输车辆和驾驶员7718.6专职检查人员7818.7余泥渣土安全文明运输7818.8检查纠正责任7820 合同价格的确定和调整7820.1签约合同价的确定7820.2合同价格的调整7820.4工料机调差7820.6询价采购7921暂估价和暂列金额7921.1材料设备暂估价7921.2专业工程暂估价8022 工程量计量8022.3工程量计算规则8023 工程款支付8023.1工程预付款8023.2期中结算8123.4期中支付8123.5劳动者工资支付8123.6工程款专款专用8124 工程变更8224.3工程变更程序8224.6价值工程8225 工程变更价款8225.1工程变更价款的确定方法8225.2工程变更引起措施项目的调整 8225.3工程变更价款的确定程序8225.4工程量变化调整项目单价8325.5工程变更价款支付8325.6删减工作或工程的补偿8326 竣工验收8326.1竣工验收8326.2竣工验收合格后的移交和清理 8326.3竣工验收质量不合格和重新验收8426.6竣工验收工程质量争议处理8426.7履约评价与优质优价8427 竣工结算8427.1竣工结算书的编制和提交8427.2竣工结算书的核对和修改8427.3竣工结算书核对次数8427.4承包人不提交竣工结算书8527.5发包人逾期不结算8527.6竣工结算审计或审核8527.8最终结清申请8527.9最终结清证书和支付8528 违约8528.1发包人违约8528.2承包人违约8629 索赔8729.3发包人索赔情形8729.5承包人索赔情形8730 争议解决8730.1争议的解决方式8731 工程质量缺陷保修8731.2缺陷责任期8731.3质量保证金8731.4保修责任8731.6修复通知8832 不可抗力8832.1不可抗力包括范围8833 工程保险8833.1发包人办理的保险8834 工程担保8834.1履约担保8834.2支付担保8936 合同份数与合同备案8936.1合同份数89第四部分补充条款90工程质量保修书91附件:工程质量保修书第一部分总体说明根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,深圳市建设工程造价管理站编制完成了《深圳市建设工程施工合同(单价)示范文本》(2015版)。
深圳市建设工程施工合同范本
![深圳市建设工程施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/08a9f0a7a8956bec0875e333.png)
深圳市建设工程施工合同工程名称:工程地点:建设单位:施工单位:年月日目录第一部分协议书 (5)一、工程概况 (5)二、工程承包范围 (5)三、合同工期 (6)四、质量标准 (6)五、合同价款 (6)六、组成合同的文件 (6)七、词语含义 (7)八、承包人承诺 (7)九、发包人承诺 (7)十、合同生效 (7)第二部分通用条款和专用条款 (9)一、词语定义及合同文件 (9)1、词语定义 (9)2、合同文件及解释顺序 (11)3、语言文字和适用法律、标准及规范 (11)4、图纸 (12)二、双方一般权利和义务 (13)5、现场工程师 (13)6、现场工程师的委派和指令 (14)7、项目经理 (15)8、发包人工作 (15)9、承包人工作 (17)三、施工组织设计和工期 (18)10、进度计划 (18)11、开工及延期开工 (19)12、暂停施工 (19)13、工期延误 (20)14、工程竣工 (20)四、质量与检验 (21)15、工程质量 (21)16、检查和返工 (21)17、隐蔽工程和中间验收 (21)18、重新检验 (22)19、工程试车(“试车”包含“系统调试”,以下相同) (22)五、安全施工 (23)20、安全施工与检查 (23)21、安全防护 (24)22、事故处理 (24)六、合同价款与支付 (24)23、合同价款及调整 (24)24、工程预付款 (26)25、工程量的确认 (26)26、工程款(进度款)支付 (27)七、材料设备供应 (28)27、发包人供应材料设备 (28)28、承包人采购材抖设备 (29)29、预拌混凝土使用 (30)八、工程变更 (30)30、工程设计变更 (30)31、其他变更 (31)32、确定变更价款 (31)九、竣工验收与结算 (32)33、竣工验收 (32)34、竣工结算 (33)35、质量保修 (34)十、违约、索赔和争议 (34)36、违约 (34)37、索赔 (36)38、争议 (37)十一、其他 (37)39、工程分包 (37)40、不可抗力 (38)41、保险 (39)42、保证担保 (40)43、专利技术及特殊工艺 (40)44、文物和地下障碍物 (41)45、合同解除 (41)46、合同生效与终止 (42)47、合同份数 (42)48、补充条款 (42)第三部分附件 (45)(一)附件1—1: (45)(二)附件1—2: (46)附件2: (47)附件3: (48)一、工程质星保修范围和内容 (48)二、质量保修朗 (48)三、质星保修责任 (49)四、质量保修金的支付 (49)五、质量保修金的返还 (50)六、其他 (50)第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):本工程于年月日公开招标、确定由乙方承建。
深圳市 招标工程 固定单价合同
![深圳市 招标工程 固定单价合同](https://img.taocdn.com/s3/m/cf7ea359571252d380eb6294dd88d0d233d43c9b.png)
深圳市招标工程固定单价合同固定单价合同书甲方:(招标方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方委托乙方承包招标工程,双方根据平等、自愿、公正、诚实信用的原则达成如下合同:第一条总则1.1 本合同采用固定单价合同的方式,总合同价款为_________________元(人民币),包括:工程造价+税金 = 总合同价款。
1.2 本合同内容包括合同正文和附件,合同附件与合同正文具有同等法律效力。
第二条工程描述2.1 工程名称:2.2 工程地点:2.3 工程范围:2.4 工期:2.5 工程价款:第三条招标文件3.1 本合同周知招标文件为《_________工程招标文件》,招标文件于_____年___月___ 日下发。
3.2 招标文件中的技术要求、施工进度安排、质量及验收标准等内容均为合同的组成部分,并对乙方产生约束力。
第四条工程价款4.1 工程价款确认工程价款为按照执行图纸和招标文件规定的工作内容,依照合同双方确认的单价计算的,总合同价款=工程造价+税金。
4.2 单价调整当单价由于甲、乙双方之一原因发生变化时,应当提前7个工作日书面通知一方。
甲方和乙方合同签订后,若国家政府出台相关政策、法规,导致原有单价发生变化时,按照相关政策、法规执行。
4.3 工程变更经甲、乙双方同意,发生工程变更时,按照双方协商后,重新调整单价、工程造价。
变更后总合同价格为:工程造价+税金 = 总合同价款。
第五条工期管理5.1 工程开始时间工期自本合同签订日起计算,约定工期为__________。
乙方应在工程开始之前到达现场,配合甲方进行工程准备工作。
5.2 工期调整经双方协商,若发生以下情况造成工期推迟,乙方可提出申请工期调整:自然灾害(如地震、台风、火灾等)、社会意外事件(如罢工、骚乱、战争等)等不可抗拒因素。
经确认可调剂,双方应当重新协商确定工期,并签署《工期调整协议》。
5.3 工程竣工工程竣工后,甲方需要对工程进行验收,经验收合格后方可进行结算。
深圳市建设工程施工合同标准文本
![深圳市建设工程施工合同标准文本](https://img.taocdn.com/s3/m/ee897c31ba68a98271fe910ef12d2af90242a8e0.png)
深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条目的与依据1.1 目的本合同的目的是为了明确建设工程的基本条件、双方的权利和义务,维护双方的合法权益,保证建设工程的安全质量,推动合同的履行。
1.2 依据本合同依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规制定,并参照《深圳市建设工程施工合同管理办法》等文件执行。
第二章合同签订第二条合同文件2.1 合同文件包括合同正文、附件一、附件二等。
2.2 合同文件的优先顺序如合同文件中的有关条款相互矛盾时,以合同正文为准,再以附件一、附件二等顺序逐次递减。
第三章工程范围与工程期限第三条工程范围3.1 工程位置本工程位于深圳市XXX区XXX街道。
3.2 工程概况本工程主要包括基础设施工程、建筑工程、装饰装修工程、设备安装工程等。
第四章工程款项与付款方式第四条工程款项的组成4.1 工程款项工程款项包括合同价款、变更价款、索赔款、奖励金等。
4.2 工程款项的支付工程款项按照约定的支付方式和时间进行支付。
第五章质量与验收第五条工程质量5.1 工程质量标准工程质量应符合国家有关强制性标准和本合同约定的质量标准。
5.2 质量验收工程竣工后,乙方应按照合同约定的程序和标准,对工程质量进行验收。
第六章合同变更与解除第六条合同变更6.1 变更范围合同变更包括工程范围的变更、工程款项的变更、工程工期的变更等。
6.2 变更手续任何一方变更合同,应经双方协商一致,并签订变更合同。
第七章违约责任第七条违约责任7.1 乙方行为违约乙方如违反合同约定,应承担违约责任,包括赔偿损失、承担违约金等。
7.2 乙方无故解除合同乙方无故解除合同的,应退还甲方已支付的款项,并承担相应违约责任。
附件一:工程施工进度计划附件二:工程质量验收标准本所涉及附件如下:附件一:工程施工进度计划附件二:工程质量验收标准本所涉及的法律名词及注释:中华人民共和国合同法:中华人民共和国国家立法机关制定的规范合同关系的法律规范。
深圳建设工程单价合同
![深圳建设工程单价合同](https://img.taocdn.com/s3/m/472fd973bdd126fff705cc1755270722192e59a0.png)
深圳建设工程单价合同建设工程单价合同是指发包方与承包方约定,按照实际完成的工程量乘以合同约定的单价结算工程款的合同形式。
该合同形式适用于工程量变化不大、设计图纸明确且施工条件较为稳定的建设项目。
【合同标题】深圳建设工程单价合同【甲方(发包方)信息】名称:XX有限公司地址:深圳市XXXX区XXXX路XX号法定代表人:XXX联系电话:XXXXXXXXXX【乙方(承包方)信息】名称:YY建设工程有限公司地址:深圳市XXXX区XXXX路XX号法定代表人:YYY联系电话:YYYYYYYYYY【合同】一、工程概况1. 工程名称:深圳XX项目建设工程2. 工程地点:深圳市XXXX区XXXX路XX号3. 工程内容:包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等(具体以设计图纸和工程量清单为准)。
4. 工程质量标准:符合国家及深圳市相关建筑工程质量标准和规范。
二、合同价格1. 合同单价:详见附件《工程量清单》中所列各项工程内容的单价。
2. 最终合同总价根据实际完成的工程量乘以相应单价确定。
三、工期及进度1. 开工日期:XXXX年XX月XX日2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日3. 施工进度计划:详见附件《施工进度计划表》。
四、付款方式1. 预付款:合同签订后XX天内,甲方支付合同总价XX%作为预付款。
2. 进度款:根据实际完成的工程量按月支付,每月XX日前结算上月工程款。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,支付至合同总价的XX%。
4. 尾款:保修期满后无质量问题,结清剩余款项。
五、变更与索赔1. 工程变更:任何一方提出工程变更,应及时书面通知对方,并协商确定变更后的工程量及价格。
2. 索赔处理:因不可抗力或其他原因导致工程延误或损失,双方应根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 若甲方延迟支付工程款,应按未付款项每日千分之X支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度,应按延期天数每日支付合同总价千分之X的违约金。
深圳市建设工程施工(单价)合同.doc
![深圳市建设工程施工(单价)合同.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/cbb6953a79563c1ec5da7138.png)
SFD-2015-03工程编号:合同编号:深圳市建设工程施工(单价)合同(适用于招标工程固定单价施工合同)工程名称:工程地点:发包人:承包人:2015年版说明本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
一、《示范文本》的组成本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。
其中:1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。
2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。
既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。
4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。
二、专用条款使用注意事项1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。
深圳计价常见问题解疑(权威)-深圳造价协会(2)
![深圳计价常见问题解疑(权威)-深圳造价协会(2)](https://img.taocdn.com/s3/m/718d4829dd36a32d7375813e.png)
深圳工程计价常见问题解疑(2)101、问题:问外墙施工中‚5厚聚合物防水砂浆‛,在套用定额时‚1007-139换聚合物水泥砂浆防水厚20mm 立面‛,系数换算时,是人工、材料、机械都乘以0.25吗?还是只是材料乘以0.25?解疑:建议套2002-23,砂浆换算成聚合物水泥砂浆。
102、问题:请问增加签证的零星工程可否计取高层建筑增加费,脚手架搭拆费,地下室增加费?是否不管在几层(整栋达到计取高层增加费标准)的工程都要计取高层增加费?是否不需要搭脚手架或非室外的埋地管的也要计取脚手架搭拆费?解疑:(1).合同包干总价或单价包干的项目,签证的零星工程可不再取高层建筑增加费、脚手架搭拆费、地下室增加费;(2).按实结算的工程,签证的零星工程可按是否实际发生原则确定是否计算。
(3)不需要搭脚手架或非室外的埋地管的不计取脚手架搭拆费103、问题:请问2002《深圳市市政工程综合价格》第一册190页注5:非应力普通锚杆综合价格,按相应子目综合价格乘0.75。
是指锚筋制安、成孔灌浆、入岩增加费等综合单价都乘0.75吗?还是只锚筋制安综合单价乘0.75呢?解疑:(1).非应力普通锚杆综合价格是指锚筋制安综合单价乘0.75;(2).2011-11-20以后执行‚深建价【2011】50号‛新子目,并按市政工程费用标准调整费率。
104、问题:我司承建的一个项目进行石方爆破工程,其中有一几千平方米的基坑,在计价时我司套用槽坑石方爆破定额子目,是否正确?请问石方爆破基坑区别是否与土方基坑相应规则同样?解疑:(1).挖掘地槽、基坑土方.沟槽、基坑划分:凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽。
凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。
凡图示沟槽底宽3m以外、坑底面积20m2以外、平整场地挖土方厚度在〒30cm以外者,均按挖土方计算。
(2).石方开凿及爆破岩石工程沟槽、基坑划分:槽底宽度在3m以上和坑底面积在20m2以上的,为人工凿平基石方;槽底宽度在3m以内和坑底面积在20m2以内的,为人工凿槽坑石方。
固定单价合同范本_单价合同
![固定单价合同范本_单价合同](https://img.taocdn.com/s3/m/bb94a3ea84254b35eefd34d3.png)
电话:
传真:传Βιβλιοθήκη :电子信箱:电子信箱:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
固定单价合同范本【范本二】:采购单价合同
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则,经双方协商一致,于年月日在山东省东营市订立本合同。
甲方法定代表人或授权代表签署乙方法定代表人或授权代表签署签名及合同专用章日期签名及合同专用章日期(此日期必须与签定合同时间一致)
(1)乙方送货及代办托运的,甲方在乙方交付后小时内(验收期),在对产品的数量和质量进行验收,如甲方对产品质量或数量有异议,应按规定提取产品样品,并立即通知乙方。
(2)甲方自行提货的,在对产品的数量和质量进行验收;或在乙方交付产品时,双方按规定提取产品样品,共同封存样品,以备检验。甲方如有异议,应在交付后的个工作日内书面提出。
(5)一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(6)法律规定的其他情形。
3。解除合同方在解除合同时,应履行通知对方义务。
第十二条违约责任
1。乙方未按期交付标的,每逾期一日,应向甲方支付延迟交付标的货款金额0。05 %的违约金,如乙方逾期交货超过30日的,除应向甲方支付违约金外,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因逾期交货而造成的损失。
3。提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。
第十五条廉政条款乙方应按照甲方要求配合签订廉洁从业责任书,并履行廉洁从业义务。
第十六条其他
1。本合同未尽事宜,由双方协商并签订补充协议。
2。保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容,任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。
3。本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,保证人执____份。
深圳市住建局关于施工合同范本
![深圳市住建局关于施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/483d8d6a42323968011ca300a6c30c225801f077.png)
深圳市住建局关于施工合同范本甲方(发包方):深圳市住建局乙方(承包方):[承包方名称]鉴于甲方需要进行[具体施工项目名称],乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,订立本施工合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:[具体施工项目名称]1.2 工程地点:[具体施工地点]1.3 工程内容:[详细描述施工内容,包括但不限于施工范围、施工量等]1.4 工程规模:[工程的规模或面积等]第二条合同价款2.1 本工程的合同价款为人民币[金额]元,大写[金额大写]元。
2.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
第三条工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家和地方的相关规定及标准。
3.2 工程验收标准按照[具体标准名称]执行。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为[开工日期],竣工日期为[竣工日期]。
4.2 因甲方原因导致工程延期,工期相应顺延;因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应责任。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
5.2 甲方应按合同约定及时支付工程款。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定收取工程款。
6.2 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工任务。
第七条安全生产7.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工安全。
7.2 发生安全事故,乙方应及时报告甲方,并承担相应的责任。
第八条工程变更8.1 工程变更应经双方协商一致,并以书面形式确认。
8.2 因工程变更导致的工程量增减,双方应协商确定相应的价款调整。
第九条工程验收与结算9.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程验收申请。
9.2 甲方应在收到验收申请后[具体时间]日内组织验收。
9.3 工程验收合格后,双方应进行工程结算。
第十条违约责任10.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第十一条争议解决11.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决;协商不成的,可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。
深圳市建设工程施工合同
![深圳市建设工程施工合同](https://img.taocdn.com/s3/m/52bd747fc850ad02de804154.png)
工程编号:合同编号:深圳市建设工程施工合同工程名称:深圳市南方中集东部工厂二期工程厂房一、厂房二土建工程工程地点:深圳市龙岗区坪山镇发包人:深圳市南方中集集装箱制造有限公司承包人:中国建筑第二工程局深圳分公司编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和国家建设部制定的建设工程施工合同示范文本,针对深圳市现行施工合同文本中存在的不足,由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。
《协议书》作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《协议书》包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点。
《通用条款》是根据法律、行政法规制定,同时考虑了工程施工中的惯例和管理中的通常做法,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
《专用条款》是针对不同工程内容和特点,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定,对不适用的条款作出修改,对缺少的内容作出补充,使合同更具可操作性,便于理解和履行。
招标投标工程,合同当事人应当依据招标投标文件订立合同,合同条款不得与招标投标文件有实质性背离。
本合同适用于建设工程施工承发包单价合同(固定单价合同或可调单价合同。
)任何人未经编制人同意,不得以任何形式复制、抄袭本合同的任何部分。
目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (2)三、质量标准 (2)四、合同价款 (2)五、组成合同的文件 (2)六、词语含义 (3)七、承包人承诺 (3)八、发包人承诺 (3)九、合同生效 (4)第二部分通用条款 (5)一、词语定义和解释 (5)1词语定义 (5)2标题和旁注 (7)3书面形式 (8)二、合同文件 (8)4合同文件组成及解释顺序 (8)5语言文字和适用法律、法规 (8)6适用标准、规范 (9)7图纸 (9)8通知 (9)三、发包人和承包人 (10)9发包人 (10)10承包人 (11)四、工程管理人员 (11)12项目经理 (13)五、转让、分包和指定分包 (13)13转让 (13)14分包 (13)15指定分包 (14)六、施工准备工作 (15)16施工组织设计和进度计划 (15)17施工准备 (15)七、开工、暂时停工、工期及延误 (17)18开工及延期 (17)19暂停施工和复工 (18)20工期及延误 (18)八、材料、设备供应 (19)21发包人供应材料设备 (19)22承包人采购材料设备 (20)23材料设备的检验 (21)九、质量、安生和文明施工 (21)24工程质量和检验 (21)25安全文明施工 (23)26工程的保护 (24)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (25)27合同价款 (25)28工程量确认 (26)29工程款支付 (27)十一、工程变更 (28)30工程变更 (28)十二、竣工验收和结算 (30)32竣工验收 (30)33竣工结算 (31)十三、违约、索赔和争议 (32)34违约 (32)35索赔 (32)36争议 (34)十四、工程质量缺陷保修 (34)37工程质量缺陷保修 (34)十五、不可抗力 (35)38不可抗力 (35)十六、保险和担保 (35)39工程保险 (35)40工程担保 (36)十七、合同的生效、终止和解除 (37)41合同的生效、终止 (37)42合同的解除 (37)43合同份数 (38)44合同备案 (38)第三部分专用条款 (39)二、合同文件 (39)4合同文件组成及解释顺序 (39)5语言文字和适用法律、法规 (39)6适用标准、规范 (40)7图纸和技术资料 (40)三、发包人和承包人 (41)9发包人 (41)10承包人 (42)四、工程管理人员的职责和权力 (43)11工程师 (43)12项目经理 (44)五、转让、分包和指定分包 (44)14分包 (44)15指定分包 (44)六、施工准备工作 (44)16施工组织设计和进度计划 (44)17施工现场准备 (45)七、开工、竣工、工期和暂时停工 (45)20工期及延误 (45)八、材料、设备供应 (46)21发包人供应材料设备 (46)22承包人采购材料设备 (46)23材料设备的检验 (46)九、质量、安全和文明施工 (47)24工程质量和检验 (47)十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (47)27合同价款 (47)28工程量确认 (49)29工程款支付 (49)十一、工程变更 (49)31变更价款的确定 (49)十二、竣工验收和结算 (50)32竣工验收 (50)十三、违约、索赔和争议 (50)34违约 (50)36争议 (52)十五、不可抗力 (52)38不可抗力 (52)十六、保险和担保 (53)39工程保险 (53)40工程担保 (53)十七、合同的生效、终止和解除 (54)43合同份数 (54)十八、补充条款 (54)第一部分协议书发包人(全称):深圳市南方中集集装箱制造有限公司承包人(全称):中国建筑第二工程局深圳分公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,依照招标文件的要求(适用招投标工程),遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:深圳市南方中集东部工厂二期工程厂房一、厂房二土建工程工程地点:深圳市龙岗区坪山镇工程规模及特征:1#、2#厂房图鉴工程建筑面积12964M2(含连廊处土建工程)。
投标承诺书
![投标承诺书](https://img.taocdn.com/s3/m/cbc0689b951ea76e58fafab069dc5022aaea46cd.png)
投标承诺书致招标人:我方公司决定参加贵方工程编号为 / 的XX河上游排水函修复加固工程的抽签竞标,为此,我方作出如下承诺:1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价以第三方造价咨询机构提供的预算价为基数,除安全文明施工措施费以外执行 5 %的下浮率,即241.794223 万元,最高限价为248.93 万元。
(小额施工抽签法勾选。
)2、我方保证在中标后14天内编制完成本工程实施的施工组织设计,并得到贵方的认可;在7日内,根据本承诺书内容与贵方按照《深圳市建设工程施工合同》示范文本签订固定单价的工程承包合同。
3、按规定完成施工图和工程变更图纸(填写工程承包范围)的全部施工内容,质量达到合格标准的要求。
4、建立完善的质量安全保证体系,配备满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员,并确保常驻现场,合同签署后 3 日内将项目参建人员组织机构报送监理单位审核。
全体施工作业人员通过“平安卡”培训,并办理工伤保险、意外伤害保险手续。
5、我方保证在180个日历天内完成并移交本工程。
6、对在工程实施过程中发生的工程变更,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。
7、其他主要承诺事项:(1)本工程采用固定单价合同。
分部分项的项目单价以本工程招标控制价(预算书)中各项目的综合单价下浮5%为准,工程量以工程结算时核实工程量为准;安全文明施工措施费按招标控制价(预算书)中的金额包干,除安全文明措施费外的措施费按预算书中的《措施项目清单计价表》的金额下浮5%作为包干价,措施费不因分部分项工程的项目、工程量的变化及其它原因(如施工方法不同等)而调整;结算时规费及税金按实调整,费用按《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》“深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号”文件推荐费率计取。
(2)材料、设备及人工单价采用2022年第8月份《深圳建设工程价格信息》,园林苗木价格采用2022年第二季度;《深圳建设工程价格信息》缺项的价格采用市场询价。
深圳工地施工合同范本三篇
![深圳工地施工合同范本三篇](https://img.taocdn.com/s3/m/413723bc162ded630b1c59eef8c75fbfc67d9419.png)
深圳工地施工合同范本三篇篇一甲方(发包方):姓名/公司名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________身份证号码/营业执照号码:______________________乙方(承包方):姓名/公司名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________身份证号码/营业执照号码:______________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:深圳市[具体地点]3. 工程内容:[详细描述工程范围和工作内容]4. 工程规模:[如建筑面积、施工长度等]二、工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准:符合国家及深圳市相关工程质量验收标准,达到[具体质量等级]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 付款方式:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,为工程总造价的[X]%;工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程进度款,为工程总造价的[X]%;工程竣工验收合格后[X]个工作日内,甲方向乙方支付工程结算款,支付至工程总造价的[X]%;剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时无息支付。
五、双方责任和义务(一)甲方责任和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按时支付工程款项。
3. 协助乙方协调与周边居民、相关部门的关系。
4. 及时组织工程验收。
(二)乙方责任和义务1. 按照合同要求和相关标准进行施工,确保工程质量和工期。
深圳市建设工程施工单价合同(适用于招标工程固定单价施工合同)
![深圳市建设工程施工单价合同(适用于招标工程固定单价施工合同)](https://img.taocdn.com/s3/m/bb73f96beff9aef8941e06b4.png)
SFD-2015-03工程编号:合同编号:深圳市建设工程施工(单价)合同(适用于招标工程固定单价施工合同)工程名称:工程地点:发包人:承包人:说明本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF -2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
一、《示范文本》的组成本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。
其中:1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。
2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。
既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。
4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。
二、专用条款使用注意事项1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。
深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南(适用于招标工程固定单价施工合同)2015年版
![深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南(适用于招标工程固定单价施工合同)2015年版](https://img.taocdn.com/s3/m/d3b38f88daef5ef7ba0d3c5e.png)
深圳市建设工程施工(单价)合同示范文本使用指南(适用于招标工程固定单价施工合同)深圳市建设工程造价管理站2015版目录第一部分总体说明 (1)第二部分条文释义 (4)一协议书 (4)一、工程概况 (4)二、工程承包范围 (4)三、合同工期 (6)四、质量标准 (6)五、签约合同价 (6)六、组成合同的文件 (7)七、词语含义 (7)八、承诺 (7)九、合同订立与生效 (8)二通用条款 (10)1词语定义 (10)1.1合同主体与参与各方 (10)1.2合同文件 (10)1.3工程、现场与装备 (11)1.4合同价格与费用 (11)1.5施工工期 (12)1.6其它 (13)1.7标题 (13)1.8书面形式 (13)2一般约定 (13)2.1合同文件组成及解释顺序 (13)2.2合同文件内容争议 (14)2.3语言文字 (14)2.4法律、法规和规章 (14)2.5标准、规范 (14)2.6图纸和技术资料的提供 (14)2.7图纸和资料提供的延误 (15)2.8补充图纸和资料 (15)2.9临时工程图纸 (15)2.10竣工图 (15)2.11通知 (16)2.12严禁贿赂 (16)2.13交通运输 (16)2.14知识产权 (17)2.15保密 (17)2.16化石、文物的保护 (18)3发包人 (18)3.1发包人代表 (18)3.2发包人的义务 (18)3.4发包人的工作 (18)3.5发包人委托 (19)4承包人 (19)4.1承包人的义务 (19)4.2承包人的工作 (19)4.3项目经理的任命和职责 (20)4.4项目经理的更换 (20)4.5项目经理的临时授权 (21)4.6施工管理人员 (21)4.7联合体承包人 (21)5监理人 (22)5.1监理人的通知 (22)5.2监理人的职权 (22)5.3监理人权力的限制 (22)5.4总监理工程师 (22)5.5监理人指令 (23)5.6监理人未尽义务或失误 (23)6转让、分包 (23)6.1转让 (23)6.2分包 (24)6.3分包人的确定 (24)6.4分包合同 (25)7专业工程发包 (25)7.1专业工程承包人 (25)7.2总承包服务费 (25)7.3工作界面协调 (26)8用工和劳务 (26)8.1劳动合同 (26)8.2劳务分包 (26)8.3劳务分包合同 (26)8.4劳动者工资 (27)8.5职业健康 (27)9施工组织设计和进度计划 (27)9.1施工组织设计和进度计划的编制与提交 (27)9.2临时设施的图纸和文件 (28)9.3工程进度计划 (28)9.4工程用款计划 (28)10施工准备 (28)10.1现场考察与勘察资料分析 (28)10.2施工场地提供 (29)10.3施工放线 (29)10.4施工组织准备工作 (29)10.5施工技术准备工作 (30)11开工及延期 (30)11.1开工 (30)11.2开工延期 (30)12暂停施工和恢复施工 (31)12.1发包人原因引起的暂停施工 (31)12.2承包人原因引起的暂停施工 (31)12.3指示暂停施工 (31)12.4紧急情况下的暂停施工 (31)12.5暂停施工后的复工 (32)12.6暂停施工期间的工程照管 (32)13工期及延误 (32)13.1工期 (32)13.2因发包人原因导致工期延误 (32)13.3因承包人原因导致工期延误 (33)13.4提前竣工 (33)13.5工作时间的限制 (34)14材料设备的供应和检验 (34)14.1发包人供应材料设备 (34)14.2发包人供应材料设备的结算 (34)14.3发包人供应材料设备承担的责任 (35)14.4承包人采购材料设备 (35)14.5承包人采购材料设备承担的责任 (35)14.6材料和工程设备的替代 (35)14.7材料设备的检验 (36)14.8材料设备的再次检验和随时检查 (36)15工程质量和检测 (36)15.1工程质量 (36)15.2发包人质量控制责任 (37)15.3承包人质量控制责任 (37)15.4监理人质量控制责任 (37)15.5工程隐蔽前的检测 (38)15.6防水检测 (38)15.7工程质量检测费用 (38)15.8质量争议检测 (38)16工程试运行 (38)16.1工程试运行内容和程序 (38)16.2工程试运行中双方的责任 (39)17安全文明施工与环境保护 (39)17.1发包人的安全文明施工责任 (39)17.2承包人的安全文明施工责任 (39)17.3监理人对安全文明的监督 (40)17.4安全文明措施费的专款专用 (40)17.5承包人的安全防护和现场作业 (41)17.7事故处理 (41)17.8承包人的环境保护责任 (41)18余泥渣土运输车辆要求 (42)18.1余泥渣土运输车辆证件要求 (42)18.2承包人自行运输 (42)18.3余泥渣土运输分包 (42)18.4余泥渣土运输车辆保险 (42)18.5余泥渣土运输车辆和驾驶员 (43)18.6专职检查人员 (43)18.7余泥渣土安全文明运输 (43)18.8检查纠正责任 (43)19工程的保护 (43)19.1工程的保护 (43)19.2成品、半成品保护 (44)19.3工程的修复 (44)20合同价格的确定和调整 (44)20.1签约合同价的确定 (44)20.2合同价格的调整 (44)20.3法律法规的改变 (45)20.4工料机调差 (45)20.5材料调差方法 (45)20.6人工、机械使用调差方法 (48)20.7合同价格调整程序 (48)20.8中标净下浮率 (49)20.9询价采购 (49)21暂估价和暂列金额 (49)21.1材料设备暂估价 (50)21.2专业工程暂估价 (50)21.3暂列金额 (50)22工程量计量 (51)22.1工程量清单 (51)22.2工程量清单缺项和项目特征不符 (51)22.3工程量计算规则 (51)22.4工程量计量的程序 (51)22.5工程量计量的结果 (51)23工程款支付 (52)23.1工程预付款 (52)23.2期中结算 (52)23.3期中结算书的提交 (52)23.4期中支付 (53)23.5劳动者工资支付 (54)23.6工程款专款专用 (54)24工程变更 (54)24.2变更权 (54)24.3工程变更程序 (54)24.4其他变更 (55)24.5计日工现场签证 (55)24.6价值工程 (55)24.7变更引起的工期调整 (56)25工程变更价款 (56)25.1工程变更价款的确定方法 (56)25.2工程变更引起措施项目的调整 (56)25.3工程变更价款的确定程序 (57)25.4工程量变化调整项目单价 (57)25.5工程变更价款支付 (57)25.6删减工作或工程的补偿 (58)26竣工验收 (58)26.1竣工验收 (58)26.2竣工验收合格后的移交和清理 (59)26.3竣工验收质量不合格和重新验收 (59)26.4竣工日期 (59)26.5拒绝接收全部或部分工程 (60)26.6竣工验收工程质量争议处理 (60)26.7履约评价与优质优价 (60)27竣工结算 (60)27.1竣工结算书的编制和提交 (60)27.2竣工结算书的核对和修改 (60)27.3竣工结算书核对次数 (61)27.4承包人不提交竣工结算书 (61)27.5发包人逾期不结算 (61)27.6竣工结算审计或审核 (61)27.7竣工结算支付 (61)27.8最终结清申请 (62)27.9最终结清证书和支付 (62)28违约 (62)28.1发包人违约 (62)28.2承包人违约 (63)28.3第三人造成的违约 (63)28.4继续履行合同 (63)29索赔 (63)29.1索赔理由与记录 (63)29.2索赔内容 (64)29.3发包人索赔情形 (64)29.4发包人索赔程序 (64)29.5承包人索赔情形 (64)29.6承包人索赔程序 (65)29.8索赔费用的支付 (65)30争议解决 (65)30.1争议的解决方式 (66)30.2继续履行合同 (66)31工程缺陷责任与保修 (66)31.1工程保修的原则 (66)31.2缺陷责任期 (66)31.3质量保证金 (67)31.4保修责任 (67)31.5修复费用 (67)31.6修复通知 (68)31.7未能修复 (68)31.8承包人出入权 (68)32不可抗力 (68)32.1不可抗力包括范围 (68)32.2不可抗力的确认 (68)32.3不可抗力处理程序 (68)32.4不可抗力损失费用承担 (69)33保险 (69)33.1发包人办理的保险 (69)33.2承包人办理的保险 (69)33.3投保人责任 (69)33.4保险理赔 (69)33.5未按约定投保的补救 (70)34工程担保 (70)34.1履约担保 (70)34.2支付担保 (70)34.3保证人支付索赔款项 (70)34.4留置或追加支付担保 (70)35合同的生效、终止和解除 (71)35.1合同的生效 (71)35.2合同的终止 (71)35.3解除合同的情形 (71)35.4解除合同的程序 (71)36合同份数与合同备案 (71)36.1合同份数 (71)36.2合同备案 (72)第三部分专用条款填写范例 (73)1词语定义 (73)1.2合同文件 (73)1.8书面形式 (73)2合同文件 (73)2.4法律、法规和规章 (73)2.6图纸和技术资料的提供 (73)2.8补充图纸和资料 (74)2.10竣工图 (74)2.11通知 (74)2.13交通运输 (74)2.14知识产权 (74)3 发包人 (75)3.1发包人代表 (75)3.4发包人的工作 (75)3.5发包人委托 (75)4 承包人 (75)4.2承包人的工作 (75)4.3项目经理的任命 (76)4.4项目经理的更换 (76)4.6施工管理人员 (76)5 监理人 (76)5.1监理人的通知 (76)5.3监理人权力的限制 (77)6 转让、分包 (77)6.1转让 (77)6.2分包 (77)6.3分包人的确定 (77)7 专业工程发包 (77)7.1专业工程承包人 (77)7.2总承包服务费 (77)7.3工作界面协调 (78)8 用工和劳务 (78)8.1劳动合同 (78)8.2劳务分包 (78)8.3劳务分包合同 (78)9 施工组织设计和进度计划 (78)9.1施工组织设计和进度计划的编制与提交 (78)9.4工程用款计划 (79)10 施工准备 (79)10.2施工场地提供 (79)10.6不利的外界障碍或条件 (79)12 暂停施工和恢复施工 (79)12.2承包人原因引起的暂停施工 (79)13 工期及延误 (79)13.1工期 (79)13.2因发包人原因导致工期延误 (80)13.3因承包人原因导致工期延误 (80)13.4提前竣工 (80)14.1发包人供应材料设备 (80)14.2发包人供应材料设备的结算 (81)14.4承包人采购材料设备 (81)14.6材料和工程设备的替代 (81)14.7材料设备的检验 (81)15 工程质量和检测 (81)15.7工程质量检测费用 (81)16 工程试运行 (82)16.1工程试运行内容和程序 (82)17 安全文明施工 (82)17.1发包人的安全文明施工责任 (82)17.2承包人的安全文明施工责任 (82)18 余泥渣土运输 (82)18.2承包人自行运输 (82)18.3余泥渣土运输分包 (82)18.5余泥渣土运输车辆和驾驶员 (82)18.6专职检查人员 (83)18.7余泥渣土安全文明运输 (83)18.8检查纠正责任 (83)20 合同价格的确定和调整 (83)20.1签约合同价的确定 (83)20.2合同价格的调整 (83)20.4工料机调差 (83)20.5材料调差 (84)20.6人工、机械使用调差方法 (84)20.8中标净下浮率 (85)20.9询价采购 (85)21暂估价和暂列金额 (85)21.1材料设备暂估价 (85)21.2专业工程暂估价 (86)22 工程量计量 (86)22.3工程量计算规则 (86)23 工程款支付 (87)23.1工程预付款 (87)23.2期中结算 (87)23.4期中支付 (87)23.5劳动者工资支付 (87)23.6工程款专款专用 (87)24 工程变更 (88)24.3工程变更程序 (88)24.6价值工程 (88)25 工程变更价款 (88)25.1工程变更价款的确定方法 (88)25.2工程变更引起措施项目的调整 (89)25.3工程变更价款的确定程序 (89)25.4工程量变化调整项目单价 (89)25.5工程变更价款支付 (89)25.6删减工作或工程的补偿 (89)26 竣工验收 (89)26.1竣工验收 (89)26.2竣工验收合格后的移交和清理 (90)26.3竣工验收质量不合格和重新验收 (90)26.6竣工验收工程质量争议处理 (90)26.7履约评价与优质优价 (90)27 竣工结算 (90)27.1竣工结算书的编制和提交 (90)27.2竣工结算书的核对和修改 (90)27.3竣工结算书核对次数 (91)27.4承包人不提交竣工结算书 (91)27.5发包人逾期不结算 (91)27.6竣工结算审计或审核 (91)27.8最终结清申请 (91)27.9最终结清证书和支付 (92)28 违约 (92)28.1发包人违约 (92)28.2承包人违约 (92)29 索赔 (93)29.3发包人索赔情形 (93)29.5承包人索赔情形 (93)30 争议解决 (93)30.1争议的解决方式 (93)31 工程质量缺陷保修 (93)31.2缺陷责任期 (94)31.3质量保证金 (94)31.4保修责任 (94)31.6修复通知 (94)32 不可抗力 (94)32.1不可抗力包括范围 (94)33 工程保险 (94)33.1发包人办理的保险 (94)34 工程担保 (95)34.1履约担保 (95)34.2支付担保 (95)36 合同份数与合同备案 (95)36.1合同份数 (95)第四部分补充条款 (96)工程质量保修书 (97)第一部分总体说明根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,深圳市建设工程造价管理站编制完成了《深圳市建设工程施工合同(单价)示范文本》(2015版)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深圳市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价施工合同)工程编号:合同编号:
深圳市建设工程
施工(单价)合同
工程名称:工程地点:
发包人:承包人:
修编说明
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市的相关法规,借鉴国际通用的工程施工合同条件和国家建设部指定的建设工程施工合同示范文本,在2021版《深圳市建设工程施工合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站修编而成的。
本合同由协议书、通用条款、专用条款及附件四部分组成,推荐用于深圳市行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程、市政基础设施、线路管理施工和设备安装的发承包单价(固定单价和可调单价)施工合同。
本合同为示范文本,实际使用时,合同当事人可根据工程的具体情况对其部分条款内容增、删或调整。
未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本的任何条款内容。
注:本合同示范文本部分条款于2021年12月进行了修改,主要内容如下,请使用时注意:
(1)31.2款“变更价款的确定程序”调整为不区分更价款的确定方法均按31.2款程序执行。
(2)“33竣工结算”部分
1)调整了竣工结算书编制、提交与审核条款,增加了竣工结算书
提交与审核时限要求;
2)增加了“不提交竣工结算书”、“逾期不结算”条款。
目录
第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准
五、合同价款六、组成合同的文件七、词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效
第二部分通用条款一、词语定义和解释 1、词语定义 2、标题和旁主 3、书面形
式二、合同文件
4、合同文件组成及解释顺序
5、语言文字和适用法律、法规
6、适用标准、规范
7、图纸
8、通知
三、发包人和承包人 9、发包人 10、承包人
四、工程管理人员 11、工程师
12、项目经理(建造师)
五、转让、分包 13、转让
14、分包
六、施工准备工作
15、施工组织设计和进度计划 16、施工准备
七、开工、暂时停工、工期延误 17、开工及延期 18、暂时停工和复工 19、工期
及延误八、材料、设备供应 20、发包人供应材料设备 21、承包人采购材料设备 22、材料设备的检验
九、质量、安全和文明施工 23、工程质量和检验 24、工程试车 25、安全文明施
工
26、工程的保护
十、合同价款、工程量确认和工程款支付 27、合同价款 28、工程量确认 29、工
程款支付十一、工程变更 30、工程变更 31、变更价款确定十二、竣工验收和结算32、竣工验收
33、竣工结算
十三、违约、索赔和争议 34、违约 35、索赔 36、争议
十四、工程质量缺陷保修 37、工程质量保修十五、不可抗力 38、不可抗力十六、保险和担保 39、工程保险 40、工程担保
十七、合同的生效、终止和解除 41、合同的生效、终止 42、合同的解除 43、合
同分数 44、合同备案第三部分专用条款二、合同文件
4、合同文件组成及解释顺序
5、语言文字和适用法律、法规
6、适用标准、规范
7、图纸 8、通知
三、发包人和承包人 9、发包人 10、承包人
四、工程管理人员 11、工程师
12、项目经理(建造师)五、转让、分包 14、分包
六、施工准备工作
15、施工组织设计和进度计划 16、施工准备
七、开工、暂时停工、工期及延误 19、工期及延误八、材料、设备供应
20、发包人供应材料设备 21、承包人采购材料设备 22、材料设备检验
九、质量、安全和文明施工 23、工程质量和检验 24、工程试车
十、合同价款、工程量确认和工程款支付 27、合同价款 28、工程量确认 29、工程款支付十一、工程变更
31、变更价款的确定十二、竣工验收和结算 32、竣工验收 33、竣工结算
十三、违约、索赔和争议
感谢您的阅读,祝您生活愉快。