电梯安装劳务协议书范文(4篇)
电梯安装劳务协议书范本最新4篇
电梯安装劳务协议书范本最新4篇篇1电梯安装劳务协议书范本甲方：（委托方）单位名称：________法定代表人：________单位地址：________联系电话：________邮箱：________乙方：（承包方）单位名称：________法定代表人：________单位地址：________联系电话：________邮箱：________鉴于甲方拟委托乙方进行电梯的安装工作，双方经友好协商，就电梯安装工作相关事宜达成如下协议：一、服务内容：乙方应按照甲方的要求，负责电梯的安装工作。
具体包括但不限于电梯设备的安装、调试、检测等工作。
二、服务期限：本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____年/月/日至____年/月/日。
如有延期需要，需提前协商一致并签订书面协议。
三、服务费用：甲方应按照约定的时间和标准支付服务费用给乙方，服务费用为____元（大写：____）。
四、工作安排：乙方应遵守甲方的工作安排和要求，保证按时按质完成电梯安装工作。
如因乙方原因造成工作延误或质量不合格，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方损失。
五、保密条款：双方均应对在履行本协议过程中所了解到的对方的商业秘密和技术资料等保密，未经对方书面允许，不得泄露或以其他方式披露。
六、合同变更与解决争议：如有需要对本协议进行修改或补充，需经双方书面协商一致并签订补充协议。
对于因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
七、协议终止：本协议到期后即自动终止。
双方如需提前终止协议，需提前____天通知对方，并经双方书面确认后方可终止。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________法定代表人：________ 法定代表人：________签订日期：____年____月____日以上为电梯安装劳务协议书范本，如有需要，请根据实际情况进行修改并签署。
祝双方合作愉快！篇2电梯安装劳务协议书范本甲方：______________________（盖章）法定代表人：__________________乙方：______________________（盖章）法定代表人：__________________为保障双方权益，约定如下协议：一、工程概况1.1 甲方与乙方签订本协议，由乙方提供电梯安装服务，包括但不限于电梯设备的安装、调试和参数设置等工作。
2024年电梯安装劳务协议书（三篇）
2024年电梯安装劳务协议书____年电梯安装劳务协议书甲方：（雇主名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（劳务公司名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于，乙方具备电梯安装以及维护服务的专业知识和技能，并具备提供相关劳务的条件；甲方拥有相关设备的使用需求，并且愿意通过外包的形式将电梯安装和维护的工作交由乙方承担。
为了明确双方的权益和责任，特拟订本劳务协议书，具体内容如下：第一条项目概述1.1 甲方要求乙方提供电梯安装以及维护服务。
1.2 本项目的具体要求包括但不限于：电梯安装、调试、维护、检修、故障排除等。
第二条项目执行时间2.1 本项目执行时间为自协议签订之日起至____年年底。
2.2 如项目需要延期或提前完成，双方应当协商确定具体时间，并签订补充协议。
第三条服务内容3.1 电梯安装：乙方应当按照甲方提供的设计图纸和指导书，进行电梯的安装和调试工作。
3.2 维护与检修：乙方应当按照甲方的要求，定期对已安装的电梯进行维护和检修，确保电梯的安全和正常使用。
3.3 故障排除：乙方应当及时处理电梯故障，并提供技术支持和维修服务。
第四条服务费用4.1 甲方应当按照本协议规定的服务内容，向乙方支付相应的服务费用。
4.2 服务费用的结算方式为（具体结算方式）。
4.3 乙方应当按照甲方的要求提供相关的发票和结算单据。
第五条工作责任5.1 乙方应严格按照甲方的要求完成服务工作，并承担相应的法律责任。
5.2 如因乙方原因导致服务质量不符合要求或引发安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款6.1 双方对于在项目过程中接触到的商业机密以及客户信息等，应予以保密，并严格按照相关法律法规进行处理。
6.2 双方应确保项目执行过程中所使用的技术、资料和设备不被其他机构或个人非法获取或使用。
第七条服务合作7.1 如乙方在服务过程中发现存在其他问题或可以提供其他相关服务，应及时向甲方提出，并协商确定具体合作事项和费用。
7.2 双方在合作过程中应保持良好的沟通和协调，共同推动项目的顺利进行。
电梯安装劳务协议书范本3篇
电梯安装劳务协议书范本3篇篇1电梯安装劳务协议书范本甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行电梯安装工作事宜，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方委托，负责电梯安装工作，包括但不限于电梯设备的安装、调试、验收等工作。
1.2 电梯安装工作的具体内容、验收标准及工期等具体事项将在双方签订本协议后另行协商确定，并签订相关协议或补充协议。
二、工作地点2.1 电梯安装工作地点为________________。
2.2 乙方应当按照甲方的要求合理安排工作人员和设备，确保工作进度和质量。
三、工作报酬3.1 甲方应按照本协议约定，按时支付乙方的工作报酬。
3.2 乙方的工作报酬为________________。
3.3 工作报酬支付方式为________________。
3.4 如因工程变更或其他原因导致工作报酬需调整的，应经双方协商一致后调整，并签订书面补充协议。
四、工作期限4.1 本协议自双方签署之日起生效，至电梯安装工作完成验收之日止。
4.2 如因不可抗力等原因延误工作进度的，应及时通知对方并积极协商解决方案。
五、工作保证5.1 乙方承诺自己具备从事电梯安装工作所需的相关资质、设备和技术，并保证工作过程中严格遵守相关法律法规和安全规范。
5.2 乙方负责对其工作人员进行培训和指导，确保工作人员安全作业。
5.3 甲方应为乙方提供必要的工作条件，保障乙方工作的顺利进行。
六、违约与解除6.1 若一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应赔偿对方的损失。
6.2 若一方严重违反本协议约定，影响工作进度和质量的，对方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的法律责任。
七、其他事项7.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充协议。
7.2 本协议签订后未经双方协商一致，不得擅自变更或解除。
举证及争议解决8.1 本协议履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有关部门提起诉讼解决。
电梯安装劳务协议书范本最新4篇
电梯安装劳务协议书范本最新4篇篇1电梯安装劳务协议书范本甲方（承包方）：负责本协议中约定的电梯安装工程，提供各种劳务和技术支持。
乙方（雇主方）：需安装电梯的企事业单位或个人。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
一、电梯安装项目1. 甲方应根据乙方的要求，按照相关法律法规和规范要求，对电梯进行设计、安装，确保电梯的质量和安全性能。
2. 甲方应保证所安装的电梯符合国家标准，可以正常使用，并提供相关的保修服务。
3. 甲方应在施工现场设置安全警示标识，确保施工过程中的安全和环境保护。
4. 乙方应为甲方提供施工所需的场地、设备和人力资源，保证甲方可以正常开展安装工作。
5. 乙方应在安装期间提供必要的协助和配合，确保施工的顺利进行。
6. 若在安装过程中出现需要修改设计方案的情况，双方应协商解决，不得私自擅自变更。
7. 安装完成后，乙方应支付甲方工程款，并签署竣工验收协议。
二、费用支付1. 电梯安装项目的费用由乙方承担，包括工程款、材料费、人工费以及其他相关费用。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和节点，按时支付相关款项，不得拖欠或延迟支付。
3. 如乙方拖欠支付，甲方有权停止施工，并要求乙方支付拖欠款项以及相应的违约金。
4. 如因乙方原因导致施工延误或增加费用，乙方应承担相应责任。
5. 如因不可抗力导致施工无法继续进行，双方应协商解决，并可以根据实际情况进行调整。
三、保证与承诺1. 甲方保证在合同约定的时间内完成电梯安装项目，并保证安装质量符合相关标准和规范要求。
2. 乙方承诺提供所需的场地和资源支持，保证甲方可以正常开展施工工作。
3. 双方在履行本协议过程中，应诚实守信，共同维护合同的权益并遵守约定的各项规定。
如因一方不履行义务造成损失的，应承担相应的责任。
四、保修服务1. 安装完工验收合格之后，甲方应提供一定的保修期，负责对电梯进行日常维护和保养。
2. 保修期内，如电梯出现故障或质量问题，甲方应负责及时处理，必要时进行维修或更换零部件。
电梯安装劳务协议书范本3篇
电梯安装劳务协议书范本3篇篇1电梯安装劳务协议书范本《电梯安装劳务协议书》甲方（雇主）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______乙方（劳务方）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______鉴于甲方拟安装电梯项目，为保证工程质量、按时完成工程，特向乙方公司劳务协议，经双方协商一致，达成如下协议：一、项目概况1、项目名称：______电梯安装工程2、项目地点：______3、工期：______ 年月日至______ 年月日二、劳务内容1、乙方将按照甲方的要求，派遣技术人员和施工人员进行电梯安装工作，并保证工程质量。
2、乙方应配备合格的技术人员和工程人员，保证施工质量和工程进度。
三、劳务报酬1、本项目乙方的劳务报酬为：______ 元（大写：______）。
2、甲方应按照工程进度和质量验收情况，进行阶段性结算，并在工程竣工后支付尾款。
四、劳务期限乙方应按照工程进度要求，保证按时完成电梯安装工作。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应负责赔偿甲方的损失。
五、劳务保证1、乙方应保证施工人员遵守工程安全规范，遵守工地纪律，保证工程质量。
2、乙方应配备必要的安全装备和人身保护用具，保障施工人员的安全。
六、违约责任1、如乙方未按照协议要求完成电梯安装工程，甲方有权解除劳务合同，并要求乙方赔偿甲方的损失。
2、双方应在劳务合同中明确违约责任，提前做好风险防范。
七、其他条款1、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 公司乙方（盖章）：______ 公司法定代表人：______ 法定代表人：______日期：______ 年月日日期：______ 年月日以上为《电梯安装劳务协议书》的范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
希望双方能够遵守协议的约定，共同完成电梯安装工程，保证工程质量和进度。
有关电梯安装劳务协议书范本最新5篇
有关电梯安装劳务协议书范本最新5篇篇1电梯是现代建筑物中不可或缺的设备，它为人们提供了便利快捷的垂直交通工具。
而电梯的安装则是一项复杂而重要的工作，需要精密的操作和严格的安全标准。
为了确保电梯安装工作的顺利进行，电梯安装公司与劳务公司之间需要签订劳务协议书，明确双方的权利和义务。
以下是一份关于电梯安装劳务协议书的范本：电梯安装劳务协议书甲方（电梯安装公司）：_________乙方（劳务公司）：_________鉴于甲方拥有丰富的电梯安装经验和技术，并且具有相关资质和资格，乙方愿意为甲方提供人力资源和劳务支持，特此达成以下协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供足够的电梯安装工人和技术人员，保证施工人员具备相关的证书和培训，并按照甲方的工作安排和要求进行工作。
2. 乙方将与甲方共同制定电梯安装计划和工作进度表，保证按时按质完成安装任务。
3. 乙方将确保其提供的劳务人员严格遵守安全操作规程和劳务纪律，保障工程的安全和顺利进行。
二、服务费用1. 甲乙双方达成一致意见后，乙方将按照约定的工作量和工作时间收取相应的服务费用。
2. 服务费用包括劳务人员的工资、社会保险和福利待遇等，具体标准由双方在协议签订时协商确定。
三、保密条款1. 甲乙双方在履行本协议过程中可能接触到对方的商业机密和技术秘密，双方承诺保密，并禁止将相关信息泄露给第三方。
2. 协议终止后，双方应将所有涉及对方商业机密的文件和资料归还对方或予以销毁。
四、违约责任1. 任何一方未按照约定履行协议义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若一方违约导致工程暂停或延迟，应当承担由此产生的一切费用和损失。
五、协议解除1. 本协议经双方签字盖章后生效，有效期为______年。
协议到期前30天，双方可协商是否继续合作。
2. 双方经协商一致可以随时解除本协议，但需提前书面通知对方。
六、其他条款1. 本协议任何争议应当通过友好协商解决，协商不成的，应当提交______仲裁委员会仲裁。
电梯安装劳务协议书范本5篇
电梯安装劳务协议书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1电梯安装劳务协议书范本甲方（委托方）：________________(以下简称甲方)乙方（服务方）：________________(以下简称乙方)鉴于，甲方拟委托乙方进行电梯的安装工作，为明确双方的权利和义务，特订立本协议，请双方遵照履行。
第一条项目名称甲方委托乙方进行的工作为：________________（工程名称）第二条工作内容1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，承担电梯的安装、调试、检验等工作。
2. 安装工作包括但不限于：电梯井道的施工、轨道的安装、电梯舱体的组装等。
第三条工作期限1. 乙方应保证在________年月日起，完成委托的电梯安装工作。
2. 若因不可抗力等原因导致工作延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期时间。
第四条技术标准1. 乙方应按照国家有关标准和甲方要求，合理设计、施工，确保电梯的安装质量和安全性。
2. 乙方应保证电梯的操作使用符合相关法律法规的要求，确保电梯的正常运行。
第五条付款方式1. 甲方应按照双方约定的价格和支付比例，按时支付工程款。
2. 工程款支付方式：首期款____________%，验收合格后支付中期款____________%，最终验收合格后支付尾款____________%。
第六条违约责任1. 若一方未履行本协议规定的义务，构成违约的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若因乙方违约导致安装工程不能按时完成，乙方应承担延期工期的赔偿责任。
第七条保密条款1. 双方应妥善保管工程中涉及的技术资料和信息，不得向第三方泄露。
2. 若因一方违反保密规定导致信息泄露，应承担相应的法律责任。
第八条争议解决1. 若在履行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若无法通过协商解决，应向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本协议未尽事宜，由双方协商确定。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
电梯安装劳务协议书范本9篇
电梯安装劳务协议书范本9篇第1篇示例：电梯安装劳务协议书甲方：（公司名称）乙方：（劳务人员姓名）根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，就甲方聘用乙方进行电梯安装工作达成如下协议：一、工作内容及要求：1.乙方应按照甲方的安排和指示，负责电梯的安装工作，保证工作质量并确保施工安全。
2.乙方应遵守相关安全规范和操作规程，严格按照工程图纸和施工方案进行操作，确保施工进度。
3.乙方应保证施工过程中的材料、设备、工具及人员的安全，防止事故的发生。
4.乙方应具备相关资质和技术能力，保证完成所承担的电梯安装任务。
二、工作时间和地点：2.工作地点：电梯安装工作地点为甲方指定的项目现场，乙方应按照甲方的要求进行作业，并在工作完成后及时清理现场。
三、报酬及结算：1.甲方应按照双方协商的报酬标准支付乙方工作报酬，乙方应按时足额领取报酬。
2.工作结束后，双方应进行结算并签订结算凭证，确保工作报酬的清晰明确。
3.乙方应保留相关结算凭证及工作记录，如有争议，应及时提供相关证据。
四、违约责任：1.若乙方擅自变更工程设计或施工方案，致使施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.若乙方违反相关安全规定或操作规程，造成施工事故的，应承担相应的责任，并保证与甲方协商解决问题。
五、保密责任：乙方应妥善保管甲方的商业秘密和技术资料，不得擅自泄露给第三方，如有违反，应承担相应的法律责任。
六、其他条款：1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至电梯安装工作完成之日终止。
2.双方如有其他约定，应在本协议附件中书面载明，并成为本协议的补充。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：电梯安装劳务协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方为一电梯安装服务公司，具有相应技术和资质；乙方为一服务人员，具有相关技术和经验。
有关电梯安装劳务协议书范本最新6篇
有关电梯安装劳务协议书范本最新6篇篇1电梯安装劳务协议书范本甲方（雇主）：__________（单位名称）、法定代表人：__________、地址：__________、联系电话：__________乙方（劳务方）：__________（单位名称）、法定代表人：__________、地址：__________、联系电话：__________鉴于甲方拟委托乙方承担以下电梯安装工程的劳务服务，为明确双方权利义务，特签订本协议：第一条任务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责承担以下电梯安装工程的现场劳务服务，包括但不限于：1.1.1 电梯设备拆解、搬运、组装、安装等工作；1.1.2 确保施工过程中安全生产，遵守相关规定。
第二条工作时间2.1 乙方应按照甲方确定的工期需求及工作安排履行相关工作。
2.2 如需延长工作时间或加班，需提前与甲方协商并取得书面同意。
加班工资按照国家有关规定执行。
第三条报酬及支付方式3.1 甲方支付乙方的报酬为__________元整（大写），于工程完工后3个工作日内支付给乙方。
3.2 如发生工程质量问题或工期延误等情况，经双方协商一致后，工资可能做相应调整。
第四条安全保障4.1 乙方在施工过程中须严格遵守相关安全操作规程，确保施工过程中零事故发生。
4.2 如发生安全事故或工程质量问题，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议任何约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
第六条协议解除6.1 本协议自双方签字生效，至工程完成并甲方支付报酬后终止。
6.2 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方协商一致后，可解除本协议。
第七条其他事项7.1 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人签字：_______ 法定代表人签字：__________日期：年月日日期：年月日以上为电梯安装劳务协议书范本，各项内容涵盖了双方在合作过程中可能涉及的方面，希望双方能够严格遵守协议内容并携手共同完成工程。
有关电梯安装劳务协议书范本最新7篇
有关电梯安装劳务协议书范本最新7篇第1篇示例：电梯安装劳务协议书范本甲方：（委托方）__________经营者姓名/名称：______单位地址：______联系电话：______ 邮政编码：______为了保障双方的合法权益，特订立此电梯安装劳务协议书，并信守以下协议：一、协议主要内容1.委托方要求承包方在（地点）______安装______部电梯，电梯规格和具体要求见《电梯安装合同》。
2.承包方接受委托方的委托，根据委托方的要求完成相关工作。
3.工程开始时间：______年______月______日，完成时间：______年______月______日。
4.当发生工程变更时，双方须共同商定变更内容，并重新签订变更协议。
5.承包方委托合同之外的工程给第三方，请经甲方同意。
二、合同价款1. 本次合同金额为人民币__________元整（￥__________）。
2. 工程款支付形式：（请在以下划线并选取）☐款到发货: 工程款在货物发出前，委托方付清工程款给承包方;☐款到验收: 工程款在货物送到委托方所指的地址后，委托方付清工程款给承包方。
3. 如有人为破坏或者其他因素导致工艺施工时，承包方需通知甲方及时处理。
4. 特别约定：____________（可根据实际情况填写）三、安全保障1.为了保证工程进度和工程质量，双方需按照电梯安装工程环境标准，进行安全防范。
2.如有工伤事故发生，甲乙双方要及时进行赔偿。
3. 双方要配备安全员，确保施工过程中的安全。
四、违约责任1.如因甲方原因导致工程延误或者质量不达标，甲方需按照合同规定给予经济赔偿。
3. 如单方拒绝履行合同，需对方予以违约赔偿。
五、其他事项1. 本合同自双方签字或者盖章后生效，至电梯安装工程竣工后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。
3. 本协议适用于中华人民共和国的法律，双方如有争议，可协商解决，协商不成的，任何一方均可向一方住所地的人民法院提起诉讼。
电梯安装劳务协议书范本最新6篇
电梯安装劳务协议书范本最新6篇第1篇示例：电梯安装劳务协议书范本甲方：（以下简称甲方）根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就电梯安装劳务事宜达成如下协议：一、服务内容1. 甲方委托乙方负责电梯安装相关工作，包括但不限于电梯轨道安装、电梯井道搭建、电梯机房装修等;2. 乙方需按照相关规范和要求，保证工程质量和安全；3. 工作时间：乙方需按照甲方规定的工作时间和工期完成相关工作；4. 工作地点：乙方需按照甲方要求到指定的工作地点进行工作。
二、服务期限1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效；2. 服务期限为_____年月日至_____年月日，双方可协商续签或终止合同。
三、劳务报酬1. 甲方按照工程验收合格后支付乙方劳务报酬；2. 劳务报酬标准：1) 电梯安装工程总造价_________元，按照工程进度支付劳务报酬；2) 具体劳务报酬支付方式双方另行协商；3. 如乙方迟延工期或出现质量问题，甲方有权扣除相应的劳务报酬；4. 乙方需按照国家相关法规缴纳税费。
四、劳动保护和安全1. 甲方保证为乙方提供符合国家劳动安全保护要求的工作条件；2. 乙方需严格遵守甲方的安全规定，做好自身防护工作；3. 若乙方在工作中因不遵守安全规定或操作不当导致事故发生，应承担相应的责任。
五、保密义务1. 双方都应对因履行本协议而获悉的对方商业秘密和机密信息承担保密义务，未经对方书面同意不得泄露、复制或用于其他用途。
六、争议处理1. 在履行协议过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；2. 若协商无法解决，应向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本协议的变更、补充必须经甲、乙双方书面协商一致；3. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年___月___日以上是关于电梯安装劳务协议书范本的内容，希望双方能够遵守协议的约定，共同维护合同的权益。
电梯安装劳务协议书范本4篇
电梯安装劳务协议书范本4篇篇1甲方（电梯安装公司）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________乙方（劳务提供者）：___________________地址：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________鉴于甲方需要安装电梯，而乙方具备相关技能和资质，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下电梯安装劳务协议：一、协议目的甲乙双方同意，乙方为甲方提供电梯安装劳务服务，双方就此达成一致协议。
本协议明确双方权益，保障安装过程的顺利进行。
二、劳务内容乙方负责为甲方提供电梯安装劳务服务，包括但不限于以下内容：电梯设备吊装、调试、验收等安装过程中的相关作业。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
三、劳务期限及地点1. 劳务期限：自协议签订之日起至电梯安装完成并验收合格止。
具体起始和结束时间根据工程实际情况确定。
2. 劳务地点：____________（具体地址）。
四、费用及支付方式1. 甲方按照实际完成的工程量向乙方支付劳务费用。
具体金额根据工程实际情况和双方协商确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付劳务费用给乙方。
支付周期和比例根据工程实际情况和双方协商确定。
3. 乙方需提供正规发票，以便甲方进行财务报销和账务处理。
五、质量标准和验收方法1. 乙方提供的劳务应符合国家和地方相关质量标准及规范。
如因乙方原因造成安装质量不达标，乙方应承担相应责任。
2. 验收方法：按照国家和地方相关标准、规范及甲方要求进行验收。
验收合格后方可视为完成安装任务。
六、安全责任及保障措施1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保安全生产。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
2. 甲方应为乙方提供必要的安全保障措施和劳动保护用品，确保乙方的人身安全。
电梯安装劳务协议书范本最新8篇
电梯安装劳务协议书范本最新8篇篇1甲方（电梯安装公司）：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________统一社会信用代码：__________乙方（劳务提供方）：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________统一社会信用代码：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，就甲方委托乙方提供电梯安装劳务服务事宜，达成如下协议：第一条劳务内容乙方根据甲方的需求，提供电梯安装劳务服务。
包括但不限于以下内容：电梯设备的安装、调试、验收等。
具体细节和任务将在双方确认的项目计划中明确。
第二条合同期限与地点本合同自签订之日起生效，至电梯安装完成并验收合格为止。
具体期限根据双方约定的项目计划确定。
安装地点为甲方指定的地点。
第三条劳务费用及支付方式电梯安装劳务费用总额为人民币________元整（大写：_________元整）。
具体支付方式和时间如下：1. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付定金________元整（大写：_________元整）。
2. 乙方完成电梯安装任务并提交验收合格后，甲方支付剩余款项______元整（大写：_________元整）。
第四条质量要求及验收标准乙方应确保电梯安装质量符合国家相关标准和规范，按照甲方提供的技术要求进行施工。
验收标准按照国家相关标准和甲方提供的验收要求执行。
验收合格后，乙方负责提供相应技术资料。
验收不合格的，乙方负责整改并承担相应费用。
第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 提供符合国家标准的电梯设备和相关技术资料；2. 监督乙方安装过程的质量及进度；3. 负责协调与其他施工单位的关系；4. 按照合同约定支付劳务费用。
二、乙方的权利义务：1. 按照甲方要求提供合格的电梯安装劳务服务；2. 保证安装质量，确保安全施工；3. 负责提供必要的安装工具和设备；4. 对甲方提供的设备妥善保管，如有损坏或遗失需承担赔偿责任。
有关电梯安装劳务协议书范本最新3篇
有关电梯安装劳务协议书范本最新3篇篇1电梯安装劳务协议书甲方：______（以下称为“甲方”）地址：______联系电话：______身份证号：______乙方：______（以下称为“乙方”）地址：______联系电话：______身份证号：______为明确双方在电梯安装劳务项目中的权利和义务，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就电梯安装劳务事宜订立本协议。
一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对指定地点进行电梯安装工作，保证安装质量符合国家规定标准。
2. 乙方应按时完成安装工作，确保项目进度顺利进行。
3. 乙方应配备必要的安装工具和设备，确保安装工作顺利进行。
4. 乙方应对安装现场进行保洁工作，保证安装环境整洁。
二、报酬及支付方式1. 甲方应根据工程量、质量和进度支付乙方相应的劳务报酬。
2. 乙方应在安装工作完成后，向甲方提供完工报告，甲方经验收合格后，支付乙方全款。
3. 乙方在履行本协议过程中如有违约，甲方有权中止支付报酬。
三、保密条款1. 双方应对涉及到的商业秘密和技术资料进行保密，不得向第三方透露。
2. 乙方应保护甲方的财产安全，不得私自擅离现场或擅自调动工人。
四、违约责任1. 在履行本协议过程中，如一方违约，需承担相应的法律责任。
2. 若乙方未能按时完成安装工作或安装质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
2. 本协议一经签署，即视为双方同意接受中国法律的管辖。
六、其他事项1. 本协议自双方签字生效，至电梯安装工作完成后终止。
2. 本协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：______ 日期：______乙方（签章）：______ 日期：______以上是双方对有关电梯安装劳务的协议书范本，希望双方在合作过程中能够遵守相关约定，共同努力完成安装工作。
电梯安装劳务协议书范文（五篇）
电梯安装劳务协议书范文需方（盖章）：（以下简称甲方）供方（盖章）：（以下简称乙方）签订日期：供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商，确认并履行以下条款：一、电梯型号、数量二、安装费支付方法：1、供方安装人员进场前一周内，需方应向供方预付安装款总额的50%，计人民币（大写）：叁万元整（￥：30000.00元）直接汇入本合同供方指定的帐户。
2、电梯安装完毕，经特种设备检测部门检验合格后三日内，需方支付安装款总额的50%，计人民币（大写）叁万元整（￥：30000.00元）直接汇入本合同供方指定的帐户。
付清余款后供方将设备交付需方使用。
三、发票开具类型：□建筑业统一发票□外出经营管理许可证四、施工地点：辽宁省本溪市桓仁县。
五、施工周期：约3周。
因需方土建的原因，施工周期相应顺延。
六、供需双方工程实施责任：a.需方责任1、于货到工地____日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方（包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明）。
2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。
3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作（包括水泥、沙石、钢筋等），负责电梯安装后的土建修补余尾工作。
4、无偿提供施工用电，并把电力电线（三相380V五线±7%）接至机房（有电器保护安全接地装置）。
5、电梯值班室（使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所）通讯电话线引至主电源开关位置，且线头至少留有5M余量，通讯线规格4_____0.5m²。
6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。
7、向施工人员提供施工现场免费住宿。
8、供方施工期间，需方应提供足够的无干扰作业空间。
9、支付各种地方性收费。
10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件，办理设备注册登记手续。
11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜，若需方经供方催告后不予配合，视为供方全面地履行了相关合同义务，供方不承担任何责任。
有关电梯安装劳务协议书范本最新6篇
有关电梯安装劳务协议书范本最新6篇篇1甲方（电梯安装公司）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________乙方（劳务提供者）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供电梯安装劳务服务事宜，达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方具备电梯安装的专业技术和经验，乙方需要甲方提供电梯安装劳务服务。
本协议旨在明确双方的权利义务，确保电梯安装工程的顺利进行。
二、协议期限及项目内容1. 协议期限：本协议自签订之日起生效，至电梯安装完成并验收合格之日止。
2. 项目内容：甲方应按照国家和地方相关法规、标准、规范的要求，负责电梯的安装工作。
包括但不限于以下内容：电梯设备的运输、安装、调试、验收等。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：双方根据电梯安装工程的实际情况，确定劳务费用总额为人民币________元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付劳务费用：（1）本协议签订后，乙方支付甲方劳务费用总额的____%作为预付款；（2）电梯安装完成并验收合格后，乙方支付剩余款项。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方应确保电梯安装质量符合国家和地方相关法规、标准、规范的要求；（2）甲方应按照乙方的要求，按时提供劳务服务；（3）甲方应严格遵守安全生产的法律法规，确保安全生产；（4）甲方有权获得约定的劳务费用。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时支付劳务费用；（2）乙方应为甲方提供必要的工作条件；（3）乙方有权对甲方的劳务服务进行监督；（4）乙方应确保电梯安装工程符合相关法规、标准、规范的要求。
电梯安装劳务协议书范本
电梯安装劳务协议书范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，甲方委托乙方进行电梯的安装工作，经双方协商一致，特订立本协议书，以便共同遵守。
第一条工作内容1.1 乙方负责电梯的安装工作，包括但不仅限于电梯的组装、调试、检验、验收等环节。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的电梯安装服务，并确保电梯安装过程中的安全和质量。
第二条合同价格2.1 乙方向甲方提供的电梯安装服务，合同总金额为人民币 [填写金额] 元整（大写：[填写金额大写] 元整）。
2.2 甲方应按照本协议约定的付款方式及时向乙方支付合同款项。
第三条付款方式3.1 甲方在本协议签订后 [填写付款期限] 个工作日内，向乙方支付合同总金额的 [填写比例] 作为预付款。
3.2 乙方在完成电梯安装工作并经甲方验收合格后[填写付款期限] 个工作日内，向甲方支付合同总金额的 [填写比例] 作为尾款。
4.1 乙方应按照甲方的要求，确保电梯安装工作在 [填写工期] 内完成。
4.2 乙方若因特殊情况导致无法按期完成安装工作，应提前通知甲方，并协商延期。
第五条质量保证5.1 乙方应保证电梯安装质量，确保电梯安装后能正常运行，并符合国家相关法律法规和标准。
5.2 电梯安装验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务，质保期内发生的非人为损坏问题，乙方负责免费维修或更换。
第六条保密条款6.1 双方在签订本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本协议签订之日起算，至合同履行完毕后[填写保密期限] 年止。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，并赔偿因此造成的一切损失。
2024年电梯安装劳务协议范文
2024年电梯安装劳务协议范文甲方：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方委托乙方进行电梯安装工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、任务概述1. 乙方接受甲方委托，完成电梯安装工作，确保安全、稳定、有效。
2. 电梯安装具体地点：_____________。
二、工作内容1. 乙方应根据相关规定和标准，完成电梯安装工作。
2. 乙方应提供安装所需材料、设备，并确保其质量符合要求。
3. 乙方应按时完成工作，不得影响周边环境和他人利益。
三、合同期限本协议自双方签署之日起生效，至电梯安装工作结束为止。
四、支付方式1. 甲方应按照工作进度及质量支付相应款项。
2. 支付方式：_____________。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工作，需承担相应的违约责任。
2. 若因乙方工作不当导致事故发生，乙方应承担全部责任。
六、保密条款1. 双方应严格保守商业秘密，不得泄露给第三方。
2. 违反保密规定的一方需承担相应法律责任。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 签字日期：_____________ 签字日期：_____________ 以上内容经双方确认无误后签署生效。
特此协议！。
2024年电梯安装劳务协议书范文
2024年电梯安装劳务协议书范文【电梯安装劳务协议书】甲方：（具体单位名称、地址）乙方：（具体单位名称、地址）鉴于甲方拟进行电梯的安装工作，并且根据双方的协商一致，特制定本协议书，以明确双方协作关系及责任义务。
一、项目概述甲方拟安装的电梯项目为（填写项目名称），项目地点为（填写详细地址），项目规模为（填写规模、数量等）。
二、工作内容1. 甲方的责任：（1）提供相关工程设计图纸、技术规范等必要的文件资料；（2）提供项目所需的施工场地、场地清理、用电、用水等必要的工程条件；（3）提供项目所需的施工材料、工具、设备等；（4）配合乙方进行现场勘测、设计图纸审核等前期工作；（5）按合同约定提供相应的工程款项。
2. 乙方的责任：（1）制定详细的施工方案及施工计划，并提供相关技术指导；（2）按照相关法律法规和标准要求进行施工，并确保施工质量；（3）组织施工队伍并进行项目管理；（4）及时配合甲方完成工程验收及相关手续办理；（5）遵守相关安全生产规范，确保工程施工过程中的安全。
三、价格及支付方式1. 总价款：甲方同意支付乙方总价款（具体金额）元（大写）。
2. 付款方式：（1）预付款：甲方同意在本协议签订后的5个工作日内向乙方支付总价款的30%作为预付款；（2）进度款：根据施工进度，甲方同意支付乙方总价款的50%作为进度款；（3）尾款：甲方同意在项目竣工并验收合格后的5个工作日内向乙方支付总价款的20%作为尾款。
3. 付款方式：甲方同意通过（填写具体支付方式）支付给乙方相应款项。
四、工期及违约责任1. 工期：（1）甲方和乙方约定项目起止日期为（具体起止日期），共计（具体天数）个工作日。
（2）如果因甲方原因造成工期延误，甲方应向乙方额外支付迟延金（具体金额）元/天。
2. 延误责任：（1）如乙方因故无法按照约定工期完成工作，乙方应按照实际延误天数支付给甲方违约金（具体金额）元/天；（2）乙方延误履约的原因包括但不限于：机械设备故障、自然灾害、法律法规限制等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电梯安装劳务协议书范文委托方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）甲、乙双方经充分协商，签订本电梯安装施工合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：_____项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：_____由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：_____项目内。
第二条、承包方式及承包范围：_____2.1承包方式：_____乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：_____本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收（包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证）及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：_____《电梯安装验收规范（GB10060_____93）》、《电梯技术条件（GB10058_____88）》、《电梯制造与安装安全规范（GB7588_____95）》、《电梯试验方法（GB10059_____88）》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：_____a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方（含政府主管部门验收时间）。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
电梯安装劳务协议书范文（二）甲方：（雇主）地址：联系电话：乙方：（雇员）地址：联系电话：受甲方委托，乙方为其安装电梯_____台，根据《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。
一、安装周期经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：总工期为_____天。
二、劳务费用的支付1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的_____%。
2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的_____%，电梯快车调试后再支付_____%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的_____%。
三、双方责任甲方：1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。
2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。
3、负责电梯相关土建需整改项目。
4、负责电梯验收相关资料及费用。
5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。
乙方：1、负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作。
2、提供电焊氧割设备。
3、参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安装工程验收工作，负责所需的施工工具。
4、遵守施工现场的有关制度。
5、配合甲方整理电梯验收相关资料。
6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必须持证上岗。
7、服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通。
8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款_____元/次。
9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。
四、社会保险甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
五、违约责任电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收，如安装质量原因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿_____元/台得经济损失。
六、合同的终止1、本协议期满的。
2、双方就解除本协议协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_____天以上或累计请假达_____天的。
七、争议解决方式因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，则向____人民法院提起诉讼。
八、附则本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份；双方签字后生效。
甲方：（签章）经办人：____年____月____日乙方：（签章）经办人：____年____月____日电梯安装劳务协议书范文（三）需方（盖章）：（以下简称甲方）供方（盖章）：（以下简称乙方）签订日期：供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商，确认并履行以下条款：一、电梯型号、数量二、安装费支付方法：1、供方安装人员进场前一周内，需方应向供方预付安装款总额的50%，计人民币（大写）：叁万元整（￥：30000.00元）直接汇入本合同供方指定的帐户。
2、电梯安装完毕，经特种设备检测部门检验合格后三日内，需方支付安装款总额的50%，计人民币（大写）叁万元整（￥：30000.00元）直接汇入本合同供方指定的帐户。
付清余款后供方将设备交付需方使用。
三、发票开具类型：□建筑业统一发票□外出经营管理许可证四、施工地点：辽宁省本溪市桓仁县。
五、施工周期：约3周。
因需方土建的原因，施工周期相应顺延。
六、供需双方工程实施责任：a.需方责任1、于货到工地____日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方（包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明）。
2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。
3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作（包括水泥、沙石、钢筋等），负责电梯安装后的土建修补余尾工作。
4、无偿提供施工用电，并把电力电线（三相380V五线±7%）接至机房（有电器保护安全接地装置）。
5、电梯值班室（使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所）通讯电话线引至主电源开关位置，且线头至少留有5M余量，通讯线规格4_____0.5m²。
6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。
7、向施工人员提供施工现场免费住宿。
8、供方施工期间，需方应提供足够的无干扰作业空间。
9、支付各种地方性收费。
10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件，办理设备注册登记手续。
11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜，若需方经供方催告后不予配合，视为供方全面地履行了相关合同义务，供方不承担任何责任。
12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前，需方不得使用未经验收合格的电梯，否则一切责任均由需方承担。
b.供方责任：1、按照合同约定组织货源，包装货物。
2、负责电梯的安装和调试。
3、负责在当地技监部门办理施工有关手续。
4、在施工期间遵守需方有关管理制度。
5、需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求，如供方施工人员因此而造成需方的实际损失，由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失，供方不承担任何责任。
6、按照施工图纸进行施工，保证工程质量，并按合同规定的时间如期完工。
7、在合同规定的保修期内，对属于供方产品质量或工程质量问题，负责无偿修理和更换配件。
8、协助需方向当地特种设备检测部门申请验收，验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。
9、供方施工人员安全责任由供方自负。
七、工程质量：应符合国家标准的要求，如发现不符合要求之处，供方应立即返工。
八、工程验收：1、施工完毕后，根据供方安装组通知，需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验，检验合格后，供方提有关技术资料，结算相应款项和办理移交手续。
2、当电梯验收有整改项目而须复检的，其复检费由造成整改项目较多的一方承担。
3、电梯未经合法验收和登记注册，需方不得擅自使用，否则由此产生的一切责任需方自负。
4、需方在接到供方要求申请验收的通知后____日内，若不能完成未具备验收条件的项目整改，以及提供所需的验收申请文件，则视为电梯已验收合格，需方应按照合同约定支付相应款项。
九、保修责任：1、从电梯验收合格（如同第七条所指）之日起12个月由供方免费保修。
2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏，供方有义务修复，但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。
十、违约责任：按照《建筑工程承包合同条例》（单项工程）的有关规定执行。
供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方，且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。
十一、解决合同纠纷方式：双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决，如协商不成，按供货合同方式解决。
十二、合同生效：本合同供、需双方代表签字盖章生效。
本合同一式肆份，双方各执贰份。
十三、工程事宜联系：甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日电梯安装劳务协议书范文（四）甲方：（雇主）地址：联系电话：乙方：（雇员）地址：联系电话：受甲方委托，乙方为其安装电梯_____台，根据《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。
一、安装周期经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：总工期为_____天。
二、劳务费用的支付1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的_____%。
2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的_____%，电梯快车调试后再支付_____%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的_____%。
三、双方责任甲方：1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。
2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。
3、负责电梯相关土建需整改项目。
4、负责电梯验收相关资料及费用。
5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。
乙方：1、负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作。
2、提供电焊氧割设备。
3、参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安装工程验收工作，负责所需的施工工具。
4、遵守施工现场的有关制度。
5、配合甲方整理电梯验收相关资料。
6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必须持证上岗。
7、服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通。
8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款_____元/次。
9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。
四、社会保险甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。