工期费用索赔常见原因
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、背景及索赔要求我方作为某工程施工的承包商，与业主方签订了一份详细的工程施工合同，规定了工程的开工日期、竣工日期以及相关的工程款项支付条款。
然而，由于业主方的原因，工程施工过程中出现了工期延误，给我方造成了额外的经济损失。
因此，我方依据合同条款及相关法律法规，向业主方提出工期索赔。
二、索赔成立理由1. 根据合同规定，业主方应提供合格的施工场地，并确保施工所需的各项条件满足工程进度需求。
然而，在工程施工过程中，业主方未能按时提供合格的施工场地，导致工程进度受到影响，工期延误。
2. 合同中明确规定，若由于业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的工期延误责任，并支付承包方因此产生的额外费用。
根据实际情况，工期延误的原因并非我方责任，故业主方应承担工期延误的后果。
三、索赔依据1. 工程施工合同的相关条款，明确了业主方的义务和责任，以及工期延误时的赔偿条款。
2. 国家相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，为我方索赔提供了法律依据。
3. 实际工程施工过程中的记录，包括工程进度报告、工期延误时间表、额外费用支出凭证等，为我方索赔提供了事实依据。
四、索赔事项概述由于业主方原因，工程施工过程中出现了工期延误，具体延误时间自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
在此期间，我方未能按照合同规定完成工程进度，导致了以下额外费用的产生：1. 人员窝工费用：由于工期延误，我方部分施工人员无法按计划进行其他工程项目的施工，导致人员窝工，额外费用共计XX万元。
2. 设备闲置费用：工期延误期间，部分施工设备无法投入使用，导致设备闲置，额外费用共计XX万元。
3. 材料浪费费用：工期延误导致部分原材料无法按计划使用，造成材料浪费，额外费用共计XX万元。
五、索赔要求1. 业主方应承认工期延误的责任，并根据合同条款支付我方因此产生的额外费用，共计XX万元。
2. 业主方应按照合同规定，延长工程竣工日期，确保我方有足够的时间完成工程施工。
施工合同中索赔的原因
施工合同中索赔的原因主要包括以下几个方面：一、合同条款不明确合同条款不明确是导致施工合同索赔的常见原因。
在签订合同时，如果合同条款存在遗漏、模糊或矛盾，就会给双方带来纠纷。
例如，合同中关于工程进度、质量、付款等方面的条款如果没有明确规定，就容易导致双方在执行过程中产生分歧，进而引发索赔。
二、设计变更在施工过程中，由于设计不合理、设计缺陷或者业主需求变更等原因，可能导致施工方案需要调整。
这种情况下，如果合同中没有对设计变更的相关条款进行明确规定，就容易导致双方在变更导致的额外费用和工期延误方面产生争议，从而引发索赔。
三、工程量误差由于工程量计算不准确或者现场实际情况与图纸不符等原因，可能导致实际施工过程中工程量的增减。
如果合同中没有对工程量误差的相关处理办法进行明确规定，就容易导致双方在工程款支付方面产生纠纷，进而引发索赔。
四、工期延误工期延误是施工合同中常见的索赔原因。
造成工期延误的原因有很多，如自然灾害、政策调整、设计变更、施工方案不合理等。
如果合同中没有对工期延误的处理办法进行明确规定，就容易导致双方在工期索赔方面产生纠纷。
五、材料价格波动在施工过程中，由于市场行情变化、供需关系等因素，可能导致材料价格波动。
如果合同中没有对材料价格波动的风险承担进行明确规定，就容易导致双方在材料费用支付方面产生纠纷，从而引发索赔。
六、质量问题施工质量是业主关注的重点，也是施工合同中容易产生索赔的原因之一。
如果施工过程中出现质量问题，如未按照设计要求施工、施工工艺不达标等，都可能引发业主方的索赔。
七、违约行为在施工过程中，如果承包商或业主方出现违约行为，如未按照合同约定履行义务、违反合同条款等，都可能导致合同纠纷，从而引发索赔。
八、合同履行过程中的沟通不畅施工合同履行过程中，双方之间的沟通不畅也是导致索赔的原因之一。
如双方在合同履行过程中未能及时沟通，可能导致误解、矛盾和纠纷的产生，进而引发索赔。
为了避免上述原因导致的施工合同索赔，各方当事人在签订合同时应当尽量明确合同条款，合理分配风险，并在合同履行过程中加强沟通与协调，确保工程顺利进行。
工程施工期赔偿
工程施工期赔偿随着城市化的不断推进，建筑工程施工项目越来越多。
在一个建筑工程项目中，施工期是非常重要的一环。
施工期的延长不仅会影响工程的质量和进度，还会给业主和承包商带来经济损失。
因此，对于施工期的赔偿问题，需要有严格的规定和制度来保障各方的利益。
一、什么是施工期赔偿在建筑工程中，施工期是指工程施工的时间周期，也是完成工程的重要指标之一。
如果施工期因为各种原因延长，将对工程的质量和进度造成影响，同时也会给工程参与方带来一定的经济损失。
施工期赔偿就是在施工期延长的情况下，合同中规定的对延期造成的经济损失进行赔偿的一种制度。
二、施工期赔偿的原因1.工程变更在工程施工过程中，有时候会因为各种原因对工程进行变更。
比如设计图纸出现了问题，需要重新设计；材料出现质量问题，需要更换等。
这些变更会导致工程施工期的延长，造成施工方无法按时完成工程，从而产生了经济损失。
2.人为因素在工程施工过程中，有时候也会出现因为人为因素导致施工期的延长。
比如工程参与方之间出现纠纷，导致停工；工程施工人员不足，无法按时完成工程等。
这些人为因素会导致施工期的延长，从而造成经济损失。
3.自然因素除了人为因素导致的施工期延长，自然因素也是一个不可忽视的原因。
比如天气恶劣，无法进行施工；地质条件恶劣，无法进行施工等。
这些自然因素会影响工程施工的进度，从而造成经济损失。
三、施工期赔偿的标准施工期赔偿的标准在合同中应有明确规定。
一般来说，施工期的延长是按照每天计算的，具体的赔偿标准如下：1.按工程造价的一定比例赔偿根据工程造价的金额，可以规定一定比例的赔偿，比如按照每天工程造价的0.1%进行赔偿。
2.按照工程利润的一定比例赔偿有些合同规定，施工期延长每天要按照工程利润的一定比例进行赔偿，比如每天利润的1%进行赔偿。
3.按照实际损失进行赔偿有些合同规定，施工期延长每天按照实际损失进行赔偿，包括材料费、人工费、设备费等。
四、施工期赔偿的程序在施工期赔偿的程序中，需要进行以下几个步骤：1.确定赔偿责任首先，需要确定施工期延长的原因是谁造成的，是属于工程参与方的责任还是因为不可抗力导致的。
工程索赔的三要素
工程索赔的三要素
在工程项目中,发生索赔是常见的情况。
索赔是指承包商要求索取额外的费用或延长工期,以补偿其在执行工程合同过程中所遭受的损失或增加的费用。
要构成有效的索赔,必须满足以下三个要素:
1. 原因事件(Cause)
原因事件指导致承包商遭受损失或额外费用的事件或情况。
这可能是业主方的行为或疏忽、不可预见的情况、设计错误、现场条件与合同规定不符等。
原因事件必须清楚说明并有证据支持。
2.责任(Liability)
责任指承包商所遭受的损失或额外费用是由于业主方的行为或疏忽所导致的。
承包商需要证明业主方对于原因事件负有法律责任或合同责任。
如果责任归咎于承包商自身或不可抗力,则索赔可能无效。
3.损失(Loss)
损失是指承包商由于原因事件而实际遭受的金钱损失或增加的费用。
这可能包括直接费用、间接费用、利润损失等。
承包商必须提供详细的证据和计算方法,准确地量化损失金额。
只有同时满足上述三个要素,承包商的索赔才有可能得到支持和认可。
建立完善的记录系统、及时通知相关方、保留证据等,对于支持索赔至关重要。
此外,工程合同中通常会对索赔程序和要求做出规定,承包商也应当遵守相关条款。
建筑工程索赔分类
建筑工程索赔分类
建筑工程索赔可以根据不同的原因和性质进行分类。
以下是一些常见的建筑工程索赔分类：
1. 变更索赔：由于设计变更、施工方法变更或者施工条件变更引起的索赔。
例如，设计变更导致需要重新采购材料或重新施工，承包商可以提出变更索赔来获取额外的费用。
2. 延误索赔：由于不可抗力、施工任务计划变更或者业主延误导致项目延误而引起的索赔。
例如，如果业主提供的设计文件有误导致施工无法进行，承包商可以提出延误索赔来要求延长合同工期或获得额外费用。
3. 不可抗力索赔：由于自然灾害、政府命令或其他不可预见、不可避免的情况导致的索赔。
例如，如果项目所在地发生地震或洪水，导致施工暂停或无法进行，承包商可以提出不可抗力索赔来要求延长工期或补偿损失。
4. 设计错误索赔：由于设计文件存在错误或遗漏而引起的索赔。
例如，如果设计文件没有正确指明施工细节，导致施工过程中发生问题，承包商可以提出设计错误索赔来要求进行设计更改或获得额外费用。
5. 质量问题索赔：由于施工材料或施工质量不符合合同要求而引起的索赔。
例如，如果施工过程中发现使用的材料质量不符合合同要求，导致需要更换或重新施工，承包商可以提出质量问题索赔来获得额外费用或索赔损失。
以上只是建筑工程索赔的一些常见分类，具体情况可能还会根据实际情况而有所变化。
承包商在提出索赔时应准确说明索赔的原因和理由，并根据合同条款和相关法律法规提出合理的索赔要求。
一级建造师《建筑实务》工期、费用索赔类型大汇总口诀
索赔是什么？索赔的目的和要求有哪些？什么情况下索赔成立？什么情况下索赔又不成立呢？在此，为大家就各种索赔问题做了归纳汇总，以帮助小伙伴们更有系统地复习。
一、索赔的概念：索赔是指在建筑工程施工合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担所造成的实际损失的情况。
索赔通常分为费用索赔和工期索赔两种。
但是由于工程范围的变更、文件的缺陷或技术错误、业主未能提供现场所引起的索赔，承包人可以索赔利润。
二、按照干扰事件的性质，索赔可以分为项目工期拖延索赔内容（1）业主未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；（2）非承包商原因业主指令停止工程实施；（3）其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延。
项目不可预见的外部障碍或条件索赔内容一个有经验的承包商通常不能预见到的外界障碍或条件：例如在施工期间，地质与预计的（业主提供的资料）不同、出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。
项目工程变更索赔内容由于业主或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失。
项目工程终止索赔内容由于某种原因，如不可抗力因素影响，业主违约，施工处被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包商蒙受经济损失。
项目其他索赔内容如货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化、业主推迟支付工程款等原因引起的索赔。
三、按索赔要求分类一建《实务》工期、费用索赔类型大汇总四、承包商的索赔成立的条件（有实际损失、非承包商原因、及时提出了索赔）（1）造成费用增加或工期损失属于非承包商的行为责任；（2）造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；（3）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知和索赔报告。
五、索赔的程序一建《实务》工期、费用索赔类型大汇总六、工程索赔的类型索赔的起因工期索赔费用索赔承包人原因× ×不可抗力√ 费用损失各自承担发包人原因√ √工程变更√ √法律变化引起的价格调整× √施工过程中发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币等√√监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的√ √七、不可抗力原因引起的索赔（谁的东西出事了谁负责）类型谁承担？工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害发包人承担发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用承包人的施工机械设备损坏及停工损失承包人承担停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用发包人承担工程所需清理、修复费用发包人承担因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的增加的赶工费用由发包人承担经典例题：某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了一项建造办公楼的工程承包合同。
工程施工工期索赔
工程施工工期索赔是承包商在执行合同过程中，由于非自身原因导致工程进度延误，向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔是工程合同中常见的一种经济补偿行为，对于保障双方的合法权益具有重要意义。
本文将从工期索赔的定义、原因、条件、程序和计算方法等方面进行详细探讨。
一、工期索赔的定义工程施工工期索赔是指在工程执行过程中，由于非承包商责任导致工程进度延误，承包商依据合同条款向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔旨在调整合同规定的竣工日期和（或）补偿承包商因工期延误产生的额外费用。
二、工期索赔的原因1. 业主原因：业主未按照合同约定提供施工场地、原材料、设备、资金等，导致工程进度受到影响。
2. 设计原因：设计图纸、技术要求、施工方案等存在遗漏、错误或变更，导致工程进度延误。
3. 施工条件原因：施工现场的地质、气候、交通等条件发生变化，影响工程进度。
4. 监理原因：监理单位对工程进度、质量、安全等方面的监管不力，导致工程进度延误。
5. 合同原因：合同条款不明确、不公平，或合同双方对条款的理解和执行存在分歧。
三、工期索赔的条件1. 合同条款：合同中应明确约定工期延误的责任、补偿方式和计算方法等。
2. 因果关系：工期延误必须是由非承包商原因导致的，且与工程进度延误有直接因果关系。
3. 证据材料：承包商应收集和整理相关证据，证明工期延误原因及导致的额外费用。
4. 履行合同：承包商在合同执行过程中，应严格按照合同要求履行合同义务。
四、工期索赔的程序1. 通知业主：承包商发现工期延误原因后，应及时通知业主，说明情况并提出索赔要求。
2. 提交索赔报告：承包商应按照合同约定，提交详细的索赔报告，包括工期延误原因、证据材料、额外费用计算等。
3. 协商解决：双方就工期索赔问题进行协商，寻求解决办法。
4. 仲裁或诉讼：双方无法达成一致意见时，可按照合同约定提交仲裁机构或法院解决。
五、工期索赔的计算方法1. 直接法：根据合同约定，按照延长工期天数计算额外费用。
议铁路工程施工索赔问题
议铁路工程施工索赔问题随着城市建设的高速发展，铁路工程施工扮演着至关重要的角色。
然而，在这一复杂而庞大的工程中，索赔问题却成为了工程建设中的常见挑战之一。
本文将就铁路工程施工索赔问题展开讨论，探究索赔的原因、影响以及可能的解决方案。
一、索赔问题的原因1. 可变性工程设计：在铁路工程的建设过程中，设计变更是不可避免的。
由于一些不可预料的因素，施工图纸的调整可能会引发额外的工程费用。
这种设计变更可能会导致施工单位需要向业主索赔。
2. 施工时间延误：由于各种原因，铁路工程可能会面临施工时间延误。
这可能是由于天气、原材料提供商的问题或工程队伍的调整等因素引起的。
因此，施工单位可能需要延长施工时间，从而推动索赔的产生。
3. 土地及资源问题：铁路工程往往需要占用大量的土地资源，包括私人和政府的土地。
在一些情况下，由于土地归属、赔偿款以及土地使用权的争议，施工单位需要与土地所有者进行谈判，并可能提出索赔。
4. 材料和设备问题：在铁路工程中，施工单位可能面临一些意外的问题，如材料质量问题或者设备故障。
这些问题的解决可能需要支付额外的费用，进而引发索赔请求。
二、索赔问题的影响1. 成本增加：索赔问题可能导致工程建设成本的增加。
施工单位需要承担额外的费用，包括人力、材料和设备的成本，从而减少工程的利润。
2. 工期延长：索赔问题可能导致工期延长，从而对整个工程的进度造成不利影响。
工期延长可能使业主失去信心，进而对整个工程带来负面影响。
3. 案件纠纷：索赔问题可能引发法律纠纷，增加法律成本。
施工单位可能不得不通过诉讼来解决索赔问题，这可能导致长期的纠纷和不稳定局势。
三、解决索赔问题的可能方案1. 良好的合同管理：在工程建设初始阶段，相关各方应该通过明确的合同规定来避免潜在的索赔问题。
对于设计变更、工期和费用的调整，合同条款应具体明确，以减少争议的发生。
2. 及时沟通：当索赔问题出现时，各方应及时沟通，共同找出解决方案。
有关工程索赔的原因
内部交流，概不外传有关工程索赔的原因一、引起承包商向业主的索赔的原因1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，指的是施工中遇到的实际自然条件比招标文件中描述的更为困难和恶劣，是一个有经验的承包商无法预测的不利自然条件与人为障碍，导致承包商必须花费更多的时间和费用。
○1地质条件变化引起的索赔，举例如下：某深基坑当挖到7.5米时遇到严重地下渗水不得不安装泵抽水多日，承包商认为此属不可预见的额外费用，认为业主提供地质资料不实，要求索赔工期和费用，监理则分析认为：A：承包商投标时已踏勘过现场，了解当地水文条件。
B：地质钻探在5月中旬进行是旱季而挖槽是在雨季，这是承包商应该预见到的，因此拒绝索赔。
○2工程人为障碍引起的索赔，如挖槽遇到地下文物，延长工期，增加费用，应给予延期和成本补偿，在旧城改造工程中，地下防空洞、管网经常遇到，要经常提示甲方，否则易形成索赔因素。
2、工程变更引起索赔，特别是滞后的变更尽可能杜绝。
3、工期延期的费用索赔：一是承包商要求延长工期；二是要求偿付非承包原因导致工程延期而造成的损失。
一般这两个方面的索赔报告要求分别编制，因为工期和费用索赔并不一定同时成立。
工期索赔的原因：1、合同文件的内容出错或相互矛盾。
2、业主在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示。
3、有关放线的资料不准，或依据不规范（应为规划部门给定的坐标位置）。
4、不利的自然条件。
5、在现场发现化石、钱币有价值的物品或文物。
6、额外的样本与试验（国家及当地政府规定以外的）。
7、非施工原因的暂停。
8、业主未能按时提供现场（路通、电通、水通、场地平，水电满足施工条件）。
9、业主违约。
10、业主风险。
11、不可抗力。
延期产生的费用索赔：如特殊天气等不可抗力连业主都无法预见到的情况，凡纯属业主方面原因造成拖期，可得到延期，还可得到费用补偿。
工期索赔：监理要看是在关键线路及关键线路的变化。
4、加速施工费用的索赔，如由业主原因延长了工期，但还按原定时间移交，不给延期，迫使施工队赶工，导致增加费用或业主要求赶工期都会造成费用索赔，解决这一问题，监理建议用“奖金”办法解决。
工程索赔的原因及理由
工程索赔的原因及理由一、业主违约如：业主未能按照规定的时间向承包商提供场地使用权；业主未能在规定的时间内付款（预付备料款、工程进度款）或不合理的扣款（扣业主供料款、预付款的抵扣、滞留金扣款。
）；业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复；业主拖延签发各种签证（进度付款签证、移交证书等）；业主的不适当决定和苛刻检查；业主提供材料、设备的延误或不符合合同标准等。
二、施工条件变化如：基础地质方面出现变化引起的索赔等。
三、工程变更如：实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量；工程师发现因设计、质量标准和施工顺序等问题时，增加新指令（增加新的工作、改变建筑材料、暂停施工或加速施工等）。
四、工期拖延非施工单位原因造成工期延误，项目可以要求延长工期，同时可以考虑要求经济补偿。
五、引起工期延误的主要原因有:1、工程预付款迟缓支付,施工图纸不能按时提交;2、面积增大、结构改变、功能变更；3、拖欠工程进度款4、材料、设备到位不及时；5、监理工程师的无理刁难；6、施工停水停电每天八小时以上（含八小时）；7、不可抗拒力造成的影响；8、计划变更；9、由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期；六、非施工原因引起的工期延误而引起的费用补偿：1、由于费用损失；2、由于停工延长施工周期，造成人工费、材料费、机械停置费、三大工具闲置费的增加；3、行政管理费的增涨；4、拖欠工程进度款的利息。
在合同执行过程中，索赔是多方面的，项目部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作。
七、业主指令工程师在施工过程中发出各种指令，承包商执行这些指令（包括错误的指令），势必造成的成本的增加和（或）工期的延长。
八、其它承包商干扰在同一个施工现场有几个承包商同时施工时，发生的因某承包商不能按期完成他那部分工作，而影响其它承包商的工作；场地使用、现场交通等，而造成各承包商相互干扰。
发生工程的索赔。
中建工期及费用索赔与反索赔
8
进场至施工现具备施工条件 施工现场条件 的期间为施工准备期间，不
计入施工工期，可提出管理
PART 02
赶工费用索赔内容
赶工费是指建设单位将工期压缩后，按照常规施工已不能满足工期要求，施工单位为了能在建设单位规定 的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。
序号 1 2 3
4 5 6
分类 人工费 材料费 机械费
措施费 管理费 规费
索赔内容 增加人员进出场费、夜间加班费及餐费，对分包队伍赶工的工资补助及奖励 费用，不能流水施工的人员窝工及降效费用。 模板、木方、钢管、扣件等周转料具增加投入费，混凝土标号提高及增加外 加 增剂加、大改型变机回械填进材出料场等及技租术赁措费施、费司，机赶加工班材费料、损采耗购及中市小场型采机购械费费用、增机加械。台班
工期及费用索赔与反索赔
目目录录
contents
一 工期顺延及费用索赔 二 赶工费用索赔内容 三 索赔的效力及证据固定 四 反索赔应对
PART 01
工期顺延及费用索赔
一、工期顺延事件识别与延误时间计算
（一）发包人原因 序号
工期顺延事件
延误时间计算
发包人未按约定提供施工条件，导致承包人无法施工 以提供齐全所有资料、具备施工条
技术质量部/项目 总工、资料员
二、索赔的效力和证据固定
（一）基础文件
序号
分类
证明目的
7
水文、地质、 证明客观事实与招标条件的 坐标资料 差异。
注意问题
留存好发包人提供的水文、地质、坐标资料，过 程中发现资料与现场实际不符的，及时发文提出。
项目主责部门 岗 位
技术质量部/项目 总工
证明项目是否具备开工条件，
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类在工程项目中，由于各种原因可能会发生索赔的情况。
索赔是指承包商或业主在工程项目中要求补偿或赔偿的一种请求。
下面将介绍几种常见的工程项目索赔的种类。
1. 变更指令索赔在工程项目进行过程中，由于设计变更或业主要求进行变更，承包商需要额外工作或额外费用。
这时，承包商可以提出变更指令索赔，要求业主支付额外费用或延长工期。
2. 延期索赔当工程项目无法按照原定计划完成时，承包商可以提出延期索赔。
延期索赔的原因可能包括设计变更、工程障碍、自然灾害等。
承包商可以要求业主支付因项目延期所造成的额外费用。
3. 索赔因工程变更引起的损失工程项目进行过程中，如果发生设计变更或工程条件发生改变，导致承包商无法按照原定计划完成工程，承包商可以提出索赔要求。
这种索赔通常包括额外费用、材料浪费、工期延长等。
4. 物资价格波动索赔在工程项目进行过程中，由于市场价格波动，导致工程所需物资价格上涨，承包商可能会遭受损失。
承包商可以提出物资价格波动索赔，要求业主支付额外费用。
5. 业主指令索赔在工程项目进行过程中，由于业主要求进行工程变更或额外工作，承包商需要投入额外的资源和费用。
承包商可以提出业主指令索赔，要求业主支付额外费用。
6. 违约索赔在工程项目进行过程中，如果一方违反合同约定，导致另一方遭受经济损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
7. 设计错误索赔如果工程项目中出现设计错误或设计不合理，导致工程无法按照预期完成或存在安全隐患，承包商可以提出设计错误索赔。
设计错误索赔通常包括额外费用、工期延长等。
8. 施工变更索赔在工程项目进行过程中，由于施工条件变化或工程难度增加，导致承包商需要额外工作或费用。
承包商可以提出施工变更索赔，要求业主支付额外费用。
9. 违约索赔如果工程项目中一方未能按照合同约定履行义务，导致另一方遭受损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
建筑工程施工索赔题目
建筑工程施工索赔题目一、建筑工程施工索赔的定义建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中，由于双方在合同约定、工程变更、工期延误、质量问题等方面出现分歧，导致一方或双方产生损失，而提出索赔的一种行为。
建筑工程施工索赔一般包括：合同索赔、工程变更索赔、工期索赔、质量索赔等多种类型。
在建筑工程施工中，索赔是一种合法的维权方式，可以通过协商或提起法律诉讼来解决纠纷。
二、建筑工程施工索赔的原因1. 合同约定不明确：在建筑工程施工前，双方在合同约定中未明确责任和权利，则在后续工程施工过程中很容易产生分歧，从而引发索赔纠纷。
2. 工程变更：由于设计方案变更、施工图纸、材料等各种因素导致施工方需要进行工程变更，从而引发索赔纠纷。
3. 工期延误：由于客观因素，如自然灾害、政策变化等原因导致工程施工周期延误，从而引发索赔纠纷。
4. 质量问题：施工过程中出现质量问题，需要对问题进行整改，从而引发索赔纠纷。
以上仅是建筑工程施工索赔的一部分原因，实际中还有诸多其他因素可能导致索赔的发生。
三、建筑工程施工索赔的程序建筑工程施工索赔的程序主要包括以下几个环节：1. 提出索赔申请：当一方或双方认为有权进行索赔时，应提出索赔申请，并附上相关证据和计算依据，以便对索赔进行评估。
2. 索赔评估：施工双方应通过协商或请相关专业人员对索赔进行评估，并据此确定索赔金额。
3. 协商解决：双方根据索赔评估结果进行协商，尽量达成和解决方案。
4. 法律诉讼：如果协商无法达成一致，施工双方可以选择通过法律手段来解决索赔纠纷，即提起法律诉讼。
以上是建筑工程施工索赔的一般程序，具体情况需要根据实际情况进行调整。
四、建筑工程施工索赔的解决方式1. 协商解决：作为一种理想的解决方式，双方可以通过协商达成一致的解决方案，减少索赔纠纷的发生。
2. 争议解决：当协商无法达成一致时，双方可以选择通过争议解决的方式来解决索赔纠纷，如诉讼、仲裁等。
3. 法律手段：当索赔纠纷无法通过协商和争议解决时，双方可以通过法律手段来解决纠纷，即提起法律诉讼。
施工阶段工程索赔案例(3篇)
第1篇一、背景某住宅小区项目位于我国东部沿海地区，总建筑面积约10万平方米，总投资约1.2亿元。
该项目于2016年3月正式开工，预计2018年6月竣工。
在施工过程中，由于地质条件复杂，施工方在施工阶段遇到了地基处理问题，导致工程进度延误和成本增加，引发了施工索赔事件。
二、索赔事件1. 地质条件变化：在施工过程中，施工方发现该地块的地基承载力远低于设计要求，需要进行地基处理。
经地质勘察，发现该地块存在软弱土层，需要进行深层搅拌等处理措施。
2. 工程进度延误：由于地基处理需要的时间较长，施工方无法按原计划完成工程，导致工程进度延误。
根据合同约定，工程进度延误需要向业主索赔。
3. 成本增加：地基处理措施的实施导致施工成本大幅增加。
根据合同条款，施工方有权要求业主承担这部分额外费用。
三、索赔处理1. 施工方提交索赔报告：施工方根据合同条款和相关法律法规，向业主提交了详细的索赔报告，包括地质勘察报告、施工进度计划、成本增加计算等。
2. 业主审核索赔报告：业主收到索赔报告后，组织专业人员进行审核，确认施工方提出的索赔事项属实，并同意部分索赔要求。
3. 索赔金额确定：经双方协商，确定索赔金额为200万元，用于支付地基处理费用和工程进度延误造成的损失。
4. 索赔款项支付：业主按照协商结果，向施工方支付了200万元索赔款项。
四、案例分析本案例反映了施工阶段工程索赔的常见问题，包括地质条件变化、工程进度延误和成本增加等。
以下是对本案例的分析：1. 施工方应加强地质勘察工作，提前发现地质问题，避免施工过程中出现索赔事件。
2. 业主应加强对施工过程的监督和管理，确保工程进度和质量。
3. 合同条款应明确约定工程索赔的处理程序和标准，减少纠纷。
4. 施工方和业主应加强沟通与合作，共同应对施工过程中的问题，降低索赔风险。
总之，本案例为施工阶段工程索赔提供了有益的借鉴，有助于提高施工项目的风险防范和索赔处理能力。
第2篇一、背景某市某住宅小区项目，建设单位为某房地产开发公司，施工单位为某建筑工程有限公司。
施工工期合同索赔
施工工期合同索赔是指在合同履行过程中，由于发包人（业主）或承包人（施工方）的违约行为，导致合同无法按照约定时间完成，从而给守约方造成损失，守约方依据合同约定和法律原则，向违约方提出工期顺延和（或）经济损失补偿的要求。
本文将从施工工期合同索赔的定义、原因、条件、程序和证据等方面进行详细阐述。
一、施工工期合同索赔的定义施工工期合同索赔是指在建筑工程项目中，当合同一方因对方违约或自身合法权益受到损害，导致工程进度受到影响，无法按照合同约定完成工程时，依据合同条款和相关法律法规，向对方提出工期顺延和（或）经济损失补偿的要求。
二、施工工期合同索赔的原因1. 发包人原因：发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工材料等，导致承包人无法按照约定时间完成工程。
2. 承包人原因：承包人由于自身管理水平、技术水平、施工方案不合理等原因，导致工程进度受到影响，无法按照约定时间完成工程。
3. 设计变更：由于设计人员、监理方人员、承包商在施工过程中发现设计缺陷或安全隐患，需要对设计进行变更，导致工程进度受到影响。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致工程进度受到影响。
5. 合同约定不明确：合同中对于工期、工程量、施工顺序等条款约定不明确，导致双方在履行合同过程中产生纠纷。
三、施工工期合同索赔的条件1. 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围。
2. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
3. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
4. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
四、施工工期合同索赔的程序1. 索赔意向通知：承包人在发现索赔事件发生后，应及时向发包人发出索赔意向通知，说明索赔事由和理由。
2. 索赔报告：承包人在发出索赔意向通知后，应在合同约定的时间内提交详细的索赔报告，包括索赔事由、损失计算、证据等内容。
建设工程施工索赔研究(3篇)
第1篇一、引言建设工程施工索赔是指在工程实施过程中，由于各种原因导致合同约定不能正常履行，从而给一方或多方带来经济损失或工期延误，双方根据合同约定和相关法律法规，通过协商或仲裁等方式，要求对方给予经济补偿或工期顺延的行为。
随着我国建筑行业的快速发展，建设工程施工索赔案件数量逐年增加，对工程建设项目的顺利进行和建筑市场的健康发展产生了重要影响。
本文旨在对建设工程施工索赔进行深入研究，分析其成因、特点、程序和对策，以期为我国建筑行业的发展提供有益的借鉴。
二、建设工程施工索赔的成因与特点1. 成因（1）设计变更：在工程实施过程中，由于设计变更导致工程量增加、工期延长、费用增加等，使承包商遭受损失。
（2）施工条件变化：如地质条件、气候条件、交通条件等发生变化，导致工程成本增加、工期延误。
（3）合同条款不明确：合同条款中对工程量、工期、费用等方面的约定不明确，给索赔带来困难。
（4）法律法规变化：法律法规的调整导致工程实施过程中出现新的问题和纠纷。
2. 特点（1）复杂性：建设工程施工索赔涉及多个方面，如设计、施工、监理、合同管理等，具有较强的复杂性。
（2）长期性：建设工程施工索赔案件往往持续时间较长，处理过程复杂。
（3）争议性：建设工程施工索赔涉及各方利益，容易产生争议。
三、建设工程施工索赔的程序1. 索赔申请：承包商根据合同约定和相关法律法规，向业主提出索赔申请。
2. 索赔调查：业主组织相关人员进行调查，核实索赔事实。
3. 索赔协商：双方就索赔事宜进行协商，达成一致意见。
4. 索赔仲裁：若协商不成，可申请仲裁机构进行仲裁。
5. 索赔执行：仲裁机构做出裁决后，双方应按照裁决执行。
四、建设工程施工索赔的对策1. 优化合同条款：在合同签订阶段，充分考虑各方利益，明确工程量、工期、费用等方面的约定，降低索赔风险。
2. 加强项目管理：加强工程实施过程中的项目管理，确保工程进度和质量，降低索赔风险。
3. 提高索赔意识：提高承包商和业主的索赔意识，及时发现问题，减少索赔纠纷。
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、项目概述本报告针对某工程项目的工期索赔进行分析和总结，旨在准确反映工期索赔的主要原因、解决方法和索赔金额。
该工程项目为一座高层住宅楼的建设工程，总建筑面积约为5万平方米，总工期为18个月。
由于种种原因，施工过程中出现了一系列影响工期的问题，导致施工周期延长，给项目方带来了一定的损失。
因此，项目方根据合同条款和相关法律法规要求，提出工期索赔请求。
下文将详细分析该工期索赔过程。
二、工期延误原因1. 设计变更：在工程施工过程中，设计方面的变更是导致工期延误的主要原因之一。
由于设计方案的变更，导致施工方需要重新调整施工进度和工艺流程，影响施工周期的正常推进。
2. 材料供应延迟：在施工过程中，由于一些原因，如供货商交货延迟、材料质量问题等，导致施工方无法按计划完成施工任务，从而延误了工期。
3. 施工队伍不足：由于施工队伍人手不足、技术人员不足等问题，导致施工进度受到一定影响，工期延误。
4. 天气影响：气候因素是一个不可控因素，有时恶劣的天气条件会导致施工进度延误，从而造成工期延误。
5. 现场管理不当：施工现场管理不当，如施工计划安排不合理、施工人员协调不当等，都会影响工程施工周期。
6. 其他因素：如施工设备故障、工地安全事故等，也会对工期造成一定的影响。
三、索赔金额计算在工期延误的基础上，项目方提出了相应的索赔金额计算。
根据合同条款规定，工期延误的赔偿方式通常是按照日赔偿金方案进行计算，具体计算公式为：赔偿金额 = 日赔偿金 × 工期延误天数其中，日赔偿金是根据合同约定确定的固定金额，工期延误天数是指实际工期与计划工期之间的差值。
根据具体的索赔要求，项目方进行了详细的计算，并得出了相应的索赔金额。
经过双方协商，最终确定了索赔金额为XX万元。
四、索赔处理过程1. 提出索赔请求：一旦发现工期延误问题，项目方及时提出了索赔请求，并提交了相关证明材料和索赔金额计算表。
2. 双方协商洽谈：施工方接到索赔请求后，进行了详细的现场调查和资料核实，双方展开了协商洽谈。
工程工期索赔报告范本
工程工期索赔报告范本工程工期按时，在合同范围内。
如果工程工期延误了，合同约定了逾期条款的，一般按照合同违约条款进行赔偿。
对方不肯赔偿的，那么当事人需要收集证据了。
接下来我将为您介绍工程工期索赔报告范本的法律知识。
一、工程工期索赔报告范本一、索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。
三、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。
然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款2.4.3项发包人向承包人地质勘测资料等相关基础资料，并对所资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
工期费用索赔常见原因
常见承包商（乙方）索赔原因1.业主违约：①没有按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指、答复请示，使工程延期②未按合同规定的时期交付施工现场、道路，提供水电③应由业主提供的材料和设备未及时提供，使工程不能及时开工或造成工程中断④未按合同规定按时支付工程款⑤业主处于破产境地或不能再继续履行合同或业主要求采取加速措施，业主希望提前交付工程等⑥业主要求承包商完成合同规定以外的义务或工作2。
合同文件缺陷：①合同缺陷，不周的合同条款和不足之处；如合同条文不全、不具体、措辞不当、说明不清楚，有二义性、错误，合同条文间有矛盾②由于合同文件复杂，分析困难,双方的立场、角度不同，造成对合同权利和义务的范围、界限的划定理解不一致,合同双方对合同理解的差异造成工程实施中行为的失调，造成工程管理失误③各承包单位责任界面划分不明确，造成管理上的失误，殃及其他合作者,影响整个工程施工3。
设计、地质资料不准或错误：①现场条件与设计图纸不符合，给定的基准点、基准线、标高错误,造成工程报废、返工、窝工②设计图纸与工程量清单不符或纯粹的工程量错误③地质条件的变化；工程地质与合同规定不一致，出现异常情况，如未表明管线、古墓或其他文物等4.计划不周或不当：①各承包单位技术和经济关系错综复杂，互相影响②下达错误指令,提供错误的信息③业主或监理工程师指令增加、减少工程量，增加新的附加工程，提高设计、施工材料的标准，不适当决定及苛刻检查④非承包商原因，业主或监理工程师指令中止工程施工⑤在工程施工或保修期间，由于非承包商原因造成未完成或已完工程的损坏⑥业主要求修改施工方案，打乱施工次序⑦非承包上责任的工程拖延5。
不利的自然灾害和不可抗力：①特别反常的气候条件或自然灾害，如超标准洪水、地下水，地震②经济封锁、战争、动乱、空中飞行物坠落③建筑市场和建材市场的变化，材料价格和工资大幅度上涨④国家法令的修改、城市建设部门和环境保护部门对工程新的建议、要求或干涉⑤货币贬值，外汇汇率变化⑥其他非业主责任造成的爆炸、火灾等形成对工程实施的内外部干扰《建设工程施工合同示范文本》承包商可引用的索赔条款1.只工期索赔的条款①不可抗力②发包人检验合格后，又发现承包人造成的质量问题，费用由承包人承担③发包人提供材料、设备延误或不合格2.只费用索赔的条款①发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人承担②工程质量因发包人原因达不到约定标准及其他非承包人原因造成的返工、修改③合同价款调整条款（4种情况）3.既要工期索赔又要费用索赔的条款①工程师指令发生错误发生的费用、给承包人造成的损失，由发包人承担②因发包人原因，承包人在施工中采取紧急措施,造成承包人费用增加③发包人未能完成其义务（9项）,造成延误,赔偿承包人损失④发包人因其自身原因，推迟工作⑤因发包人原因暂停施工⑥工期延误条款(7种情况）⑦发包人要求工程部分或全部达到优良标准⑧工程质量因发包人原因达不到约定条件⑨工程师影响施工正常进行，如检验为合格，由发包人承担⑩工程师要求重新检验,但工程合格⑪由于设计原因，试车达不到验收要求,发包人负责修改设计⑫由于设备制造原因，试车达不到验收要求，且设备为发包人采购⑬设计变更⑭工程施工发现地下障碍和文物而采取的保护措施4。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
常见承包商（乙方）索赔原因
1.业主违约：①没有按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指、答复请示，使工程延期②未按合同规定的时期交付施工现场、道路，提供水电③应由业主提供的材料和设备未及时提供，使工程不能及时开工或造成工程中断④未按合同规定按时支付工程款⑤业主处于破产境地或不能再继续履行合同或业主要求采取加速措施，业主希望提前交付工程等⑥业主要求承包商完成合同规定以外的义务或工作
2.合同文件缺陷：①合同缺陷，不周的合同条款和不足之处；如合同条文不全、不具体、措辞不当、说明不清楚，有二义性、错误，合同条文间有矛盾②由于合同文件复杂，分析困难，双方的立场、角度不同，造成对合同权利和义务的范围、界限的划定理解不一致，合同双方对合同理解的差异造成工程实施中行为的失调，造成工程管理失误③各承包单位责任界面划分不明确，造成管理上的失误，殃及其他合作者，影响整个工程施工
3.设计、地质资料不准或错误：①现场条件与设计图纸不符合，给定的基准点、基准线、标高错误，造成工程报废、返工、窝工②设计图纸与工程量清单不符或纯粹的工程量错误③地质条件的变化；工程地质与合同规定不一致，出现异常情况，如未表明管线、古墓或其他文物等
4.计划不周或不当：①各承包单位技术和经济关系错综复杂，互相影响②下达错误指令，提供错误的信息③业主或监理工程师指令增加、减少工程量，增加新的附加工程，提高设计、施工材料的标准，不适当决定及苛刻检查④非承包商原因，业主或监理工程师指令中止工程施工⑤在工程施工或保修期间，由于非承包商原因造成未完成或已完工程的损坏⑥业主要求修改施工方案，打乱施工次序⑦非承包上责任的工程拖延
5.不利的自然灾害和不可抗力：①特别反常的气候条件或自然灾害，如超标准洪水、地下水，地震②经济封锁、战争、动乱、空中飞行物坠落③建筑市场和建材市场的变化，材料价格和工资大幅度上涨④国家法令的修改、城市建设部门和环境保护部门对工程新的建议、要求或干涉⑤货币贬值，外汇汇率变化⑥其他非业主责任造成的爆炸、火灾等形成对工程实施的内外部干扰
《建设工程施工合同示范文本》承包商可引用的索赔条款
1.只工期索赔的条款
①不可抗力
②发包人检验合格后，又发现承包人造成的质量问题，费用由承包人承担
③发包人提供材料、设备延误或不合格
2.只费用索赔的条款
①发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人承担
②工程质量因发包人原因达不到约定标准及其他非承包人原因造成的返工、修改
③合同价款调整条款（4种情况）
3.既要工期索赔又要费用索赔的条款
①工程师指令发生错误发生的费用、给承包人造成的损失，由发包人承担
②因发包人原因，承包人在施工中采取紧急措施，造成承包人费用增加
③发包人未能完成其义务（9项），造成延误，赔偿承包人损失
④发包人因其自身原因，推迟工作
⑤因发包人原因暂停施工
⑥工期延误条款（7种情况）
⑦发包人要求工程部分或全部达到优良标准
⑧工程质量因发包人原因达不到约定条件
⑨工程师影响施工正常进行，如检验为合格，由发包人承担
⑩工程师要求重新检验，但工程合格
⑪由于设计原因，试车达不到验收要求，发包人负责修改设计
⑫由于设备制造原因，试车达不到验收要求，且设备为发包人采购
⑬设计变更
⑭工程施工发现地下障碍和文物而采取的保护措施
4.不进行索赔
①追加合同价款
②因发包人原因，解除合同，由发包人按合同支付已完成工程价款和赔偿承包人有关损失发包人9项义务（工作）
①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要③开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责⑤办理施工许可证及其他施工所需证件、批件临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外⑥确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作，承担有关费用⑨发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
承包人9项义务（工作）
①根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用②向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表③根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫④按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用⑤遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外⑥已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定⑦按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作⑧保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款⑨承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定
工期延误条款7种情况
①发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件②发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行④设计变更和工程量增加⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时⑥不可抗力⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
合同价款调整4种情况
①法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款②工程造价管理部门公布的价格调整③一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时④双方约定的其他因素。