局域网综合布线及机房工程建设合同样本
网络综合布线工程合同范本3篇
网络综合布线工程合同范本3篇依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
xx为大家整理的相关的网络综合布线工程合同范本，供大家参考选择。
网络综合布线工程合同范本一篇甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经屡次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原那么，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。
为保证工程的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间1、验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前;2、验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;2、所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%;3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务甲方：1、按照合同约定，按时支付相应费用;2、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展;3、按照合同第十二条付款方式1、双方确定工程实施方案后，甲方需预交工程款：元。
作为工程预付金;2、工程竣工后5个工作日内，甲方支付乙方剩余局部：元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款，乙方将以天为单位，每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。
30日内仍未支付剩余工程款，乙方有权将工程所安装材料及设备拆回，甲方并赔偿乙方损失。
第十三条工程保修1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的工程维修。
2、对提供的交换机等设备。
一年内免费维修效劳。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修，安装调试另行收取相关费用4、工程结束后在日常维修中遇到：并非是乙方工程质量所造成的故障。
综合布线机房建设工程合同
综合布线机房建设工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就综合布线机房建设工程项目达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述1. 工程名称：__________综合布线机房建设工程。
2. 工程地点：位于_______________________。
3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统的设计、安装、调试及验收工作。
4. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
二、合同金额1. 工程总价：人民币____________元整。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
三、工程进度与工期1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量保证1. 乙方保证所提供材料和设备符合国家标准及合同要求。
2. 工程竣工后，乙方应对综合布线机房进行全面检测，并提供合格证明。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
网络布线合同书范本6篇
网络布线合同书范本6篇篇1网络布线合同书范本网络布线合同书甲方（供应商）：联系地址：电话：传真：电子邮件：乙方（需求方）：联系地址：电话：传真：电子邮件：鉴于甲方具有提供网络布线服务的能力，乙方有意委托甲方进行网络布线服务，经双方友好协商，特签订本合同。
一、项目名称：网络布线服务项目二、项目内容：1.1 甲方负责根据乙方的需求，在指定场所进行网络布线设计、布线施工及调试等相关服务。
1.2 网络布线范围包括但不限于：室内布线、局域网布线、光纤布线等。
1.3 布线设计应满足乙方的需求，并确保网络运行稳定、可靠。
三、服务费用：3.1 甲方按照双方协商的报价进行服务，并在项目验收合格后支付。
3.2 乙方应按照约定时间及方式支付相关款项，逾期支付的，应支付逾期利息。
四、工期：4.1本合同签订后，双方约定的工期为_____________天/月。
4.2如因不可抗力因素导致工期延长，双方应协商处理。
五、质量保证：5.1 甲方承诺所提供的服务符合国家相关标准和法规，并提供一定期限的质量保修。
5.2 在服务期间内，如出现服务质量问题，甲方应及时响应并进行处理，保证乙方正常使用。
5.3服务期间，如因甲方原因引起的问题需要返工，不产生额外费用。
六、验收标准：6.1 乙方验收时，应在双方共同监督下进行，确认项目完成情况并签署验收报告。
6.2 完成验收后，双方各执一份验收报告，项目方可正式启用网络设备。
七、保密条款：7.1 双方应遵守《中华人民共和国商业秘密法》等相关法规，保守合同所涉及的商业秘密，不得向第三方泄露。
7.2 未经对方同意，不得擅自将本合同之一方的商业秘密用于其他目的。
八、违约责任：8.1 乙方未按约定支付服务费用或者拖延工期的，应支付违约金。
8.2 甲方未按约定时间交付或者未能完成服务质量要求的，应相应承担违约责任。
九、争议解决：9.1 在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
局域网综合布线工程合同
局域网综合布线工程合同一、合同编号：[填写具体编号]二、甲方（需方）：[填写甲方单位名称]三、乙方（供方）：[填写乙方单位名称]鉴于甲乙双方对局域网综合布线工程项目的需求与供应达成一致，特订立本合同，以资共同遵守执行。
一、工程概述本工程旨在为甲方提供全面的局域网综合布线服务，包括但不限于网络规划设计、线路铺设、设备安装调试以及后期的维护支持等。
二、技术要求1. 综合布线系统应符合国家相关标准和行业规范。
2. 使用的材料和设备应保证质量合格，满足工程需求。
3. 施工过程中应遵守安全操作规程，确保人员和设施的安全。
三、工程周期本工程计划自[填写日期]开始，至[填写日期]结束，共计[填写天数]工作日。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的完成日期。
四、合同金额本项目总金额为人民币[填写金额]元，包含所有材料费用、人工费用以及其他相关费用。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[填写天数]内支付合同总额的[填写比例]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应的进度款项。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在[填写天数]内支付剩余款项。
六、质量保证1. 乙方应保证工程质量达到合同约定的标准。
2. 对于因材料或施工质量问题导致的故障，乙方应负责无偿修复。
七、违约责任任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
网络综合布线合同6篇
网络综合布线合同6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的网络综合布线工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：网络综合布线工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括网络布线、设备配置、测试验收等二、工程要求1. 乙方应按照甲方的需求进行网络综合布线设计，确保网络的稳定性、安全性和可靠性。
2. 乙方应提供高质量的材料和设备，确保工程质量符合国家标准和行业标准。
3. 乙方应按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。
4. 乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工现场的安全和秩序。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格之日止。
2. 如有特殊情况，双方可协商延长工程期限。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和行业标准，满足甲方的需求。
2. 工程完工后，乙方应提交相关的技术文档和验收资料。
3. 甲方应在收到验收资料后7个工作日内完成验收，并出具验收报告。
4. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的一切费用。
六、保密协议1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料和商业秘密。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金。
2. 如因甲方未按照合同约定支付款项，甲方应承担违约责任。
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）第一篇：网络综合布线系统工程施工合同网络综合布线系统工程施工合同合同编号:MYKJ(2004)建第号签订日期:二 OO 四年六月日网络综合布线系统工程施工合同发包方：A 公司(以下称甲方) 承包方：B 公司(以下称乙方)经招标甲方现将A 公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。
为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点:A 公司厂区内。
三、工程范围和内容: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。
第二条工程期限1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。
总日历工期为35 天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24 小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。
第三条合同总价和承包方式本工程合同总价按中标价99.8 万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。
第四条物资供应一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。
乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托 A 公司进行检验和验收。
对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。
第五条工程质量和检查验收 1一、乙方必须按GB/T50321-2000、DB44/114-2000 所规定的施工标准和验收规范进行施工。
综合网络布线合同范本3篇
综合网络布线合同范本3篇篇一综合网络布线合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：综合网络布线系统的设计、采购、安装、调试等二、工程期限1. 本工程的工期为______个工作日，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；在工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
3. 乙方应在收到预付款后______个工作日内，开始工程施工。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准，以及双方约定的技术要求进行工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在______个工作日内整改完毕，重新提交验收申请。
五、双方责任1. 甲方责任提供工程所需的场地、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任按照合同要求进行工程施工，确保工程质量和工期。
负责工程所需设备和材料的采购、运输和保管。
遵守施工现场的管理规定，文明施工。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
机房布线合同4篇
机房布线合同4篇篇1机房布线合同甲方（出租方）：_____________公司乙方（承租方）：_____________公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方出租机房及提供相关网络布线服务事宜，达成如下协议：一、机房位置及面积1. 机房位于_____________，面积约______平米。
2. 机房内设备包括但不限于塔式服务器、网络交换机、防火墙等，乙方需要保证设备数量和规格满足运行需要。
二、机房出租及服务内容1. 甲方应在规定时间内将机房开放并提供给乙方，保证机房环境整洁、安全、通风良好。
2. 甲方应安排专业人员为乙方提供网络布线服务，确保网络连接质量可靠稳定。
3. 甲方应保证机房内设备运行正常，如发生故障，应及时处理并通知乙方。
4. 乙方在使用机房期间，需遵守甲方制定的相关规定，保障机房设备和环境的安全。
5. 甲方应提供24小时监控服务，确保机房环境和设备安全。
三、费用及付款方式1. 机房出租费用为每月_______元，乙方应在每月___日前将使用费用支付至甲方指定账户。
2. 如乙方需额外布线服务或设备购置，费用另行商议。
四、责任及保密条款1. 甲方应对机房设备和布线服务承担监管和保管责任，确保乙方信息安全。
2. 乙方不得擅自调整机房内设备及布线，须征得甲方同意并由专业人员操作。
3. 双方应保护机房内的商业信息和数据安全，不得泄露给第三方。
五、合同期限本合同自双方签署之日起生效，期限为______年。
六、违约及解决方式1. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
2. 如一方违反合同规定，需承担相应违约责任，并按法律规定处理。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
2. 对于未尽事宜，双方可以另行协商补充。
甲方（盖章）：_____________公司法定代表人：乙方（盖章）：_____________公司法定代表人：签订日期：_____________年______月______日以上内容经双方充分协商一致，在遵守法律法规的前提下签署生效。
网络综合布线工程安装合同(精选3篇)
网络综合布线工程安装合同（精选3篇）网络综合布线工程安装合同篇1 甲方：________乙方：________根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：________________工程2、工程地点：________________3、工程内容：________工程安装、网络综合布线、多媒体家庭工程安装第二条：工程期限1、本工程合同总工期为60 天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期：______年____月____日3、竣工日期：______年____月____日4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;2)不属包干范围内的重大设计变更;3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
第三条：工程合同总价1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元(________)，具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;2)在施工中新增加了工程项目;3)其它________________________________。
第四条：工程质量和检查验收1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。
并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。
综合布线施工工程合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：地址：_______乙方（以下简称“乙方”）：地址：_______根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行综合布线施工工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______综合布线工程1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于网络布线、电话布线、监控布线、弱电间建设等。
1.4 工程内容：施工图纸、技术规范及甲方要求的相关内容。
1.5 工程预算：人民币_______元整（大写：_______）第二条工程工期2.1 工期：自合同签订之日起_______个工作日内完成。
2.2 甲方应按照工程进度要求，在施工过程中提供必要的协助。
第三条甲方责任3.1 甲方应按合同约定的时间、金额向乙方支付工程款。
3.2 甲方应负责协调施工过程中与相关部门的关系，确保施工顺利进行。
3.3 甲方应提供施工图纸、技术规范及甲方要求的相关资料。
3.4 甲方应在施工过程中对施工现场进行监督，确保工程质量。
第四条乙方责任4.1 乙方应按照合同约定，按时、保质完成工程。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工。
4.3 乙方应配备足够的施工人员、设备，确保工程进度。
4.4 乙方应负责施工现场的文明施工，保护施工现场环境。
4.5 乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的垃圾进行清理。
第五条工程款支付5.1 甲方应在合同签订之日起_______个工作日内，向乙方支付合同总金额的_______%作为预付款。
5.2 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付剩余工程款。
5.3 乙方应在收到甲方支付的工程款后，向甲方提供相应的发票。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告。
6.2 甲方应在收到验收报告后_______个工作日内组织验收。
综合布线机房建设工程合同
经过专业机构检测合格并取 得相关证书
验收合格并经过一定时间的 试运行
验收程序
验收准备：确保机 房环境符合要求， 准备好验收所需资 料和工具。
初步验收：检查机 房基础设施、设备 安装和布线情况， 确认是否符合设计 要求和合同规定。
试运行验收：在系 统试运行期间，对 各项功能进行测试 ，确保系统运行稳 定、正常。
验收时间：工程完工后，按照 合同约定进行验收
进度安排
工期：合同约定的建设周期为6个月
进度安排：按照工程进度计划表进行，包括前期准备、设备采购、施工安装、测试验收等 阶段
关键节点：包括设备到货、安装完成、测试验收等关键节点的完成时间和质量要求
进度监控：采用项目管理软件对工程进度进行实时监控和调整，确保按时完成工程
付款条件
预付款项：合同总金额的30%
进度款项：按工程进度分阶段 支付，比例根据合同约定
验收款项：验收合格后支付合 同总金额的30%
质保金：验收合格后支付合同 总金额的10%
工期要求
工期：合同约定的施工期限
进度安排：按照施工计划进行， 确保工程按时完成
延误处理：因承包人原因造成 工期延误，承包人承担违约责 任
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
支付方式：按照工程进度分阶段 支付，具体比例和时间节点在合 同中约定
付款条件：在满足合同约定的条 件下，支付相应款项
支付方式
预付款项：合同总金额的30% 进度款项：根据工程进度按月支付 验收款项：验收合格后支付至合同总金额的95% 质保金：合同总金额的5%作为质保金，质保期满后支付
工期延误处理
延误原因分析：对工期延误的原因进行详细分析，确定责任方。 延误处理措施：根据原因制定相应的处理措施，确保工程按期完成。 预防措施：总结经验教训，制定预防措施，避免类似延误情况再次发生。 合同约定：明确合同中关于工期延误的约定，确保双方权益得到保障。
机房综合布线合同模板
机房综合布线合同模板甲方：（委托方/需方）乙方：（承包方/供方）为规范机房综合布线工程的施工及合作关系，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，根据有关法律法规，经友好协商，就机房综合布线工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：机房综合布线工程1.2 工程位置：（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房布线设备、线缆敷设、连接测试等相关工程。
二、合同签订2.1 双方经友好协商，确认本合同的有效性，并由双方共同签署。
2.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成机房综合布线工程。
3.2 甲方应按时支付工程款项，并提供必要的配合，保障工程顺利进行。
3.3 若因不可抗力等原因导致工程延期或中断，双方应协商解决，并及时通知对方。
四、工程款项4.1 工程总价为（具体金额），甲方应分期支付工程款项，详情如下：首期款：合同签订后的15个工作日内支付工程总价的30%。
中期款：工程完成50%进度时支付工程总价的40%。
尾款：工程验收合格后支付工程总价的30%。
4.2 工程款项支付方式：（如银行转账、现金支付等）五、工程质量保证5.1 乙方应按照规范要求进行工程施工，保证工程质量。
5.2 工程验收标准：（具体要求）5.3 若工程质量出现问题，乙方应在收到书面通知后及时进行整改。
六、保密条款6.1 双方应对涉及对方商业秘密的信息进行保密，未经对方允许不得向第三方透露。
6.2 若因保密义务的违反导致损失，违约方应承担相应的法律责任。
七、违约责任7.1 若一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应补偿对方因其行为而造成的损失，包括但不限于经济损失和名誉损失等。
八、争议解决8.1 若因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
8.2 若协商不成，争议可提交至（仲裁委员会/法院）按相关法律规定处理。
九、其他9.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程结束并经双方确认验收后终止。
网络综合布线施工合同范本
网络综合布线施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承办方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对其办公场所进行网络综合布线升级施工，现甲、乙双方经友好协商，就本工程达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方要求乙方对其办公场所进行网络综合布线升级施工，包括局域网络布线、光纤网络布线等。
1.2 本施工合同项目工程名称为网络综合布线施工，施工地点为甲方指定办公场所。
二、工程内容2.1 施工范围包括但不限于：局域网络布线、光纤网络布线，设备连接及调试等。
2.2 施工方案：乙方应根据甲方的实际需求制定合理的施工方案，并提交给甲方进行确认。
2.3 施工工期：乙方将按照工程进度计划，在充分保障质量和安全的前提下，按时完成施工任务。
三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，保证施工质量达到甲方要求的标准。
3.2 施工过程中，乙方应严格遵守安全规定，确保施工现场安全。
四、付款方式4.1 甲方应按照本合同约定的付款方式及工程进度款项支付给乙方。
4.2 甲方需在签订合同时支付工程合同总金额的30%作为预付款，余款在工程完工验收后全额支付。
五、风险责任5.1 在施工期间，如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的责任，包括赔偿等。
5.2 如因不可抗力因素导致工程延误或损坏，双方可协商解决，如无法协商，则允许解除合同。
六、违约责任6.1 若乙方未按照合同约定的内容和时间履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相应损失。
6.2 若甲方未按照合同约定的时间付款或提供必要协助，乙方有权要求甲方承担相应责任。
七、合同解释7.1 本合同内容经双方签字盖章确认后生效，合同解释权归双方共同享有。
7.2 未尽事宜，按照相关法律法规执行。
签约日期：年月日甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签字：签字：。
综合布线机房合同模板
综合布线机房合同模板甲方（委托方）：____________________乙方（承接方）：____________________签订日期：____年____月____日签订地点：____________________鉴于甲方需要进行综合布线机房的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就综合布线机房工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：综合布线机房建设1.2 工程地点：_________________1.3 工程内容：包括但不限于机房内的布线、网络设备安装、系统调试等。
第二条工程范围和要求2.1 乙方应根据甲方提供的技术要求和施工图纸，完成综合布线机房的建设。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应保证按期完成工程，如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总造价为人民币（大写）：_________________（￥：_______）4.2 支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后____天内，甲方支付工程总价的____%作为预付款；- 工程进度达到____%时，甲方支付工程总价的____%；- 工程竣工验收合格后____天内，甲方支付至工程总价的____%；- 余款作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
5.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
第六条质量保证及售后服务6.1 乙方应保证工程质量，提供____年的质保期。
6.2 在质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责免费维修或更换。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价的____%。
局域网布线合同范本
局域网布线合同范本
鉴于甲方拟对其办公室进行局域网布线工程，现甲乙双方经友好协商一致，达成如下合同：
一、工程内容
1.1 乙方将按照甲方的要求，对办公室进行局域网布线，包括但不限于布线设计、布线材料采购、布线施工等。
1.2 布线范围包括办公室内各个区域的布线，如会议室、办公室、接待区等。
1.3 布线材料应符合国家相关标准，保证质量可靠。
二、工程进度
2.1 乙方应在收到甲方通知后，及时安排布线工程，并保证工程按时完成。
2.2 工程期间，乙方应保持与甲方的及时沟通，如有延期情况需提前告知甲方。
三、工程费用
3.1 甲方应向乙方支付工程费用，总金额为__________元（大写：____________）。
3.2 工程费用包括布线材料费用、人工费用等，具体费用明细由乙方提供。
3.3 工程费用支付方式为：______________________。
四、保修期
4.1 乙方对所提供的布线工程提供一年的免费保修期，自工程竣工之日起计算。
4.2 在保修期内，如出现布线故障，乙方应及时进行维修，保证正常使用。
五、违约责任
5.1 若乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未按时支付工程费用，应承担相应的违约责任。
六、其他事项
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________ 签订地点：__________。
局域网综合布线及机房工程建设合同样本
甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：局域网综合布线2、工程地点：3、工程内容：综合布线。
4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安装调试。
5、工期：天6、合同价款：元；大写：（元）。
本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金，由甲方按照规定交纳。
二、甲方责任：1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的相关手续。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。
三、乙方责任：1、指派工程技术人员进驻工地，负责按甲方要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。
严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3、遵守建设单位对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线，使其不受损坏。
做好施工现场保卫和卫生清洁等工作，服从甲方管理规定。
4、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。
7、信息点的导通率为100%。
四、关于工程价款及结算的约定1、付款方式：材料进场支付10%工程款，工程完工时付余款2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。
3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定，设备材料单价不再做变动，决算中只对工程量进行核对。
五、关于安全生产和防火的约定1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关放火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。
局域网综合布线合同范本
甲方：乙方：为完成甲方委托乙方承接的局域网综合布线工程，明确甲乙双方的权利和义务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，经甲乙双方友好协商一致，签定如下合同：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程范围：提供综合布线的设备材料以及软硬件的技术实施、安装、调试2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥_________元五、甲乙双方责任：甲方的责任1、工程完工后，甲方须在2天内进行工程验收；2、甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3、工程验收后，标志着乙方所有工作完成，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款乙方的责任1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；2、乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
3、乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
六、售后服务1、自综合布线合同项下工程验收合格之日起，合同项下设备出现任何质量问题、由硬件厂商提供售后维修保障，乙方不承担硬件售后维修服务2、自综合布线合同项下工程验收合格之日起，合同项内与硬件设施配合使用的软件系统，乙方提供1个月的故障处理服务七、合同生效约定1、本合同正本一式二份，双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
局域网综合布线及机房工程建设合同样本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，甲乙双方本着互利
互惠、友好协商的原则精神签定本合同，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称：局域网综合布线
2、工程地点： ________________________
3、工程内容：综合布线。
4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安装调试。
5、工期：天
6、合同价款：元；
大写:元）。
本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金，由甲方按照规定交纳。
二、甲方责任：
1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的相关手续。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。
三、乙方责任：
1、指派工程技术人员进驻工地，负责按甲方要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。
严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3、遵守建设单位对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物及
设备管线，使其不受损坏。
做好施工现场保卫和卫生活洁等工作，服从甲方管理规定。
4、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。
7、信息点的导通率为100%
四、关于工程价款及结算的约定
1、付款方式：材料进场支付10%：程款，工程完工时付余款
2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。
3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定, 设备材料单价不再做变动, 决算中只对工程量进行核对。
五、关于安全生产和防火的约定
1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关放火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。
3、如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防法规，导致发生人身、财产、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此产生的全部经济损失。
六、违约责任
1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发
生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担；乙方未经甲方同意拆改原有建筑物结构或设备管线的，所造成的损失由乙方承担。
2、在办理验收手续之前，甲方提前使用机房或擅自动用机放内尚未交工的设备，造成的损失由甲方负责。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理解除合同手续，并由责任方赔偿对方的经济损失。
4 、若乙方未能按合同规定的日期如期完工，每十日向甲方支付甲方工程总额白分之五的违约金。
5、工程施工完毕后，乙方书面通知甲方验收，如甲方接到通知15日内不去验收，乙方便视为验收通过。
6、工程完工后，甲方验收不合格部分，乙方应在十日内做出整改，无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。
七、附件
1 、本合同及附件一式两份，甲方一份，乙方一份。
以上文件具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。
2 、本合同履行完成后自动终止。
3 、其他事项按合同附件要求执行。
甲方：乙方：签名：签名：日期：日期：。