最新FIDIC合同条件及其索赔条款解析
fidic合同中有关索赔的条款
fidic合同中有关索赔的条款证明编号：____________________________签署日期：____________________________签署地点：____________________________用人单位与员工信息：用人单位名称：____________________________法定代表人：____________________________员工姓名：____________________________身份证号码：____________________________住址：____________________________联系电话：____________________________解除合同信息：解除劳动合同的基本信息合同签署日期：____________________________合同解除日期：____________________________解除原因双方协商一致：解除劳动合同的决定经过双方的协商达成一致。
员工主动提出解除：员工因个人原因主动申请解除劳动合同。
公司根据法律规定解除：公司依据相关法律法规及合同条款决定解除劳动合同。
其他原因：____________________________解除合同的法律依据《劳动合同法》：依据《中华人民共和国劳动合同法》的相关条款进行解除。
公司内部规定：按照公司制定的相关管理规定进行解除。
劳动合同履行情况：员工在职期间入职日期：____________________________离职日期：____________________________工作岗位：____________________________主要工作内容：____________________________工作评价：____________________________工资与福利待遇工资支付情况：员工在职期间的工资支付情况，包括工资标准和支付方式。
二十、FIDIC合同条件
(6)施工现场记录
主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质 量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录 或者工程照片、录相等等。对于重要记录，如质量 检查、验收记录，还应有工程师派遣的监理员签名。
(7)工程财务记录
如工程进度款每月支付申请表，工人劳动计时卡和 工资单，设备、材料和零配件采购单、付款收据， 工程开支月报等等。在索赔计价工作中，财务单证 十分重要。
(8)现场气象记录
许多的工期拖延索赔与气象条件有关。施工现场应 注意记录和收集气象资料，如每月降水量、风力、 气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状 况等等。
FIDIC条文
20．1 承包商的索赔
承包商应在现场或工程师可接受的另一地点 保持用以证明任何索赔可能需要的同期记录。 工程师在收到根据本款发出的上述通知后， 在不必事先承认雇主责任的情况下，监督此 类记录的进行，并（或）可指示承包商保持 进一步的同期记录。承包商应允许工程师审 查所有此类记录，并应向工程师提供复印件 （同条款
1.9 迟到的图纸和指示 2.1 进入现场的权利 4.7 放线 4.12 不可预见的外界条件 4.24 化石 7.4 检验 8.5 当局引起的延误 8.9 停工的后果 9.2 拖期的检验
10.2 接收部分工程 10.3 对竣工检验的干扰 11.8 承包商的调查 12.4 省略 13.2 价值工程 13.7 相应于法律变更的调整 15.5 业主终止的权利 16.1 承包商停工的权利 16.4 终止时的支付 17.4 业主风险的后果 18.1 对保险的一般要求 19.4 不可抗力的后果
索赔报告书包括总论部分 、合同引证部分 、索赔 额计算部分 、工期延长论证部分 、证据部分 。
(1)总论部分
包括以下具体内容： ①序言； ②索赔事项概述； ③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额； ④报告书编写及审核人员。
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款FIDIC (国际工程承包商联合会) 是全球范围内最重要的工程承包组织之一，其制定的标准合同条款被广泛应用于国际工程领域。
FIDIC施工合同条件（简称“FIDIC条件”）为工程承包商和业主之间的合同关系提供了完备的规定，包括了工期、工程质量、支付方式等各种条款。
然而，由于复杂的工程环境和不确定因素的影响，难免会出现一些争端和纠纷，因此FIDIC条件也包括了一些承包商向业主索赔的条款。
本文将对FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款进行详细介绍和解释。
索赔的基本规则在FIDIC条件下，承包商有权在履行合同过程中向业主提出索赔，以弥补因业主原因而导致的成本、损失或损害。
然而，在提出索赔之前，承包商必须遵守以下基本规则：1. 通知期限承包商必须在发现事件之后尽快通知业主，说明事件的性质、原因和估计的损失或成本。
通知应该写成书面形式，并应在通知期限内发出（通常为28天内）。
通知期限的规定是为了帮助业主及时采取必要的措施，以避免进一步的损失或损害。
2. 调查和证明承包商必须对事件进行详细的调查和证明，包括记录与事件相关的证据、收集证人证言和进行技术分析等。
这是为了确保索赔的真实性和有效性，防止业主因索赔不当而受到损失或损害。
3. 协商和谈判承包商必须在通知业主后尽快与业主进行协商和谈判。
这包括说明事件的性质、原因、估计的损失和成本及其证明文件，并就解决问题确定各方之间的负责和义务达成一致。
此外，如果需要，承包商还必须参加任何有关索赔的证据和讨论会议。
具体的索赔条款FIDIC条件中的索赔条款具体而言有三种，分别是：1. 变更条款FIDIC条款规定，如果业主提出变更，承包商必须履行变更并获得额外费用或延迟赔偿。
在这种情况下，承包商必须保留所有与变更有关的证据，并在合理的时间内提交索赔。
2. 不可预见的条件条款这一条款规定，如果承包商在履行合同时遭遇了不可预见的条件，这些条件对承包商的成本或工期造成了重大影响，那么承包商有权向业主提出索赔。
基于FIDIC合同条件工程索赔分析
基于FIDIC合同条件工程索赔分析我们需要了解什么是工程索赔。
工程索赔指的是在执行合同过程中，因一方未能履行合同约定或出现了无法预见的情况，导致另一方发生额外费用或延误工期时，根据合同条款向责任方提出的经济补偿要求。
在FIDIC合同条件下，工程索赔通常遵循以下基本流程：1. 索赔事件的发生：这是启动索赔流程的第一步。
一旦发现可能引起索赔的事件，承包商应立即记录并收集相关证据，如会议纪要、现场日志、变更指令、通讯往来等。
2. 发出索赔意向通知：承包商应在事件发生后的特定时间内（通常是28天内），向业主发出索赔意向通知。
这一步骤至关重要，因为它是正式记录索赔事件的开始，并为后续的详细索赔报告做准备。
3. 准备索赔报告：承包商需要准备一份详细的索赔报告，说明索赔的原因、依据、影响以及所要求的补偿金额和延长的工期。
报告应包含所有支持材料和计算过程，确保透明和可验证。
4. 提交索赔报告：将完成的索赔报告提交给业主，并附上所有相关的证据和计算资料。
5. 协商解决：业主收到索赔报告后，双方应进行协商，以期达成满意的解决方案。
如果双方无法达成一致，可以按照合同条款采取调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
6. 执行索赔决定：一旦达成协议或有了最终决定，相关的补偿措施应被执行。
在实际操作中，工程索赔的处理往往复杂且具挑战性。
因此，以下几点建议对于有效进行索赔至关重要：- 及时性：发现问题后应立即采取行动，遵守合同中规定的时间限制。
- 准确性：索赔的计算必须准确无误，避免因计算错误导致索赔失败。
- 沟通：与业主保持开放和持续的沟通，有助于增进理解和减少误解。
- 文档管理：妥善保管所有相关文档，这些将作为索赔的重要依据。
FIDIC施工合同条款的索赔
浅析FIDIC施工合同条款的索赔大丽项目部王调未摘要论述了索赔管理的定义、分类、内容和计算方法，讨论了工程变更和索赔的相互关系，对索赔管理进行比较分析，并对施工单位索赔策略发表了意见。
关键词：费用索赔工期索赔1.1 FIDIC合同条款的特点FIDIC合同条件不是法律,也不是法规，只是一种国际惯例,到现在，这些文件不仅FIDIC 成员国采用，世界银行、亚洲发展银行也普遍采用。
在我国的土木工程施工范围内也经常涉及到，因此，作为土木工程施工企业，系统、正确的掌握FIDIC的各种合同条件，不仅有助于提高企业施工项目的管理水平,而且有助于企业在项目管理的模式上与国际接轨。
FIDIC合同条件适用于一般的土木工程，当然在以前主要是适用于国际工程,但在FIDIC合同条款第四版删去了文件标题中“国际”一词后，FIDIC合同条款的适用范围有所扩大，只要把专用条件稍加修改后，同样适用于我国合同.FIDIC的最大特点是：程序公开、公平竞争、机会平等，这是它合理的部分,也是精髓的体现，当然这只是它的出发点的是这样。
理论上说，FIDIC对施工单位、对业主、对咨询工程师都是均等的，谁也不能凌驾于谁之上。
所以，施工单位选用FIDIC，有利于更好地保护自己的经济利益及合法权利。
但是在FIDIC条款中坚持的观点是要形成买方市场，主张在“买”(业主)“卖"（施工单位）双方的交往当中，主要以经济作为约束的手段，保证对买方的有利条件.所以，从某种意义上说，也就没有绝对的平等而言，这一点在我国的使用FIDIC合同条款时，体现得是否是要突出一点。
作为我们施工企业对这句话可能都不陌生，那就是“业主是老大,监理(国际上称咨询工程师）是老二，施工单位（国际上称施工单位)是老三”。
相信所有施工单位对此体会都比较深吧？施工单位赚点钱很艰难。
比如说，在好多工程项目中，施工单位干了活,业主付款不及时，拖欠上几个月，好不容易从牙缝挤出一点赚头,结果除去银行的利息又没有了。
FIDIC施工合同条件具体条款的解释
竣工后检验（Tests after Completion）；
缺陷通知期（Defects Notification Period）； 履约证书（Performance Certificate）
第一部分：一般规定
1.1.4款项与支付（Money and Payments）
中标合同金额（Accepted Contract Amount）； 合同价格（Contract Price）； 费用（Cost）； 最终支付证书（Final Payment Certificate）； 最终报表（Final Statement）；
合同协议书；
中标函； 投标函； 合同条件； 规范；
图纸；
明细表等；
第一部分：一般规定
1.1.2合同双方和人员（Parties and Persons）
业主（Employer） 承包商（Contractor） 业主人员（Employer’s Personnel）； 工程师（Engineer）； 承包商代表及其人员（Contractor’s Representative and Personnel）； 分包商（Subcontractor）
第三部分：工程师
工程师无权修改合同。
工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何 职责、义务或责任。
工程师所作出的任何批准、审查、同意、检查、 指示、建议和检验并不能解除承包商对此事项 应负的合同责任。 思考：如果专用条件规定，工程师在批准承 包商索赔前需要得到业主批准，但工程师未 得到业主批准就批准了承包商索赔，业主有 权拒绝该索赔吗？
前言
FIDIC下设五个专业委员会： 业主与咨询工程师关系委员会（CCRC）; 合同委员会（CC）; 风险管理委员会（RMC）; 质量管理委员会（QMC）; 环境委员会（ENVC）。
FIDIC合同条件下的施工索赔1
FIDIC合同条件下的施工索赔【摘要】本文主要在 FIDIC 合同条件的基础上并结合笔者参与的工程项目索赔具体情况,简要介绍如何做好索赔。
【关键词】国际工程；FIDIC；索赔；变更1.工程索赔的概念在国际工程项目施工过程中，施工索赔是合同双方维护自己合法权益所采取的合同行为。
当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险，且实际发生了损失，向另一方提出延长工期或费用补偿要求的行为。
索赔的性质属于补偿行为，是一种正常的、合理的经营管理业务，也是合同赋予的正当权力要求。
在实际工作中，“索赔”是双向的，既包括承包商向业主的索赔，也包括业主向承包商的索赔。
通常情况下，将承包商向业主提出的索赔称为“索赔”，而将业主向承包商提出的索赔称为“反索赔”。
本文谈论的索赔是指承包商向业主提出的索赔。
2.工程索赔的分类水利工程由于规模大、工期长、投资多、施工技术复杂、施工环境恶略等。
容易受到来自各方面的影响。
因此，涉及的索赔项目种类较多，归纳起来有以下几种。
2.1.由不可抗力及不利的自然条件引起的索赔所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免的客观情况。
包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；不可抗力的社会因素；不可预见的外界条件和施工中遇到地下文物和构筑物。
影响施工企业生产成本而导致意外损失，多数情况下由业主承担。
2.2.由合同变更引起的索赔变更是指承包商根据工程师签发的变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更。
合同变更的表现形式较多，主要包括以下几个方面：发包人由于种种原因提高或降低标准;用途发生改变，清减预算等；在施工过程中对设计修改引起的变更；现场的施工条件与原始资料有较大出入引起的变更；政府部门对工程有了新的要求。
3.索赔成功的要点要使承包商在工程施工索赔中获得较高的收益，就必须要讲究方法和策略来提高索赔成功概率，以其获得最大收益。
实践经验证明，每一项索赔的成功，都离不开以下4个方面的工作，甚至可以说缺一不可。
FIDIC(红皮书)索赔与反索赔条款
11.3缺陷通知期的延长
如果且在一定程度上工程、区段或主要永久设备（视情况而定，并且在接收以后）由于缺陷或损害而不能按照预定的目的进行使用，则雇主有权依据第2.5款【雇主的索赔】要求延长工程或区段的缺陷通知期。但缺陷通知期的延长不得超过2年。
√
11.4未能修补的缺陷
如果承包商未能在某一合理时间内修补任何缺陷或损害，雇主（或雇主授权的他人）可确定一日期，规定在该日或该日之前修补缺陷或损害，并且应向承包商发出一合理的通知。
任何此类费用，应加入合同价格，给予支付。
√
√
19.4不可抗力引起的后果
如果由于不可抗力，承包商无法依据合同履行他的任何义务，而且已经根据第19.2款【不可抗力的通知】，发出了相应的通知，并且由于承包商无法履行此类义务而使其遭受工期的延误和（或）费用的增加，则根据第20.1款【承包商的索赔】，承包商有权：
FIDIC(红皮书)中涉及到承包商向雇主索赔的条款
条款
描述
工期
费用
利润
1.9拖延的图纸或指示
如果因工程师未能在一合理的、且已在(附有详细证据的)通知中说明的时间内颁发承包商在通知中要求的图纸或指示，而导致承包商延误和(/或)招致费用增加时，承包商应向工程师发出进一步的通知，且按照第20.1款【承包商的索赔】有权获得：
√
√
7.4检验
如果由于遵守工程师的指示或因雇主的延误而使承包商遭受了延误和(/或)导致了费用，则承包商应通知工程师并有权依据第20.1款【承包商的索赔】要求：
(a)根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及
(b)支付任何有关费用加上合理利润，并将之加入合同价格。
√
(a)根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及
FIDIC合同条件实用技巧——保险条款与理赔
FIDIC合同条件实用技巧——保险条款与理赔在FIDIC合同1988年第四版中，从第20款到第25款主要涉及有关工程保险问题，均有十分明确和严格的要求。
以下结合实例讨论这些条款。
第20款工程的照管承包商自开工之日就有照管工程的责任，直至业主发出最终验收证书时止。
所有的国际工程承包合同都强制要求承包商进行各种保险，例如工程全险、第三者责任险、人身事故险、货物运输险和车辆保险等。
这种强制保险主要是为了保障业主本身的利益，但对于承包商也有积极作用，因为承包商可将保险费用列入成本并从验工计价中拿回，当发生意外时却将部分风险损失转移给保险公司承担。
承包商在编制成本控制计划和确定向保险公司的投保范围时，应该充分意识到风险损失的预防与成本控制紧密相关，并对各类费用及总成本计划都适当留有余地，以应付可能遇到的风险和意外情况。
在风险事件发生后，承包商要注意及时向保险公司报损并组织核查，根据各种保险单的协议条款办理索赔。
例如，中国土木工程公司在某国承建的一个输电线项目，货物在运输过程中发生了意外破损，公司及时拍照并向保险公司交涉，根据货物运输险的有关规定安排现场调查，很快索回保险赔偿。
该款主要说明并划分了施工期内业主与承包商对工程修复的义务及费用，规定了在工程可能受到损害时各自应负的责任。
承包商要负责纠正由任何原因造成的损失或缺欠的费用，并达到原合同规定的要求，但属于第款“业主风险”因素除外。
如果发生第款“业主的风险”引起损害，在接到咨询工程师的书面要求时，承包商有义务进行修补，但是有关费用应由业主支付，这类风险将由业主承担经济损失。
第21款工程全险和承包商的设备保险所谓“工程全险”，是一种综合性保险，该款的目的在于通过保险而妥善处置工程风险。
某些业主风险也可进行投保，尤其是设计或自然力导致的损害。
如果要对一个项目进行全保险，从理论上说业主应自费对同一个项目取得第二张保险单，以对其自身风险进行保险，而承包商不必为此承担费用。
国际工程索赔 第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
国际工程合同与合同管理 2019/8/10
张水波博士讲稿
16
16
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 2019版施工合同条件变更条款解析 5.变更的估价与支付 （2）变更的支付 13.4款[以适用的货币支付]：如果合同规定以一种以上的货币支付，则
因变更而调整合同价格时，应确定每种适用货币支付的款额。 如果合同中有暂定金额，则通常从暂定金额中对变更进行支付。
(3) 承包商的有些管理费如总部管理费等费用总是固定不变的 , 但这笔 费用通常成比例地分摊到了工程量清单的各永久工程项目的单价中, 因此随着变更后工程量的变化, 在计价时这些管理费会存在着增加 或减少的现象而需要重新进行调整。
国际工程合同与合同管理 2019/8/10
张水波博士讲稿
12
12
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
张水波博士讲稿
14
14
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 2019版施工合同条件变更条款解析 (4) 加强变更工程造价管理的途径 5) 当工程造价出现 FIDIC 条款第52.3条规定的合同价格调整现象时,造
价工程师应本着公平合理原则 , 在全面分析承包商的施工成本和利 润的基础上 , 确定出需要增加或减少的合同款额。 6) 在变更工程的造价管理过程中 , 应严格按管理程序执行分级审批制 度 , 加强内部监督 ,做到层层把关 , 以杜绝利用工程变更钻业主 和合同空子的行为。 7) 对有不平衡报价的合同, 应加强单价分析, 并对与此相关的工程细目 和工程量 , 加强全面综合控制。
（1）土木工程施工合同条件 业界称为“红皮书”
第一部分通用条款；第二部分专用条款。
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款
①FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款表99版FIDIC红皮书中涉及承包商向业主索赔的条款②FIDIC 施工合同条件中业主向承包商索赔的条款表99版FIDIC 条件中有关业主向承包商索赔的条款明明明明明明明明明明明明明明明默明明某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。
1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40%时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。
（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留，扣完为止，竣工结算时返还。
（3）工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。
（4）当物价比签订合同时上涨≥5%时（单项上涨幅度＜5%者，不予调整，其他情况均予以调整），依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整（其中0.15为人工费在合同总价中比重；0.60为材料费在合同总价中比重）；（5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/天，机械闲置损失费为600元/天。
2．工程如期开工，施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工：（1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障；（2）应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人；（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。
同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。
（4）为了赶工期，施工单位采取赶工措施，因赶工实际增加措施费5万元。
3．工程比合同工期提前10天完成。
4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。
表5-1各月实际完成产值单位：万元表5-2各月价格指数单位：万元【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么？2．施工单位可索赔的工期为多少？可索赔的费用为多少？2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。
FIDIC新版合同条件解读与应用模版课件
目录
• FIDIC新版合同条件概述 • FIDIC新版合同条件的具体内容 • FIDIC新版合同条件的实际应用 • FIDIC新版合同条件的风险与应对 • FIDIC新版合同条件的未来发展
01
FIDIC新版合同条件概述
什么是FIDIC
• FIDIC，即国际咨询工程师联合会，成立于1913年，是国际上 最有权威的工程咨询专业组织之一。FIDIC合同条件是在国际工 程承包中应用最为广泛的合同条件，包括红皮书、黄皮书和白 皮书等。
FIDIC新版合同条件的产生背景
• 随着全球经济和工程承包市场的不断发展，FIDIC原版合同条件逐渐暴露出一些问题和不足。为了适应市场变化和满足新需 求，FIDIC在2017年发布了新版合同条件，以取代之前的版本。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
更加注重公正与合理
新版合同条件更加注重各方的权益保 护，强调公正与合理，减少了对业主 和承包商的偏袒。
双方的权利和义务。
通用条件
包含合同履行的一般规 定和程序。
专用条件
对通用条件的补充或修 改。
其他合同文件
如工程量清单、图纸、 技术规范等，需与通用 条件和专用条件保持一
致。
工程量清单与计价
工程量清单
调整方式
详细列出了拟建工程的各个项目及其 工程量，作为投标报价和工程结算的 依据。
工程量清单和计价方式在合同履行期 间可进行适当的调整，调整方法应在 专用条件中约定。
更加灵活
新版合同条件提供了更多的选择和灵 活性，允许根据项目实际情况进行适 当的调整和补充。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
• 更加完善：新版合同条件对一些细节和条款进行 了完善和优化，提高了合同执行效率和风险控制 能力。
FIDIC合同条件下承包商索赔法律问题研究
FIDIC合同条件下承包商索赔法律问题研究随着全球经济的不断发展，建筑工程越来越多地应用FIDIC（国际工程承包商及工程专业人员联合会）合同条件。
FIDIC合同条件是被广泛认可的一种国际标准工程合同，广泛应用于建筑、基础设施、公共工程和其它工程领域。
但是，在FIDIC合同条件下，承包商常常会面临索赔问题。
本文将对FIDIC合同条件下承包商索赔法律问题进行研究，并提供三个实际案例。
一、FIDIC合同条件与承包商索赔FIDIC合同条件是一种灵活的，供所有各方使用的标准化合同，适用于各种类型的工程。
在FIDIC合同条件下，承包商可能会遭受经济损失，例如延误支出、无法获得利润以及直接损失等。
承包商可能会向业主提交索赔，以获得补偿。
然而，FIDIC合同条件的索赔机制是复杂的，需要满足特定的法律要求。
以下是FIDIC合同条件下承包商索赔的一些常见问题：1.索赔期限对于承包商提起索赔，FIDIC合同条件规定了一定的期限。
通常情况下，承包商必须在发生索赔的日期起30天内向业主提交索赔通知书。
如果承包商需要继续向业主索赔，还需要在受到索赔所涉及的问题后的28天内向业主提交索赔详细说明。
如果承包商未能在规定的时间内提交索赔通知书，则失去了继续追索赔偿的权利。
2.索赔证据承包商需要提供有力的证据，以证明索赔是合法的。
FIDIC合同条件要求承包商提供支持其索赔的详细证据，例如书面文件、证言、证明文件等。
此外，承包商还需要提供一个详细的索赔计算。
3.索赔责任FIDIC合同条件规定了业主与承包商各自的责任和义务。
如果承包商能够证明业主的某些行为导致经济损失，那么这部分经济损失应由业主承担。
二、案例分析1. 纳米比亚航站楼工程案例在纳米比亚一个航站楼工程项目中，承包商声称业主在项目执行期间在航站楼设计方面存在缺陷，并要求业主支付索赔。
根据FIDIC合同条件，承包商提交了包括索赔通知书、详细的索赔说明以及相关证据在内的一系列文件。
FIDIC合同条件下的施工索赔
FIDIC合同条件下的施工索赔摘要：以FIDIC合同条件原文为基础，对土木工程施工索赔的起因、种类、索赔的依据、索赔程序及索赔成功的关键进行探讨。
关键词：FIDIC合同条件，施工，索赔在正式发布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔被作为一个独立的主题，以5个分条款加以详细的规定。
现对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1、索赔的发生和分类1.1索赔的起因在施工过程中，引起索赔的原因是很多的，主要如下所列：（1）风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
（2）施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
（3）工程变更。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
（4）工期拖延。
施工过程中，由于受天气、地质等因素影响，经常出现工期拖延。
如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费。
（5）业主违约。
指业主未按规定为承包商施工提供条件，未按规定时限向承包商支付工程款，工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复，或者由于业主坚持指定的分包商等。
（6）合同缺陷。
按FIDIC合同条件，由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏，引起支付工程款时的纠纷，由工程师做出解释。
但是，如果承包商按此解释施工时引起成本增加或工期拖延时，则属于业主方面的责任，承包商有权提出索赔。
FIDIC合同协议书条件中索赔条款应用案例分析修订版
F I D I C合同协议书条件中索赔条款应用案例分析文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择,承包商应根据具体合同文本,参考其它案例的审议资料或权威书刊,选择最适合的条款,在对条款含义理解不明确之前,多选择几条条款,把最后的决定权留给工程师。
除此之外,还应认识到条款是合同条件的组成部分,各条款间又存在含义交叉,因此,在分析索赔条款时,应交叉分析各有关条款的含义,并参考合同其它组成部分,如工程量清单、技术规范等,然后作出最佳选择。
本文将通过具体的事件,对不同事件下的合同条款的选择进行分析,这些事件都是作者在实际工作中遇到的,并且经过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对照FIDIC 条款,将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1 :某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定:“施工过程中出现当地材料的差价时,承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
但是承包商不能获取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
但是协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差,合同文件间相互矛盾,且合同协议书较合同条件有解释优先权,承包商就此提出索赔。
索赔目的:要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价) 折成美元支付。
合同依据: FIDIC 条款第111 (g) (i) 条; FIDIC条款第512 条。
合同分析:在索赔费用时,应注意合同条款的实质含义“, 费用”一词应被认为包括管理费用,而管理费又反过来包括财政费用,但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时,有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致,这种看法是不成立的,因为承包商的索赔是针对业主的风险而言,因此在索赔时,承包商没有义务受制于自己的风险———投标单价水平的限制,只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例1.第四条款-程序和时间表第四条款确保工程按照合同程序进行，并提供了项目计划和时间表。
它规定了各方提供信息和完成工程的时间，以及各种类型的工程进展报告。
该条款可用于监督工程进度和提供项目管理的范围。
案例：在一项基础设施项目中，承包商在完工时间上延迟了两个月。
根据FIDIC合同中的第四条款，业主可以要求承包商提供工程进展报告，以确定延期的原因，并采取相应的措施。
2.第七条款-证据、商业保险和安全第七条款确保各方都提供必要的文件和资料，以证明其在合同约定下的责任和义务。
此外，该条款还规定了各方应购买的商业保险和安全措施。
案例：在一项建筑工程中，承包商因施工过程中发生的事故造成了损失。
根据FIDIC合同的第七条款，承包商应提供相关的文件和证据，以便业主能够确定赔偿的范围，并核实是否违反了保险和安全要求。
3.第十五条款-变更和附加工作第十五条款允许业主要求对合同范围进行变更或者提出额外的工作。
它规定了业主和承包商应如何处理这些变更，并在发生争议时提供解决争议的机制。
案例：在一项道路工程中，由于业主要求变更道路设计，承包商需要额外完成一些工程。
根据FIDIC合同的第十五条款，承包商可以提出变更工作的报价和时间表，并与业主商讨。
如果双方无法达成一致，可以通过仲裁的方式解决争议。
4.第二十条款-合同结束和支付第二十条款规定合同的终止条件，包括业主解除合同和承包商终止合同。
此外，该条款还规定了支付程序和支付的时间。
案例：在一项电力工程中，由于合同违约，业主解除了与承包商的合同。
根据FIDIC合同的第二十条款，业主应支付已完成工程的费用，并可能要求承包商承担合同终止引起的额外费用。
总结起来，FIDIC合同的各个条款为土木工程项目提供了详细的规定和指导。
通过合同条款的运用，可以确保各方按照合同约定进行工作，并在发生争议时提供解决的机制。
这些条款的解析与案例有助于更好地理解FIDIC合同的使用和实施。
（完整版）FIDIC合同主要条款的解读
（完整版）FIDIC合同主要条款的解读FIDIC合同主要条款的解读（一）本期针对FIDIC合同条款第1条中“一般规定”的内容进行解读。
定义很多人对合同的名词性定义不重视。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是规范其外延。
只有清楚说明名词的涵盖范围(也包括外延)及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又与之无关。
对名词外延范围及外延边界理解有误，则容易导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上此款项有严格限定，它与工程直接相关，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忽视工程事项与工程款的对应关系，没有清楚理解合同名词定义，容易导致超付等事件发生。
合同本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好把合同组件装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚，其好处是无论何时查合同，只需拿出一本资料即可。
而且在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
避免本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本的失误。
关于“合同”定义的外延，应明确其组件涵盖范围。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果有依据推断出某个文件不是合同组件的一部分，那它就不是合同，其内容也非合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上此规定很严格。
比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就不能算有效合同文件。
完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。
一般快递公司的收件证明不能作为送达证明。
只有拿到快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。
最新fidic合同条件实用技巧——索赔条件和案例分析综合
F I D I C合同条件实用技巧——索赔条件和案例分析综合管理FIDIC合同条件实用技巧——索赔条件和案例分析综合管理FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位一体。
咨询工程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该在业主与承包商之间独立地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公正无倚地监督项目实施。
咨询工程师并不作为合同中的任何一方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令并约束双方，行使法律上准仲裁人的权利，业主无权影响甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
在这个意义上，可以说业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作主要是与咨询工程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，与咨询工程师和业主的一切往来必须采用书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司在某国承建的一个公路项目系采用FIDIC 合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国一家老牌咨询公司。
项目在实施过程中，遇到该国与邻国发生争端，邻国单方面关闭两国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，经过一年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延工期29个月。
该项目在燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权利和义务业主一般在合同特殊条款中加入限定：“对于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
第三节 1999版FIDIC施工合同条件的变更与索赔条款解析 一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 3.变更范围 根据 FIDIC 条款及《公路工程国内招标文件范本》的有关规定 工程变更类型： 1）增加或减少合同所包括的任何工程的数量； 2) 取消合同中的任何工程； 3) 改变这类工作的性质、质量或类型； 4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸； 5) 实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作； 6) 改变工程任何部分的任何规定的施工顺序和时间安排。 上述这些变更均不使本合同作废。
2020/10/20
3
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 4.变更程序
根据 FIDIC 条款及《公路工程国内招标文件范本》的有关规定： （1）一般工程变更的审批程序
针对一些小型的监理工程师有权直接批准的工程变更 。 ①工程变更的提出人向驻地监理工程师提出工程变更的申请； ②驻地监理工程师对变更申请的可行性进行评估并写出初步的审查意见； ③总监理工程师对驻地监理工程师审查的变更申请进行进一步的审定并签
的成本和利润。 缺点：①不同的施工方案, 施工方法会有不同的单价
②该方法无法反映竞争的作用以及原有招标成果的作用, 特别 是当承包商有不平衡报价时, 该方法会加剧总造价的不合理性。 (3) 加权定价法 适用于：原有合同工程作设计修改( 尺寸修改)时的定价 优点：减弱上两种方法所造成的不合理性。
2020/10/20
格的增加或减少总共超过“有效合同价格” ( 不包括暂定金额、计 日费用及按第 70 条规定所作的价格调整）的15％，这种总额超过 或减少15％的原因为： （1）根据52.1和52.2款作价过的全部变更的工程累计结果； （2）根据实际计量对工程量清单中的估算工程量所做的一切调整，但不 包括暂定金额和物价因素价格调整。 在此情况下 ,监理工程师应与业主和承包商协商后确定一笔管理费调整， 从合同价格中扣除或加到合同价款。这笔调整金额应只依据上述增 加或减少超过有效合同价格的15％的那一部分款项。
2020/10/20
FIDIC合同条件及其索赔条款解 析
2020/10/20
1
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
第三节 1999版FIDIC施工合同条件的变更与索赔条款解析 一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 2.变更权
第13.1款[变更权]：
（1）在签发接收证书之前，工程师可以通过发布指示或要求承包商提交 建议书的方式，提出变更；
8
‹#›
案例3-1
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
加权定价法： 36+40/4=46（平衡报价） 32+40/4=42（不平衡报价）
2020/10/20
9
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
（3） 工程总价的变更原则 根据合同条款第 52.3 条的规定 :如果在签发交工证书时，发现合同价
2020/10/20
7
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
（2）新单价的确定方法 (1) 以合同单价为基础定价 其确定的单价只有在原单价是合理情况下才会相对合理。 (2) 以概预算方法为基础定价 适用于：新增工程量的定价 优点：有法律依据, 产生的价格相对合理, 能真实的反映完成变更工程
（1）变更工程的单价确定原则 单价确定原则：1）约定优先原则 2）公平合理原则 具体规定： (1) 工程量清单中有相应工程细目者 , 原则上应按工程量清单中相应的工程
细目的单价来确定工程造价； (2) 小型变更工程可根据监理工程师的指示使用计日工单价作为计价的依据 (3) 工程量清单中虽有相应工程细目单价但不适应时 , 如满足下列条件 ,
授权和业主、承包协商确定新的工程细目单价。 协商确定变更工程单价的依据： ①公路工程预算定额及预算编制办法 ； ②承包商投标时提交的单价分析资料及工程量清单中相关细目的单价。
（2）单价变更的原因 出现单价变更的主要原因: （1）工程量清单中可能存在不平衡报价现象； （2）即使不存在不平衡报价现象, 施工规模的经济性及规模效益的 变化也会使得在实施变更工程过程中, 其发生的管理费等费用并不一 定与变更后的工程量成正比的变化。
（2）承包商应按照变更指令实施变更，但是如果承包商在收到变更指令 后立即通知工程师，说明无法取得变更所需的货物，并附上证明资 料，则可暂时不执行该变更指令；
（3）工程师收到承包商通知后，应考虑撤销、确定或改变原来的变更指 令。
法律特征： （1） 工程变更具有强制性。 （2） 工程变更令是工程变更有效成立的前提。
监理工程师在下达工程变更令之前 , 一是要报业主批准 , 二是 要同承包商协商确定变更工程的价格不超过业主批准的范围。 (3) 重大工程变更的审批程序
业主在审批工程变更之前应事先取得国家计划主管部门的批准。
2020/10/20
5
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
5.变更的估价与支付
署审批意见 ； ④总监理工程师签署工程变更令 ； ⑤承包商组织变更工程的施工 ( 包括可能的设计工作） ； ⑥监理工程师和承包商协商确定变更工程的造价及办理有关的结算工作 。
2020/10/20
4
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 4.变更程序 根据 FIDIC 条款及《公路工程国内招标文件范本》的有关规定： (2) 重要工程变更的审批程序
则 ( 对超出部分 )监理工程师组织业主、承包商协商确定新的单价作为 计价依据 : ①该工程细目涉及的款额超过合同价格的 2%; ②该项目细目实施时的实际工程量超出工程量清单中规定的工程量的 25％。
2020/10/206 Nhomakorabea‹#›第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
（1）变更工程的单价确定原则 4) 如果工程量清单中没有相应工程细目的单价 , 则监理工程师应根据