二级建造师施工管理模拟试题完整版
2024年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷A卷含答案
2024年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共45题）1、下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。
A.材料领用的指标B.材料的投料计量C.材料消耗量的大小D.材料的采购运输【答案】 D2、编制可行性研究报告属于建设工程项目全寿命周期（）。
A.决策阶段的工作B.实施阶段的工作C.设计准备阶段的工作D.施工阶段的工作【答案】 A3、项目总承包方在总进度目标论证时做的工作中，若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则需设法调整。
在此过程之前进行的工作是（）。
A.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划B.确定项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】 A4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，工程变更项目在已标价工程量清单中有相同项目，但变更工程量超过原有幅度 15%，则变更工程单价（）。
A.直接按合同已有的价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.由合同当事人协商确定D.参照已有价格并结合【答案】 C5、下列进度控制措施中，属于施工方进度控制的管理措施的是（）。
A.编制施工进度控制的工作流程B.用工程网络计划的方法编制进度计划C.考虑加快工程进度所需要的资金D.选用对实现施工进度目标有利的施工技术【答案】 B6、关于周转性材料消耗量，下列说法正确的是（）。
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量表示C.周转性材料消耗与周转使用次数有关D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关【答案】 C7、关于施工生产安全事故应急预案的评审和备案，正确的是（）。
A.地方各级安全生产监督管理职责的部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定并召开听证会B.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的责任单位人员和有关安全生产及应急管理方面的专家C.其他负有安全生产监督管理职责部门的应急预案，应当抄送同级安全生产监督管理部门D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，只须报上一级安全生产监督管理部门备案【答案】 C8、关于工作任务分工，下列说法正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理综合提升模拟考试试卷包含答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理综合提升模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 某施工单位在进行脚手架模板的架设过程中发生了坍塌事故，事故造成11人重伤，在事故补报期限内，有2名重伤人员因医治无效死亡，此起事故应判定为（）。
A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 B2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价的说法，正确的是（）。
A.投标人可以进行适当的总价优惠B.投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中C.规费和税金不得作为竞争性费用D.不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响【答案】 C3. 因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.合同解除前承包人已完成工作的价款B.发包人订购的材料、工程设备C.发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 B4. 根据《建设工程项目管理规范》，下列属于项目管理机构负责人职责的是（）。
A.参与组建项目管理机构B.进行授权范围内的任务分解和利益分配C.主持编制项目管理目标责任书D.主持项目管理机构工作【答案】 B5. 按照《特种作业人员安全计算培训考核管理规定》的规定，下列关于特种作业人员持证上岗制度说法正确的是（）。
A.特种作业操作证每两年复审一次B.特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效C.对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任D.离开特种作业岗位达 6 个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业【答案】 D6. 建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。
A.报请物价主管部门确定B.由供需双方协商确定C.参考国家定价确定D.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定【答案】 B7. 下列选项中，不属于施工方进度控制的主要工作环节的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库附答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，劳务报酬方式不包括（）。
A.固定劳务报酬B.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算C.约定不同工种成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算D.奖励津贴【答案】 D2. 某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。
A.已完成工作实际费用75000元B.费用绩效指数>1，表明项目运行超出预算费用C.进度绩效指数＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用【答案】 D3. 关于周转性材料消耗量，下列说法正确的是（）。
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量表示C.周转性材料消耗与周转使用次数有关D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关【答案】 C4. 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）。
A.企业获准认证的有效期为四年B.质量管理体系由相关政府主管部门认证C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理D.质量管理体系认证应按申请、审核、审批册发证等程序进行【答案】 D5. 运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是()A.按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值B.施工成本目标的逐层分解C.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较D.调整施工成本目标【答案】 B6. 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（）。
A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的【答案】 A7. 某工程项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体的项目管理。
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)1、[单选题]在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线那么该节点称为( )。
A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.所有节点【答案】B2、[单选题]根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是()。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D3、[多选题]根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”中关于竣工验收的规定，下列说法正确的有()。
A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明D.发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润E,在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用【答案】BD4、[选择题]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)施工中建筑材料在运输装卸过程中不可避免的损耗应计入建筑安装工程( )。
A.材料费B.规费C.措施费D.企业管理费【答案】A【解析】本题考核的是工程建设监理规划的编制。
工程建设监理规划的编制应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。
5、关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是( )。
A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金贷款利息不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金贷款利息有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】D【解析】本题考查的是赢得值(挣值法)。
选项B，正确的表述应为“进度偏差反映的是绝对偏差”。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟卷附有答案详解
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。
A.预测成本变化发展的趋势B.迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C.计算当前的实际成本水平D.记录企业的一切生产经营活动【答案】 B2. 根据国家法律、法规和政策规定，由于产假、计划生育假而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（）。
A.计时工资B.计件工资C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 D3. 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（）。
A.发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容B.发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料C.发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误D.发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润【答案】 B4. 工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。
A.必定影响其紧后工作的最早开始B.必定变为关键工作C.必定导致其后续工作的完成时间推迟D.必定影响工程总工期【答案】 A5. 施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【答案】 B6. 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。
其正确的工作程序是（）。
A.①—②—③—④B.②—①—③—④C.②—①—④—③D.①—③—②—④【答案】 B7. 招标工程以投标截止日前（）天，非招标工程以合同签订前（）天为基准日。
A.14，14B.14，28C.28，28D.28，56【答案】 C8. 采用现行《建设工程工程量清算单计价规范》进行招标的工程，企业在投标报价时，可以作为竞争性费用的有（）。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库和答案
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库和答案单选题（共20题）1. 根据应急预案体系的构成，针对危险源和应急保障而编制的应急预案属于（）。
A.专项应急预案B.专项施工方案C.现场处置方案D.综合应急预案【答案】 A2. 对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。
A.企业法定代表人B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】 B3. 某工程由于施工现场管理混乱，最终导致一幢在建办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，该起质量事故属于（）。
A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故【答案】 C4. 建筑施工企业安全生产管理工作中，( )是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。
A.安全监察制度B.伤亡事故报告处理制度C.“三同时”制度D.安全检查制度【答案】 D5. 完成合同以外的零星工作，现场签证费用的计价方式采用计日工单价计算，此时提交现场签证申请的时候，应提交的材料不包括（）A.工作名称，内容和数量?B.投入工人的姓名、工龄?C.投入设备的型号，台数?D.材料类别和数量【答案】 B6. 施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）。
A.安全责任制的落实B.安全预评价制度的落实C.现场人员的安全教育制度的落实D.专项施工方案专家论证制度的落实【答案】 A7. 项目成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。
A.形象进度、产值统计、成本归集B.成本预测、成本计划、成本分析C.目标成本、预算成本、成本归集D.人工成本、材料成本、机械成本【答案】 A8. 预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
A.同一性质的施工过程B.建筑物各个分部分项工程C.扩大的分部分项工程D.整个建筑物的和构筑物【答案】 B9. 某工程需开挖土方量为1600m3，挖土机产量定额是100.0m3/台班，一天安排一个台班，2台挖土机同时施工。
2024年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)
2024年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于（）引发的质量事故。
A.技术原因B.管理原因C.社会原因D.经济原因【答案】 B2、关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）A.一个清单项目可以对应多个定额子目B.清单项目与定额子目之间是一一对应的C.关于清单工程量和定额工程量，这两者的计价单位和计算出来的工程量是一致的D.清单项目工程量与所采用定额工程量计算规则，两者之间不存在差异【答案】 A3、关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（）。
A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理B.投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审【答案】 C4、对于信息技术在进度控制中的应用说法不正确的是()。
A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息处理的效率C.有利于提高进度信息的透明度D.信息技术对进度控制而言不只是一种管理手段，更是一种重要的技术措施【答案】 D5、项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务不包括（）。
A.施工安全管理B.施工进度控制C.施工风险管理D.工程组织与协调【答案】 C6、根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（）风险。
A.经济与管理B.组织C.工程环境D.技术【答案】 A7、在双代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。
A.最早完成时间与最早开始时间的差值最小B.与其紧后工作的时间间隔为零C.最迟完成时间与最早完成时间的差值为零D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小【答案】 D8、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班; 计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)
2022-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、成本加酬金合同的形式中，（）适用于工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况。
A.成本加固定费用合同B.最大成本加费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同【答案】 A2、发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供的资料不包括（）。
A.测量基准点B.测量基准线C.测量长度D.测量水准点【答案】 C3、某工程施工网络计划经工程师批准后实施。
已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差，由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。
在无其它干扰的情况下，其紧后工作的最早开始时间将推迟（）天。
A.3B.4C.7D.12【答案】 C4、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。
A.明确质量目标并制定实现目标的措施与行动方案B.展开工程项目的施工作业技术活动C.检查是否严格执行了计划的行动方案D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【答案】 A5、在价格调整公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。
A.14B.28C.42D.48【答案】 C6、在双代号网络计划中，某工作A最早完成时间为15，其只有三项紧后工作B、C、D，最早开始时间分别为17、20、21，总时差分别为1、2、3，则工作A的自由时差和总时差分别为（）。
A.0、2B.2、3C.1、2D.1、4【答案】 B7、技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经（）批准实施。
A.施工单位负责人B.监理工程师C.项目技术负责人D.建设单位负责人【答案】 C8、某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标人提供的工程量清单挖土方的工程量为2600m3，投标人依据其施工方案计算出的挖土方作业量为 4300m3，完成该分项工程的人、材、机合计为 76000 元，管理费 20000 元，利润 5000 元，其它的因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/m3。
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案一、单项选择题 (每题 1 分，共 20 分)1. 下列不属于施工组织设计的内容的是( )。
A. 工程概况及施工特点分析B. 施工总进度计划C. 施工准备工作计划D. 施工图预算【答案】D2. 在项目目标动态控制的纠偏措施中,调整项目目标属于( )。
A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施【答案】B3. 在施工成本管理的任务与环节中,( )是施工成本管理的核心。
A. 成本预测B. 成本计划C. 成本控制D. 成本核算【答案】C4. 下列属于按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成的是( )。
A. 措施项目费B. 企业管理费C. 规费D. 税金【答案】B5. 施工组织设计的基本要求中,( )应当符合工程进度、资金使用、劳动力和施工机械的需求。
A. 施工方法B. 施工平面图C. 施工进度计划D. 施工部署【答案】C6. 下列不属于项目进度控制的技术措施的是( )。
A. 选用适当的施工机械设备B. 施工方案对工程进度的影响C. 工程进度的风险分析D. 及时进行信息反馈【答案】D7. 下列属于建筑安装工程费用项目组成的是( )。
A. 直接工程费B. 措施项目费C. 间接费D. 以上都是【答案】D8. 在项目目标动态控制的纠偏措施中,采用先进技术和施工方法属于( )。
A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施【答案】D9. 下列属于按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成的是( )。
A. 措施项目费B. 规费C. 直接工程费D. 税金【答案】C10. 项目目标动态控制的纠偏措施中,调整项目进度计划属于( )。
A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施【答案】B11. 下列不属于项目进度控制的经济措施的是( )。
A. 资金需求计划B. 经济激励措施C. 资金供应的条件D. 进度款支付申请【答案】D12. 下列属于按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成的是( )。
二级建造师考试施工管理摸拟试题含答案
二级建造师考试施工管理摸拟试题含答案Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#二级建造师考前模拟试题（施工管理）一.单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的中的费用目标对施工方而言是( )A ．投资目标B ．成本目标C ．概算目标D ．预算目标2. 建设工程项目实施期管理的主要任务是（ ）A.使项目的目标得以实现B.使项目建设增值C.进行目标的控制D.确定项目的定义3. 关于下图所示的项目组织结构模式的特点，说法错误的有（ ）ABC ．这种组织结构模式是一种传统的组织结构模式）6.组织论主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织，下列说法正确的有（ ）A ．组织结构模式和组织分工都是一种动态的组织关系B ．工作流程组织反映组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种相对静止的关系C ．组织分工反映的是一个组织系统中各子系统的工作任务分工和管理职能分工，是一种相对静止的组织关系D 组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系，是一种动态关系7.下列需要编制分部（分项）施工组织设计的有（ ）A ．基础工程、B ．土石方工程C ．特大构件的吊装D ．砌筑工程8.在施工成本动态控制过程中，相对于工程合同价而言，不属于实际值的是（ ）A ．工程成本规划中的成本项B ．实际施工成本C ．工程款支付中的相应成本D ．投标价9.下列属于项目目标控制的管理措施的有（ ）A ．改变施工机具B ．调整进度管理的方法和手段C ．调整工作流程组织D ．为加快进度而实施奖劢10..采用施工总承包管理模式，一般情况下，（ ）。
A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可 C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人， 施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同 D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷附答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程施工合同》于安全文明施工费的说法，正确的是（）。
A.因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担B.发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费C.承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担D.承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查【答案】 A2. 关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（）。
A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度B.安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度C.安全生产许可证有效期2年，期满需要延期的，企业应于期满前2个月办理延期手续D.建筑面积1万㎡以上的工地至少配备3名以上专职安全人员【答案】 A3. 某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式，建设工程施工合同约定合同估计工程量20 万立方米，单价35 元/立方米，当实际工程量超过估计工程量20％时，超过部分按30 元/立方米结算，工程完工后，经业主确认的工程量为28 万立方米，工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（）万元。
A.840B.980C.960D.940【答案】 C4. 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的是（）。
A.付款和设计变更工作流程B.钢结构深化设计工作流程C.外立面施工工作流程D.与月报有关的数据处理流程【答案】 A5. 已知在双代号网络计划中，A 工作有两项紧后工作B 和C，B 和C 的最迟完成时间分别为第25 天和第28 天，持续时间是10 天和12 天。
如果A 工作的持续时间为10 天，总时差为2 天，则该工作最早开始时间为第（）天。
A.5 天B.3 天C.4 天D.13 天【答案】 B6. 在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、（）不属于我国推行建设工程监理制度的目的。
A.充分发挥投资效益B.确保工程建设质量C.提高工程建设水平D.为工程建设增值【答案】 D2、根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（）商定。
A.发包人与监理工程师B.监理工程师与合同当事人C.承包人与总监理工程师D.总监理工程师与合同当事人【答案】 D3、关于工作任务分工的说法，错误的是()。
A.组织论中的组织分工就是工作任务分工B.工作任务分工可以用相应的组织工具表示其组织关系C.项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工D.工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化【答案】 A4、下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是()。
A.工程师指示承包商加快施工进度B.开工前发包人原因引起的暂停施工C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因造成工期延误【答案】 A5、建设项目是在动态条件下实施的，进度控制也就必须是一个动态的管理过程，它的环节有：①进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标有否可能实现。
如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标。
②在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划。
③定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。
正确的排序是（）。
A.①→③→②B.①→②→③C.③→①→②D.③→②→①【答案】 B6、下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是()。
A.人B.方法C.工具D.组织【答案】 D7、施工企业进度控制的任务是依(),按照施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标B.施工总进度计划C.建安工程工期定额D.施工承包合同【答案】 D8、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）A.施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础B.分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程C.分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算D.分部分项工程要对每一个分部分项工程都进行成本分析【答案】 B9、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。
二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷附答案
二级建造师之二建建设工程施工管理模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 下列几个干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（）。
A.工程师指示承包商加快施工进度B.开工前发包人原因引起的暂停施工C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因造成工期延误【答案】 A2. 项目组织结构模式反映了一个组织系统中（）。
A.各工作部门的管理职能分工B.各组成部门之间的指令关系C.各项工作之间的逻辑关系D.各子系统的工作任务【答案】 B3. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程清单综合单价应包含（）。
A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料费、施工机械使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】 A4. 建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在（）阶段确定的。
A.项目预测B.项目决策C.项目计划D.项目实施【答案】 B5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价计算的内容包括：①计算定额子目工程量；②确定人、料、机单价；③确定组合定额子目；④测算人、料、机消耗量；⑤计算清单项目的人、料、机费；⑥计算清单项目的管理费和利润；⑦计算清单项目的综合单价，其正确的步骤为（）。
A.②→①→④→③→⑤→⑥→⑦B.①→②→④→③→⑤→⑥→⑦C.③→①→④→②→⑤→⑥→⑦D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦【答案】 C6. 施工企业最基本的安全管理制度是（）。
A.安全生产责任制度B.安全生产检查制度C.安全生产许可证制度D.安全生产教育培训制度【答案】 A7. 施工合同示范文本（GF-2013-0201）中关于施工方项目经理的规定，下列说法错误的是（）A.项目经理常驻施工现场每月时间不得少于合同专用条款的约定B.项目经理不得同时担任其他项目的项目经理C.项目经理必须是承包单位的正式聘用员工，承包人必须为项目经理缴纳社保D.在接到发包人更换项目经理的通知后，施工单位应14天内更换【答案】 D8. 项目总承包方在总进度目标论证时做的工作中，若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则需设法调整。
二级建造师施工管理模拟试题
二级建造师施工管理模拟试题一、综合管理类1. 某建筑工程项目总监在了解到项目组二级建造师因违规操作导致工程质量问题后，应该采取哪些措施？A. 立即对该二级建造师进行严肃批评，并要求其立即整改；B. 公开批评该二级建造师，以警示其他项目组成员；C. 要求该二级建造师召开一次安全质量会议，深刻剖析问题原因；D. 立即撤换该二级建造师，以示严肃处理。
2. 在建筑工程项目管理中，预防事故发生的关键措施是什么？A. 定期组织安全教育培训，增强施工人员安全意识；B. 严格落实劳动防护措施，保障施工人员人身安全；C. 定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患；D. 强化现场管理，严格执行施工规范、程序，确保施工质量。
3. 在建筑工程项目中，如果发生质量缺陷，二级建造师应如何处理？A. 隐瞒问题，尽量避免对整个项目造成影响；B. 主动通知项目管理部门，并督促整改；C. 转嫁责任，将问题归咎于其他相关部门或人员；D. 忽略问题存在，待工程验收时再解决。
4. 工程项目中的施工过程中，发现违反安全规定的现象，二级建造师应该如何处理？A. 立即整改并做好记录备查；B. 指责施工人员，并采取处罚措施；C. 忽视问题，不对违规行为进行处理；D. 向上级主管部门反映问题，要求进行处理。
5. 在建筑工程项目中，人员管理是至关重要的一环。
以下哪种管理方式不利于团队协作和项目进展？A. 积极引导和培养团队成员，提升整体素质；B. 严格片面要求，不关心员工的需求和意见；C. 持续关注施工现场情况，及时解决问题；D. 公正公平处理员工之间的矛盾，维护团队和谐。
6. 二级建造师在工程项目管理中，应该注重哪些方面的人员管理？A. 激励团队成员，促进员工正向竞争；B. 经常批评员工，压力过重导致紧张气氛；C. 善于沟通，及时疏通员工心理沟通；D. 忽视员工需求，只关注工程进度。
7. 在建筑工程项目的管理中，项目组人员之间的沟通是至关重要的。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。
A.项目经理B.总监理工程师C.项目技术负责人D.建设单位项目负责人【答案】 B2、据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2013]44号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（）。
A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费【答案】 C3、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。
A.供货方发货戳记的日期B.采购方收货戳记的日期C.合同约定的提货日期D.承运单位签发的日期【答案】 B4、职业健康安全管理体系建立的主要工作有：①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计；⑥人员培训等。
正确的工作步骤是（）。
A.①-②-⑥-⑤-④-③B.②-⑥-①-④-③-⑤C.⑥-②-①-⑤-④-③D.①-⑤-②-④-⑥-③【答案】 C5、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，一个建设项目可以由（）等不同周期的计划构成进度计划系统。
A.总进度计划B.实施性进度计划C.季度计划D.采购和供货进度计划【答案】 C6、在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型的（）。
A.固定总价合同B.固定单价合同C.成本加固定费用合同D.最大成本加费用合同【答案】 A7、预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
A.同一性质的施工过程B.建筑物各个分部分项工程C.扩大的分部分项工程D.整个建筑物的和构筑物【答案】 B8、施工企业进度控制的任务是依(),按照施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标B.施工总进度计划C.建安工程工期定额D.施工承包合同【答案】 D9、根据《标准施工招标文件》中合同条款的有关规定，下列事件发生时，承包人既可以向发包人索赔费用，又可以索赔工期、利润的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（）。
A.增加施工班组人数B.工程量的完成情况C.根据业主指令改变工程量D.根据现场条件改进施工工艺【答案】 B2、费用绩效指数（CPI）等于（）。
A.已完工作预算费用/已完工作实际费用B.已完工作预算费用/计划工作预算费用C.已完工作实际费用/已完工作预算费用D.已完工作实际费用/计划工作预算费用【答案】 A3、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据《标准施工招标文件》的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。
A.再次验收的日期B.第一次竣工验收的日期C.再次验收合格的日期D.再次提交竣工验收申请报告的日期【答案】 D4、施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（）。
A.构成比率法B.环比指数法C.因素分析法D.差额计算法【答案】 B5、目前世界经济的快速发展造成了环境的不断恶化，在20世纪80年代，联合国组建了世界环境与发展委员会，提出了()观点。
A.节约型发展B.可持续发展C.依赖型发展D.确定型发展【答案】 B6、施工进度计划检査后,应编制进度报告,其内容不包括()。
A.进度计划实施情況的综合描述B.实际工程进度与计划进度的比较C.前一次进度计划检査提出问题的整改情况D.进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析【答案】 C7、关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一负责人C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任【答案】 A8、关于索赔费用的计算方法，最常用的一种方法是（）。
A.总费用法B.实际费用法C.修正总费用法D.最大成本加费用法【答案】 B9、关于施工投标的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题(每题1分。
每题的备选项中, 只有1个最符合题意)
1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的, 应处以( )的罚款。
A.20万以下
B.20万以上50万以下
C.项目合同金额的5‰
D.项目合同金额的10‰
2.商标的构成要素不包括( )。
A.商标的名称
B.商标的图案
C.商标的颜色
D.商标的使用范围
3.下列合同中, 属于从合同的是( )。
A.买卖合同
B.借款合同
C.保证合同
D.承揽合同
4.甲与乙签订一房屋买卖合同, 甲已支付一半房款, 此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续, 然后才支付另一半房款。
以下说法正确的是( )。
A.依诚信原则, 乙不得行使同时抗辩权
B.乙有权行使同时抗辩权
C.甲违约在先, 乙有权解除合同
D.乙得行使不安抗辩权
5.根据中国法律, 以下不属于中标条件的一项是( )。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件的实质性要求
C.投标价格低于成本
D.投标价格最低
6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是( )。
A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金
B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存
C.配备劳动防护用品
D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险
7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,将被如何处理?( )
A.责令改正, 处以罚款
B.责令停止施工
C.吊销资质证书
D.没收违法所得
8.当事人不服地方人民法院第一审判决的, 有权在判决书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日
B.15日
C.30 日
D.60日
9, 股份有限公司的权力机构是( )。
A.股东大会
B.股东会
C.董事会
D.监事会
10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构, 应当经过( )考核审查合格后, 颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门
B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D.国务院环保行政主管部门
11.下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。
A.短路、过电压、电弧所造成的损失
B.超压、离心力引起的断裂所造成的损失
C.因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
D.因安装地点的运输所引起的意外时间
12.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过( )方决定该项目开工建设的, 应报原审批部门重新审核。
A.1年
B.5年
C.
D.
13.债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有, 用以担保债权的实现, 当债务人不能履行债务时, 债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为, 叫做( )。
A.保证
B.抵押
C.留置
D.质押
14.下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是( )。
A.非法挂靠或借用其它企业的资质证书参加投标
B.以低于成本的报价竞标
C.投标时递交虚假业绩证明、资格文件
D.假冒法定代表人签名, 递交假的委托书
15.甲欠乙1吨钢材, 乙向甲借款3万元, 根据合同约定, 两项债务正好同时到期。
于是甲乙协商两个债务抵消, 不再互为偿还。
此种债的消灭基于( )事实。
A.清偿
B.混同
C.提存
D.抵消
16.下列权利中属于著作财产权的是( )。
A.发表权
B.署名权
C.修改权
D.发行权
17.分包工程的安全生产责任, ( )。
A.由总承包单位承担责任
B.由分包单位承担责任
C.由各分包单位承担连带责任
D.由总承包单位和分包单位承担连带责任
18.施工单位的下列措施中, 不符合安全生产要求的是(
)。
A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的施工措施
B.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内
D.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度。