工程款结算还款协议范本
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方(出借方)：__________地址：__________联系方式：__________乙方(借入方)：__________地址：__________联系方式：__________为明确双方在工程款结算还款事宜上的权利和义务，经双方协商一致，就有关事项订立如下协议：一、借款基本信息1.借款金额：__________ 元整。
2.借款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
3.还款方式：一次性还清本息。
4.还款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
二、借款用途本次借款用于_____________工程款结算。
三、借款利率借款利率为__________，自借款日期起计算。
四、还款方式1. 乙方应在还款日期前将借款本金和利息一次性归还给甲方。
2. 若乙方不能按约定还款，应当支付逾期利息，逾期利率为借款利率的__________，自还款日次日起计算。
3. 若发生还款逾期，甲方有权要求乙方立即偿还全部本息。
五、债权转让1. 乙方不得擅自将本协议项下的债权转让给任何第三方。
2. 乙方若需转让债权，应提前获得甲方书面同意，并按双方约定的程序进行。
六、违约责任1.若乙方违约未按时支付本息，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.若乙方严重违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部债务。
七、协议变更本协议任一方如需变更，应在书面形式下获得对方同意。
八、争议解决因履行本协议发生的任何争议，应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效，至还款完毕止。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(出借方)：__________乙方(借入方)：__________日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为工程款结算还款协议范本，若有需要可根据具体情况进行调整和修改，请双方各自保留一份并妥善保管。
工程款结算还款协议书范本3篇
工程款结算还款协议书范本3篇篇1工程款结算还款协议书范本甲方（甲方单位名称）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方（乙方单位名称）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《工程款结算管理办法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方自愿遵守以下约定，就工程款结算及还款事宜达成如下协议：一、结算基础1. 工程总造价为____________________（大写），结算货币为人民币。
2. 工作开始日期为____________________，合同工期为____________________。
二、结算方式1. 工程款结算按照“分段结算”的方式进行，具体分段及结算金额如下：第一阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；第二阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；第三阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；2. 每个工程款结算期限为____（天/月），结算货币为人民币。
三、结算标准1. 工程款结算应符合国家相关标准及合同约定，以质量合格并经甲方验收合格为准。
2. 如乙方在工程施工过程中产生的违约行为，应当按照合同约定扣除违约金并重新计算工程款结算金额。
四、工程款的支付及还款1. 工程款结算款项应在工程款结算书最终确认后_____（天/月）内支付给乙方，支付方式为____________________________________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程款结算延迟支付，甲方应事先通知乙方，并延长支付期限。
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇第1篇示例：工程款结算还款协议甲方(借款人)：______________乙方(出借人)：______________就甲方欠乙方的工程款结算事宜，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、借款金额：甲方欠乙方工程款________元。
借款期限为______天/月。
二、还款方式：甲方应按照以下方式偿还上述工程款：1. 在借款合同签订之日起______天/月内，一次性偿还全部工程款。
2. 分期偿还：首次还款日为______，之后每______期偿还______元/期，直至全部还清。
三、利息及罚息：甲方应按照以下利率支付利息：1. 借款本金的______%/天/月。
逾期还款的，甲方应支付逾期本金______%/天/月的罚息。
四、还款时间及方式：甲方每期应在规定的还款日前将应还款项存入乙方指定的银行账户中。
五、提前还款：甲方有权提前偿还全部或部分工程款，提前偿还不减少甲方应支付的利息。
六、逾期还款：如甲方未能按期偿还工程款或利息，应按照协议约定支付罚息，乙方有权采取合法手段追究甲方的法律责任。
七、保证：甲方保证借款用途合法，如因甲方违反协议规定而引起的一切法律纠纷，甲方须自行承担责任。
八、争议解决：本协议一切争议应友好协商解决，若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他约定：本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
协议自签订之日起生效。
签订日期：______________第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方支付的工程款做出如下协议，以兹共同遵守：一、工程款支付方式1. 甲方应按照双方签订的工程合同的约定，将工程款支付至乙方指定的账户。
2. 工程款支付方式为（银行转账/支票支付/现金支付），具体支付方式以双方协商一致为准。
二、工程款结算1. 乙方确认收到甲方支付的工程款，并保证在承诺的工期内按工程合同的约定完成工程项目。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目签订承包合同，现就工程款结算及还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方共同确认，乙方已经按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，现进入工程款的结算阶段。
为保证工程款的顺利结算及还款，双方经过充分沟通，特订立本协议。
二、工程款项结算1. 双方同意依据承包合同的约定及实际情况，对已完成工程进行结算。
结算金额经双方确认后，以书面形式记录并签字盖章。
2. 结算过程中，双方应严格按照国家相关法律法规、政策及承包合同约定的计价标准、支付方式等进行核算。
3. 甲方在结算完成后，将按照约定支付乙方应得的工程款。
三、还款计划1. 乙方同意甲方分期支付工程款，具体还款计划如下：（1）首次还款金额：____________________元，支付时间为工程竣工验收合格后的______天内；（2）剩余款项：自首次还款之日起，按照每月/季度/年支付______元，直至全部款项还清。
具体支付时间、金额由双方另行约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额进行还款，如因甲方原因导致未能按时支付，甲方应承担违约责任。
3. 若乙方同意甲方延期还款，双方应签订书面补充协议，明确延期还款的具体事宜。
四、担保措施1. 甲方应提供有效的担保措施，确保工程款的按时支付。
担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。
2. 担保措施的具体内容、形式由双方协商确定，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间和金额支付工程款的，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方实际损失等。
2. 乙方未按约定完成工程或存在其他违约行为的，亦应承担相应的违约责任。
3. 双方同意，违约金的计算方式为未支付金额的______%（百分比可根据实际情况调整）。
工程款结算还款协议书范本9篇
工程款结算还款协议书范本9篇第1篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方（出借人）：（自然人或单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方提供工程款结算还款事项，达成如下协议，并诚信守约，共同遵守：第一条项目概述乙方拟从甲方处获得工程款结算还款，用于（项目名称或用途），项目总额为（具体金额），（大写金额）。
第二条资金使用乙方应当按照双方约定的用途使用获得的工程款结算还款，不得挪作他用。
第三条还款方式1. 乙方应当按约定时间及金额按时足额偿还工程款结算还款，还款方式为（一次性还款、分期还款等）。
2. 若乙方需采取分期还款方式，双方应当另行签署《工程款分期还款协议书》，约定具体的还款时间、金额等事项。
第四条利息与违约金1. 工程款结算还款不设利息。
2. 若乙方未按约定时间足额偿还工程款结算还款，每延期一天应支付违约金，违约金比例为尚未归还金额的0.5%/天。
乙方的还款账户为：（具体银行名称、账户名、账号），甲方向该账户提供工程款结算还款。
乙方有权在合同约定的还款期限内提前偿还工程款结算还款，提前还款不须支付任何违约金。
第七条保证及担保如乙方是单位，应提供其法定代表人签名及单位公章有效证明文件；如乙方是个人，应提供其有效身份证明文件。
第八条违约责任1.如乙方违反本协议的任何约定，甲方有权要求乙方立即履行义务，并承担违约责任。
2.如因乙方违约造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。
第九条协议的变更和解释1. 若有本协议的变更，必须经过双方当事人书面协商，并签字确认后生效。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十条争议解决本协议的签订、解释与履行均适用中华人民共和国的法律。
第十一条生效与终止协议自双方签署之日起生效，至工程款结算还款全部履行完毕终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：一份存甲方，一份存乙方。
工程款结算还款协议5篇
工程款结算还款协议5篇第1篇示例：工程款结算还款协议1. 双方约定本协议是由甲方（借款人）与乙方（出借人）共同签订的，双方同意以下条款，并同意遵守执行本协议。
2. 资金用途甲方借款用于工程款结算，确保完成相关工程项目，按照约定时间还款。
3. 借款金额与利率借款金额为人民币（以下简称“元”），利率按月计，计算标准为以上一笔借款金额为本金，计算利息。
4. 还款方式还款方式为等额本息还款方式，甲方每月应按照约定还款时间和还款金额进行还款。
5. 还款时间甲方应当在每月还款日前将应还款项汇入乙方指定账户，否则甲方将被视为违约，乙方有权采取法律手段进行追偿。
6. 逾期利息如甲方逾期还款，应支付相应的逾期利息，逾期利息按照每日的借款本金金额的1%计算。
7. 提前还款如甲方提前还款，应按照实际借款周期计算利息，乙方不得要求甲方支付额外的费用。
8. 违约责任若因甲方原因造成借款不能按时还清，甲方应当承担相应的违约责任，乙方有权追究甲方的法律责任。
9. 法律适用与争议解决本协议适用中华人民共和国法律，双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项本协议内容为双方共同约定，具有同等效力。
未尽事宜，双方可另行协商约定，并签订补充协议，补充协议具有与本协议相同的法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为借款还清之日止。
如有违反本协议的行为，双方均有权解除合同，履行本协议所发生的争议可由双方协商解决或依法向人民法院提起诉讼。
甲方（借款方）：______________以上为《工程款结算还款协议》，双方请仔细阅读并签字盖章。
感谢您的合作！第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）统一社会信用代码：联系地址：法定代表人：鉴于甲方与乙方就（工程项目名称）的施工工程款结算事宜达成一致意见，特制定本协议，共同遵守并履行，以维护双方利益，特订立如下条款：第一条工程款结算方式1.1 工程款支付方式：乙方应按照合同约定的进度及质量标准完成施工，甲方应按照工程款支付进度及验收情况，按时足额支付工程款。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议范本甲方（借款人）：__________身份证号：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（出借人）：__________身份证号：__________联系地址：__________联系电话：__________为了明确甲方与乙方之间的借款事宜，保证双方的合法权益，在甲乙双方自愿、平等的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、借款金额及用途1. 乙方同意向甲方借款金额为人民币____________元整，用于__________工程款结算需求。
2. 甲方必须按照协议约定的时间及金额还款，不得挪用借款用途。
二、还款方式及期限1. 甲方应当在__________工程款结算完成之日起____天内归还全部借款本金及利息。
2. 还款方式：一次性结清。
3. 还款方式：__________。
三、利息及逾期利息1. 本协议不设利息。
2. 若甲方逾期未归还借款本金的，乙方有权按照剩余未还款本金的____％收取逾期利息，直至甲方还清所有欠款。
四、还款账户1. 甲方还款账户：__________2. 乙方账户：__________五、保证1. 甲方保证所有提供的资料及信息真实有效，若有虚假，承担一切法律责任。
2. 甲方承诺偿还所有借款本金及利息，如逾期还款给乙方造成损失的，愿承担法律责任。
3. 本协议的履行以甲方提交的真实有效工程款结算文件为准，如有虚假或不准确的，甲方承担法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时按量归还借款本金及利息的，乙方有权要求其支付违约金，并保留通过法律手段要求归还欠款的权利。
2. 乙方违反本协议约定的，应按协议约定承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议履行中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决；协商不成的，应由双方提交____当地人民法院解决。
八、其他事项1. 本协议自签订之日起生效，并具有法律效力。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇第1篇示例：工程款结算还款协议范本一甲方（出借人）：（身份证号码）、（地址）乙方（借款人）：（身份证号码）、（地址）鉴于甲方与乙方就工程款结算还款事宜达成一致意见，特订立本协议如下：一、借款基本情况甲方同意向乙方借款金额为（大写）人民币（小写￥）______元。
二、借款用途借款用途为______工程款结算，乙方应按约定时间进行还款。
三、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的时间、数额及方式向甲方进行还款。
2. 还款方式：一次偿还。
3. 还款时间：乙方应在借款结束后______日内一次性完全还清本协议项下的全部借款本金及利息。
四、违约处理1. 若乙方逾期未按约还款，甲方有权按逾期还款金额按日加收（年化利率______%）的罚息。
2. 若乙方连续逾期还款达______期，甲方有权视情况解除本协议并要求乙方立即清偿全部欠款。
五、法律适用双方一致同意本协议的签署、履行、解决争议适用中华人民共和国法律。
六、协议生效本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（出借人）：（签字）乙方（借款人）：（签字）日期：________年________月________日第2篇示例：工程款结算还款协议范本一甲方（借款人）：_______________乙方（贷款人）：_______________鉴于甲方有在乙方从事工程项目，需要资金支持的需求，双方经友好协商一致，达成如下协议：二、借款用途甲方向乙方借款资金仅用于支持甲方从事的工程项目，包括但不限于采购材料、支付人工、支付项目费用等。
三、借款期限本次借款的期限为__________个月，自借款日起计算。
五、还款方式1. 按期还款：甲方应按照双方约定的还款计划，定期进行还款，具体还款日期为_______________。
2. 提前还款：若甲方有能力提前偿还借款，需提前书面通知乙方，并支付提前还款违约金。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议6篇
工程款结算还款协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲方和乙方经过友好协商，就乙方承建甲方的[项目名称]项目的工程款结算与还款事宜达成如下协议。
为确保双方权益，明确各方责任，特制定此协议。
一、工程概况本协议涉及的工程为[项目名称]，工程地点位于[具体地址]，工程内容包括但不限于[具体工程内容]。
乙方已按照合同约定完成相应的工程施工任务。
1. 工程款总额：经双方确认，[项目名称]项目工程款总额为人民币[大写金额]（￥[数字金额]元）。
2. 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：（1）进度款结算：按照工程进度分阶段结算；（2）竣工验收结算：工程竣工验收合格后，进行最终结算；（3）质保金结算：扣留工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照结算金额向甲方提供合法有效的发票。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，还款期限为XX个月。
2. 还款方式：分期还款，具体还款计划如下：（1）第一期：自协议签订之日起XX个月内偿还XX%；（2）第二期：自第一期还款完成之日起XX个月内偿还XX%；（3）第三期：剩余款项在最后一次还款期限前一次性还清。
3. 利率：自逾期之日起，未还款项将按照XX%的年利率计算利息。
4. 违约责任：如乙方未按本协议约定的期限和方式还款，应支付违约金，并承担甲方因追索欠款而产生的一切费用。
四、保修义务乙方应按照国家和地方相关规定以及施工合同的约定，承担工程保修责任。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，乙方应确保工程的正常使用，对出现的问题应及时无偿修复。
五、保证条款1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保协议的合法性和有效性。
2. 本协议中的任何变更或修改，必须经双方协商一致并书面确认。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经过双方协商一致达成的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（出借人）身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方需向乙方借款，用于工程款结算，现双方经协商一致，特订立本协议，共同遵守各项约定：第一条借款用途1.1 甲方借款的用途为支付工程款结算。
第二条借款金额2.1 乙方同意向甲方出借款项人民币（大写）______________元整，数字为_____________元。
第三条利率及还款方式3.1 本次借款的利率为_____%，自借款发生之日起开始计息，利息计算方式为_______，还款方式为（等额本息/分期还款/到期还本付息等）。
第四条还款期限4.1 本次借款的还款期限为_______，自借款发生之日起至还款日为止。
第五条提前还款5.1 如甲方提前偿还借款，需提前通知乙方，并按照约定支付剩余本金及利息。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时足额还款，应支付逾期罚息，逾期罚息按照_____%的标准计算。
第七条法律适用与争议解决7.1 本协议相关事宜，适用中华人民共和国法律。
7.2 本协议如有任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条本协议自双方签字生效，至借款全部偿还完毕止。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签字：签字：日期：日期：篇2工程款结算还款协议范本甲方：（甲方的具体名称）地址：（甲方的详细地址）电话：（甲方的联系电话）乙方：（乙方的具体名称）地址：（乙方的详细地址）电话：（乙方的联系电话）鉴于，甲方委托乙方进行某项工程项目施工，双方就工程款的结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款的结算1.1 甲方与乙方协商确定工程款的结算方式为：每月一次结算，结算单据包括工程实际完成情况、工程验收情况、工程款支付方式等。
1.2 工程款应当在乙方提交有效的发票或其他结算单据后的15个工作日内支付给乙方，支付方式为：（具体填写支付方式，如银行转账、支票等）。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方已经就工程事宜签订了相应的合同，并经过双方友好协商，就工程款的结算与还款达成如下协议：一、协议目的明确甲乙双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款项的及时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 合同总价：__________元（大写：__________元整）。
三、结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确认最终结算价。
3. 甲方在收到乙方提交的结算报告及结算资料后，进行核实并在合理期限内给予答复。
四、还款安排1. 还款金额：根据工程结算价确定最终还款金额。
2. 还款期限：自工程竣工验收合格之日起，甲方分期偿还乙方工程款。
具体还款期限、金额如下：（1）第一期：自工程竣工验收合格之日起____个月内偿还工程总金额的____%；（2）第二期：自工程竣工验收合格之日起满____年偿还剩余的____%；（3）若甲方经济状况允许，可提前偿还剩余款项。
3. 还款利息：甲方应按照约定支付利息，利率由双方另行约定。
五、担保措施1. 甲方应提供合法、有效的担保措施，确保还款计划的履行。
2. 担保措施包括但不限于：不动产抵押、第三方担保等。
具体由双方根据实际情况商定。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款或按期偿还欠款，应支付逾期违约金。
具体违约金数额由双方根据实际情况商定。
2. 若因甲方违约导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议范本8篇
工程款结算还款协议范本8篇篇1甲方：[甲方名称]（下称“建设单位”）乙方：[乙方名称]（下称“施工单位”）鉴于甲乙双方已经就[具体工程项目名称]的建设工程达成施工合同，现就工程款的结算与还款事宜达成如下协议：一、工程概况（详细填写工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、合同金额等。
）二、工程进度确认双方确认本工程已按照合同约定完成施工任务，工程已竣工验收合格并交付使用。
甲方对乙方完成的工程量及质量无异议，并已出具相应的验收合格证书。
乙方提供的工程竣工资料已经齐全。
（一）工程款结算依据：以双方签订的施工合同为基础，结合变更、签证等补充文件，按照国家规定的相关计价标准与定额进行结算。
（二）工程款结算方式：根据结算结果，确定最终结算金额。
甲方已支付部分款项，剩余款项按照本协议约定支付。
（三）结算期限：双方约定自本协议签署之日起XX日内完成工程结算工作。
四、还款计划（一）还款金额：经双方结算确认，甲方应支付乙方的工程尾款总额为人民币[大写金额]（¥[金额]元）。
（二）还款期限：自本协议签署之日起，甲方分期偿还上述款项。
具体还款计划如下：1. 协议签署后XX个月内偿还总金额的XX%；2. 第二期在协议签署后XX个月偿还总金额的XX%；3. 余款于协议签署后XX个月全部还清。
（三）利息约定：若甲方未按约定时间还款，自逾期之日起，未还款部分将按照年利率XX%计算利息，直至全款还清为止。
（一）甲方应确保按时支付工程款项，如甲方未能按时支付，乙方有权向甲方追索欠款及相应的利息损失。
（二）若甲方连续两期未能按时足额支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并就逾期支付的款项追究违约责任。
（三）如因甲方原因导致无法按时结算或履行本协议，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（四）乙方应确保提交的工程资料真实、完整，并配合甲方完成结算工作。
如因乙方原因造成结算延误或无法完成结算的，乙方应承担相应责任。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方就工程项目已签订相关合同，经友好协商，就工程款的结算和还款达成以下协议：一、协议背景鉴于乙方已按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，根据工程实际情况和双方共同协商的结果，特制定本结算还款协议。
1. 工程结算金额：经双方确认，本次工程结算总金额为人民币[大写金额]（￥[金额]元）。
2. 结算依据：双方已签署的相关工程合同、工程变更单、验收报告及其他结算资料作为本次结算的依据。
3. 结算时间：乙方应在本协议签署后XX个工作日内提供完整的结算资料，甲方在收到资料后XX个工作日内完成审核工作。
三、还款计划1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程结算款为人民币[大写金额]。
2. 还款期限：自本协议签署之日起，甲方将在XX个月内完成全部还款工作。
3. 还款方式：甲方将按照以下方式还款：（1）首期还款：本协议签署后的XX个月内，甲方支付工程结算款的XX%；（2）中期还款：在首期还款后的XX个月内，甲方支付工程结算款的XX%；（3）尾款支付：在全部工程完成验收合格后的XX个月内，甲方支付剩余的工程结算款。
4. 利息约定：若甲方未能按期还款，将自逾期之日起，按照未还款金额的XX%向乙方支付逾期利息。
四、保证条款1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款项，若未能按时支付，需承担相应的违约责任。
2. 乙方应保证工程质量符合合同约定，若因工程质量问题导致的损失，乙方应承担相应责任。
3. 在工程款结算过程中，双方应相互协作，及时沟通，确保结算工作的顺利进行。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权要求甲方承担违约责任。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
3. 双方应共同遵守本协议的各项约定，若一方违约，应承担相应的法律责任。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇第1篇示例：工程款结算还款协议书甲方（施工单位）：（公司名称）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本工程的款项结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款结算方式1.甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成本次工程，并向乙方提供相应的结算材料。
2.工程款结算方式为XX方式，即甲方先行垫付工程费用，并在乙方验收合格后由乙方支付相应款项。
第二条工程款支付期限1.甲方完成工程后应向乙方提供结算清单，乙方自收到结算清单之日起XX日内完成工程款的支付。
2.若因乙方原因导致支付延迟，甲方有权要求乙方支付逾期款项的利息，利息按照xx%的标准计算。
第四条异议处理1.如在结算过程中发生异议，甲、乙双方应及时沟通协商解决。
2.如协商无果，甲、乙双方可向有关部门申请仲裁解决。
第五条其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清之日终止。
2.未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《工程款结算还款协议书》文本，甲、乙双方经审核确认，签字盖章生效。
第2篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方与乙方就某工程项目的施工、结算及还款事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特制定本协议如下：一、工程款结算及支付方式1.1 乙方应按照合同约定，按照工程进度及质量完成相关施工任务，并提供相关的结算资料。
1.2 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，及时进行审核确认，并根据实际工程进度支付相应的工程款。
1.3 工程款支付方式为：（具体规定支付方式，如银行转账等）2.1 乙方应按照合同约定的支付期限及付款条件，按时还清应付款项。
2.2 如因特殊原因导致付款延迟或有变动，应提前与甲方进行沟通并获得同意，双方可以协商调整相关还款时间及方式。
三、违约责任3.1 若一方违约导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算还款协议范本
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于________年________月________日在中国北京市签署：
____________公司（以下简称甲方）
住所：________________________
法定代表人：____________
（法定代表人的代理人：____________）
____________公司（以下简称乙方）
住所：________________________
法定代表人：____________
（法定代表人的代理人：____________）
鉴于：
________年________月________日，甲方与乙方就____________（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：____________），建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计
________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款
________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计
________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款
________________________万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付
应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：________________________；受件人：
____________.
乙方联系地址、电话及传真如下：________________________；受件人：
____________.
北京市公证处联系地址：
地址：____________________________________
邮编：________________________电话：________________________________
承办公证员：____________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。
但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。
遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于北京市公证处备案。
（以下无正文）。
甲方：____________公司（印章）
法定代表人或授权代表：____________（签字）
乙方：____________公司（印章）
法定代表人或授权代表：____________（签字）
________年________月________日于北京市。