旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)
老小区电梯加装合同范本
老小区电梯加装合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、工程概述1.1 工程名称：老小区电梯加装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电梯设备采购、安装、调试、验收等全过程。
二、合同主体2.1 甲方为电梯加装工程的委托方，负责提供工程所需的相关资料、配合乙方进行施工，并按照本合同约定支付相关费用。
2.2 乙方为电梯加装工程的承包方，负责按照甲方要求完成电梯加装工程，并确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
三、合同价款3.1 电梯加装工程的总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交电梯加装工程的详细预算，甲方应在收到预算后五个工作日内予以确认。
四、付款方式（1）合同签订后五个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；（2）电梯加装工程完成并验收合格后支付合同总价款的50%；（3）剩余20%的价款在电梯加装工程质保期结束后支付。
五、工程期限5.1 电梯加装工程的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。
六、质量保证6.1 乙方应确保电梯加装工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准，并承诺对工程存在质量问题进行修复。
6.2 电梯加装工程质保期为____年，自验收合格之日起计算。
七、违约责任7.1 若甲方未能按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款的违约责任。
7.2 若乙方未能按照约定完成电梯加装工程或工程质量不符合国家相关法律法规及行业标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、附件9.1 电梯加装工程设计方案9.2 电梯加装工程预算9.3 工程验收报告本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)
旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)XXX Structure in Building 8.Jinwang Xinyuan。
Contract No.: HFxxxxxxxxXXX Law of the People's Republic of China。
both parties A and B have XXX elevators in Building 8.Jinwang Xinyuan。
Huizhou City。
based on friendly ns。
equality。
mutual benefit。
and good faith.Party A:Address: Building 8.XXX。
Bai Ni Road。
Henan An。
Huicheng District。
Huizhou CityXXX:Signing date: XXXSigning date: XXXI。
n Project CostNo.123TotalNameBrand" XXXLCA-825-CO90XXXXXXModel nLCA-825-CO90XXX8/4/4Quantity and n Unit Price Unit: RMB)11140,00070,00045,000155,000Party B: XXX。
Ltd.Address: Room 1610.*** nal Center。
Huizhou CityXXX:n according to the drawingsIn words: One XXX1.The above total price includes: elevator three-phase power supply n and cable fees。
XXX entrance doors and。
systems。
XXX floor。
XXX floor。
pile n engineering。
签署加装电梯协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（业主）：【业主姓名】【业主身份证号码】【业主联系电话】【业主住址】乙方（电梯安装公司）：【公司名称】【公司法定代表人】【公司营业执照号码】【公司联系电话】【公司住址】鉴于：1. 甲方所居住的【楼栋名称】位于【楼栋地址】，该楼栋始建于【建筑年代】，共计【楼层数】层，目前【楼栋名称】内部未安装电梯，给居住在【楼层数】层以上的业主带来极大的不便。
2. 甲方与乙方就【楼栋名称】加装电梯事宜进行了充分协商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就加装电梯的相关事宜达成以下协议：一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的位置：位于【楼栋名称】的【具体位置】。
2. 电梯品牌及型号：【电梯品牌】【电梯型号】。
3. 电梯数量：1部。
4. 电梯规格：【电梯规格】。
5. 电梯使用年限：按照国家相关标准执行。
二、加装电梯的费用及支付方式1. 加装电梯的总费用为人民币【总费用】元，包括但不限于电梯设备费、安装费、土建改造费、相关税费等。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付电梯设备费【设备费】元；（2）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付安装费【安装费】元；（3）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付土建改造费【改造费】元；（4）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付相关税费【税费】元。
3. 甲方逾期支付费用的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
三、加装电梯的施工及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯加装施工，确保施工质量。
2. 电梯加装施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至合格。
四、电梯的使用及维护1. 电梯投入使用后，甲方应遵守国家有关电梯使用规定，合理使用电梯。
2. 电梯的日常维护保养由乙方负责，乙方应按照国家相关标准和规范进行维护保养，确保电梯安全运行。
加装电梯标准合同范本3篇
加装电梯标准合同范本3篇篇一加装电梯标准合同范本身份证号：____________地址：__________________统一社会信用代码：____________地址：__________________一、工程概述1.1 工程名称：加装电梯工程1.2 工程地点：甲方房产所在地1.3 工程内容：根据甲方需求，在甲方房产加装一部电梯，包括电梯设备、电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施。
二、工程价款2.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（1）合同签订后3个工作日内，支付工程总价款的30%作为预付款；（2）电梯设备安装完毕，经甲方验收合格后，支付工程总价款的50%；（3）电梯工程全部完工，经甲方验收合格后，支付剩余的20%工程款。
三、工程质量及标准（1）电梯设备：符合《电梯安全监察规定》及相关标准；（2）电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施：符合《建筑设计防火规范》及相关标准。
3.2 乙方应保证电梯设备在正常使用条件下，使用寿命不少于10年。
四、工期4.1 工程工期：自合同签订之日起，乙方应在____个工作日内完成电梯加装工程。
4.2 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、验收及保修5.1 电梯加装工程完工后，乙方应向甲方提交验收报告。
甲方应在收到验收报告后3个工作日内组织验收。
5.2 电梯加装工程经验收合格后，乙方应提供不少于2年的保修服务。
六、安全生产及环保6.1 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
6.2 乙方应采取措施，确保施工过程中不对周围环境造成污染。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：________________名词解释：1. 委托方：指甲方，即拥有房产并委托乙方进行电梯加装的单位或个人。
既有住宅加装电梯合同范本(实用3篇)
既有住宅加装电梯合同范本(实用3篇)既有住宅加装电梯合同范本第1篇甲方：乙方：经办人：经办人：签订日期：签订地点：需方(盖章)：(以下简称甲方)供方(盖章)：(以下简称乙方)签订日期：供、需双方依照《_合同法》经友好协商，确认并履行以下条款：一、电梯型号、数量二、安装费支付方法：1、供方安装人员进场前一周内，需方应向供方预付安装款总额的50%，计人民币(大写)：叁万元整(￥：元)直接汇入本合同供方指定的帐户。
2、电梯安装完毕，经特种设备检测部门检验合格后三日内，需方支付安装款总额的50%，计人民币(大写)叁万元整(￥：元)直接汇入本合同供方指定的帐户。
付清余款后供方将设备交付需方使用。
三、发票开具类型：□建筑业统一发票□外出经营管理许可证四、施工地点：辽宁省本溪市桓仁县。
五、施工周期：约 3 周。
因需方土建的原因，施工周期相应顺延。
六、供需双方工程实施责任：a.需方责任1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。
2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。
3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等)，负责电梯安装后的土建修补余尾工作。
4、无偿提供施工用电，并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。
6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。
7、向施工人员提供施工现场免费住宿。
8、供方施工期间，需方应提供足够的无干扰作业空间。
9、支付各种地方性收费。
10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件，办理设备注册登记手续。
11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜，若需方经供方催告后不予配合，视为供方全面地履行了相关合同义务，供方不承担任何责任。
12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前，需方不得使用未经验收合格的电梯，否则一切责任均由需方承担。
老旧小区加装电梯合同范本
老旧小区加装电梯合同范本甲方（业主代表）：________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________乙方（施工单位）：________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________丙方（电梯供应商）：________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方为老旧小区业主代表，乙方为具备相应资质的施工单位，丙方为电梯设备供应商，三方就甲方委托乙方在甲方所在小区加装电梯一事，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概述1.1 工程名称：老旧小区加装电梯工程。
1.2 工程地点：___________________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电梯井道施工、电梯设备安装、调试及相关配套工程。
第二条工程范围及标准2.1 乙方应根据甲方提供的小区环境和电梯安装需求，提供符合国家及地方相关电梯安装标准和安全规范的施工方案。
2.2 电梯设备应由丙方提供，且设备型号、规格、性能等应满足甲方要求，并符合国家相关标准。
第三条工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥______________________）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：3.2.1 合同签订后____天内，支付总价款的____%作为预付款；3.2.2 电梯设备到场并经甲方验收合格后____天内，支付总价款的____%；3.2.3 工程竣工并经验收合格后____天内，支付剩余的____%。
旧楼加装电梯安装合同范本
旧楼加装电梯安装合同范本日期：年月日甲方（业主）：（详细信息）乙方（电梯公司）：（详细信息）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商达成以下合同：第一条项目概述1.1 甲方拥有旧楼物业。
为了提升楼宇的使用价值、便利业主的出行，甲方决定委托乙方对该旧楼进行电梯加装工程。
1.2 乙方是一家专业的电梯公司，具备相关资质和技术力量，能够按照国家标准和规范，保质保量完成电梯加装工程。
第二条工程内容2.1 加装位置：详细填写加装电梯的楼层和位置。
2.2 加装规格：详细填写加装电梯的规格和型号。
2.3 加装要求：详细描述乙方应满足的加装要求和性能指标。
2.4 相关设备和材料：详细列出电梯加装工程所需的设备和材料，并注明由乙方提供还是由甲方提供。
第三条工程报价3.1 工程费用：乙方将根据项目概述和工程内容向甲方提供具体的工程费用报价。
3.2 工程款项支付方式：双方同意按照以下方式支付工程款项（可根据实际情况调整）：（1）预付款：在合同生效后的X 天内，甲方支付工程总费用的X%作为预付款；（2）中期款：工程进行到一定阶段时，甲方支付工程总费用的 X%作为中期款；（3）尾款：工程完工后，乙方提交完工报告并经验收合格后，甲方支付工程总费用的 X%作为尾款。
第四条工程期限4.1 工程开始时间：乙方将根据合同签订后双方约定的日期开始进行电梯加装工程。
4.2 工程完成时间：乙方将在工期内完成电梯加装工程，并按时交付甲方使用。
第五条质量保证和维护5.1 质保期：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供 X 年的免费维修保养服务。
5.2 维护费用：在质保期过后，甲方需支付乙方一定费用，由乙方继续提供电梯的维护保养服务。
第六条风险责任承担6.1 乙方在施工过程中应严格遵守有关施工安全和环境保护的法律法规，确保施工安全、施工质量，减少对甲方居民日常生活的干扰。
6.2 如因乙方过错导致施工过程中发生人身伤害或财产损失，乙方承担相应的责任，并及时采取措施进行赔偿。
旧楼加装电梯 合同6篇
旧楼加装电梯合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1旧楼加装电梯合同甲方（甲方名称）：__________________________________________________乙方（乙方名称）：__________________________________________________甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，就甲方委托乙方对甲方所在的旧楼进行电梯加装工程事宜达成如下合同条款：第一条项目基本信息1.1 项目名称：旧楼加装电梯工程1.2 项目地址：__________________________________________________1.3 项目描述：本项目是对甲方所在的旧楼进行电梯加装改造，以提高楼宇的舒适性和便利性。
第二条项目工程内容2.1 乙方承诺按照国家有关标准和规定，对旧楼进行电梯加装工程。
2.2 加装电梯楼梯井、电梯井道、电梯轿厢等设施的设计、施工、验收等工作。
2.3 确保加装电梯工程符合国家相关规定，保证加装电梯的安全、稳定运行。
第三条价格与支付方式3.1 电梯加装工程的总价为：__________________________（大写：_________________）人民币。
3.2 乙方将工程款分两次支付：首次支付____________%（大写：________________%）作为订金，在签订本合同后_____天内支付；余款在工程完工后_____天内支付。
第四条工期及交付4.1 乙方将按照双方约定的工期，保质保量完成工程。
4.2 在工程完工后，乙方应组织相关部门对加装电梯工程进行验收，经验收合格后交付甲方使用。
第五条保修期及售后服务5.1 乙方保修期为__________个月，自工程完工验收之日起计算。
5.2 保修期内，如因设备质量问题发生故障，乙方将无偿提供维修和维护服务。
5.3 保修期外，甲、乙双方可签署维护合同，约定维护服务及费用等具体内容。
老旧小区加装电梯合同范本
老旧小区加装电梯合同范本老旧小区加装电梯销售、安装合同项目地址：XX市XX区XX街XX号项目名称：签订日期：2020年月日合同编号：老旧小区加装电梯销售、安装合同项目名称：甲方：XX号院全体业主（以下简称甲方）地址：XX区XX街XX号甲方盖章：甲方代表或委托代理人（签字）：年月日乙方：XX电梯有限公司（以下简称乙方）办公地址：XX市XX区XX路XX号开户银行：银行账号：税务登记号：乙方盖章：乙方法定代表人或委托代理人（签字）：年月日合同号：根据书明号123、书明号123、书明号123、书明号123和xx市人民政府办公厅书明号123号文件的要求，乙方向甲方销售、安装电梯(电梯品牌：xx电梯)、安装(包括增设相应的电梯钢井、走廊、地坑及相关工程)、运输，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、合同总价及范围：1.合同总价元（人民币大写：万元整）；2.工程范围:电梯设备金额及工程安装金额单位：万元品牌载重/速度/楼层/车站/门700Kg1.0m/s安装(包括钢结构、电梯(设备）底坑)和支撑工程合计产品类别XX加装电梯备注：1)按以上合同总价分别出具电梯设备及工程安装。
2)本合同为总价合同，甲方不会在电梯安装上增加任何额外费用。
合同总价包括设备、运输、安装和检验；电梯、钢结构、外墙装饰玻璃免费保修一年；包括建筑结构安全鉴定、电梯设计安装、图纸审核、土建基坑(开挖地下2米深的基础)施工费用、钢结构竖井、幕墙制作(包括施工期间移动水电管线、弱电线路的所有费用，包括自来水公司、电业局、天然气公司、通公司等部门的所有费用)。
电梯费、运输费、安装费、技术监督局监督检查费、税费、施工保险费、住宅土建及防盗围栏(或花架)、拆棚及修理费、开门及修理费、工程涉及的地下隐蔽工程、空调及机器搬移费、运输、安装专用电表、保修期内的维修费用、许可证申请及相关手续等。
具体规格参数请参考附件。
3)电梯设备制造、运输、安装、维护以及钢结构电梯井道设计、制作、建设、质量、施工安全均由乙方负责；合同号：4)不含移交后业主使用电梯的运行电费；二、付款方式2.1合同签订之日起5个日历天内且甲方收到乙方开具的正式后，甲方支付给乙方合同总价的30 %，即人民币：元（大写：元整），作为定金，同时乙方开始电梯生产备货，及井道土建制作施工；2.2乙方应在合同签订之日起35个日历日内完成电梯库存和钢结构井道施工。
住宅加装电梯协商协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（业主）：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（电梯公司）：________________________地址：________________________联系电话：________________________鉴于甲方所在住宅楼老旧，电梯设施陈旧，为提高居住舒适度，改善居民出行条件，甲方拟对住宅楼进行加装电梯。
为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的住宅楼为：________________________2. 住宅楼层数：________________________层3. 加装电梯的位置：________________________4. 电梯品牌及型号：________________________5. 电梯主要参数：________________________二、加装电梯的出资及费用承担1. 加装电梯的总费用为：人民币_______元整（大写：________________________元整）。
2. 甲方负责出资人民币_______元整（大写：________________________元整），乙方负责出资人民币_______元整（大写：________________________元整）。
3. 甲方出资方式：（1）现金支付：甲方在协议签订之日起_______日内，一次性支付人民币_______元整（大写：________________________元整）。
（2）分期支付：甲方在协议签订之日起_______日内，支付首期款人民币_______元整（大写：________________________元整），剩余款项在电梯安装完毕并验收合格后支付。
2024年电梯改装加装合同范本
2024年电梯改装加装合同范本甲方（委托方）： ______乙方（承包方）： ______鉴于甲方因业务需要，拟对位于______的电梯进行改装加装，乙方具有相应的资质和能力承接该项工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电梯改装加装工程事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______电梯改装加装工程。
1.2 工程地点：______。
1.3 工程内容：包括但不限于电梯的拆除、安装、调试及后续的维护服务。
1.4 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：2.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
2.1.2 甲方应提供必要的施工条件和协助，包括但不限于施工场地的清理、施工期间的水电供应等。
2.1.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.2 乙方权利与义务：2.2.1 乙方应按照合同约定和甲方要求，保质保量完成电梯改装加装工程。
2.2.2 乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，承担因施工不当造成的一切损失。
2.2.3 乙方应向甲方提供完整的工程资料和售后服务。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______元整（￥______）。
3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后______个工作日内，甲方支付工程总价款的______%作为预付款。
3.2.2 工程完成______%后，甲方支付工程总价款的______%。
3.2.3 工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方支付剩余工程款项。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______个工作日内组织验收。
4.2 验收合格后，双方应签署验收报告，作为工程交付的依据。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项______%的违约金。
小区加装电梯的合同范本(共6篇)
小区加装电梯的合同范本(共6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!小区加装电梯的合同范本(共6篇)小区加装电梯的合同范本第一篇甲方：(承租方)乙方：(出租方)一、甲方因青海省政协老干部昆明疗养小区(云青花园)A1地块工程建设需要向乙方租赁施工升降机(以下简称）二、租赁单价：1、施工升降机从启算之日起计算，租赁单价 (不含税价)为18000元/月/台(大写：壹万捌仟元/月/台)。
合作加装电梯协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（甲方全称）地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________乙方：（乙方全称）地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________鉴于：1. 甲方拥有位于________________________的住宅楼，该住宅楼共计____层，其中地下____层，地上____层，共有____户居民。
2. 随着我国人口老龄化程度的加深，为了提高居民生活质量，方便老年人及行动不便人士出行，甲方拟在住宅楼内加装电梯。
3. 乙方具备电梯安装、改造及维护的专业资质，愿意为甲方提供电梯加装服务。
双方本着平等互利、友好协商的原则，达成如下协议：一、加装电梯的基本情况1. 电梯型号及数量：经双方协商一致，同意在甲方住宅楼内加装____部电梯，电梯型号为________________。
2. 电梯安装位置：电梯安装位置为________________________，具体位置详见附图。
3. 电梯尺寸及参数：电梯尺寸为________________________，电梯参数详见附件一。
4. 电梯使用年限：电梯设计使用年限为____年。
二、双方的权利与义务（一）甲方权利与义务1. 权利：- 享有加装电梯的最终决策权；- 享有电梯使用、维护及管理的权利；- 享有本协议约定的其他权利。
2. 义务：- 按时支付电梯加装及维护费用；- 配合乙方进行电梯安装、改造及验收；- 保障电梯安装及使用过程中的安全；- 遵守国家有关电梯使用的法律法规。
（二）乙方权利与义务1. 权利：- 享有按约定收取电梯加装及维护费用的权利；- 享有对电梯进行安装、改造及维护的权利；- 享有本协议约定的其他权利。
2. 义务：- 按约定的时间、质量、标准完成电梯加装及改造工作； - 对电梯进行定期检查、维护及保养；- 确保电梯安全、可靠运行；- 遵守国家有关电梯安装、改造及使用的法律法规。
小区加装电梯的合同范本
小区加装电梯的合同范本甲方（业主代表）：_____________________乙方（电梯安装公司）：_____________________丙方（物业管理公司）：_____________________鉴于甲方为小区业主代表，乙方为专业电梯安装公司，丙方为小区物业管理公司，三方本着平等互利、诚实信用的原则，就小区加装电梯事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：________小区电梯加装工程。
1.2 项目地点：_________________________。
1.3 电梯型号及规格：____________________。
1.4 工程内容：包括但不限于电梯井道建设、电梯设备安装、调试及验收等。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）__________________元整（￥__________________）。
2.2 甲方应于合同签订后______日内支付总价的______%作为预付款。
2.3 电梯安装完成后，甲方应在验收合格后______日内支付剩余款项。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：______年______月______日。
3.2 工程竣工日期：______年______月______日。
3.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方和丙方，并协商解决。
第四条质量与验收4.1 乙方保证所安装电梯符合国家相关质量标准和安全要求。
4.2 电梯安装完成后，乙方应组织甲方和丙方进行验收，验收合格后方可交付使用。
第五条保修与维护5.1 乙方对所安装电梯提供______年的免费保修服务。
5.2 保修期内，乙方负责电梯的日常维护和故障排除。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项______%的违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价______%的违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，三方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
老旧小区旧楼加装电梯施工合同范本
旧楼加装电梯合同书甲方单位：（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方）根据《合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况1、项目名称：某某市某某小区一单元加装电梯2、项目地点：某某市3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全4、承包范围：1、基坑及防水.钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责)2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。
3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆5、主要材料明细表5.1主要材料表序号使用部位规格尺寸产地/品牌备注1立柱200X200X6国标鞍钢2横梁H200X100X5.5X8国标鞍钢5.2主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B5.3电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。
(不含税票，此工程为固定包干总价)2、付款方式：2.1合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元2.2规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。
2.3钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB￥元。
2.4不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。
2.5电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB￥元3、付款账号开户名：开户行：开户账号：四、工程质量:符合钢结构验收标准。
旧住宅加装电梯合同范本
旧住宅加装电梯合同范本合同编号：_______甲方（旧住宅业主或业主代表）：_______乙方（电梯安装公司）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方为甲方旧住宅加装电梯事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______旧住宅加装电梯工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方根据甲方要求，为甲方旧住宅加装电梯，并提供相关服务。
二、合同价款2.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 上述价款已包括电梯设备、安装、调试、验收、培训、售后服务等所有费用。
三、付款方式3.1 甲方应在本合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 乙方完成电梯安装并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后_______日内支付乙方合同总价款的_______%。
3.3 乙方提供完整售后服务_______年后，甲方支付剩余的_______%款项。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按期完成。
五、质量保证5.1 乙方应确保电梯设备符合国家相关标准和质量要求，电梯安装质量符合《电梯安装和改造技术规范》的要求。
5.2 乙方应按照甲方的要求提供电梯设备的技术资料、安装图纸等。
5.3 乙方应对电梯设备提供_______年的免费保修期，保修期内乙方负责免费维修和更换零部件。
六、甲方权利与义务6.1 甲方应提供电梯安装所需的场地、电源等条件，并保证场地符合电梯安装要求。
6.2 甲方应按照乙方的要求提供电梯安装所需的资料和手续。
6.3 甲方有权对乙方的工程进度、质量等进行监督和检查。
七、乙方权利与义务7.1 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，完成电梯安装工程。
老电梯安装合同模板
老电梯安装合同模板甲方（安装单位）：_____________（以下简称甲方）乙方（安装地点）：_____________（以下简称乙方）鉴于：1. 乙方拥有一幢建筑物，计划安装一台老电梯，现就此事与甲方进行安装合作。
2. 甲方是一家具有良好声誉和丰富经验的电梯安装公司，具备提供老电梯安装服务的资质和能力。
经甲乙双方协商一致，就老电梯的安装事宜达成以下协议。
第一条安装范围1. 甲方应按照乙方要求，在乙方建筑物内安装一台老电梯。
2. 安装范围包括但不限于：电梯轨道、电梯轿厢、电梯机房等相关部件。
第二条安装时间1. 双方应共同商定安装时间，甲方应在约定时间内安排施工人员进行安装工作。
2. 如因不可抗力等原因导致安装工作延误，甲方应提前通知乙方并重新协商安排时间。
第三条费用及支付方式1. 安装费用由乙方承担，具体金额为_______。
2. 乙方应于安装完成后的__天内将全款支付给甲方。
3. 如因特殊情况导致费用发生变化，甲乙双方应重新协商确定。
第四条安装质量保证1. 甲方承诺安装的老电梯符合国家相关标准和要求，保证安装质量。
2. 安装完成后，甲方将提供一定期限的免费维护服务，保证电梯正常运行。
3. 如因甲方安装不当或质量问题导致电梯运行异常，甲方将承担相关责任并提供免费修复服务。
第五条违约责任1. 若任何一方未履行合同规定的义务，应向对方承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，免责方应尽快通知对方并商定解决方案。
第六条合同解除1. 若甲乙双方其中一方提前通知对方并经协商一致，可以解除本合同。
2. 解除合同后，双方应协商处理相关事宜，并在合理范围内予以赔偿。
第七条争议解决1. 本合同的履行和解释均适用中国法律。
2. 若在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交仲裁委员会仲裁。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
老旧小区电梯施工合同模板
老旧小区电梯施工合同模板1. 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 合同背景鉴于甲方拥有位于[小区名称]的老旧电梯，为了保障小区居民的安全出行需求，甲乙双方通过友好协商，达成以下合作协议。
3. 合同内容3.1 项目描述甲方委托乙方对位于[小区名称]的老旧电梯进行升级和维修，并达到相关法规和安全标准。
具体工作描述如下：•升级电梯的控制系统和驱动系统；•更换电梯机房内的设备和电线；•升级电梯门系统和安全装置；•检修并更换电梯的钢丝绳、轮槽等关键部件；•其他与电梯升级和维修相关的工作。
3.2 项目时间和费用•项目开始时间：[开始时间]•项目完成时间：[完成时间]•项目总费用：[总费用]•甲方需在项目开始前支付合同总费用的30%作为预付款，剩余70%在项目完成前支付。
3.3 项目执行•乙方将按照相关法规和安全标准进行电梯升级和维修工作，并确保工作质量和进度满足甲方要求。
•乙方将为电梯升级和维修提供必要的设备、材料和人力资源，并确保其质量和合法性。
•甲方将积极配合乙方在项目过程中的进展和需要，并提供必要的支持和协助。
3.4 工作保修•升级和维修后的电梯将享受免费保修期为2年，自项目完成之日起计算。
•在保修期内，如果电梯出现由于乙方工作质量或材料问题引起的故障，乙方将免费提供维修和更换相关零部件。
•甲方需遵守电梯正常使用规定，并保障电梯的正常运行，如因甲方原因导致电梯故障，乙方将收取适当的维修费用。
3.5 合同终止•如果因乙方原因导致项目无法按时完成或施工质量无法满足甲方要求，甲方有权终止合同，并要求返还已支付的费用。
•如果因甲方违规使用或其他原因导致电梯损坏，甲方需按照乙方提供的修复报价支付相应费用。
4. 合同生效和争议解决4.1 生效条件•本合同须由甲方、乙方共同签字，并加盖公章后方具备法律效力。
•本合同自双方签字并盖章日起生效，并持续有效直至项目完成和支付结清。
4.2 争议解决•双方在合作过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
老楼加装电梯合同范本
老楼加装电梯合同范本甲方（全体业主）：姓名：____________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（电梯安装公司）：公司名称：________________法定代表人：________________公司地址：________________联系电话：________________一、项目概况1. 项目名称：[老楼具体名称]加装电梯工程2. 项目地点：[老楼详细地址]3. 电梯规格及型号：[具体规格和型号]二、工程内容及范围1. 乙方负责电梯的设备供应、安装调试、验收及质保期内的维修保养等工作。
2. 包括但不限于电梯井道的建设、电梯设备的安装、电气系统的布线、安全防护设施的设置等。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]作为预付款，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
电梯设备到货并经甲方验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
电梯安装调试完成并经相关部门验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
剩余合同总价款的[百分比]作为质保金，在质保期满后[具体时间]内无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工期1. 自合同签订之日起，乙方应在[具体工期]内完成电梯的安装调试工作，并具备验收条件。
2. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。
五、质量标准及验收1. 电梯安装质量应符合国家及行业相关标准，并通过相关部门的验收。
2. 电梯安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[具体时间]内组织验收，如逾期未验收，则视为验收合格。
电梯加装合同 范本
《电梯加装合同》甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系方式：______________________资质证书编号：______________________依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，以保证工程质量第一、安全第一为宗旨，在遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则下，甲乙双方就电梯加装工程项目及服务事项（以下简称“本工程”）进行协商并达成一致，特订立本合同，以供双方共同遵守。
第一条工程项目1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[详细工程地点]。
3. 乙方承包工程范围及内容：（详细说明乙方负责的工程内容，包括但不限于工程建设咨询、主体施工、电梯设备采购和安装、涉及的各类设施迁移等，同时明确是否包含报相关部门进行竣工备案等工作）。
4. 承包方式及总承包价：工程总承包价为人民币：______元（大写：______）。
（1）双方约定以包工、包料、包设备、包安装、包工期、包安全、包文明施工、包质量及双方约定承包范围，以总承包价包干方式进行总承包。
乙方负责进度、质量、安全、文明施工、工程验收、保修等相关责任。
（2）总承包价包含的具体费用明细（如电梯主体工程的土建施工费用、订购电梯设备及安装费用、楼梯改建费用等）。
（3）明确地面以上和地面以下涉及第三方处理的设施迁移费用的承担方，以及是否有分项报价预算的费用及其结算方式。
（4）说明规划设计及图审费用、地质勘探费用、房屋安全鉴定费用等哪些在/不在本承包价范围内，分部分项工程检测费用、监理费用等是否包含在总承包价内。
第二条工期要求1. 自本合同签订后，乙方收到甲方支付第一笔工程款之日起计算，项目工程的总工期共______日，由______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金旺新苑8栋加装电梯及钢结构
安
装
合
同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市金旺新苑8栋加装电梯的安装工程达成协议如下：
甲方：乙方：惠州市**电梯工程有限公司
地址：惠州市惠城区河南岸白泥
地址：惠州市***国际中心1610室路**新苑8栋2单元
代表：代表：
签订日期：2017年月日签订日期：2017年月日
5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。
二、付款方式：
1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。
1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万伍仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。
1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付10,000.00元（大写：壹万圆整）质保金。
（质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。
）
2 规划审批说明：
2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审图费（具体以相关单位的收据为准，但总价不得超过10000元人民币）外，无息退还甲方已支付的其它定金，本合同同时终止。
2.2 乙方在申报审批中通过建筑方案设计批准，但因公示期间加装电梯项目受到第三方投诉，甲方负责协调处理。
二、质量保证
1、电梯钢结构井道质量符合电梯安装验收质量要求。
2、电梯安装质量符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。
3、电梯安装质量还应通过广东省特种设备检测研究院惠州检测院对电梯整机质量
的监督检测与验收，并向甲方出具《电梯监督检验合格报告》，同时乙方承担电梯安装质量责任。
三、安装条件及周期
1、安装条件
1.2、甲方联系人：电话： .
1.3、道路畅通，保证运送设备的车辆及吊车能到达施工地点10米内。
1.4、施工现场附近无杂物和影响安装工程的其他交叉作业项目。
1.5、安装施工前甲方必须配合乙方向当地技术监督部门办理好开工告知，提供
特种设备使用注册登记证所需的注册单位或个人的资料。
2、安装周期
2.1、电梯安装工期：从电梯到达甲方施工地点之日起60天安装、调试、自检
结束（不含验收取证时间）。
2.2、因停电等非乙方原因，造成安装工期延误，乙方无需承担责任。
2.3、因不可抗力（如地震、气候因素：如冰雹、台风、雨季等）原因造成安装
工期延误，乙方免于承担延误工期等责任。
2.4 由于乙方原因，造成工期拖后，每逾期1天按总安装款的千分之一收取违
约金。
3个月后乙方仍未交会使用，甲方有权认定本同合终止，由此乙方应退回甲方所有已付款项并承担相关损失补尝责任。
四、双方责任与义务：
1、甲方的责任与义务
1.1 按合同约定履行支付款额的责任。
对本合同项目进行管理、协调等工作，
做好小区物业管理单位及各业主的沟通协调工作，保证施工区域道路畅通，避免无端阻拦、设置障碍等现象发生，保障顺利完成施工进程。
1.2 免费提供施工期间设备保管房及所需要用的水、电，并协调处理现场施工
问题，保证安全、顺利施工。
（安全保管、费用由乙方自行负责）。
1.3 进场安装前应具备满足货物运输车辆有效的道路条件，一般为设备安装点
至货物卸货点7米内，还应保证现场吊装施工的足够空间。
1.4根据政府部门的要求提供加建电梯的相关资料，配合乙方办理加建电梯相
关手续。
1.5甲方应积极配合乙方，满足乙方施工条件。
因甲方原因造成施工条件不具
备或施工进度滞留，甲方应承担其责任。
1.6甲方负责提供电梯使用注册登记证所需的注册单位或个人的资料。
根据惠
州市质监局的相关管理规定的要求：新装电梯在验收合格后投入使用前必须办理使用注册登记，使用单位必须具备持有《电梯安全管理员证》的人员方可取得电梯使用注册登记证。
2、乙方的责任与义务
2.1在安装开工前向当地主管部门申报加建电梯开工手续，负责电梯的安装开工告知及安装竣工的报检验收工作，在约定的条件下保证安装工期按合同约定完成。
2.2设备到货后的卸车和吊运到位。
2.3按照合同要求及国家规范和标准完成产品安装和调试。
2.4严格遵守施工现场的有关规章制度。
负责施工现场必要的防护和告示
2.5严管工程质量和施工安全，保证安全作业和防火安全。
2.6负责承担安装施工人员及施工过程的一切安全责任。
2.7负责安装质量的监控及自检工作，配合政府部门完成安装监检和验收工作。
2.8配套土建工程后期修补参照原建筑装饰模式进行，甲方另有需求另行协商
办理。
2.9负责验收合格后将20天内加建电梯报建资料、房屋建筑设计图纸、电梯
井道设计图纸、电梯随机资料及使用权、电梯验收合格报告的交接。
2.10负责产品质保期内的日常维护、保养和检修。
提供保质期内的售后服务。
2.11乙方负责电梯使用注册登记证（甲方提供注册所需的资料）。
五、售后服务承诺
1、乙方或乙方指定单位严格按照有关法规规范进行电梯钢结构井道及电梯的
安装及售后服务工作。
2、为了确保电梯钢结构井道及电梯安装质量，安装过程中，乙方或乙方指定
单位将派经验丰富、业务能力强的专业技术人员进行安装并调试。
乙方或乙方指定单位对电梯钢结构井道及电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
3、电梯钢结构井道及电梯自电梯安装竣工经广东省特种设备检测研究院惠州
检测院验收合格之日起免费保修12个月，最长不超过电梯出厂之日起16个月（完全由于乙方原因造成的工期延误除外）。
4、乙方提供终身专业技术、配件支持及产品终身跟踪记录服务。
5、乙方为客户建立电梯销售、安装、维修、备品备件档案库。
6、质量保证期及维保期内，每月固定保养2次，维保人员发现问题，随时调
整电梯的运行状态，确保电梯运行处在最佳状态。
7、免费保修期满内，因甲方或使用者使用、管理不当或人为因素等非乙方原
因造成设备损毁，由甲方承担责任和配件费用，乙方提供免费维修服务。
8、免费保修期满后，乙方将继续对贵工程提供最优惠、周到的技术咨询及易
损件、零部件更新、改造服务。
六、违约与赔偿
1、任何一方单方面解除本合同的，应向对方赔偿相当于合同总价百分之二十
（20%）的违约金。
2、在免费保修期内，甲方自行安排乙方以外的其他单位或个人进行电梯改造、
维修、保养，乙方将不再承担任何质量和安全责任，也不再提供免费保修的服务。
七、其他事项
1、合同附件具有法律效力，报价文件及往来函件中与本合同有分歧的，以本
合同为准。
2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同经双方盖章确认后生效。
以下无正文。