2017-xx 建设工程设计合同(专业建设工程)新版合同
专业建设工程设计合同范本(三篇)
专业建设工程设计合同范本合同编号：XXXXXXX甲方：____________________（简称甲方）乙方：____________________（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，甲、乙双方自愿按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜达成如下合同：第一条合同的目的和范围1.1 甲方委托乙方，负责进行建设工程设计事宜，具体包括但不限于：规划设计、施工图设计、技术咨询等相关工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求、标准和工程的实际情况，完成设计任务，并按合同约定的质量、时间和费用要求进行工作。
第二条设计任务2.1 甲方委托乙方进行的设计任务详见附件一《设计任务书》。
附件一为本合同不可分割的一部分。
2.2 乙方应按照附件一所列的设计任务和要求进行设计工作，并提交设计成果。
第三条设计费用和支付方式3.1 甲方向乙方支付的设计费用为人民币________元整（大写：_________________）。
3.2 甲方应在签订本合同时支付设计费用的50%作为预付款；剩余的50%应在乙方提交设计成果并经甲方验收合格后的10个工作日内支付。
3.3 设计费用支付由甲方以银行转账方式支付至乙方指定的账户。
双方同意支付的手续费由甲方承担。
3.4 如果甲方未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，逾期费用为逾期未支付金额的每日_____‰。
第四条设计文件的归属和利用4.1 设计文件和资料的归属权属于甲方。
4.2 乙方需在设计文件中标注乙方的设计人员和单位名称，并不能使用设计文件进行其他项目的设计。
4.3 未经甲方同意，乙方不能将设计文件、资料用于其他用途或进行外传。
第五条保密责任5.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术信息等保密内容严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
5.2 合同解除或终止后，双方仍应保持保密责任，至少在合同终止后的______年内。
建筑工程合同范本2017年版本
建筑工程合同范本2017年版本
一、合同目的和范围
本合同旨在规定甲乙双方在建筑工程项目中的权利与义务，确保工程按照既定的质量、成本和时间完成。
该合同涵盖从工程设计、施工到竣工验收的全部过程。
二、合同双方
甲方（业主）：负责提供工程资金并拥有最终产权的个人或法人实体。
乙方（承包商）：负责根据甲方要求完成工程建设的专业公司。
三、工程描述
详细描述了工程的位置、类型、规模以及特殊要求等，确保双方对工程有清晰的认识和共同的理解。
四、工程质量标准
明确规定了工程质量必须达到的国家或行业标准，以及相关的验收程序和方法。
五、工期和进度安排
详细列出了工程的起止日期，以及各阶段的具体进度计划，包括设计、采购、施工和验收等环节。
六、合同价格及支付方式
明确了工程的总造价，包括预付款、进度款和结算款的比例和支付条件。
同时，还规定了如遇特殊情况导致成本增加时的调整机制。
七、变更和索赔
当工程需要变更或出现争议时，双方应遵循的程序和原则，以及如何提出索赔和解决索赔的方法。
八、违约责任
若任一方未能履行合同约定的义务，应承担的责任和后果，包括但不限于违约金的支付、工程延期的赔偿等。
九、保险和风险管理
规定了工程期间必须购买的保险种类和金额，以及风险发生时的应对措施。
十、争议解决
对于合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过协商解决；如果协商不成，可以提交仲裁或诉诸法院解决。
十一、其他
包括合同的生效条件、修改和终止的条件，以及双方认为需要约定的其他事项。
2017建设工程设计合同
2017建设工程设计合同在介绍合同范本之前，我们需要明确建设工程设计合同的基本构成要素。
一般而言，合同应当包括以下内容：合同双方的基本信息、合同目的、设计范围、设计标准、设计周期、费用支付、变更与调整、违约责任、争议解决等关键条款。
以下是2017年建设工程设计合同范本的主要内容：甲方（业主）：_________乙方（设计单位）：_________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）的设计工作达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________（工程名称）设计工作中的权利、义务和责任，确保工程设计质量，促进工程建设的顺利进行。
二、设计范围乙方根据甲方的要求，对_________（工程名称）进行概念设计、方案设计、初步设计和施工图设计等工作。
三、设计标准乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行设计，并确保设计成果的科学性、合理性和安全性。
四、设计周期设计工作自____年___月___日起至____年___月___日止。
乙方应按约定时间提交各阶段设计成果。
五、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付设计费用。
具体支付方式和时间节点由双方协商确定。
六、变更与调整如遇特殊情况需对设计内容进行调整，应及时通知对方，并协商解决。
由此产生的额外费用由提出变更一方承担。
七、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
九、其他事项双方可根据工程具体情况，另行签订补充协议，作为本合同不可分割的一部分。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年___月___日。
建筑设计合同范本2017
建筑设计合同范本2017鉴于甲方拟委托乙方进行建筑设计工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称：______________二、项目地点：______________三、项目概况：______________四、设计范围：1. 乙方应根据甲方的要求，进行项目的建筑设计工作，包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的设计工作。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求，确保设计方案的合法性和可行性。
3. 乙方应按照甲方的要求，保证设计方案的创新性和实用性。
五、设计费用：1. 甲方应按照设计费用支付方式，按照设计进度及时支付设计费用给乙方。
2. 设计费用总额为______________，具体支付方式和时间由双方协商确定。
六、设计工作周期：1. 乙方应按照双方约定的设计工作周期，按时完成各阶段设计工作。
2. 如因不可抗力等原因导致设计工作延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的设计工作周期。
七、设计成果：1. 乙方应按照双方约定的设计要求，提交符合要求的设计成果给甲方。
2. 甲方对设计成果有权提出合理修改意见，乙方应按照甲方要求进行修改。
八、知识产权：1. 乙方在设计过程中所产生的全部知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将设计成果用于其他项目或转让给第三方。
九、违约责任：1. 若一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方受到损失，违约方应承担赔偿责任。
十、争议解决：本合同的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至______________仲裁。
十一、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收结束之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________。
建设设计合同范本2017
建设设计合同范本2017合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（设计方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设项目设计的相关事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目性质：_______二、设计范围及内容2.1 设计范围：_______2.2 设计内容：_______三、设计阶段及时间3.1 设计阶段：本工程设计分为初步设计、施工图设计两个阶段。
3.2 设计时间：（1）初步设计阶段：乙方应在合同签订后_______天内完成初步设计，并向甲方提交初步设计文件。
（2）施工图设计阶段：乙方应在初步设计文件批准后_______天内完成施工图设计，并向甲方提交施工图设计文件。
四、设计费用及支付4.1 设计费用：本工程设计费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2 设计费用支付：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方设计费用的_______%。
（2）初步设计文件提交并经甲方确认后_______天内，甲方支付乙方设计费用的_______%。
（3）施工图设计文件提交并经甲方确认后_______天内，甲方支付乙方设计费用的剩余_______%。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方有权对乙方的设计成果进行审查，并提出修改意见。
5.2 甲方应按照约定时间支付设计费用。
5.3 甲方应为乙方提供必要的设计资料及现场工作条件。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照约定时间提交设计成果，并对设计成果的质量负责。
6.2 乙方应按照甲方的要求对设计成果进行修改完善。
6.3 乙方应保守甲方的商业秘密。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间支付设计费用的，应向乙方支付逾期付款金额的_______%的违约金。
7.2 乙方未按照约定时间提交设计成果的，应向甲方支付逾期提交设计成果金额的_______%的违约金。
建筑工程设计合同2017
建筑工程设计合同2017合同前言在进入之前，该合同范本首先明确了合同双方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（设计单位）的名称、地址以及法定代表人或授权代表。
这些信息的准确性对于合同的法律效力至关重要。
合同目的和范围合同的核心部分阐述了合同的目的和范围，即甲方委托乙方进行某建筑工程的设计工作。
这包括了设计的具体内容、标准、要求以及预期的成果。
同时，也会指出设计工作的起止日期和关键的里程碑时间点。
权利与义务合同中详细列出了甲乙双方的权利与义务。
甲方需按时支付设计费用，并提供必要的工程资料。
乙方则应按照约定时间和质量完成设计任务，并在设计过程中及时与甲方沟通。
违约责任为了保障双方的利益，合同中还明确规定了违约责任。
如果一方未能履行合同义务，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
变更与解除在实际操作中，可能会因为各种原因需要变更或解除合同。
因此，合同范本中包含了关于合同变更和解除的具体条款，以及相应的程序和条件。
争议解决合同还预见到了可能出现的争议，并提供了解决争议的途径。
通常包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。
其他事项合同还会涉及一些其他事项，如保密协议、知识产权归属、合同的生效条件等。
结语通过这份2017年的建筑工程设计合同范本，我们可以看到，一个详尽的合同应当涵盖项目的方方面面，从而为项目的顺利进行提供法律支持。
无论是甲方还是乙方，都应当仔细阅读并理解合同的每一条款，确保自身权益不受侵害。
在实际操作中，由于每个项目的具体情况都有所不同，因此合同内容可能需要根据实际情况进行调整。
建议在签订合同前，由专业的法律顾问进行审查，以确保合同的合法性和适用性。
建设设计合同范本2017
建设设计合同范本2017建设工程设计合同项目名称：____________________项目地点：____________________合同编号：____________________设计证书等级：________________发包人：____________________设计人：____________________签订日期：____________________发包人：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________设计人：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程投资：[预估投资金额]二、设计范围和内容1. 设计范围：[详细说明设计涵盖的区域和范围]2. 设计内容：包括但不限于[列出具体的设计内容，如方案设计、初步设计、施工图设计等]三、设计阶段及成果要求1. 方案设计阶段提交时间：[具体日期]成果要求：[描述方案设计的成果形式和内容要求]2. 初步设计阶段提交时间：[具体日期]成果要求：[描述初步设计的成果形式和内容要求]3. 施工图设计阶段提交时间：[具体日期]成果要求：[描述施工图设计的成果形式和内容要求]四、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，支付设计费总额的[X]%作为定金；方案设计通过审查后[X]个工作日内，支付设计费总额的[X]%；初步设计通过审查后[X]个工作日内，支付设计费总额的[X]%；施工图设计通过审查后[X]个工作日内，支付设计费总额的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，支付剩余设计费。
2017建设工程设计合同
2017建设工程设计合同2017建设工程设计合同【一】工程名称：_______________________________________工程编号：_______________________________________合同编号：_______________________________________委托单位(甲方)：______________________________设计单位(乙方)：______________________________北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制填写合同须知一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同;二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全;三、本合同中的附件3"委托设计项目表"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。
委托单位：______________________________(以下简称甲方)设计单位：______________________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务：工程名称：_____________________________工程地址：_____________________________工程任务批准文件：__________________________(见附件1);北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2);本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。
建设工程设计合同模板2017版
建设工程设计合同模板（2017版）甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程性质：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程投资估算：__________二、设计范围和内容2.1 设计范围：本工程的设计范围包括但不限于：建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计、室内设计等。
2.2 设计内容：乙方应按照甲方的要求，完成本工程的初步设计、施工图设计及相关的设计服务工作。
三、设计费用3.1 设计费用总计为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 设计费用的支付方式：（1）本合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方设计费的50%作为预付款。
（2）初步设计完成后，甲方支付乙方设计费的30%。
（3）施工图设计完成后，甲方支付乙方设计费的20%。
四、设计进度和期限4.1 初步设计阶段：自合同签订之日起，乙方应在____个月内完成初步设计，并提交甲方审批。
4.2 施工图设计阶段：自初步设计审批通过之日起，乙方应在____个月内完成施工图设计，并提交甲方审批。
4.3 设计变更阶段：在设计过程中，如因甲方要求或实际情况发生变化，导致设计内容需要变更时，乙方应根据甲方的要求及时进行设计变更。
五、乙方的义务和责任5.1 乙方应按照甲方的要求，认真、负责地完成设计工作，并保证设计质量符合国家相关法律法规及行业标准。
5.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 乙方应确保设计成果的知识产权归属甲方所有，并不得侵犯他人的知识产权。
专业建设工程设计合同6篇
专业建设工程设计合同6篇篇1专业建设工程设计合同一、合同双方甲方（委托方）：单位名称：XXX建设工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX电话：XXX乙方（设计方）：单位名称：XXX设计工程公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号联系人：XXX电话：XXX二、合同背景甲方是一家专业从事建设工程的公司，现拟委托乙方为其设计新建工程项目，具体合同内容如下：三、项目概况1. 项目名称：XXX工程项目2. 项目地址：XXX市XXX区XXX街XXX号3. 项目规模：XXX平方米4. 项目工期：XX个月四、服务内容1.乙方接受委托，按照甲方的要求和标准，对工程项目进行设计，并提供设计图纸、施工图纸及相关资料。
2.乙方须确保设计符合国家相关标准和规定，且具有一定的创新性和可实施性。
3.设计费用标准为XXX元/平方米，总费用为XXX万元，由甲方在设计阶段分批支付。
五、合同履行1. 甲方应在签订合同后XX天内支付乙方设计费用的第一笔款项。
2. 在设计过程中，乙方应密切与甲方沟通，及时调整设计方案，保证设计方案符合甲方的需求。
3. 乙方应按照约定工期完成设计工作，并在设计结束后提供完整的设计图纸、施工图纸和相关材料。
4. 若乙方因自身原因导致设计延误或设计质量出现问题，应承担相应的责任，并按照合同约定进行赔偿。
六、合同解除1. 若因不可抗力等客观原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
2. 若一方未履行合同义务或严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的经济赔偿责任。
七、合同争议解决本合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，若协商无果，可提交XXXX仲裁机构进行仲裁，仲裁结果为终局。
八、合同变更1. 合同变更须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的合同条款具有同等法律效力。
九、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2017建设工程设计合同(4篇)_合同范本
2017建设工程设计合同(4篇) 订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方;设计单位：_____，以下简称乙方;经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作1 / 26条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。
___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
专业建设工程设计合同范本5篇
专业建设工程设计合同范本5篇第1篇示例：专业建设工程设计合同范本一、甲方：（发包方名称）地址：（发包方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方拟进行（工程名称），现邀请乙方为其提供相关的设计服务，经双方友好协商，订立如下合同：二、工程内容及标的1. 本合同的工程内容主要包括（工程名称），具体设计范围详见《工程设计任务书》，双方应按照相关法律法规和行业标准进行设计。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成设计方案、施工图纸、技术规范等设计文件，确保设计方案符合相关法律法规要求，并满足工程建设的实际需要。
三、工作任务及时间安排1. 乙方须在签订本合同后（具体时间），提交设计方案初稿，经甲方审核后进行修改完善，并在规定的时间内提交最终设计方案。
2. 乙方应根据甲方的要求，协助甲方进行相关审批手续的办理，确保设计方案能够及时得到批复。
3. 双方应严格按照设计进度计划，确保工程按时完成并顺利验收。
四、合同金额及支付方式1. 甲方应按照设计文件的完成情况，及时支付设计费用给乙方。
2. 设计费用为（具体金额），甲方应分期支付，第一笔款项支付于合同签订之日，后续支付时间及金额详见合同附件《支付进度表》。
五、保密条款1. 双方应对相关设计文件及技术资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或泄露任何机密信息。
2. 终止本合同后，双方应将设计文件、技术资料及时交还对方，并保证不会擅自使用或复制相关资料。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致设计方案须重新设计或延误工程进度，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的全部直接损失。
2. 若因甲方原因导致设计工作无法继续进行，乙方有权终止合同，并要求甲方支付相应的违约金。
七、争议解决1. 本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方如就本合同及其履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交至合同签订地（具体地点）的仲裁机构进行仲裁。
建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)
建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同编号：【合同编号】甲方（设计单位）：【甲方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就下列建设工程设计的有关事宜签订本合同。
一、工程概况1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地址：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模】4. 项目概况：【项目概况】二、设计内容1. 本设计合同的设计内容为：本工程的初步设计、施工图设计、施工图审核、现场勘察资料、技术经济指标、设计文件等全部设计内容。
设计单位应当按照甲方的要求，提供相关的设计服务。
2. 甲方有权对设计文件进行审查，对设计文件进行必要的修改、更正。
三、服务标准1. 甲方应当严格遵守国家有关法律法规，按照规定负责工程设计的技术质量，设计文件的技术经济指标等；2. 甲方应当按照国家有关法律法规和甲方的要求，按时完成设计文件的编制和审查等工作；3. 甲方应当对其提出的设计文件应当保证合理、安全、经济和环保。
四、设计费用及支付方式1. 甲方应当按照国家规定的设计费用标准和甲方的要求，对本设计合同项下的设计文件的编制、审核、调整等提供设计服务，并就提供的设计服务向乙方收取费用；2. 设计费用总额为【设计费用总额】，支付方式为【支付方式】。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止；2. 如有变更，变更事项应当由双方协商一致，并签订书面变更合同。
六、违约责任1. 甲方未按本合同约定完成工程设计工作，造成乙方损失的，甲方应当承担违约责任；2. 乙方未按本合同约定支付设计费用的，应当按照约定向甲方支付违约金。
七、保密责任1. 甲乙双方均对双方因本合同及履行合同所获得的对方的技术、商业秘密等信息负有保密义务；2. 在合同履行期间及履行后不因本合同的解除或终止而免除其所承担的保密义务。
八、争议解决1. 本合同争议由甲乙双方协商解决，协商不成的，向有关方面求助；2. 本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。
2017建设工程新版合同
2017建设工程新版合同第一章总则第一条本合同的签订，旨在明确双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行和按时完成。
第二条本合同适用于新建、扩建、改建、迁建、装修、拆除等各类建设工程项目。
第三条本合同的签订，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第四条双方应当遵守国家有关法律、法规和政策，严格执行工程建设的技术规范和标准。
第五条双方应当共同维护工程项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二章合同主体第六条发包人（以下简称甲方）：1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：______________4. 联系人：__________________5. 联系电话：_______________第七条承包人（以下简称乙方）：1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：______________4. 联系人：__________________5. 联系电话：_______________第三章工程内容和范围第八条工程名称：________________第九条工程地点：________________第十条工程内容：________________包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、拆除工程、迁建工程等。
第十一条工程范围：________________包括但不限于：设计、施工、材料供应、设备采购、调试、验收等。
第四章合同价格和支付第十二条合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第十三条支付方式：1. 预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为预付款。
2. 进度付款：按照工程进度和完成情况，甲方按照乙方提交的进度付款申请进行支付。
建设工程合同范本2017
建设工程合同范本2017合同编号：【编号】甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系方式：【联系电话/邮箱】乙方（承包方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系方式：【联系电话/邮箱】鉴于甲方拟进行【工程项目名称】的建设工程，现委托乙方承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行【工程项目名称】的建设工程，具体包括【工程内容描述】。
1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程工期：【工程开始日期】至【工程完工日期】。
二、合同价款2.1 甲方应向乙方支付的工程价款为【合同价款金额】（大写：【合同价款金额大写】）。
2.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程价款，具体分期支付比例和时间安排如下【付款方式描述】。
三、质量要求3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合相关规定，并承担相应的质量责任。
3.2 工程验收：工程完工后，乙方应按照合同约定，配合甲方进行工程验收，确保工程质量合格。
四、履约保证4.1 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求，完成工程任务，并承担相应的违约责任。
4.2 甲方应提供必要的施工条件和配合，确保工程顺利进行。
五、违约责任5.1 若任何一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 其他违约责任约定：【其他违约责任约定】六、争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁/法院】进行解决。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________以上为建设工程合同范本2017，若有任何变动或补充，均须经双方协商一致并签订书面补充协议。
2017建设工程合同范本
2017建设工程合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [工程名称] 进行建设，乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程承包范围：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程质量标准1. 执行的质量标准：四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：2. 支付方式及时间：五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供施工所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 对工程进度、质量等进行监督检查。
（二）乙方的权利和义务1. 按合同约定进行工程施工。
2. 确保工程质量和安全。
3. 接受甲方的监督检查。
六、工程变更1. 工程变更的程序和要求。
2. 工程变更对价款和工期的影响。
七、工程验收1. 验收的程序和标准。
2. 验收不合格的处理方式。
八、违约责任1. 甲方违约责任：2. 乙方违约责任：九、争议解决1. 协商解决。
2. 如协商不成，向 [仲裁机构或法院] 提起仲裁或诉讼。
十、其他条款1. 保密条款。
2. 不可抗力条款。
3. 合同的生效、变更和终止条件。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
建设工程合同范本2017_专业建设工程设计合同范本
建设工程合同范本2017_专业建设工程设计合同范本专业建设工程设计合同范本工程名称：__________；工程地点：___________合同编号：__________；计证书等级：__________签订日期：__________；签订地点：__________发包人：________________________设计人：________________________发包人委托设计人承担______工程设计，工程地点为_____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：__________________________________________________________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）__________________________________________________________________ ______________第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为_____万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2015—0210合同编号：2017-42建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）合同协议书专用合同条款工程名称：工程地点：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录合同协议书 (2)专用合同条款 (6)1.一般约定 (6)2.发包人 (8)3.设计人 (9)5.工程设计要求 (11)6.工程设计进度与周期 (11)7.工程设计文件交付 (12)8.工程设计文件审查 (13)9.施工现场配合服务 (13)10.合同价款与支付 (13)11.工程设计变更与索赔 (14)12.专业责任与保险 (15)13.知识产权 (15)14.违约责任 (15)15.不可抗力 (16)16.合同解除 (16)17.争议解决 (17)18.其他 (17)附件 (18)合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程批准、核准或备案文号。
3.工程内容及规模：4.工程所在地详细地址：5.工程投资估算：6.工程进度安排：7.工程主要技术标准：按国家现行相关设计规范、规定。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：。
2.工程设计阶段：报批图。
3.工程设计服务内容：。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期计划开始设计日期：20年月日。
计划完成设计日期：20年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：总价合同；2.签约合同价为：人民币（大写）元（¥元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点本合同在黑签订。
十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效本合同自签订之日起生效。
十二、合同份数本合同正本一式4份、副本一式2份，均具有同等法律效力，发包人执正本2份、副本1份，设计人执正本2份、副本1份。
发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：时间：年月日时间：年月日专用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件：无。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。
1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括：无。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无。
提供国外技术标准的名称：无 ;提供国外技术标准的份数：无 ;提供国外技术标准的时间：无 ;提供国外技术标准的费用承担：无。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：无。
1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：；设计人接收文件的地点：；设计人指定的接受人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的电子邮箱：；1.8 保密保密期限：年。
2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其它义务：空。
2.2 发包人代表发包人代表姓名：；身份证号：职务：联系电话：电子信箱：；通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：代理签署合同。
发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。
2.3发包人决定2.3.2 发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：空。
3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓名：；执业资格及等级：；注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；设计人对项目负责人的授权范围如下：作为合同当事人，代表设计人洽谈合同，代表设计人负责履行合同。
3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：3.2.3设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：3.3 设计人人员3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：在接到开始设计通知后7天内。
3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：应按照专业合同条款的约定承担违约责任。
3.4设计分包3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：无分包。
主体结构、关键性工作的范围：无。
3.4.2 设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：无。
3.5 联合体3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：无。
5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。
5.1.2.2 工程设计的特殊标准或要求：无。
5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定：无。
5.3.5 工程的合理使用寿命年限： 45年。
6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。
6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。
设计人应在发生进度延误的情形后 / 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 / 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 / 天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。
7. 工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：。
8. 工程设计文件审查8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 7 天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：时间另行规定。
9. 施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后3个月时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付10.2 合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
（2）总价合同总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
（3）其它价格形式：无。
10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例合同总价20% 或预付款的比例 / 。
10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/ 天前支付。
11. 工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的3天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本站使用。
13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：本站使用。
13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：双方协商。
14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：无。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无。
14.2设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金：无。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：无。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。
14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：无。
14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：无。
15. 不可抗力15.1不可抗力的确认除通过合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：自然灾害。
16. 合同解除16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过无天。
16.4 发包人向设计人支付已完成工作设计费的期限为 7 天内。
17. 争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
17.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
评审所发生的费用承担方式：无。
其他事项的约定：无。
17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：无。
17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，按下列第 1 种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。