终止建设工程施工合同协议书范本
建设工程提前终止合同范本
建设工程提前终止合同范本
---
甲方（发包方）：______________
乙方（承包方）：______________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因____原因，现双方协商一致，决定提前终止原合同，特订立本终止协议如下：
一、终止事宜
1. 原合同自本终止协议签订之日起即告终止。
2. 双方同意，截至本终止协议签订之日，乙方已完成的工程部分，按照原合同约定的标准和条件进行结算。
3. 对于未完成部分的工程，由双方根据实际完成的工作量和材料投入情况，协商确定补偿金额。
二、经济结算
1. 甲方应支付给乙方至终止日期为止所完成工程量的对应款项，扣除已支付的预付款及进度款后，余额为____元，甲方应在本终止协议签订后的____个工作日内支付完毕。
2. 乙方应在收到上述款项后____个工作日内撤离现场，并将场地移交给甲方。
三、违约责任
1. 若甲方未能按本终止协议约定的时间支付相应款项，应按未付金额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按本终止协议约定的时间撤离现场并完成场地移交，应向甲方支付每日____元的违约金。
四、其他事项
1. 本终止协议一经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 本终止协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
3. 本终止协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
签订日期：____年____月____日---。
放弃施工协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（施工方）：__________________乙方（业主方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方放弃与乙方签订的施工协议事宜，达成如下协议：一、协议背景1. 甲乙双方于____年____月____日签订了《施工协议》（以下简称“原协议”），约定甲方负责乙方项目（以下简称“本项目”）的施工工作。
2. 在原协议履行过程中，甲乙双方因____原因（具体原因详见附件一）产生分歧，导致原协议无法继续履行。
3. 经甲乙双方友好协商，甲方决定放弃原协议约定的施工权利，乙方同意甲方放弃施工。
二、协议内容1. 甲方放弃原协议约定的施工权利，不再参与本项目的施工工作。
2. 乙方同意甲方放弃施工，不再追究甲方因放弃施工而产生的任何责任。
3. 甲方放弃施工后，原协议中关于工期、质量、安全、环保等条款不再适用。
4. 甲方放弃施工后，乙方应立即通知本项目其他相关方，包括但不限于设计单位、监理单位、供应商等，告知甲方放弃施工的事实。
5. 甲方放弃施工后，乙方应承担以下责任：（1）对已完成的工程量进行结算，结算金额以双方认可的工程量及单价为准。
（2）对因甲方放弃施工而造成的工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
（3）乙方应确保本项目后续施工的顺利进行，不得因甲方放弃施工而影响工程进度。
6. 甲方放弃施工后，乙方应向甲方支付以下款项：（1）已支付的工程款。
（2）因甲方放弃施工而产生的其他费用，包括但不限于材料采购费、设备租赁费、人工费等。
（3）因甲方放弃施工而给乙方造成的损失赔偿。
7. 甲方放弃施工后，双方应共同配合，办理相关手续，包括但不限于解除原协议、办理工程结算、办理工程移交等。
三、协议履行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
施工终止合同模板
施工终止合同模板本施工终止合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）于日期签订。
一、背景1.1 业主与施工方于日期签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________。
1.2 原合同约定，施工方应按照约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求完成施工。
1.3 由于不可抗力等因素，导致施工无法按照原合同约定的进度进行。
二、终止合同2.1 在本合同签订之日起，原合同立即终止。
2.2 业主和施工方应按照原合同约定，互相解除合同权利和义务。
2.3 本合同签订后，施工方应立即停止施工，并按照业主的要求清理施工现场。
三、结算3.1 施工方应在本合同签订之日起内，向业主提交一份详细的工程结算报告，包括已完成工程的工程量、工程款支付情况、工程变更情况等。
3.2 业主应在收到施工方提交的工程结算报告后内进行核实，并将核实结果通知施工方。
3.3 业主和施工方应在本合同签订之日起内，按照原合同约定和本合同的约定，协商确定最终工程款支付金额。
3.4 业主应在确定最终工程款支付金额后日内，向施工方支付该金额。
四、保密4.1 双方同意，本合同的内容和签订过程，除依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外，应对外保密。
4.2 双方违反本条保密义务的，应承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在签订、履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________乙方（施工方）：________签订日期：________（注：以上仅为施工终止合同模板，具体合同内容应根据双方实际情况进行修改和完善。
）。
工程合同终止协议书范本
工程合同终止协议书范本工程合同终止协议书范本一甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家乙方：熊昌勇甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房〔丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程〕建设工程施工合同〔3份合同〕,占地总面积243平方米,乙方签订合同后至截止,完成了局部工程量,现由于多种原因双方自愿解除原施工合同,现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程,乙方同意甲方收回,原签订的工程承包合同〔3份〕同时作废.2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元〔大写：捌万元整〕,乙方放弃其它一切权利.3、签订解除合同后,乙方在3日内退出施工现场,并将施工现场交给甲方.4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承当,甲方不承当任何责任和费用.5、本协议一式五份,双方签字生效,任何一方违约,付守约方违约金3万元〔大写：叁万元〕.协议补充：略各方签名：工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同.二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善xx年1月21日前施工工程局部的资料,丙负责完善xx年1月21日后施工工程局部的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承当因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督, 并承当因此引起的一切责任和后果.四、乙方原合同完成工作内容〔等〕工程造价:1、200--年月日前完成局部：按工程咨询有限公司?——公司造价司法鉴定?的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算.2、20 年月28日至20 年--月日期间完成局部：按——造价咨询的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算.五、工程款支付：1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款〔含针对本本文整理于网络,仅供阅读参考工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月一日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位工程的借款人民币——万元〕按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票, 否那么,甲方有权不支付有关工程款项.2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付：2.1该局部工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改.整改费用合计----万元〔小写：元〕,由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕；剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.2.3协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写：----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.整改费用合计----万元〔小写：元〕,由甲方从乙方结本文整理于网络,仅供阅读参考算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕；剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写：----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.八、原合同履约保证金：在乙方按甲方财务九、20---年--- 月21日后,施工的等工程所涉及的债权债务由——工程负责承当,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份.其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同,其主要内容为废弃双方原合同关系,使双方基于原合同发生的债权债务本文整理于网络,仅供阅读参考归于消灭.协议解除采取合同〔即解除协议〕方式,因此应具备合同的有效要件,即：当事人具有相应的行为水平；意思表示真实; 内容不违反强行法标准和社会公共利益等.工程合同终止协议书范本三甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称甲方〕乙方于2021年x月x日与“ xxxx房地产〞签订y?xxx工程承包合同及其补充协议?,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件〔以下统称为“原合同〞〕,依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议.一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工工程〞.二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任工程同时解除.三、乙方在本工程中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承当因此所引起的一切责任、甲方不承当任何连带责任.四、乙方必须完善己完成的工程工程验收工作、如未到达验收标准、必须急时采取相关举措、至到验收合格为准.五、乙方必须根据甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料〔承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料〕、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册〔不装订〕、移交给甲方.六、乙方“原合同〞中所承包的工作内容中已完成工作量经本文整理于网络,仅供阅读参考甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准.七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同〞此期间所完成工作内容的最终结算.八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间.九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用, 包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否那么,甲方有权不支付有关工程款项.十、“原合同〞履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完本钱协议约定内容后,与工程结算款一并返还.十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算.十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本工程继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否那么、造成一切后果均由乙方负责.十三、解除合同后并不免除承包人对已施工局部的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任.十四、乙方已与相关班组签订的施工合同〔含正在履行或即将履行的合同〕由乙方与其协商解除,甲方不承当乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司本文整理于网络,仅供阅读参考一份.甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人〔签章〕：法定代表人〔签章〕:年月日签订。
建设工程解除协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为：______。
现因以下原因，双方经友好协商一致，决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：一、解除合同的原因1. 甲方原因：（1）甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等；（2）甲方未按照合同约定支付工程款；（3）甲方违反合同约定，擅自变更工程设计；（4）甲方其他违约行为。
2. 乙方原因：（1）乙方未按照合同约定进行施工，存在质量问题；（2）乙方未按照合同约定按时完成工程；（3）乙方违反合同约定，擅自停工；（4）乙方其他违约行为。
3. 其他原因：（1）不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等；（2）合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内，将本协议书面通知对方，并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内，对已完成的工程进行验收，并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内，办理工程结算手续，甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内，办理相关手续，解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内，对已完成的工程进行验收，并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内，办理相关手续，解除合同关系。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同，因某些原因，经双方友好协商，决定提前终止该施工合同的执行，为明确双方权益，特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同（下称“原合同”）。
合同编号为：[合同编号]。
现经双方协商一致，决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商，由于[具体原因，如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等]，双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则，不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后，乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动，并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分，双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量，甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后，乙方应配合甲方完成现场移交工作，包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书，明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外，如因一方违约导致合同提前解除，违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中，对于因违约造成的损失，应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
终止工程建设合同涵
尊敬的合同对方：您好！我方根据双方签订的《工程建设合同》（以下简称“本合同”），经过充分协商，就终止本合同事宜达成一致，现发出本终止合同涵。
一、合同终止的事由1. 根据合同约定，本合同工程项目的建设周期为自合同签订之日起至工程竣工交付日止。
截止目前，工程项目的建设已经达到合同约定的终止条件。
2. 双方在履行合同过程中，积极沟通、协调，共同推进工程建设。
但由于不可抗力因素（如政策调整、资金链断裂等），导致工程项目无法按照原定计划继续进行。
3. 双方经过充分协商，认为继续履行合同已无可能，为了减少双方损失，决定终止本合同。
二、合同终止的生效1. 本终止合同涵自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 双方应在本合同终止后立即停止履行合同义务，包括但不限于停止工程建设、解除人员派遣等。
3. 本合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于结算、清理债权债务、办理工程移交等。
三、合同终止后的处理1. 双方应共同编制工程项目的结算报告，按照合同约定的计价方式和相关条款进行结算。
结算报告经双方确认后，双方按照约定时间支付结算款项。
2. 双方应按照合同约定，妥善处理工程项目的资料、设备、材料等，确保工程质量和安全。
3. 双方应积极配合，协助对方处理合同终止后的相关事宜，确保双方合法权益得到保障。
四、保密条款1. 双方同意，本合同终止事宜及相关谈判过程的任何信息，均属于商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。
2. 双方应保守合同终止后的相关事宜涉及的保密信息，包括但不限于工程资料、商业秘密等。
五、法律适用及争议解决1. 本终止合同涵的签订、履行、终止及解除等事项，适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本终止合同涵一式两份，双方各执一份。
2. 本终止合同涵未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本终止合同涵具有同等法律效力。
施工合同终止结算协议书
施工合同终止结算协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了施工合同，合同编号为________，由于____（注：此处应注明合同终止的原因，如工程无法继续、资金问题、政策变动等），现双方同意自____年__月__日起终止上述施工合同，并就相关结算事宜达成以下协议：一、工程量及完成情况确认甲乙双方应对至合同终止之日已完成的工程量进行确认，并由双方代表签字盖章。
对于已完工部分，甲方应按照合同约定支付相应的工程款。
二、工程质量验收对于已经完工的工程部分，甲乙双方应根据合同约定进行质量验收。
验收合格后，甲方应按合同规定支付相应款项；若存在质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。
三、未完工程处理对于尚未完成的工程部分，双方应根据合同条款和实际情况协商处理。
如需另行招标或委托其他承包商完成，相关费用应由责任方承担。
四、材料及设备处理合同终止时，现场剩余的材料及设备应由双方清点，并根据合同约定进行处理。
如有一方需要使用，应支付对方相应的费用。
五、结算条款甲乙双方应根据实际完成的工程量和合同条款进行结算。
包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等，应在本协议签订后__天内结清。
六、争议解决如在结算过程中出现争议，双方应首先通过协商解决。
协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。
七、其他约定双方可根据具体情况约定其他事项，并以书面形式作为本协议的补充。
八、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____ 日期：____年__月__日以上范本仅供参考，实际编写时应根据具体情况和当地法律法规的要求进行调整。
在签订任何法律文件之前，建议咨询专业律师，以确保所有条款的准确性和合法性。
施工合同终止协议书模板
施工合同终止协议书模板当施工合同因各种原因需要提前终止时，甲方（业主）和乙方（承包商）应共同协商，明确终止合同的条件、责任分担以及后续处理方式。
以下是一个施工合同终止协议书的基本框架：一、协议前言本协议由甲方（业主全称）与乙方（承包商全称）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就双方签订的施工合同（合同编号）的终止事宜达成如下协议。
二、合同终止原因甲乙双方确认，由于（具体说明合同终止的原因，如工程无法继续、资金问题、合作方违约等），经双方协商一致，决定自（具体日期）起终止原施工合同。
三、权利与义务清理1. 甲方应按照合同约定支付至终止日期为止的工程款项。
2. 乙方应移交已完成工程部分的相关图纸、文件及资料。
3. 双方应互相返还对方的保证金或履约保函。
4. 如有未结算款项，应在本协议签订后（具体天数）内清算完毕。
四、违约责任若甲方或乙方违反本协议的任何条款，违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、损失赔偿等。
五、争议解决因本协议引起的任何争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他约定（此处可根据具体情况添加其他需要约定的内容，如保密条款、非竞争条款等。
）七、生效条件本协议自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
八、附则本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本
工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议，双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。
为了维护双方的合法权益，特制定本协议，以明确双方的责任与义务。
协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。
二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因，如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因，如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作，并妥善处理工地的安全和保护等事宜，确保工地和周边环境的安全。
2. 甲方应根据合同约定，支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。
3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续，并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。
四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除，一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。
2. 若甲方违约导致工程工期延误，甲方应向乙方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
3. 若乙方违约导致工程工期延误，乙方应向甲方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
五、协议的终止
协议解除后，原工程施工合同即告终止，双方互不承担任何其他义务和责任。
六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效，协议一式两份，甲方和乙方各执一份。
如双方因履行本协议发生争议，应协商解决协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签字)
乙方(签字)
日期。
终止施工合同协议书范本
终止施工合同协议书范本
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（合同编号：____），合同约定的工期为____年__月__日至____年__月__日。
现因____（原因说明：如设计变更、甲方资金问题、不可抗力等），双方经友好协商，同意提前终止合同。
一、终止合同：
1. 本合同自双方签字盖章之日起终止。
2. 乙方应在本协议签订后__日内，将施工现场清理完毕，并将工程交付给甲方。
3. 乙方应确保工程交接过程中的安全，如有任何安全事故，由乙方承担全部责任。
二、结算：
1. 双方同意按照合同约定的价格和条款进行结算。
2. 乙方应在本协议签订后__日内，向甲方支付合同剩余款项。
3. 如有争议，双方可友好协商解决，或提交至____仲裁委员会进行仲裁。
三、保密：
1. 双方同意在合同终止后，对合同内容和双方之间的业务往来保密，不得向第三
方透露。
2. 除非依法应当向政府部门报告的事项，否则不得泄露合同终止的原因和过程。
四、其他：
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签订日期：____年__月__日。
施工终止合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：________________________甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________鉴于以下情况，甲乙双方经友好协商，一致同意终止施工合同，现达成如下协议：一、合同终止原因1. 甲方原因：（1）因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后，影响工程按时交付。
（2）甲方未能按时支付工程进度款，导致乙方资金周转困难。
（3）甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，影响施工进度。
2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，经甲方验收不合格。
（2）乙方施工过程中出现重大安全事故，导致停工整改。
（3）乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因：（1）因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
（2）双方协商一致，认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工，将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算，确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项，并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收，确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商，达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
（2）承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
（3）对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任：（1）将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
（2）将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
（3）对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
（4）对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
工程项目清退协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方在[项目名称]工程项目中，因各种原因需要乙方撤出施工现场，双方经友好协商，就乙方清退事宜达成如下协议：一、项目背景1. [项目名称]工程项目，甲方委托乙方进行施工。
2. 乙方按照甲方要求，于[日期]进入施工现场，开始施工。
3. 由于[原因]，甲方决定终止[项目名称]工程项目，乙方需立即撤出施工现场。
二、清退范围1. 乙方在施工现场的临时设施，包括但不限于：办公室、宿舍、仓库、施工现场等。
2. 乙方在施工现场的施工设备、材料、工具等。
3. 乙方在施工现场的施工人员、管理人员等。
三、清退时间1. 乙方应于[日期]前，将施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等全部撤出。
2. 乙方应于[日期]前，将施工现场的施工人员、管理人员等全部撤离。
四、清退费用1. 甲方承担乙方在施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等的拆除、运输、处理等费用。
2. 甲方承担乙方在施工现场的施工人员、管理人员的遣返费用。
3. 乙方在撤出施工现场过程中，如因自身原因造成损失的，由乙方自行承担。
五、其他事项1. 乙方在撤出施工现场过程中，应确保施工现场的安全，避免发生安全事故。
2. 乙方在撤出施工现场过程中，应遵守国家有关法律法规，不得损害国家、集体和他人的合法权益。
3. 乙方在撤出施工现场过程中，应积极配合甲方的工作，确保工程项目的顺利清退。
4. 双方在清退过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
七、协议解除1. 本协议在履行过程中，如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。
2. 因不可抗力导致本协议无法履行时，双方均可解除本协议。
八、协议附件1. 乙方在施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等清单。
2. 乙方在施工现场的施工人员、管理人员名单。
施工合同解除协议书（精选7篇）
施工合同解除协议书施工合同解除协议书(精选7篇)在日常生活和工作中，协议起到的作用越来越大，协议具有法律效力，确立某种法律关系。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编精心整理的施工合同解除协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同解除协议书1甲方：乙方：由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求，解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。
2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。
3、承包范围：室内装饰装修。
4、工程造价：元（大写）：元。
二、协议内容：1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：201000元（大写）贰拾万零壹仟元整。
本协议由双方签字盖章后，立即生效。
协议书一式份，由双方各收执份。
甲方：乙方：年月日施工合同解除协议书2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称甲方)乙方于20xx年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
中止施工合同协议书
如果您希望获得一个中止施工合同协议书的范本，以下是一个简化的示例，您可以根据具体情况进行调整和补充：---中止施工合同协议书甲方：（施工方公司名称）乙方：（业主方公司名称）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（合同编号：____），合同约定的施工内容包括____________等。
现由于____________的原因（如：设计变更、资金问题、不可抗力等），双方同意自____年__月__日起中止施工。
一、中止施工期间1. 甲乙双方应立即停止所有施工活动。
2. 双方应共同对已施工部分进行检查，确认工程现状，并形成书面记录。
3. 中止施工期间，双方应积极协商解决问题，并尽可能缩短中止施工的时间。
二、费用及责任1. 中止施工的原因若为甲方责任，甲方应承担由此产生的一切费用。
2. 若为乙方责任，乙方应承担相关费用。
3. 若为不可抗力因素，双方将根据实际情况协商解决。
三、复工1. 双方同意解决问题后，可书面通知对方重新启动施工。
2. 复工后的施工进度和费用，双方应另行协商确定。
四、法律适用及争议解决本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日---请注意，此示例仅供参考，实际的合同应由专业的法律人士根据具体项目的性质、规模、合同条款以及适用的法律法规进行撰写。
在签署任何正式文件之前，请务必进行充分的法律审查。
工程合同中止协议书范本
工程合同中止协议书范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责____项目的建设工作。
由于____（中止原因）的原因，现双方同意对原合同进行中止，并就相关事项达成如下协议：一、合同中止1. 自本协议签订之日起，原合同自动中止，不再继续履行。
2. 甲方应立即停止所有与该工程项目相关的工作，并通知所有相关方合同已中止。
二、财务结算1. 乙方应根据实际完成的工作量，按照原合同约定的价格向甲方提交最终结算报告。
2. 甲方在收到结算报告后的__个工作日内完成审核，并支付相应的工程款项。
3. 如有争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
三、责任免除1. 因合同中止给甲方造成的损失，除非乙方故意或重大过失，否则甲方不得追究乙方的责任。
2. 因合同中止给乙方造成的损失，除非甲方故意或重大过失，否则乙方不得追究甲方的责任。
四、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 合同中止后，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用上述信息。
五、争议解决1. 本协议的解释、适用及争议的解决，应依照中华人民共和国的法律进行。
2. 若因本协议引起争议，双方应首先尽力友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 除本协议明确规定的内容外，原合同的其他条款仍然有效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
终止施工合作协议书范本2024年通用
终止施工合作协议书范本2024年通用合同编号：__________终止施工合作协议书甲方（全称）：__________乙方（全称）：__________一、终止施工合作1.1 甲乙双方同意自本协议签署之日起，立即终止《施工合作协议》项下的施工合作。
1.2 甲乙双方应共同努力，确保项目终止施工的顺利进行，并按照法律法规、合同约定和双方协商确定的方式处理项目终止后的相关事宜。
1.3 甲乙双方应立即停止所有与项目有关的施工活动，并按照双方协商确定的期限和要求撤出施工人员、设备等。
二、责任及赔偿2.1 甲乙双方应按照《施工合作协议》的约定，承担因终止施工合作而产生的责任。
2.2 甲乙双方同意，因终止施工合作导致的损失，由双方根据实际情况协商解决。
2.3 甲乙双方应互相配合，妥善处理因终止施工合作而产生的遗留问题，包括但不仅限于工程质量、安全、环保等方面的问题。
三、保密条款3.1 甲乙双方同意，在终止施工合作过程中，对双方之间的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息予以保密。
3.2 未经对方书面同意，甲乙双方不得向第三方披露本协议及双方在终止施工合作过程中知悉的对方信息。
四、法律适用及争议解决4.1 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，适用中华人民共和国法律。
4.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签署日期：__________。
解除终止建筑工程施工合同协议书范本
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲、乙双方于年月日签订的关于建筑工程施工合同，由于各方面原因，现甲、乙双方协商一致同意解除终止该施工合同，经甲、乙双方友好协商，就解除终止建筑施工合同一事一致达成如下协议：一、甲、乙双方共同同意：解除终止双方于年月日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同。
二、乙方以前向甲方投入本金人民币佰万元（￥元，其中：借款元，施工押金元），现解除终止合同后，为考虑乙方的利益，甲方同意给予乙方一定的经济补偿，经甲、乙双方结算认可，甲方共计给乙方本金（施工押金、借款）利息、补偿款万元（￥元）整，中途甲方已支付了人民币壹佰零陆万元（￥元）给乙方，余下的元（￥元）人民币甲方于年月日前一次性全部付清给乙方。
三、本协议双方签字即生效，年月日双方签订的关于关于湘中文化广场三眼井文华大厦施工合同同时废止，今后甲、乙双方不得有任何异议。
本协议一式二份，双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：年月日签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
工程项目终止协议书范本(五篇)
工程项目终止协议书范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《_____》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。
一、合作内容1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_____公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。
2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方_____组织施工，自负盈亏。
甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。
二、工程概况1、工程项目及名称：_____工程。
2、工程总造价：_____元，大写_____元人民币。
3、工程地点：______________________________________。
4、工程内容：土石方工程。
5、工程保证金：_____元。
6、本工程计价方式：按主合同执行7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。
三、合作收益1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取_____元/立方米作为乙方的收益。
2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的_____个工作日内，支付_____万元（大写：_____元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。
3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。
4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后_____个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。
5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。
四、协议的履行及违约责任1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。
终止建筑合同协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： __________甲方（建设单位）： __________乙方（施工单位）： __________签订日期： __________签订地点： __________一、协议背景鉴于甲方与乙方于________年________月________日签订了《________项目建筑合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________。
根据原合同的相关约定，本协议旨在明确双方因特定原因终止原合同的条款，以保障双方的合法权益。
二、终止原因经甲乙双方友好协商，并经充分论证，现决定终止原合同，终止原因如下：1. 甲方原因：- （1）甲方因资金周转困难，无法按合同约定支付工程款项。
- （2）甲方对项目规划进行调整，原项目已不符合国家政策导向。
- （3）甲方认为继续履行合同已无实际意义。
2. 乙方原因：- （1）乙方施工质量不达标，多次整改后仍无法满足合同约定。
- （2）乙方施工进度严重滞后，经甲方多次催促仍无改善。
- （3）乙方无法继续履行合同，因自身原因导致项目无法按期完成。
3. 其他原因：- （1）不可抗力因素，如自然灾害等。
- （2）法律法规变更，导致原合同无法继续履行。
- （3）双方协商一致认为终止合同对双方均有利。
三、终止条款1. 合同终止时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止。
2. 工程款结算：- （1）乙方应于本协议生效之日起____日内，向甲方提交工程结算报告，甲方应于收到报告之日起____日内完成审核并支付乙方剩余工程款。
- （2）若乙方未在规定时间内提交工程结算报告，甲方有权终止支付剩余工程款。
3. 工程资料移交：乙方应于本协议生效之日起____日内，将工程资料、设备、工具等移交给甲方。
4. 工程质量责任：- （1）原合同中关于工程质量的责任条款仍适用于本协议终止后的工程。
- （2）若因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>终止建设工程施工合同协议书范本在进行施工建设的过程中，由于种种原因使得工程建筑不能顺利的进行或者如期的完工，需要解除双方的利益并解除双方间的关系这就要签订终止建设工程施工合同协议书。
而虽然各个公司的具体情况不同，但终止建设工程施工合同协议书大致上还是一样的，这里赢了网网给大家准备了一份非常实用基础的终止建设工程施工合同协议书范本。
终止建设工程施工合同协议书甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)乙方于2017年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
甲方(盖章)：法定代表人(签章)：乙方(盖章)：法定代表人(签章)：年月日签订一些公司为了一时的利益或者过于相信对方，在终止某个项目的时候仅仅进行口头上的约定而不签订终止建设工程施工合同协议书，但是之后却往往自食其果，追悔莫及，这里赢了网网提醒大家莫要因为一时之便而忽视终止建设工程施工合同协议书的重要性，对于终止建设工程施工合同协议书还有其他的疑问的话请直接联系本网的律师。
•税务代理业务约定书/y/fb/958140.html•物业管理租赁委托收费协议书范本2018最新/y/fb/958139.html•出租香港住宅物业用的地产代理协议/y/fb/958138.html•委托研制合同 /y/fb/958137.html•培训与保障协议 /y/fb/958136.html •技术转让合同(格式一) /y/fb/958135.html•技术秘密转让合同(格式三) /y/fb/958134.html•知识产权法律服务合同范本2018 /y/fb/958133.html•委托物业管理合同(格式一) /y/fb/958132.html•广告代理合同(格式五) /y/fb/958131.html•个人住房贷款质押合同(1997年) /y/fb/958130.html•专利实施许可协议2018最新(格式一) /y/fb/958129.html•商品房预售合同(格式二) /y/fb/958128.html•北京市业主临时公约/y/fb/958127.html•解除土地租赁合同 /y/fb/958126.html •房地产抵押合同 /y/fb/958125.html•委托招标代理合同 /y/fb/958124.html •个人住房贷款质押合同(1997年) /y/fb/958123.html•专利申请权转让合同(格式一) /y/fb/958122.html•技术服务(格式八) /y/fb/958121.html •广告代理合同(格式一) /y/fb/958120.html•培训安置协议书范本2018最新/y/fb/958119.html•供港活畜出口代理协议(样本) /y/fb/958118.html•成都市商品房买卖(预售)合同/y/fb/958117.html•技术转让(专利申请权)合同/y/fb/958116.html•技术开发协议2018最新/y/fb/958115.html•物业租赁合约 /y/fb/958114.html•无锡市房屋租赁(商品房预租)合同/y/fb/958113.html•进口代理协议书范本2018最新/y/fb/958112.html•非专利技术转让合同(格式二) /y/fb/958111.html•成都市业主公约 /y/fb/958110.html •北京市外销商品房预售契约/y/fb/958109.html•使用注册导游人员合作协议书范本2018最新/y/fb/958108.html•技术转让协议书范本2018最新/y/fb/958107.html•网络服务合同范本2018(格式三) /y/fb/958106.html•中外技术转让合同 /y/fb/958105.html •南京市房地产买卖契约/y/fb/958104.html•成都市物业管理服务合同范本2018 /y/fb/958103.html•贵港市科学研究与技术开发计划项目合同(2018版) /y/fb/958102.html•深圳市房地产买卖协议(预售)(2018版) /y/fb/958101.html•企业内部培训协议书范本2018最新/y/fb/958100.html•重庆市自驾车旅游服务合同范本2018 /y/fb/958099.html•技术咨询合同(格式六) /y/fb/958098.html•飞行培训及雇佣意向合同/y/fb/958097.html•仲裁委托代理协议(格式一) /y/fb/958096.html•重庆市前期物业服务合同范本2018 /y/fb/958095.html•委托居间中介代理出售物业合同/y/fb/958094.html•技术服务合同范本2018(格式二) /y/fb/958093.html•房地产租赁合同 /y/fb/958092.html •旅游服务公司与酒店合作协议/y/fb/958091.html•专利实施许可协议2018最新(格式二) /y/fb/958090.html•前期物业服务合同范本2018(格式一) /y/fb/958089.html•技术服务合同范本2018(格式七) /y/fb/958088.html•房地产买卖契约 /y/fb/958087.html •高级家政人员聘用合同/y/fb/958086.html•市场网络服务(查询会员)协议/y/fb/958085.html•网站建设技术合作合同/y/fb/958084.html•技术服务合同范本2018(格式六) /y/fb/958083.html•软件注册代理协议 /y/fb/958082.html •股票发行承销团协议/y/fb/958081.html•法律服务合同范本2018 /y/fb/958080.html•大连市____旅行社国内旅游合同2018年版(意见稿) /y/fb/958079.html•计算机软件使用许可合同(格式一) /y/fb/958078.html•科学事业政策性支持/y/fb/958077.html•信息查询技术服务协议/y/fb/958076.html•个人住房贷款借款合同(1997年) /y/fb/958075.html•网站维护合同 /y/fb/958074.html•技术合作协议(格式一) /y/fb/958073.html•土地租赁合同(格式二) /y/fb/958072.html•计算机系统技术服务外包协议/y/fb/958071.html•供热合同 /y/fb/958070.html•江苏省国内旅游合同/y/fb/958069.html•青海省国内旅游合同(2018版) /y/fb/958068.html•深圳市房地产租赁协议2018最新/y/fb/958067.html•物业租赁意向书(格式一) /y/fb/958066.html•委托资产管理合同 /y/fb/958065.html •香港及境外股市投资咨询服务协议/y/fb/958064.html•北京市家政服务合同范本2018(员工管理全日制类) /y/fb/958063.html•专有技术转让合同 /y/fb/958062.html •房地产租赁契约 /y/fb/958061.html •医疗中介服务协议 /y/fb/958060.html •办公大楼物业管理委托合同/y/fb/958059.html•电脑保养及网络维护协议/y/fb/958058.html•广东省出境旅游组团合同(2018版) /y/fb/958057.html•成都市业主大会议事规则/y/fb/958056.html•旅游优惠协议 /y/fb/958055.html•数据采编录入和维护合同/y/fb/958054.html•计算机软件使用许可合同(格式二) /y/fb/958053.html•技术培训合同 /y/fb/958052.html•农村邮递代办合同 /y/fb/958051.html •委托办理进出口货物报关合同/y/fb/958050.html•全国经营系列任职资格培训考评委托协议/y/fb/958049.html•GMC项目培训协议书范本2018最新/y/fb/958048.html•深圳经济特区商品房预售协议2018最新/y/fb/958047.html•高级家政人员聘用合同/y/fb/958046.html•石家庄业主公约 /y/fb/958045.html •建设部 /y/fb/958044.html•四川省国内旅游组团合同/y/fb/958043.html•物业管理委托合同 /y/fb/958042.html •湖南省农村劳动力技能培训工作协议/y/fb/958041.html。