光纤入户施工合同范本
2023弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同
弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同1. 引言本建设合同为甲方（建设单位）与乙方（承包商）就弱电通信工程FTTH（光纤到户）的建设进行协商和约定。
本合同的目的是确保光纤入户工程的顺利进行和建设质量的保障。
2. 建设内容1.甲方委托乙方负责弱电通信工程FTTH的建设，包括光纤线路的敷设、终端装置的安装、光缆的连接等。
2.建设地点：详细列明建设地点及相关要求。
3. 合同条款1.建设周期：本工程的建设周期为（具体天数），具体建设时间由甲方和乙方协商确定。
2.工程费用：甲方向乙方支付的工程费用为（具体金额），包括工程材料费、劳动费等。
费用支付方式为（具体方式）。
3.工程质量：乙方承诺按照国家相关标准进行施工，并提供质量保证。
4.强电配合：甲方配合乙方完成弱电通信工程的施工，包括但不限于提供相应的强电接口。
4. 工程验收1.工程验收标准：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
工程验收标准按照国家相关标准和合同约定执行。
2.验收合格证明：工程验收合格后，乙方向甲方提供相应的工程验收合格证明。
5. 违约责任1.乙方如未按合同约定进行施工或未按时完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。
2.甲方如未按合同约定支付工程费用或未按时支付，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于停工、索赔等。
6. 争议解决本合同的解释和履行应适用法律。
如因本合同引起争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关法院提起诉讼。
7. 其他约定1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，附件合同修改以双方签字盖章的方式进行。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
附：签字页合同双方确认，对本合同所有条款和内容均已充分了解并同意签订。
甲方（建设单位）：______________日期：_______________乙方（承包商）：______________日期：_______________。
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书甲方：（填写业主或物业管理方名称）乙方：（填写承建方公司名称）鉴于甲乙双方就（填写具体地点或小区名）的光纤入户工程进行合作，经过友好协商，达成如下协议：一、工程内容与标准1. 乙方负责为甲方提供光纤入户工程的设计、施工、测试及维护服务。
2. 光纤线路应符合国家相关标准，确保数据传输的稳定性和安全性。
3. 乙方需按照约定的时间完成工程施工，并保证工程质量满足行业标准。
二、合同价格1. 双方约定的工程总价款为人民币（大写）（填写金额）。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付工程预付款，余款在工程验收合格后支付清。
三、工期与验收1. 乙方应于（填写日期）前完成光纤入户工程，并通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行，由甲乙双方共同组织验收小组进行。
3. 如验收不合格，乙方应在规定时间内无偿修复至合格标准。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应责任。
五、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据具体情况进行调整。
涉及法律事宜，请咨询专业法律人士。
小区宽带光缆施工合同范本
小区宽带光缆施工合同范本甲方（委托方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或负责人）：_______________联系电话：_____________________________乙方（施工方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或负责人）：_______________联系电话：_____________________________鉴于甲方需要在小区内进行宽带光缆施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：小区宽带光缆施工工程。
1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：包括但不限于光缆敷设、接头盒安装、光缆接续、测试等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2.2 乙方应提供施工所需的所有材料和设备，且材料和设备应符合国家标准。
第三条工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
3.2 甲方应于合同签订后____个工作日内支付工程总价款的____%作为预付款。
3.3 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的工程价款。
第四条工程验收4.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。
4.3 如工程验收不合格，乙方应在____个工作日内无偿修复至合格标准。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权监督乙方的施工过程，并提出合理建议。
光纤工程施工协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方拟在项目内进行光纤工程施工，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：光纤线路铺设、设备安装、调试及验收等。
二、工程工期1. 乙方应在接到甲方通知后，按照合同约定的时间节点完成工程。
2. 工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。
三、工程费用1. 工程总价为人民币____元整。
2. 甲方应按照以下方式支付工程费用：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付工程总价的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付工程总价的____%；（3）工程验收合格后____个工作日内，甲方支付工程总价的____%；（4）质保期满后____个工作日内，甲方支付质保金。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量标准应符合《建筑安装工程质量验收统一标准》等相关规定。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
五、施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应制定施工安全措施，对施工人员进行安全教育培训。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方。
六、保密1. 双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本协议解除后，保密义务仍继续有效。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
光纤入户合同4篇
光纤入户合同4篇篇1光纤入户合同一、合同双方甲方：_____________（客户姓名或单位名称）乙方：_____________（运营商名称）二、合同签订时间本合同于____年___月___日签订，合同期为___年。
三、服务内容1. 乙方将向甲方提供光纤入户服务，包括光纤线路的铺设、调试和维护等工作。
2. 甲方应按照乙方规定的收费标准支付相关费用，如有欠费情况将影响到服务的正常使用。
四、服务期限1. 本合同自签订之日起生效，至合同期满之日止。
2. 若甲方需要终止合同，须提前___个月书面通知乙方，并按照合同约定支付违约金。
五、服务质量1. 乙方应保证光纤入户服务的稳定性和速度，确保甲方正常使用。
2. 若由于乙方自身原因导致服务中断或不稳定，乙方应承担相关责任并给予甲方合理赔偿。
六、责任条款1. 甲方应妥善保管光纤设备和线路，不得私自调整或损坏。
2. 若甲方因自身原因导致光纤设备损坏或线路故障，甲方应当承担相关维修费用。
七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同如有争议，应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
3. 本合同自签订日起生效，期满后如双方需继续合作，可另行签订续约合同。
甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________日期：____年___月___日篇2光纤入户合同一、甲方为提供网络接入服务，向乙方授权使用光纤网络设备，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，特订立本合同。
二、甲方的权利和义务1.负责提供光纤网络接入服务，并保证网络通畅、稳定；2.有权通过监控系统对光纤网络进行监控和维护；3.负责光纤网络设备的维护和保养；4.负责解决网络故障和问题。
三、乙方的权利和义务1.按照协议规定向甲方支付网络接入服务费用；2.使用网络服务时应遵守相关法律法规，不得从事违法活动；3.及时告知甲方光纤网络设备出现的故障或问题；4.保证使用网络服务的设备符合相关安全规定，不影响其他用户使用网络服务。
光纤入户四网合一合同模板
光纤入户四网合一合同模板甲方（运营商）：___________（以下简称甲方）乙方（用户）：___________（以下简称乙方）鉴于：1、甲方为合法设立的运营商，具有提供光纤入户服务的资质和能力；2、乙方同意并愿意接受甲方提供的光纤入户四网合一服务；为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成如下合同：第一条服务内容1.1 甲方将向乙方提供光纤入户四网合一服务，包括宽带接入、有线电视、固话和移动通信服务。
1.2 光纤入户四网合一服务的收费标准由甲方制定并告知乙方，乙方同意按照规定支付相关费用。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期为______年。
2.2 服务期届满后，如双方无异议，本合同自动续签，继续执行。
第三条服务费用3.1 乙方应按照甲方规定的收费标准及时缴纳相关服务费用。
3.2 服务费用支付方式为（现金/银行转账/支付宝等方式），具体细节由双方商定。
第四条服务质量4.1 甲方应保证提供的服务符合国家相关标准，确保服务质量和稳定性。
4.2 乙方如对服务质量有异议，可向甲方提出投诉，甲方应及时处理并回复。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，如协商不成，双方可解除合同。
第六条保密条款6.1 双方应妥善保管和使用因履行本合同而获知的对方的商业秘密。
第七条其他事项7.1 本合同经双方签署后生效，不可撤销。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（运营商）：___________ 乙方（用户）：___________签署日期：_______________以上为光纤入户四网合一合同模板，甲方和乙方签署并盖章后生效。
希望双方能够遵守合同内容，共同维护良好的合作关系。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
光纤入户合同范本
光纤入户合同范本甲方（服务提供方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（用户）：姓名：地址：联系电话：鉴于甲方拥有光纤网络资源和相关服务能力，乙方有使用光纤入户服务的需求，双方经友好协商达成以下协议：一、服务内容1. 甲方将为乙方提供光纤入户服务，包括但不限于光纤线路铺设、设备安装调试等。
2. 具体服务标准和技术参数以双方认可的相关文件为准。
二、服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用及支付方式1. 乙方应按照约定向甲方支付服务费用，具体金额为________元。
2. 支付方式为[具体支付方式，如现金、转账等]。
3. 乙方应在[规定时间]内支付费用。
四、双方权利与义务1. 甲方应按照约定的时间和质量标准提供服务。
2. 甲方应保证光纤网络的稳定性和安全性。
3. 乙方应配合甲方进行施工和安装工作。
4. 乙方应按照约定支付费用。
5. 双方应遵守国家法律法规及相关规定。
五、违约责任1. 若甲方未按约定提供服务，应承担相应违约责任，向乙方支付违约金____元。
2. 若乙方未按约定支付费用，应承担相应违约责任，向甲方支付违约金____元。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：____年__月__日乙方（签字）：__________________签订日期：____年__月__日。
光纤入户四网合一合同模板
光纤入户四网合一合同模板甲方（服务提供方）：_____________________乙方（用户方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就光纤入户四网合一服务达成如下合同：第一条服务内容甲方为乙方提供光纤入户四网合一服务，包括但不限于互联网接入、电话服务、有线电视及数据传输服务。
第二条服务期限服务期限自本合同签订之日起至____年____月____日止。
第三条服务费用乙方应按照甲方规定的收费标准支付服务费用，具体金额为：____元/月。
费用支付方式为：____（月付/季付/年付）。
第四条服务开通甲方在乙方支付首期服务费用后____个工作日内开通服务。
第五条服务维护甲方负责对乙方使用的光纤网络进行维护，确保网络稳定运行。
如遇故障，甲方应在接到乙方通知后____小时内响应，并在____小时内修复。
第六条用户责任乙方应妥善保管光纤接入设备，不得擅自更改网络设置或进行非法接入。
如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
第七条保密条款甲乙双方应对合同内容及相关业务信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
第八条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日请根据实际情况填写上述空白处，并确保双方对合同内容有充分的理解和同意。
三网光纤入户统包工程合同
三网光纤入户统包工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就三网光纤入户工程达成一致，特此签订如下合同：一、工程内容：1. 乙方负责为甲方所在区域进行三网光纤入户工程的设计、施工及后期维护。
2. 工程包括但不限于光纤线路的铺设、光缆的接入、分光器的安装以及用户端的终端设备安装调试。
3. 乙方应确保所使用的材料和技术符合国家标准和行业规范。
二、工程质量：1. 乙方应保证工程质量满足国家相关规定和行业标准，确保网络的稳定性和安全性。
2. 工程竣工后，由乙方负责组织验收，甲方有权参与验收过程并提出意见。
三、工程进度：1. 乙方应根据合同约定的时间完成工程施工，如有特殊情况需延期，应及时通知甲方并说明理由。
2. 如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用支付：1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2. 付款方式：______%预付款，余款在工程验收合格后支付。
五、售后服务：1. 乙方应对所施工的三网光纤入户工程提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的故障，乙方应在接到通知后____小时内响应，并尽快修复。
六、违约责任：1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
弱电通信工程光纤入户合同
一、合同相关方信息
甲方（提供服务方）：
名称：____________________
住所：____________________
联系人：____________________
联系方式：____________________
乙方（接受服务方）：
名称：____________________
b.甲方如未按约定提供售后服务的，应承担由此给乙方造成的损失；
c.甲方如泄露乙方个人信息的，应承担相应的法律责任；
d.甲方违约时，乙方有权书面通知甲方要求其采取补救措施，甲方应在接到通知后（具体天数）内予以补救；
e.如甲方无法在补救期限内改正违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相应的赔偿金。
2.乙方违约：
d.解除合同的通知期限为（具体天数），自通知发出之日起计算。
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件的定义：本合同所指的不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策变动、禁令等）。
2.通知义务：一方遇到不可抗力事件，应立即通知对方，并在可能的情况下提供相关证明文件。
c.提供合同约定的售后服务及质量保障。
三、价格与支付条款
1.价格：双方经协商一致，确定光纤入户服务价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.支付方式：乙方采用以下第（）种方式支付服务费用：
a.一次性支付；
b.分期支付，具体分期支付方式及期限双方另行约定。
3.支付条件：甲方在完成光纤入户施工并经乙方验收合格后，乙方按照约定支付服务费用。
2.乙方的权利与义务：
a.按照约定支付服务费用；
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方:_________________________为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、工程概况1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设.2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期:乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价:合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后)。
五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币￥__________大写:____________________；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。
六、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
三网入户工程合同
三网入户工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方对三网入户工程项目的实施有共同的意愿，并希望建立合作的关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概述乙方负责为甲方提供的住宅小区/办公区域进行三网入户工程的设计、施工及后期维护服务。
该工程包括但不限于光纤铺设、网络设备安装调试、信号优化等相关工作。
第二条工程质量乙方必须保证所提供的三网入户工程符合国家相关标准和行业规范，确保网络的稳定性和安全性。
工程完成后，应通过甲方的验收，并提供相应的质量保证期。
第三条工期与进度乙方应根据合同约定的时间表进行工程的实施，确保按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时与甲方沟通并协商解决。
第四条费用支付甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
支付方式可采取分期付款或一次性付款，具体支付时间和金额由双方协商确定。
第五条违约责任如一方违反合同条款，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金的数额及赔偿责任按照合同约定执行。
第六条争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他事宜双方可根据实际需要对合同内容进行补充和修改，任何补充和修改均应以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
第八条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工期：开工日期：竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包围及包干方式2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。
2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等，室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤施工工程合同
光纤施工工程合同第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[请填写甲方的全称]地址：[请填写甲方的地址]联系人：[请填写甲方的联系人姓名]联系电话：[请填写甲方的联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[请填写乙方的全称]地址：[请填写乙方的地址]联系人：[请填写乙方的联系人姓名]联系电话：[请填写乙方的联系电话]鉴于甲方为光纤施工工程的需求方，乙方为光纤施工工程的服务提供方，双方经协商一致，就光纤施工工程的相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：[请填写工程名称]1.2 工程地点：[请填写工程地点]1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，提供光纤施工工程的服务，包括但不限于光纤线路的设计、施工、调试和验收等。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的光纤施工工程服务的总价为[请填写总价金额]元（大写：[请填写总价金额的大写]元）。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
三、付款方式3.1 甲方在本合同签订后[请填写付款期限]内向乙方支付合同总价款的[请填写支付比例]作为预付款。
3.2 乙方在完成本合同约定的工程后，甲方应按照甲乙双方确认的工程量向乙方支付合同总价款的[请填写支付比例]。
3.3 剩余的合同总价款，甲方应在乙方完成本合同约定的工程并经验收合格后[请填写付款期限]内支付给乙方。
四、工程进度和验收4.1 乙方应按照甲方的要求，按照合同约定的工程进度完成施工。
4.2 甲方应按照合同约定的验收标准对乙方完成的工程进行验收，并在验收合格后签署验收报告。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的[请填写违约金比例]。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的[请填写滞纳金比例]。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本光缆施工合同范本篇一1、甲方：2、乙方：二、协议内容：经甲乙双方共同商定，甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工，具体内容如下：1、工程数量：敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条，总长约1400米。
2、施工要求：①光缆径路基本沿铁路专用线布放，埋深要求一般0.6米，困难地段0.5米，做水泥砖沙防护。
②主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行采购。
③光缆过轨、过涵洞等应采用φ50镀锌钢管防护并用水泥包封，不得外露。
④光缆熔接成端由乙方负责完成。
⑤直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。
⑥施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。
3、工期要求：本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工，20天内完工交付。
如遇不可抗拒原因由双方协商解决。
4、工程费用及付款方式：①经双方共同核定，本工程总施工费用按叁万捌仟元（￥：38000.00）包干完成。
②双方协议签定后，甲方支付贰万元整预付款，余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。
三、安全保证：1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的保护，按规定及时与相关部门联系，采取防护措施，如因施工不当造成损失，由乙方负责承担赔偿责任。
2、加强对施工人员人身安全的防护，如遇人身意外事故，其责任由乙方自行承担。
四、质量保证：本工程质量保质期一年，一年内出现质量问题由乙方负责解决。
五、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方：乙方：光缆施工合同范本篇二发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）工程名称: 电气照明安装及通信工程工程地点:一、总则：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。
经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。
二、承包方式及范围:1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。
光缆工程施工合同(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于：甲方需在指定地点进行光缆施工，以改善通信设施，乙方愿意承担该光缆施工项目。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______光缆施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于光缆敷设、光缆接续、光缆线路测试、光缆保护等。
4. 工程规模：_______5. 工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、施工期限1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元整的违约金。
三、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方应定期对施工过程进行质量检查，并向甲方提供质量检查报告。
四、施工材料及设备1. 乙方应按照甲方要求提供合格的施工材料及设备，并保证其质量。
2. 乙方应负责材料的运输、保管和施工现场的设备使用。
五、施工安全1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
六、工程款支付1. 甲方应在工程验收合格后支付工程款，支付比例和方式如下：- 验收合格后支付_______%；- 验收合格并交付使用后支付_______%；- 结算后支付_______%。
2. 乙方应在工程验收合格后提供相应的工程结算报告。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
光纤入户合同6篇
光纤入户合同6篇篇1光纤入户合同一、甲方（用户）信息甲方姓名/单位名称：联系地址：联系电话：身份证号/营业执照号：二、乙方（服务商）信息乙方名称：开户银行：银行账号：联系地址：联系电话：三、合同内容及约定事项1. 甲方同意接受乙方提供的光纤入户服务，以提供互联网接入服务。
2. 乙方将在约定时间内完成光纤入户的施工，并保证施工质量符合相关标准。
3. 甲方同意按照约定的资费标准支付接入费和月租费。
4. 甲方享有在合同有效期内享受乙方提供的客户服务支持。
5. 甲方需对光纤入户设备和线路进行合理使用和维护，避免人为损坏。
6. 如在合同期间甲方需对服务进行升级或变更，需提前与乙方协商并签订书面升级变更合同。
7. 双方在签订合同时应当认真核对合同内容，确保双方权益得到充分保障。
四、合同生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 合同有效期届满前30天，双方可商议续签，若无异议则自动续签。
3. 在合同有效期内，如双方协商一致解除合同，需提前30天书面通知对方。
4. 当合同终止时，甲方需向乙方归还光纤入户设备，若有损坏或丢失需按照损坏程度进行赔偿。
五、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字生效。
3. 本合同涉及的争议由双方友好协商解决，协商不成，由管辖法院进行裁决。
甲方签字：乙方签字：日期：___________ 日期：___________篇2光纤入户合同是指供应商和客户之间关于光纤网络安装和使用的合同协议。
随着信息技术的不断发展，光纤网络已经成为大多数家庭和企业的网络选择，光纤入户合同的签订对于保障网络质量和维护网络安全至关重要。
下面将详细介绍光纤入户合同的内容和注意事项。
一、合同内容1. 服务内容：合同应明确规定供应商提供的服务内容，包括光纤网络的安装、维护和升级等。
客户应了解自己所购买的服务内容，避免发生纠纷。
光纤入户施工合同施工合同
光纤入户施工合同施工合同双方，甲方身份证明号码/地址乙方身份证明号码/地址甲、乙双方就甲方在乙方地址进行的光纤入户施工及其相关事宜达成如下合同：一、施工内容1.甲方将在乙方的住宅内进行光纤入户施工，包括光缆敷设、接入设备安装、网络调试等工作。
2.施工过程中甲方将严格遵守相关技术标准和操作规范，确保施工质量和网络稳定可靠。
二、施工时间1.施工工期为（具体工期，可协商），双方应按照约定时间安排施工事宜。
2.如因不可抗力因素导致施工工期延误，双方应及时协商解决，并提前通知对方。
三、施工费用及支付方式1.施工费用为（具体金额），由乙方承担。
2.施工款项应在施工前支付，支付方式为（支付方式）。
四、保修及维护1.施工完毕后，甲方提供免费的质保期为（具体期限），在此期限内，如出现施工质量问题，甲方将免费修复。
2.质保期过后，如出现因甲方施工问题导致的网络故障，甲方将提供有偿的维修服务。
五、违约责任1.若甲方未按照合同约定的施工时间进行施工，则甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。
2.若乙方未按时支付施工费用，则乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和延迟施工期限。
六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2.双方如发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。
如协商不成，双方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效。
3.未尽事宜双方可另行协商约定。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。
光缆施工合同
光缆施工合同光缆施工合同在当今不断发展的世界，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的光缆施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
光缆施工合同1甲方：乙方:按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定，结合贵处工程的具体情况，双方签订施工合同。
施工合同由施工合同协议条款(简称协议条款)和建设工程施工合同条件(简称合同条件)两部分组成。
合同条件中的某些条款双方协商一致在协议条款中做出修改、补充后取消外，合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。
以下各项条款是本合同的协议条款。
第一条工程概况工程名称：内网接入(光缆、电缆、管道、设备)工程工程地点：板桥工程内容：详见施工方案开工时间：20____年____月____日竣工时间：20____年____月____日第二条双方一般责任1、甲方代表：乙方代表：2、甲方责任：1)甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息;2)甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;3、乙方责任：1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。
2)开工后乙方每天向甲方上报工程进度，并做总结性报告，反映工程中发生的问题。
3)工程竣工后，乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各6份。
第三条工期要求根据具体工程的工程量及乙方资质，每个工程工期要求由甲方提出。
竣工日期以递交竣工报告之日为准，递交竣工资料期限为竣工后30天内。
超期一天视为竣工日期延期一天，扣罚工程价款的0.5%。
在施工期间，如有影响工期的意外情况发生，需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认，否则由此造成的一切损失由乙方自负。
第四条工程质量1、工程质量需达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
经协商本工程的质量等级约为优质，工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行，达不到约定的质量等级时，每降一级扣罚承包金额1%，若为不合格工程，扣罚工程价款10%，并赔偿甲方损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光纤、有线入户施工合同
依照《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，发包方与承包方就预埋、与施工事宜，协商签订本合同并严肃履行。
第一条：工程概况
一、合同双方：
发包方：建设集团
承包方：科技
工程名称：棚户区改造光纤、有线入户施工
三、工程地址：棚户改造小区
四、工程开竣工日期：2016 年8月 1 日至2016年9月1日（根据甲方工程进度的提前或延后）.
五、工程范围：西枫渡棚户区168套住宅光纤、有线电视入户放线，多媒体箱安装。
六、承包方式：包工包料（出水泥沙石等）
第二条：结算金额及付款方式
一、每户以190元一户价格包干，168户合计31920.00元大写：叁万壹仟玖佰贰拾圆整，乙方施工完毕验收合格后，一次性支付全部工程款(不含税)。
第三条：双方责任、义务
一、双方责任、义务：
1、按约定的付款方式支付给承包方预埋工程费用。
2、承包方必须严格按照国家标准预埋标准施工。
3、承包方不按照合同施工，预埋的不合格，需赔偿发包方预
埋施工费用所造成的损失。
第四条：违约责任
一、合同双方中任何一方不履行本合同的行为均被视为违约。
二、任何一方未能按合同规定履行责任，应承担违约责任。
第五条：解决纠纷的方式
一、合同未尽事宜，由双方在互谅合作的基础上协商解决。
协商签
定的补充协议与本合同具有同样的法律效力。
如遇不可抗拒因素所造成的损失，双方共同协商解决。
二、任何一方违反合同的规定，双方协商解决不成可向当地法院仲
裁委员会申请仲裁解决。
第六条：合同份数及有效期
一、合同一式两份，双方各执一份。
二、本合同双方签字盖章之日起生效。
甲法定代表人：乙法定代表人
电话：电话：。