工程合同管理试题(带答案)
工程合同管理试题和答案
工程合同管理试题和答案一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程合同中，通常不具备法律效力的是：A. 正式签订的合同文本. 双方签字盖章的协议书C. 未经公证的合同草案D. 附加的合同条款答案：C2. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同拟定. 合同审查C. 合同履行D. 合同终止答案：D3. 在工程合同中，如果一方违约，另一方有权采取的措施不包括：A. 要求继续履行. 要求赔偿损失C. 直接解除合同D. 要求支付违约金答案：C4. 工程合同中的变更通常需要：A. 双方协商一致. 第三方机构审批C. 法院判决D. 行政命令答案：A5. 工程合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同管理的主要职责。
答案：工程合同管理的主要职责包括确保合同条款的合法性和合理性，监督合同的执行情况，处理合同变更和索赔，以及解决合同争议等。
具体来说，管理者需要对合同条款进行详细解读，确保所有条款都符合法律法规的要求，并且在实际操作中可行。
在合同执行过程中，管理者要跟踪项目的进度，确保各方按照合同约定履行职责。
如果出现变更或者争议，管理者应及时介入，通过协商或者其他方式解决问题。
2. 描述工程合同变更的一般流程。
答案：工程合同变更的一般流程如下：变更方提出变更请求，并说明变更的原因和内容；双方就变更内容进行协商，达成一致意见；根据协商结果修改合同条款，并由双方签字确认；将变更后的合同条款纳入项目管理中，确保变更得到有效执行。
在整个过程中，应确保变更的合法性和合理性，避免因变更引起的争议。
3. 如何处理工程合同中的索赔问题？答案：处理工程合同中的索赔问题时，首先要明确索赔的原因和依据，判断索赔是否合理；计算索赔的金额或者损失，确保索赔的公正性；与对方进行沟通，尝试通过协商解决问题；如果协商不成，可以根据合同条款选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案：D解析：工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节，而项目验收则是整个工程项目管理的一部分，不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中，哪些条款通常被视为关键条款？A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案：ACD解析：工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款，它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：虽然工程合同具有法律约束力，但在特定条件下，如双方同意或因不可抗力等情况，合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性，并举例说明。
答案：（参考答案）工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如，通过有效的合同管理，可以确保承包商按照合同约定的标准施工，避免因质量问题导致的返工和延误。
同时，合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议，减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下，建筑公司应如何合法合理地处理此事？答案：（参考答案）建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款，看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定，应按合同执行；如果没有，建筑公司应与甲方进行沟通协商，提出合理的成本增加证据，并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成，可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
工程合同管理题库含答案
工程合同管理题库含答案1. 问：工程合同中，通常规定了哪些主要条款？答：主要条款包括工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款、支付方式、变更和索赔处理、违约责任等。
2. 问：如何处理工程合同中的变更？答：工程合同中的变更应按照合同约定的程序进行。
通常需要提出变更申请，经过评估后，双方协商确定变更的内容、价款及工期调整，并形成书面的变更协议。
3. 问：如果发生不可抗力事件，应如何操作？答：遇到不可抗力事件时，应及时通知对方，并采取措施尽可能减少损失。
根据合同条款，可能需要提供证明材料，并按照合同规定或相关法律规定处理后续事宜。
4. 问：工程延期的法律责任有哪些？答：工程延期可能导致违约责任，包括赔偿对方因延期造成的损失、承担延期期间的额外成本等。
具体责任应根据合同条款和实际情况确定。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
选择哪种方式应根据合同条款和双方的意愿来决定。
6. 问：如何确保工程质量符合合同要求？答：确保工程质量符合合同要求需要进行严格的质量控制，包括材料检验、施工过程监督、竣工验收等环节。
同时，应有明确的质量标准和验收标准作为依据。
7. 问：合同中的保修期是如何规定的？答：合同中的保修期应根据工程的性质和相关法律规定来确定。
保修条款应明确保修范围、期限以及维修责任等。
8. 问：如何处理合同中的索赔问题？答：合同中的索赔应基于合同条款和实际情况进行。
索赔方需提供充分的证据，说明索赔的理由和金额，并与对方进行协商或按合同规定的程序解决。
9. 问：合同终止的条件有哪些？答：合同终止的条件可能包括工程完工并经验收合格、合同期满、双方协商一致解除合同、一方严重违约等情形。
10. 问：如何管理和控制合同风险？答：管理和控制合同风险需要进行风险识别、评估和制定相应的应对措施。
包括加强合同谈判、明确合同条款、合理分配风险、建立风险预警机制等。
工程合同管理题库答案
工程合同管理题库答案问题一：什么是工程合同？答案：工程合同是指承建方与发包方之间就某项建设工程所达成的书面协议。
该协议规定了双方的权利和义务，包括工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款以及违约责任等条款。
问题二：常见的工程合同类型有哪些？答案：常见的工程合同类型包括总承包合同、分包合同、设计-施工一体化合同、成本加酬金合同、维修保养合同等。
每种类型的合同适用于不同的项目需求和管理方式。
问题三：如何理解合同中的“不可抗力”条款？答案：“不可抗力”是指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，这些情况会使得合同一方或双方无法履行合同义务。
例如自然灾害、战争、法律政策变化等。
合同中通常会有“不可抗力”条款来规定在这种情况下各方的责任与义务。
问题四：如何处理合同争议？答案：处理合同争议首先应通过友好协商解决；若协商不成，可依照合同约定提交仲裁机构进行仲裁或者向人民法院提起诉讼。
在处理过程中，应保持沟通透明，及时记录相关证据，以便为争议的解决提供支持。
问题五：合同变更应遵循哪些原则？答案：合同变更应遵循诚信原则、平等自愿原则和公平合理原则。
所有变更事项应当得到双方当事人的一致同意，并以书面形式确认，确保变更后的条款对双方都是清晰且具有约束力的。
问题六：如何进行有效的合同风险管理？答案：有效的合同风险管理需要从以下几个方面入手：首先是风险识别，即分析可能出现的风险因素；其次是风险评估，判断风险的可能性和影响程度；然后是风险应对，制定相应的预防和控制措施；最后是风险监控，实时跟踪风险的发展并作出必要的调整。
问题七：合同履行过程中的质量控制包括哪些内容？答案：质量控制包括确保工程质量符合国家标准和行业标准、合同约定的质量要求，实施质量检查和验收程序，以及对不合格工程采取整改措施。
还应建立和维护质量管理体系，不断提高工程质量管理水平。
问题八：合同结算时应注意哪些问题？答案：合同结算时应注意核实工程量的准确性，确保所使用的材料、设备和服务的费用已经包含在合同价款内，检查是否存在索赔或扣款的情况，并按照合同约定的时间和方式进行支付。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
工程管理工程合同管理试题
工程管理工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪项不是工程合同管理中常见的风险类型？A. 财务风险. 技术风险C. 合作方风险D. 环境风险答案： C. 合作方风险（应为“合作风险”）2. 在工程合同中，通常用于处理不可预见事件导致成本增加的条款称为？A. 变更条款. 索赔条款C. 违约条款D. 终止条款答案： A. 变更条款二、填空题1. 有效的工程合同管理应当包括对__________、__________和__________的控制。
答案：成本、时间和质量2. 在执行工程项目时，若出现与合同不符的情况，应及时启动__________程序，以保护双方的合法权益。
答案：合同变更三、判断题1. 所有的工程合同都必须通过书面形式才能生效。
(错)答案：错误。
虽然书面合同是最常见的形式，但在某些情况下口头协议也可能具有法律效力。
2. 在工程合同管理过程中，定期的成本审核和进度评估是不必要的。
(错)答案：错误。
定期的成本审核和进度评估对于有效管理工程项目至关重要。
四、简答题1. 描述在工程合同管理中，如何处理合同争议的基本步骤。
答案：处理合同争议的基本步骤主要包括：识别争议、尝试直接沟通解决、进行中立第三方调解、提交仲裁机构或法院裁决等。
2. 解释为什么风险管理在工程合同管理中占据重要地位。
答案：风险管理在工程合同管理中占据重要地位，因为工程项目往往面临众多不确定性，如设计变更、市场波动、自然灾害等。
通过有效的风险管理，可以在项目早期识别潜在问题，采取措施减轻或避免风险，从而保证项目的顺利完成并控制成本。
五、案例分析题某建筑公司承接了一项商业综合体建设项目，但在施工过程中由于原材料价格上涨导致成本超出预算。
请分析建筑公司应如何运用合同管理知识来应对此类情况，并提出合理的解决方案。
答案：建筑公司首先应检查合同中的相关条款，确认是否有关于原材料价格波动的风险分担机制。
若有明确规定，则按照合同条款操作；若无明确条款，则需与业主协商，寻求通过合同变更或索赔等方式来解决成本超支问题。
工程合同管理能力考试答案
工程合同管理能力考试答案一、选择题1. 工程项目合同的类型包括以下哪些？A. 施工合同. 设计合同C. 监理合同D. 采购合同答案：ACD解析：工程项目通常包含施工、设计、监理和采购等多种类型的合同，这些都是项目管理中不可或缺的组成部分。
二、判断题1. 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：工程合同在特定条件下是可以变更的，例如项目需求变化、法律法规调整等情况，但变更必须遵循合同约定的程序进行。
三、简答题1. 请简述工程合同管理的主要内容。
答案：工程合同管理的主要内容包括合同的起草与审查、合同的签订与生效、合同的履行与监督、合同的变更与解除、合同争议的解决等。
在每个环节中，都需要严格按照法律法规和合同条款来执行，确保双方权益不受侵害。
2. 如何处理工程合同中的违约问题？答案：处理工程合同中的违约问题首先需要确认违约事实，然后根据合同条款确定违约责任，接着通过协商或者法律途径解决违约问题，并最终落实违约责任的处理结果。
在整个过程中，应当注重证据的收集和保存，以便于违约责任的认定和解决。
四、案例分析题1. 如果在一个建设工程项目中，甲方要求提前完成工程，乙方认为这将导致成本增加，双方应如何协商解决？答案：双方应当就提前完成工程的可能性和必要性进行沟通，明确提前完成的时间点和具体要求。
乙方应详细计算因提前完成所需的额外成本，并与甲方进行协商。
如果甲方接受增加成本，则双方可以签订补充协议，明确提前完成的条件和增加的成本承担方式。
若甲方不同意承担额外成本，双方可继续协商其他解决方案或维持原合同计划。
五、论述题1. 论述工程合同管理在项目中的重要性。
答案：工程合同管理是确保项目按计划进行的重要手段。
它不仅涉及到合同的签订和履行，还包括对合同条款的解释和执行。
良好的合同管理能够预防和减少争议的发生，保证工程质量，控制项目成本，加快工程进度。
合理的合同管理还有助于提升企业的信誉和市场竞争力。
因此，工程合同管理对于项目的顺利完成具有不可替代的作用。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一：选择题关于工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 任何情况下，承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案：C试题二：判断题工程项目中，若出现争议，双方应首先采取协商的方式解决。
（）A. 正确. 错误答案：A试题三：简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案：工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担；效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化；实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体，便于在实际工作中操作执行。
试题四：案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质情况异常，导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求，并得到了发包人的批准。
然而在结算时，双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下，应如何处理？答案：在这种情况下，首先应查看合同中关于变更管理的具体条款，明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定，则按照合同执行；如果合同中未作具体规定或规定不清，双方应基于公平和诚信原则，通过协商确定增加的费用。
如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五：论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案：工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配，避免不必要的经济损失，同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规；合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的，不能随意夸大或捏造；及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方并采取措施，按照合同约定的程序和时限进行索赔。
工程合同管理的试题及答案
工程合同管理的试题及答案试题一：合同的构成要素包括哪些？答案：合同的构成要素主要包括：合同主体资格、合法的合同目的、明确的权利与义务以及合法的形式。
试题二：简述工程合同的特点。
答案：工程合同的特点包括：长期性、复杂性、专业性、风险性和不可逆转性。
这些特点要求合同管理必须具备高度的专业性和细致的风险控制能力。
试题三：如何处理工程合同中的变更？答案：处理工程合同中的变更应遵循以下步骤：确认变更需求、评估变更影响、协商变更条款、签署变更协议、实施变更工作、调整合同计划和监控变更效果。
试题四：工程合同争议的解决途径有哪些？答案：工程合同争议的解决途径主要包括：协商解决、调解、仲裁和诉讼。
在实际操作中，应根据争议的性质和双方的意愿选择合适的解决方式。
试题五：如何进行工程合同的风险评估？答案：进行工程合同的风险评估应包括以下步骤：识别风险因素、分析风险可能性和影响、评估风险等级、制定风险应对措施和监控风险管理效果。
试题六：解释什么是履约保证金，它在工程合同中的作用是什么？答案：履约保证金是承包方为了保证履行合同义务而向发包方提供的一定金额的担保金。
它在工程合同中的作用主要是作为一种经济保障，确保承包方能够按照合同约定完成工程任务，一旦承包方违约，发包方可以部分或全部扣除保证金以弥补损失。
试题七：工程合同管理中的质量控制包括哪些内容？答案：工程合同管理中的质量控制包括质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。
这些内容涵盖了从项目启动到完工验收的全过程，目的是确保工程项目的质量符合标准和要求。
试题八：如何理解工程合同中的违约金条款？答案：工程合同中的违约金条款是指当一方未能履行合同义务或违反合同规定时，另一方有权要求支付的一种经济补偿。
违约金的数额通常在签订合同时预先约定，其目的是为了保证合同的顺利执行和减少违约行为。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
工程合同管理自测题答案
工程合同管理自测题答案一、选择题（每题2分，共20分）A. 控制工程成本B. 优化资源配置C. 提高工程质量D. 增加企业利润答案：C2. 在工程合同中，发包人的主要义务包括（）。
A. 按照合同约定的时间、方式和条件支付工程款B. 维护承包人的合法权益C. 负责工程的征地、拆迁工作D. 负责提供施工图纸和技术资料答案：A3. 工程变更通常包括（）。
A. 设计变更B. 施工变更C. 材料变更D. 工期变更答案：ABCD4. 在工程合同中，监理人的主要职责包括（）。
A. 确保工程质量符合合同要求B. 协调各方面的关系C. 控制工程成本D. 协助发包人进行竣工验收答案：AB5. 下列关于合同争议的解决方式，不正确的是（）。
A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 上诉答案：D二、填空题（每题2分，共20分）6. 工程合同管理的主要内容包括______、______、______、______和______。
答案：合同签订、合同履行、合同变更、合同终止和合同违约处理。
7. 发包人在工程合同中的主要权利包括______、______和______。
答案：有权要求承包人按合同约定完成工程任务；有权对工程进度进行监督和检查；有权要求承包人提供必要的履约保证。
8. 监理人在工程合同中的主要职责包括______、______、______和______。
答案：协助发包人进行工程设计管理；负责监理规划的编制和实施；组织和指导专业监理工程师的工作；协调各方关系，处理合同违约和纠纷。
9. 工程变更通常分为______、______、______和______。
答案：设计变更、施工变更、材料变更和工期变更。
10. 合同争议的解决方式通常包括______、______和______。
答案：调解、仲裁和诉讼。
三、简答题（每题10分，共20分）11. 简述工程合同管理的主要步骤。
答案：工程合同管理的主要步骤包括：合同签订、合同履行、合同变更、合同终止和合同违约处理。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案：C2. 工程合同中，对于合同的履行和变更，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：D3. 工程合同的履行过程中，如果发生合同争议，首先应当采取的方式是（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案：A4. 在工程合同中，对于合同的解除，应当遵循（）原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案：D5. 工程合同中，对于违约责任的规定，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案：B6. 工程合同中，对于合同的验收，应当遵循（）原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案：B7. 在工程合同中，对于合同价款的支付，应当遵循（）原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案：D8. 工程合同中，对于合同变更的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B9. 工程合同中，对于合同解除的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B10. 工程合同中，对于违约责任的限制，下列说法正确的是（）。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案：B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括（）。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：ABCD2. 工程合同的履行过程中，可能出现的风险包括（）。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案：ABCD3. 工程合同中，对于合同价款的支付，可能采取的方式包括（）。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案
一、选择题
1. 工程合同中，若因不可抗力导致不能履行合同，以下处理方式正确的是：
A. 强制履行合同
. 赔偿对方损失
C. 按合同约定处理
D. 请求调整合同价款
答案：C
2. 在工程合同中，变更工作的范围通常需要遵循的程序是：
A. 单方面决定
. 双方协商一致
C. 按照习惯法执行
D. 由第三方裁定
答案：
3. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项：
A. 和解
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
答案：C
二、判断题
1. 工程合同中的违约责任，应当根据实际造成的损失来确定。
(正确)
2. 合同一旦签订，任何一方都无权提出变更。
(错误)
3. 工程项目延期的责任，必须完全由承包方承担。
(错误)
三、简答题
1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程？
答案：工程合同管理中的风险管理过程主要包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定
和风险监控四个步骤。
通过风险识别列出可能影响项目的各种风险因素；对这些风险因素
进行评估，确定它们的可能性和影响程度；根据评估结果制定相应的风险应对策略；在项
目实施过程中持续监控风险，并根据情况调整应对策略。
2. 如何处理工程合同中的索赔问题？
答案：处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤：确认索赔的事实基础和法律依据；评
估索赔的合理性和必要性；与对方进行沟通和协商，寻求解决方案；如果协商不成，可以
根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决；在整个过程中，应保留好所有相关证据，以备不时之需。
工程合同管理考题及答案
工程合同管理考题及答案1. 什么是工程合同？答：工程合同是指建设单位与承包单位之间，就某项建设工程的施工任务和相关权利义务所订立的法律协议。
2. 工程合同管理的目的是什么？答：工程合同管理的目的在于确保合同双方的权利和义务得到履行，控制和减少风险，保证工程质量、进度和投资控制目标的实现。
3. 简述工程合同管理的主要环节。
答：工程合同管理的主要环节包括合同的策划、起草、审查、签订、履行、变更、结算以及争议解决等。
4. 如何进行合同风险分析？答：合同风险分析通常包括识别潜在的风险因素、评估风险的可能性和影响程度、制定相应的风险应对措施。
这需要对工程项目的特点、环境以及合同条款有深入的了解。
5. 合同变更应遵循哪些原则？答：合同变更应遵循合法性原则、协商一致原则、书面形式原则和公平合理原则。
6. 如何处理合同争议？答：合同争议的处理可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
选择哪种方式应根据合同条款和实际情况来确定。
7. 什么是违约责任？答：违约责任是指合同一方不履行或不完全履行合同约定的义务，给对方造成损失时，依法应当承担的责任。
8. 如何进行合同结算？答：合同结算是指在工程完成后，根据合同约定和实际完成的工程量，对工程款项进行最终核算的过程。
这通常涉及到工程量的核实、价格的确定以及相关费用的计算等。
9. 工程合同中的索赔有哪些类型？答：工程合同中的索赔类型包括工期索赔、成本索赔、质量索赔等，通常是由于合同一方未能履行约定或外部环境变化导致的损失。
10. 为什么说合同管理对项目管理至关重要？答：合同管理对项目管理至关重要，因为它涉及到项目的成本、进度和质量等多个方面。
良好的合同管理能够有效地预防和解决争议，保障项目顺利实施。
工程合同管理考试试题答案
工程合同管理考试试题答案一、单项选择题1. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（B）。
解析：根据《中华人民共和国合同法》规定，当合同中没有仲裁条款时，合同争议可以通过诉讼解决。
因此，承包人应该向人民法院起诉，要求撤销该合同。
2. 设计人交付设计文件成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位成。
变更设计成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（B）。
解析：根据《中华人民共和国合同法》规定，当合同一方将合同义务转让给第三方时，转让方对第三方行为的后果承担责任。
因此，质量事故的责任应由承接变更的设计单位承担。
3. 关于合同变更，下列说法错误的是（C）。
A. 协商一致是必要条件B. 仅指合同内容的变更C. 一定条件下可变更主体D. 合同的变更一般不涉及已履行的内容解析：合同变更是指在合同履行过程中，根据合同当事人的协商一致，对原合同的某些条款进行修改或补充。
因此，合同变更不仅指合同内容的变更，也可以涉及合同主体的变更。
选项C的说法是错误的。
二、判断题1. 承担违约责任的条件是采用严格责任原则。
（正确）解析：严格责任原则是合同法中的一个基本原则，即在合同履行过程中，当事人应当严格按照合同的约定履行自己的义务。
如果当事人违反合同约定，应当承担违约责任。
2. 合同的解除必须经过合同双方协商一致。
（错误）解析：合同的解除可以经过合同双方协商一致，也可以根据法律规定或者合同约定的一种解除条件发生而解除。
例如，合同一方严重违约，对方可以解除合同。
三、简答题1. 请简述工程合同履行过程中的监督与检查的主要内容。
工程合同管理质试题及答案
工程合同管理质试题及答案问题一：什么是工程合同？请简述其特点。
答案：工程合同是指建设单位与承包单位之间就某项建设工程的施工任务、质量、工期、造价等事项达成的书面协议。
其特点包括：- 法律约束力强：一旦双方签署，具有法律效力，违约将承担相应责任。
- 条款详细：涉及技术、经济、法律等多方面内容，条款通常较为详尽。
- 风险分配：合同中会明确各方的风险承担范围，以合理分配风险。
- 可变更性：工程过程中可能出现变更，合同需提供变更管理和处理机制。
问题二：工程合同管理的主要任务有哪些？答案：工程合同管理的主要任务包括：- 合同的签订与审查：确保合同条款的合法性、合理性和可操作性。
- 合同履行的监督：跟踪合同执行情况，确保各项任务按合同约定完成。
- 变更管理：处理因设计、施工等原因引起的合同变更。
- 索赔管理：处理合同履行过程中出现的索赔问题。
- 结算管理：按照合同约定进行工程款项的支付和结算。
问题三：如何处理工程合同中的索赔问题？答案：处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤：- 确认索赔事实：收集证据，确定索赔事件的发生及其影响。
- 分析合同条款：对照合同条款，判断索赔的合理性和依据。
- 双方协商：与对方进行沟通，尝试通过协商达成一致。
- 提交索赔报告：如协商无果，需按照合同约定提交详细的索赔报告。
- 第三方仲裁或诉讼：如果双方无法自行解决，可以寻求第三方仲裁或通过法律途径解决。
问题四：如何有效进行工程合同的风险管理？答案：有效进行工程合同的风险管理需要：- 风险识别：在合同签订前，识别可能的风险因素。
- 风险评估：对识别的风险进行分析和评估，确定其可能性和影响程度。
- 风险分配：在合同中明确各方的风险承担范围，合理分配风险。
- 风险监控：合同执行过程中持续监控风险，及时采取应对措施。
- 风险应对：制定风险应对计划，一旦风险发生，能够迅速有效地进行处理。
工程合同管理试题(带答案)
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【 d 】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【 b 】A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【 c 】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效5．合同的保全发生在【c 】A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( )A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
《工程合同管理》复习题含答案
《工程合同管理》复习题含答案一、单项选择题(只有一个正确答案)【1】定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。
A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C 【2】债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。
A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C【3】根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。
A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B【4】某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。
请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。
A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙答案: C【5】FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
A: 应经业主批准后才能运出工地B: 经监理工程师批准后才能运出工地C: 可自行运出工地D: 不能运出工地答案: B【6】某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。
A: 甲方赔偿乙方1万元损失B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失C: 甲方赔偿乙方3万元损失D: 甲方赔偿乙方4万元损失答案: C【7】在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效5．合同的保全发生在【】A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( )A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】A．合同继续履行B．采取补救措施C．支付双倍违约金D．返还财产恢复原状E．赔偿损失23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括【】A．人工费B．材料费C．机械费D．管理费E．利润24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．专业承包合同B．可调整价格合同C．分包合同D．成本加酬金合同E．固定价格合同25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）26．双务合同27．缺陷通知期28．建设工程监理29．不安抗辩权四、简答题（本大题共4小题，每小题6分．共24分）30．简述无权代理的主要表现形式31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
33．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。
承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。
合同中工程量增减的约定幅度为10%。
请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。
通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。
乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。
在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。
丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。
丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。
工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题：(1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？(2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码04231）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1． D 2． B 3． B 4． C 5． B 6． A 7． D 8． B 9． C 10． A 11．D 12．A 13．D 14．B 15．D 16．B 17．C 18．C 19．C 20． A二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21．BCD 22．ABE 23．ABCDE 24．BDE 25．ABC三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。
（1分）(2)授权行为无效的代理。
（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。
（1分）(4)代理权消亡以后的代理。
(2分) 31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
（每项1分，要点答完整6分）32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（1分）33．答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。
（每项0.5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。
(2分)五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）34．答：承包商可以提出索赔。
因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。
×(1+10%)=630(m3)（4分）按比例法计算可索赔工期为：630306.362700(110%)×=×+≈7(天)（4分）35．(1)丙与丁的行为不合法（2分）。
丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。
（3分）(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。