劳务分包班组合同外工程通知单
劳务钢筋班组分包合同
劳务钢筋班组分包合同发包人(甲方)：承包人(乙方)：身份证号码：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将安龙县“钛合金工厂”工程的外架分项工程以包清工形式承包给乙方施工。
为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称、地点：贵州省黔西南安龙县“钛合金”工厂项目工程。
2、工程结构、框架剪刀墙结构。
3、建筑面积(约)：_______________________________。
二、进出场时间进场日期暂定为____年____月____日(管理人员必须提交五天)，具体时间为甲方通知，终止日期由甲方根据工程进展，乙方质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况确定。
三、工程承包范围、方式及工作内容1、工程范围：钛合金工厂项目工程施工图、图纸会审纪要，施工过程中的主体部分全部钢筋的做工钢筋搬运和钢筋做工后的余料清理及安全文明施工等工作。
2、承包主要方式：包工不包料。
3、做工工程工作内容：(1)操作范围：本劳务公司所承包的施工程范围的所有钢筋做工工程。
(2)运输：钢筋上下楼层的搬运。
(3)清理：钢筋做完后，清理工区范围内所有杂物;所有材料、垃圾须分类堆放在场内甲方指定的地点。
(4)承包工作内容所需用的小型机具等辅材(除甲方提供钢筋，施工方案，大型设备(塔呆、人货电梯)除外)，乙方组织相应技术劳动力和自觉工具和小型机具，数量以满足工程需要为准。
四、清包工单价在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且工质量验收优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，根据实际工程量为准结算。
1、钢筋做工劳务费按综合包干价施工现场钢筋的实际数量计算。
2、合同承包范围外所发生的临时性用工：技工按____元一天计算。
如分项工程质量验收为合格(以甲方专职质量员验收签字为准)的单价结算该部位工程量，不合格的，不予结算。
以上包干单价中包括各种工资、管理费、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、劳动保护费、医疗费、差旅费、保险费、外来劳动力就业证费、岗位培训、热天的清凉饮料费、冬天的烤火费等各种费用。
劳务分包班组合同外工程通知单
劳务分包班组合同外工程通知单合同编号：________根据甲方与乙方签订的劳务分包班组合同，现通知如下事项：一、工程名称及地点：1. 工程名称：________2. 工程地点：________二、工程内容及范围：根据劳务分包班组合同，乙方承接甲方委托的以下工程内容和范围：1. ________2. ________3. ________三、工期安排：1. 工期开始日期：______ 年 ____ 月 ____ 日2. 工期结束日期：______ 年 ____ 月 ____ 日四、工作安排与责任：1. 工作人员安排：乙方应按照合同约定，提供足够的工作人员参与工程，并负责他们的培训、指导和管理。
2. 工作内容：乙方应根据工程要求，高质量、高效率地完成工程任务，确保工程质量合格。
3. 安全责任：乙方负责施工过程中的安全管理，确保工作人员和他人的人身安全。
4. 进度控制：乙方应按照工期安排，合理组织工作进度，并及时向甲方汇报工作进展情况。
五、质量与验收标准：1. 工程质量：乙方应按照相关规范和要求，保证提供的劳务分包班组工程质量符合标准，并承担相应的责任。
2. 工程验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，乙方应积极配合，提供必要的材料、文件和信息。
六、工程报酬及付款方式：1. 工程报酬：工程报酬总额为______元（大写：________），具体细则参照劳务分包班组合同。
2. 付款方式：甲方将根据合同约定的付款方式和时间节点，按时支付工程款项。
七、违约责任：1. 乙方若在履行劳务分包班组合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于返还已收取的工程款项、赔偿甲方因此而遭受的损失等。
2. 甲方若在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此而遭受的损失等。
八、其他事项：1. 变更和解释：对于本通知单中未尽事宜，应参照劳务分包班组合同的约定，如有变更，应经双方协商一致后进行，并书面确认。
2024年劳务分包合同参考模板（三篇）
2024年劳务分包合同参考模板甲方：_____法定代表人或委托代理人：_____注册地址：_____通讯地址：_____邮政编码：_____乙方：_____性别：_____居民身份证号码：_____出生日期：_____家庭住址：_____邮政编码：_____户口所在地：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系电话：_____鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经平等协商，达成以下劳务协议，以资共同遵守：一、协议期限本协议期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、劳务内容及要求乙方承担的劳务内容为：_________________。
三、劳务提供方式乙方提供劳务的方式为：_____。
四、劳务承诺乙方确认，根据其目前的健康状况，能够按照本协议约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，并愿意承担所约定劳务。
五、保密义务乙方负有保守甲方商业秘密的义务，主要包括：_____。
六、劳务报酬甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间为：_____。
乙方应依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
七、协议终止发生以下情形之一，本协议终止：1. 本协议期满；2. 双方协商一致解除本协议；3. 乙方因健康原因无法履行本协议义务。
八、解除通知甲、乙双方若需单方面解除本协议，应提前一周通知对方。
九、工作移交本协议终止或解除后，乙方应在一周内将相关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。
如给甲方造成损失，应予赔偿。
十、意外伤害保险甲方为乙方购买_____股份有限公司的_____意外伤害保险卡，用于乙方在提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。
保险期间与本协议期限相同。
十一、医疗费用乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
十二、违约金依据本协议相关条款终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
十三、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
劳务班组施工合同(汇总5篇)
劳务班组施工合同（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!劳务班组施工合同（汇总5篇）随着法治理念的日益深入人心,各类合同层出不穷,因此,订立合同是防范纠纷的一项重要手段。
木工、外架班组劳务分包合同 (1)
建设工程施工劳务分包合同分包项目：木工、外架班组部分发包单位：贵州凯和建设工程有限公司分包单位：日期：建设工程施工劳务分包合同工程发包人：贵州凯和建设工程有限公司（简称发包方）劳务分包人（简称劳务分包方）一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：贵州煤田地质工程研究实验基地项目依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，贵州凯和建设工程有限公司与对贵州煤田地质工程研究实验基地施工图所示全部木工、外架班组项目劳务分包等项目，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
工程地点：贵阳白云高新区（沙文镇）分包范围：施工图所示的全部（含修改意见、设计变更和国家现行规范要求；不含环境及附属工程）。
一、承包方式：1、包工包料，包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、安全、二级配电（楼层配电箱）后的该合同范围内的临时水电等等，自行提供必须的机械和设备等等。
2、三宝四口五临边的防护，洞口的覆盖和防护，施工安全文明措施所必须的钢筋棚，防护棚、施工通道等，达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
3、劳务分包方的临时设施和文明施工，施工机械、设备乙方负责。
以上第3条工程的配合工作和项目施工需要的其他配合工作乙方必须无条件配合，所有配合费除合同中特殊注明外已包含在单价中，不再另外计取其他费用。
二、劳务分包内容：1、分包内容1）包工包料，包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、措施（通风、抽水）、安全、二级配电（楼层配电箱）后的该合同范围内的临时水电等等，自行提供必须的机械和设备等等。
2）三宝四口五临边的防护，孔口的覆盖和防护，施工安全文明措施所必须的钢筋棚，防护棚、施工通道等，达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
班组劳务分包合同
班组劳务分包合同一、引言班组劳务分包合同是指建设单位（甲方）与劳务分包单位（乙方）就甲方工程项目的劳务施工任务达成的一种合同关系。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程项目按期、按质、按量完成。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，共同遵守。
二、合同主体1.建设单位（甲方）：具备合法资质的企事业单位、其他组织或个人，负责工程项目的投资、建设和管理。
2.劳务分包单位（乙方）：具备相应劳务分包资质的企业，负责为甲方提供劳务施工服务。
三、合同范围及内容1.合同范围：甲方将工程项目中的劳务施工任务分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成施工任务。
2.合同内容：包括但不限于劳务施工、材料运输、设备操作、安全防护、质量保证等。
四、合同价款及支付1.合同价款：根据工程项目实际情况，双方协商确定合同价款。
2.支付方式：甲方按合同约定的时间和比例支付乙方合同价款。
五、工期及进度1.工期：乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。
2.进度：乙方应按照甲方的要求提交施工进度计划，并严格按照计划执行。
六、质量标准及验收1.质量标准：乙方应按照国家、行业和地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.验收：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方按照合同约定进行验收。
七、安全文明施工1.乙方应遵守国家、行业和地方的安全文明施工规定，确保施工安全。
2.乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任。
八、甲方权利与义务1.权利：（1）对乙方施工进度、质量、安全进行监督检查。
（2）按照合同约定支付合同价款。
2.义务：（1）提供施工所需的场地、材料、设备等。
（2）协调处理施工现场与周边环境的关系。
九、乙方权利与义务1.权利：（1）按照合同约定获得合同价款。
（2）要求甲方提供施工所需的场地、材料、设备等。
2.义务：（1）按照甲方要求完成施工任务。
（2）遵守国家、行业和地方的相关规定，确保施工安全、质量。
十、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。
外架班组劳务分包合同6篇
外架班组劳务分包合同6篇篇1外架班组劳务分包合同为了保障外架施工的顺利进行和劳务分包双方的合法权益，特签订本合同。
甲方为外架班组的承包商，乙方为劳务分包商（以下简称“工程队”），双方本着互惠互利、公平合作的原则，达成以下协议：一、工程内容和范围1.1 甲方委托乙方协助完成外架施工相关任务，包括但不限于外架的搭建、拆除、维护等工作。
1.2 工程的具体内容和范围由甲方指定，乙方应按照甲方的要求和计划进行施工。
1.3 乙方有责任保证工程的质量和进度，按时按质完成外架施工任务。
二、劳务分包费用及结算方式2.1 甲方应按照实际施工情况向乙方支付劳务分包费用，双方约定如下：（1）乙方应在每月底出具劳务分包费用清单，包括实际工作量、工作时间和相应报酬。
（2）甲方应在收到清单后3个工作日内结算费用并支付给乙方。
（3）费用支付方式为现金支付或银行转账，双方商定支付账户及相关信息。
2.2 如有工程变更或增减等情况，劳务分包费用应按照实际工作量进行调整，并经双方协商一致确定。
三、劳务分包期限和违约责任3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结算完成之日终止。
3.2 若乙方未按照合同约定履行义务或造成工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或扣减费用。
3.3 若甲方违约致使工程延误或质量问题，甲方应向乙方支付适当违约金，双方协商确定违约金数额。
四、人员管理和安全保障4.1 乙方需自行配备工程队人员，保证人员的合法身份和技术能力，确保施工质量和安全。
4.2 甲方有责任向乙方提供工程现场的安全生产指导和保障措施，确保工程施工的安全和顺利进行。
五、合同变更和解决纠纷5.1 双方若需变更合同内容，应书面协商一致并签署补充合同。
5.2 如发生合同纠纷，双方应友好协商解决，若协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、合同解释和其他事项6.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决，经双方签字盖章后生效。
外架劳务合同范本
外架劳务合同范本外架（内外防护）单项工程施工班组合同用人单位：（简称甲方）劳务代表：（简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称:2、工程地点：3、劳务承包范围及内容：包工包料：材料包括施工现场周边维护、场内各种防护、钢筋制作棚、外架、卸料平台、内架、内防护、木工用柱墙梁板的支撑及加固等凡是施工现场所需用的钢管、扣件、工字钢、钢丝绳（架体加固用）、顶筒、脚手架所需铁丝、竹跳、密目网（必须用建设方规定目数）、安全警示带等材料；做工包括脚手架的搭拆、钢管除锈及刷漆（漆甲供）、预埋件的制作及安装、卸料平台的搭设、拆除、安全通道、上人楼梯、室内洞口及临边防护、挂密目网、大眼网的搭拆、材料的堆放、清理、场内场外的转运、外架的铺设及钢管上下车转运。
第二条：劳务分包合同价款及工作内容1、劳务分包价：（1）主楼材料工资包干价38.00元/M2（建筑面积）。
（2）合同外现场签证记日工：技工200.00元/天，普工100.00元/天。
备注：本单价中已包括材料及脚手架的搭拆、钢管除锈及刷漆、预埋件的制作及安装、安全通道、上人楼梯、挂密目网、大眼网的搭拆、材料的堆放、清理、场内的转运、外架的铺设及钢管上下车转运、各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、自备工具用具等，自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。
2、工作内容：（1）外架工程根据施工图纸，工作内容包括：所有外围架体的支拆、龙门架的支拆、阳台及楼梯、电梯井与其他洞口防护的支拆、门窗防护的支拆、周边防护的搭拆、安全网的搭拆、踢脚板的搭拆、所用钢管的油漆及倒运、踢脚板的制作、涉及外架所有全部材料的倒运及堆放、自身材料的清理、外架维护和安全突击检查等；做到工完场清和现场的文明施工。
建筑劳务分包合同范本（通用5篇）
建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇）建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇） 在⼈民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束⼒越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇），欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅：______________________ ⼄⽅：______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯，根据施⼯安排，甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施⼯任务，按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标，同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任，经双⽅协商，签订本合同，条款如下： 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称：_______________________ 2.⼯程地点：_______________________ 3.⼯程数量：_______________________ 4.⼯程数量及内容：_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为：⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标：以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式：综合单价承包，⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容：指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润，⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
劳务分包合同告知函
劳务分包合同告知函
尊敬的 [单位/个人姓名]：
谨此告知，我们已与 [分包商名称] 签订劳务分包合同，内容如下：
合同标的：
[具体描述劳务分包的范围和内容]
合同期限：
[起始日期] 至 [结束日期]
分包商责任：
提供符合合同要求的劳务人员和设备。
负责劳务人员的安全和健康。
保证劳务质量符合合同约定。
及时完成合同规定的工作任务。
甲方责任：
提供必要的工作条件和场所。
支付劳务费用。
监督和验收劳务成果。
按照合同约定办理结算手续。
履约保证：
分包商已提交履约保证金 [金额] 元，以保证其按时、保质保量地完成合同规定的工作任务。
其他约定：
甲方有权对分包商的劳务人员进行监督和考核。
分包商不得将合同分包或转包给第三方。
合同双方应遵守相关法律法规和行业规范。
发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成可向有管辖权的法院提起诉讼。
特此函告。
若您对合同内容有任何疑问或有异议，请及时与我们联系。
此致。
敬礼。
[甲方名称]
[日期]。
钢筋班组劳务分包合同
钢筋工班组劳务分包合同甲方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程项目部乙方：甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的钢筋制作、安装工程分包给乙方，依据中华人民共和国《合同法》及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：一、工程名称：四川省川XX改扩建工程二、项目地址：四川省川东XX三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准四、工程质量：钢筋工程必须达到优良五、具体承包内容：1、承包范围：川东XX改扩建工程3、4#楼，附属管理用房2、 3、4工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。
2、具体内容：①钢筋料表的编制。
②图纸变更和改动部分未在主体工程部分中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）。
③材料场内运输、装卸（原材料到场下车）。
④钢筋的下料、制作、加工成型、绑扎、标识、标牌制安。
⑤钢筋除锈，绑扎后楼面的杂物、垫块的清理。
⑥成型钢筋的焊接（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、双面焊、单面焊等）。
⑦二次结构：如框架结构的二次构造柱、圈梁、过梁、后浇带、现浇带、预制件等。
⑧钢筋分类：原材料成型钢筋必须分类，分规格堆放整齐，废材料的集中堆放到甲方指定的地方（施工现场内某处）。
⑨辅材：铁丝、绑扎丝、垫块、马凳、粉笔、手持工具、手套、雨衣、雨靴等。
六：合同单价：1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证金整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。
2、川东监狱改扩建工程中的钢筋工程（地梁）以上按建筑面积元/m²计算，地梁以下按钢筋元/T计算。
建筑面积按国家现行的计算规则执行。
七：付款方式：①主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。
②主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。
③余款在工程竣工验收后60个工作日后支付结清。
七、甲方责任和义务：1、甲方为乙方在主体和附属工程钢筋制作、安装时提供塔吊，临时设施：如钢筋制作和堆码场地，二级配电箱等。
班组劳务分包合同
班组劳务分包合同在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容无视，在达成看法相同时，制定合同可以享有必须的自由。
那么合同要怎么拟定?下面我给大家带来班组劳务分包合同5篇，盼望大家喜爱!班组劳务分包合同篇1甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)甲乙双方依据《中华人民共和国国家劳动法》及其他相关法律、法规，本着同等自愿的原那么，协商相同，签订本合同，确立劳务关系，共同遵守。
一、劳务合同期限第一条本合同期限自年月日起至年月日止。
二、工作内容其次条甲方支配乙方从事工作，甲方有权依据工作须要调整乙方的岗位、职务，乙方如不听从甲方支配，应提前一个月向甲方书面提出辞职申请，否那么，甲方可以追究乙方相关责任。
三、工作时间第三条甲方实行每日小时、每周天工作制。
第四条因生产经营须要，经协商同意支配乙方加班加点，甲方按规定支付加班工资或休息。
四、劳务酬报第五条甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月工资元。
五、劳务保险第六条甲乙双方应遵照国家和当地政府的规定缴纳社会保险费。
第七条乙方患病、工伤、致残、死亡等待遇，遵照国家的有关规定执行。
六、劳务爱护和和劳务条件第八条乙方的劳务爱护、平安卫生条件按有关法律、法规、规章执行。
七、劳务纪律第九条乙方应遵守国家法律、法规及甲方依法制定的各项规章制度和劳务纪律;遵守职业道德，遵守平安操作规程;保守甲方商业隐私。
八、劳务合同解除或终止第十条劳务合同解除应按国家有关规定执行。
第十一条有以下情形之一的，劳务合同即告终止：1、劳务合同期满的;2、乙方到达法定退休年龄的;3、乙方死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。
九、劳务争议处理第十二条双方因在履行本合同发生劳务争议，可以协商解决;不愿协商或协商不成的，可以从劳务争议发生之日起三十日内向甲方劳务争议调解委员会申请调解或从争议发生之日起六十日内向当地劳务争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑工程施工劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务分包合同范本甲方：_____劳务公司(以下简称甲方)乙方：_____班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
具体条款如下：_____工程名称：_____模板安装、拆除工程地址：_____结构类型：_____建筑面积：_____承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求：模板工程：1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打，修补等。
模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。
模板的最大接缝宽度控制在_____以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。
甲方:_____乙方:__________年_____月_____日建筑工程施工劳务分包合同范本（二）建筑工程劳务分包承包合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
外墙真石漆班组分包合同
外墙真石漆涂料班组分包合同甲方：下沙2-A地块浙江分乙方：杭州蓝田涂料有些公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经充分协商，就下沙杭政储出（2007）18号2-A地块外墙真石漆及涂料工程达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况及质量、安全目标本工程位于下沙开发区19号路与24号路交界北京城建2-A地块，楼为剪力墙结构，地上层，建筑面积约平方，工程质量目标按工程施工验收规范达到合格标准，安全目标确保无伤亡事故。
二、承包范围、工作内容采用包工包料方式，包施工吊篮、包质量、包进度，包安全文明施工，包综合治理等一次性风险包干单价(采用博明天然真石漆石子大小及颜色按甲方要求施工) 。
承包范围：楼二层以上按施工图纸范围，外墙外保温外真石漆和涂料等工程（外立面管道和装饰构件等同墙面同材料不另计面积），具体如下：外墙：二层以上为外墙外保温外真石漆及外墙平涂涂料，工序：批底腻子2~3遍，打砂纸、上底漆、披中涂、喷真石漆面层2遍、罩光剂、喷外墙平涂料。
以上工序均不得减少，尤其是真石漆及中涂。
三、承包单价外墙真石漆为57 元/㎡(包括外立面管道和装饰构件不另计面积)，外墙涂料平涂为16 元/㎡，最终按实际墙面面积结算 (其中人工费占总价的比例30%,如不需要安装吊篮施工时每平方单价减3元结算)。
四、质量要求1、严格按照施工图纸及现行国家施工质量验收规范组织施工，外墙真石漆必须符合相关工程竣工验收质量要求，保证12年以上不退色。
2、禁止出现裂缝、流坠、起伏不平等质量隐患，发生后须及时返工整改，项目部将视情节严重程度予以奖罚措施。
五、安全生产、文明施工1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。
2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，工人进场时提供身份证复印件、花名册、考勤表、生活费及工资发放表等上报给甲方。
班组分包合同范本
班组分包合同范文1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则;为明确双方的权利与义务，确保双方的利益，经双方共同协商，就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称yy花园小区楼工程地点yy花园小区内工程内容：yy花园小区3#、4#、7#、8#楼的钢筋制安、模板材料和制安、砼浇筑、砌体、粉刷、外墙保温和外墙砖及内外墙面抹灰、屋面、楼地面、外架搭设拆除等二、工程承包范围承包范围：yy花园小区3#、4#、7#、8#楼工程的钢筋制作安装、焊接和扎丝，模板和木方原材料及制作安装、铁钉、铁丝及其它辅助材料，砼浇筑和养护，砌体和抹灰及二次结构，外墙保温、抹灰和贴外墙面砖，屋面和楼地面图纸及变更内容内工作量(含保温、铺瓦)，图纸内散水、坡道、台阶，图纸内工程和零星项目(不含二次装饰施工内容)，所用材料的下车力资、场内运输、垂直运输、承包范围内现场清理、主体和竣工验收前修补及清理、施工放线和分户验收(甲方配合)、现场安全围护的搭拆、外架搭设拆除并必须配置四台操作电梯等。
不在承包范围内：钢筋压力焊、钢筋植筋、室内墙地砖、水电工程及安装、屋面和地下室及卫生间防水、土方大开挖及回填(基槽修理、回填、夯实除外)。
三、工程工期及质量要求：1、工期：春节前(2012年1月23日前)主体封顶，竣工验收(总工期)为2012年5月30日。
2、质量标准：合格、一次性通过验收四、机械设备、人员本工程所需的施工机械设备：二台塔吊、四台施工电梯、搅拌机、砂浆机、斗车、振动机、磨光机、安全帽、抹灰用脚手架、工具用具及消耗品、照明设施(含电线、电箱、照明灯具)等均由乙方提供，其设备的养护、维修费用、租金、进退场费用及操作人员工资由乙方自理。
乙方配备专职施工员一名，兼职安全员二名。
五、合同价格根据协商，本工程的综合包干价为：390.00元/m2，按照图纸建筑面积计算为准，包含室内施工简易脚手架的搭设。
班组劳务分包合同范本模板
班组劳务分包合同范本模板《班组劳务分包合同》甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：班组负责人姓名：______________________身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方承接了 [具体工程项目名称] ，并将其中部分劳务作业分包给乙方，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、劳务分包工作内容及范围1. 乙方负责承担 [具体工作内容，如木工、钢筋工、泥水工等] 劳务工作。
2. 工作范围包括但不限于：[详细列出工作的具体范围和地点]二、劳务分包期限1. 本劳务分包工作自 [起始日期] 起，至 [结束日期] 止。
2. 总工期为 [工期天数] 日历天。
三、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬总额为人民币： [大写金额] 元（小写：￥ [具体金额] 元）。
此费用为综合单价，包含但不限于乙方工人的工资、奖金、津贴、福利、保险、管理费等一切费用。
2. 支付方式：（1）甲方将按照工程进度分阶段支付劳务报酬。
在 [具体节点，如完成基础工程、主体结构等] ，经甲方验收合格后，支付已完成工作量的 [支付比例] %。
（2）全部劳务工作完成并经甲方验收合格后，支付至劳务报酬总额的 [支付比例] %。
（3）剩余 [支付比例] %作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，一次性无息支付给乙方。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家及地方现行的施工规范、标准和甲方的质量要求进行施工，确保劳务工作质量符合 [具体质量标准，如合格、优良等] 标准。
建筑工程劳务分包合同钢筋班组
建筑工程劳务分包合同甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部乙方：钢筋班组逸水鼎城二期1#楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的钢筋制作安装承包给乙方负责施工。
为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，标准层层高为3m，总高约100.65m，建筑面积约28000m2。
剪刀楼梯集中上下。
1.4m厚筏板基础，全框架剪力墙结构。
本次施工钢筋含量约1100T，结算时以实际工程量为准。
二、承包范围本工程范围内的所有钢筋制作（含二装）安装。
预埋件、拉接筋、试件等制作以及除水电、消防部分的所有焊接等，即实行单包工。
三、工期要求进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。
如因甲方原因导致工期延误，工期顺延。
乙方应在保证质量、安全的前提下，科学、合理的组织施工，按期或提前完成施工任务。
如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，下雨天无工人；该加班而不加班；施工机械设备经常坏损而无备用者），所产生的经济责任由乙方承担，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。
四、质量要求乙方应充分熟悉设计施工图纸、施工操作规范、施工图集等，正确理解设计施工图意图，所制作安装的梁、板、柱、墙，钢筋规格、尺寸、钢号应准确，位置无误，每施工完一个步骤，必须首先进行自检。
应注意钢筋接头位置、箍筋间距、焊接质量，预留洞口位置尺寸等。
不符合施工要求的立即整改。
确保一次性检查合格。
具体操作参见钢筋制作安装安全技术交底。
五、双方责任1、甲方责任：向乙方提供一间工具房，负责对乙方进行安全技术交底，向乙方提供一份能满足施工需要的正式施工图纸，保证施工用水、电的正常。
向乙方提供50m范围内的用电转接箱，并负责夜间施工所需的照明，协调各班组的工作条件及关系，对工人提供饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。
公司与班组劳务分包合同
公司与班组劳务分包合同合同编号：__________公司与班组劳务分包合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对某项工程进行施工，乙方具备相应的施工能力和技术，自愿向甲方提供班组劳务分包服务。
双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程工期：自__________之日起至__________日止。
第二条劳务内容（1）__________（2）__________（3）__________2.2 乙方应按照甲方的要求，完成相应的施工任务，并保证施工质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。
第三条劳务人数及素质3.1 乙方应向甲方提供具备相应技能和资质的劳务人员，具体人数、工种、技能要求等详见附件。
3.3 乙方应确保劳务人员遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的指挥和监督。
第四条劳务费用4.1 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 乙方应在每月的__________日前向甲方支付当月的劳务费用。
4.3 甲方应按约定时间支付劳务费用，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
第五条合同的解除和终止5.1 在合同履行过程中，甲乙双方同意解除或终止合同的，应当书面通知对方。
5.2 合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并办理相关手续。
5.3 合同解除或终止后，甲方应按照约定支付乙方劳务费用。
第六条违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
6.2 乙方未按照约定提供劳务人员或劳务人员不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方立即更换或补充。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。