机房装修合同书范文
网络机房改造合同4篇
网络机房改造合同4篇篇1网络机房改造合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）鉴于甲方现拥有一座网络机房，鉴于乙方具有网络机房改造的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合同，共同遵守并履行：一、项目背景1.1 甲方自行运营的网络机房位于（机房地址），主要用于提供云计算、数据存储和网络服务等业务。
1.2 甲方已经在网络机房运营一段时间，但因设备老旧、设施陈旧等原因，需要对网络机房进行改造和升级，以提升设备性能、增强网络安全，并满足用户需求。
1.3 乙方作为网络机房改造领域的专业公司，拥有丰富的改造经验和技术实力，能够为甲方提供优质的改造服务。
二、改造内容2.1 网络机房改造的具体内容包括但不限于：- 更换老旧设备，更新服务器、路由器、交换机等设备，提高设备性能和稳定性；- 优化网络布局，调整设备位置和连接方式，提高网络传输效率和质量；- 加强网络安全，增加防火墙、入侵检测等安全设备，保障网络数据安全；- 完善环境监控，安装温湿度传感器、烟雾报警器等设备，监控机房环境状态；- 提升电力供应，优化供电系统，增加备用电源，保障设备正常运行。
2.2 改造工程包括硬件设备采购、网络布线调整、设备安装与调试、安全设备增加等环节，乙方将按照合同约定的要求完成改造工作。
三、工作流程3.1 双方应在合同签订后立即启动改造工作，乙方将按照项目计划和时间进度完成改造工作。
3.2 甲方应积极配合乙方的改造工作，提供必要设备和场地，协助乙方进行安装调试工作。
四、工作时间和费用4.1 改造工作的工作时间为（具体起止时间），工作地点为网络机房（地址），工作时间内乙方应完成改造工作并做好工程验收准备。
4.2 改造费用总计为（具体金额），双方经友好协商确定，甲方应在工程完工后七个工作日内支付全部费用。
五、保修和售后服务5.1 乙方提供的硬件设备和改造服务均享有一定期限的保修服务，具体保修时限为（具体时间），若在此期限内出现设备故障或工程质量问题，由乙方负责维修和更换。
机房装修合同
机房装修合同合同双方甲方（委托方）：公司名称：_______公司地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：公司名称：_______公司地址：_______联系人：_______联系电话：_______装修项目内容甲方选择乙方对其机房进行装修，具体内容如下：1.墙面装修：包括修补、抹灰、涂料（颜色由甲方确定）等。
2.地面装修：包括清洁、打蜡、涂料（颜色由甲方确定）等。
3.门窗装修：包括清洁、更换配件等。
4.灯具安装：按照甲方的要求进行安装。
5.空调管道安装：按照甲方的要求进行安装。
装修时间乙方将在收到合同款项后，按照甲方提供的装修计划进行装修，装修时间约为一个月。
若因特殊情况造成装修时间延长，乙方会及时通知甲方，并双方协商解决。
费用及付款方式装修费用总计为 _______ 元，具体明细如下：项目金额墙面装修_______地面装修_______门窗装修_______灯具安装_______空调管道安装_______合计_______甲方在签订合同时需支付总款 __% 的装修费用预付款，装修完成后，甲方需支付剩余款项。
付款方式：银行转账，具体方式双方协商确定。
保修期乙方对装修工程提供 __ 年保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方将免费为甲方进行修复或更换。
违约责任1.若甲方未能按照合约规定及时支付款项，造成乙方停工或延误工期，甲方需支付乙方相应的违约金。
2.若乙方未能按照合约规定按时完工，甲方有权要求乙方承担因此产生的延误损失。
合同解除1.除非出现不可抗力因素，否则，双方均无权解除合同。
2.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
合同生效及效力合同一式两份，甲方和乙方各执一份合同原件，自双方签字之日起生效，合同效力期限为工程完成之日起 __ 个月。
以上内容已经经双方认真阅读、全面了解并确认无误，双方共同签字确认后生效。
机房施工合同（精选7篇）
机房施工合同（精选7篇）机房篇1甲方：乙方：就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容;2、施工现场的临时工棚;3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为元。
(大写： );2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：1、自工开之日起45天内完成;2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款元。
六、甲方的责任：1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;七、乙方的责任：1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;3、乙方负责砼部分的养护;4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：乙方：年月日：机房施工合同篇2甲方：*公司乙方：*公司经甲、乙双方达成协议,*公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方) 工程。
为明确双方责任,特订立合同条款如下:一、工程内容:1. 机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程2. 机房电气工程3. 新风系统工程4. 防雷接地工程5. 动力环境监控系统工程设备明细清单见合同附件二、工程造价：系统工程含税总造价为大写人民币元整(￥*元整)。
新建机房施工合同范本
新建机房施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行新建机房施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：新建机房施工，包括但不限于机房装修、电气安装、空调安装、消防设施安装等。
二、工程期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
3.2 乙方应提供材料、设备的质量保证书，并承担因材料、设备质量问题引起的责任。
四、工程价款4.1 本工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
4.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%时，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
（4）质保金：工程质保期为_______年，质保期满后，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为质保金。
五、双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地，保证施工场地符合施工要求。
（2）提供施工所需的水、电等基础设施。
（3）对乙方施工过程进行监督、检查，要求乙方按照施工图纸和规范进行施工。
（4）按时支付工程款项。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量。
（2）做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。
（3）按时完成工程，并提交相关验收资料。
等保三级机房改造合同3篇
等保三级机房改造合同3篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方就机房改造项目达成以下协议，以明确双方的权利和义务。
一、项目概述本项目为等保三级机房改造项目，改造内容包括机房环境、设备设施、网络架构等方面的升级与改造，旨在提高机房的安全性、可靠性和稳定性。
二、合同范围1. 机房环境改造：包括机房空间布局调整、装修材料升级、环境监控系统完善等。
2. 设备设施更新：包括服务器、存储设备、网络设备等硬件设备的采购与安装。
3. 网络架构优化：包括网络拓扑结构、IP地址规划、网络安全策略等的设计与调整。
4. 等保三级标准实施：按照等保三级标准，对机房进行安全管理制度建设、人员培训、安全审计等。
三、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为人民币_____________________元（大写：_____________________）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方按照以下比例支付合同款项：合同签订后支付______%作为预付款；项目验收合格后支付剩余款项。
四、项目时间表1. 本项目改造工期为______个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照约定的时间表完成改造项目，如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
五、质量保证与维护1. 乙方应保证改造后的机房符合等保三级标准，并承担质量保证责任。
2. 乙方在改造项目完成后，应提供一定期限的维护服务，确保机房正常运行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权终止项目并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成改造项目，应按照合同金额的一定比例向甲方支付违约金。
3. 若因乙方原因导致改造后的机房不符合等保三级标准，乙方应承担全部责任并承担由此产生的一切损失。
七、争议解决本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房改造项目合同范本
机房改造项目合同范本甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________一、项目名称及内容1.1 项目名称：机房改造项目（1）机房装修及配套设施升级改造（2）机房强弱电系统改造（3）机房空调系统改造（4）机房监控系统改造（5）机房消防系统改造（6）机房网络安全改造二、工程期限2.1 工程期限：自合同签订之日起，乙方需在____个月内完成机房改造项目。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）3.2 付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成合同约定工程量的50%后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成合同约定工程量的80%后，甲方支付合同总价款的30%；（4）乙方完成全部工程且经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。
四、乙方义务4.1 乙方应按照甲方的要求和合同约定的内容进行机房改造，确保工程质量、安全、环保等符合国家相关标准和要求。
4.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成机房改造项目，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 乙方应确保机房改造项目所使用的材料、设备等符合国家相关标准，不得使用假冒伪劣产品。
4.4 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需变更，应提前征得甲方同意。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
5.2 甲方应提供机房改造项目所需的施工图纸、技术要求等相关资料。
5.3 甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可、安全审批等。
六、质量保证6.1 乙方应确保机房改造项目的质量符合国家相关标准和要求，质保期限为____年，自工程验收合格之日起计算。
6.2 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内免费修复。
七、违约责任7.1 如乙方未能按照合同约定完成机房改造项目，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
机房装修及综合布线施工合同
机房装修及综合布线施工合同甲方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》等有关法规，为确保工程质量、保证工程按时完成。
甲、乙双方经过协商，就乙方负责施工“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程及“XXXXXXXXXXX相关项目中的综合布线”工程签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：1、工程内容：A、“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程，包含机房内的综合布线施工及相关辅材采购；B、XXXXXXXXXXX协议供货项目中的综合布线施工及相关辅材采购；C、XXXXXXXXXXX网升级改造项目辅材；D、XXXXXXXXXXX公共技术服务平台辅材。
以上内容详见附件—工程量清单。
乙方无故解除合同的，应当甲方支付合同总价款10%的违约金。
2、工程施工费用：本合同为包干价，总计人民币XXXXX元整，包含附件所述工程量、设备材料（辅材）及系统安装调试等。
3、工程工期：合同签订后20个工作日内。
乙方逾期竣工的，每逾期一天向甲方支付施工总费用0.1%的违约金。
工程验收不合格的，从验收之日起每天乙方向甲方支付施工总费用0.1%的违约金直至验收合格为止。
逾期三十天以上的，乙方应当向甲方再行支付合同总价款10%的违约金，同时乙方保留解除合同的权利。
二、付款方式：1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的60%，共计人民币XXXXX 元整（￥XXXXXX元）；工程竣工验收合格且乙方向甲方提供合同全额的有效发票后，甲方向乙方支付合同余款计人民币XXXXX元整（￥XXXX元）。
2、工程款支付方式：采用银行转帐支票支付的方式。
三、工程施工标准：1、民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92。
2、公布的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（中国工程建设标准化协会标准）。
3、按甲方提供的设备和施工图纸完成工程施工（如现场有变动，则以变动后的要求进行施工）。
机房装修合同
机房装修合同甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方机房装修工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日，共计____天。
5. 工程质量标准：按照国家相关质量验收标准执行。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的35%。
（4）剩余5%作为工程质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程材料及设备1. 乙方负责提供本工程所需的所有材料及设备，并保证其符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应提前向甲方提供材料及设备清单，并经甲方确认后方可采购。
四、工程变更1. 工程实施过程中，如甲方提出工程变更，应提前书面通知乙方，并双方协商一致后签订变更协议。
2. 工程变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况协商确定，并签订补充协议。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。
机房建设服务合同范本
机房建设服务合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供机房建设服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的要求，提供机房建设的整体规划、设计、施工、调试、培训及售后服务等全方位服务。
1.2 乙方应确保机房建设项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求，并按照约定时间交付甲方使用。
1.3 乙方应提供详细的技术方案和施工图纸，并在施工过程中严格按照方案和图纸进行。
二、服务期限2.1 本合同的服务期限为____年，自双方签订之日起计算。
2.2 乙方应在合同约定的服务期限内完成机房建设项目的全部工作。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供的机房建设服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应按照甲方的付款要求提供相应的发票。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付服务费用。
四、付款方式及时间4.1 本合同的服务费用支付分为三次，具体付款方式及时间如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方服务费用的____%；（2）乙方完成机房建设项目的____%后，甲方支付乙方服务费用的____%；（3）乙方完成机房建设项目并经甲方验收合格后，甲方支付乙方服务费用的剩余部分。
4.2 乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间将款项支付至乙方指定的银行账户。
五、验收及保修5.1 乙方应按照约定的技术方案和施工图纸进行施工，确保机房建设项目的质量。
5.2 机房建设项目完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格后交付甲方使用。
5.3 乙方对机房建设项目提供的产品及服务，自验收合格之日起提供____年的免费保修服务。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成机房建设项目的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=服务费用×逾期天数×1%。
机房建设合同（精选3篇）
机房建设合同（精选3篇）机房建设篇1甲方(所有权人) ：乙方(使用权人) ：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确所有权人与使用权人的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
一、占用场地甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_ 号，__4_号，_7_号学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况占用场地甲方现有的法律文件有：1、学校开办法人登记证书2、中华人民共和国组织机构代码证三、甲方对所有权场地的权利1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。
若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的，甲方承担责任。
四、乙方占用用途建设移动通信基站收发器装置。
在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线，安装挂墙通信设备，及电源走线，室外光缆走线打眼等。
乙方保证在使用该场地的过程中，不破坏甲方的房屋及屋内设施。
如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的，由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限占用期限：自合同签订之日起至__20xx_____年__6__月__11__日。
六、交付1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。
甲方延期交付占用场地的，双方按照如下方式处理：占用期顺延(占用费不变)。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用，若乙方受到阻碍，无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地，均视为甲方未能交付。
七、优先占用权合同期满后，如乙方仍继续占用场地，同等条件下，乙方享有优先占用权。
本协议所称同等条件，主要是指价格和付款时间。
八、占用费用1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据，否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式：现金支付4、非因双方违约，导致占用提前终止或延后的，双方应以日为标准结算占用费。
机房装修合同8篇
机房装修合同机房装修合同8篇在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的机房装修合同，欢迎大家分享。
机房装修合同1合同编号：发包方（甲方）：XX网络投资有限公司承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，甲乙双方通过协商，就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。
第一条、工程项目概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容；（详见附件：预算表及设计施工图）四、承包方式：该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。
第二条、工程总造价（预算）人民币（大写）：整。
实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。
第三条、工期一、总工期为天（日历天），自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。
（甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。
二、如遇下列情况，经甲方现场管理代表签字证明后，工期相应顺延：（一）因甲方变更已经审查批准的工程设计，使已完成的工程需拆除更改；（二）其它因甲方原因造成的延误工期；（三）因不可控制的原因，经甲、乙双方协商同意延长工期的。
第四条工程质量一、工程质量按国家现行施工验收规范，应达到国家有关装修标准。
二、乙方必须严格遵守下列规定：（一）乙方的设计文件须达到如下要求：1、地面采用水磨石或普通耐磨砖；2、不用吊天花；3、墙面要求用白色ICI或其它乳胶漆；4、门采用甲级防火防盗铁门，窗采用铝合金双层密封窗；5、装修所有材料应是防火材料；6、预留好光缆、交流线的进出孔洞；7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的规范、规程和标准。
（二）乙方在工程施工还须达到以下要求：1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场管理代表的监督；2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后，方可进行下一道工序；3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的.承重结构；4、乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有相应的安装资格，且安装应符合安全使用的要求；5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。
机房改造合同范本
机房改造合同范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要对机房进行改造，乙方具有相应的资质和能力完成该改造工程，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就机房改造工程达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，对机房进行改造，包括但不限于机房内部装修、设备安装、布线、防雷、接地等工程。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程，确保工程按时交付。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。
四、工程费用4.1 工程费用为人民币__________元（大写：_______________________元整），乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付。
五、付款方式5.1 甲方在收到乙方提交的工程进度报告和付款申请后，按照约定的时间和比例向乙方支付工程款。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
8.2 本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
九、其他约定9.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 机房改造设计方案2. 工程进度计划3. 付款申请表4. 乙方资质证明文件5. 其他相关文件一、附件列表：1. 机房改造设计方案2. 工程进度计划3. 付款申请表4. 乙方资质证明文件5. 其他相关文件二、违约行为及认定：1. 甲方未按照约定时间支付工程款，或乙方未按照约定时间完成工程。
机房改造工程合同范本三篇
机房改造工程合同范本三篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[机房改造工程具体名称]2. 工程地点：[机房所在的具体地点]3. 工程内容：[详细描述机房改造的具体工作内容，包括但不限于线路铺设、设备安装、装修等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
此价款为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、税费等所有费用。
2. 付款方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水电等基础条件；按时支付工程价款；协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任按合同要求完成工程施工；确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；遵守施工现场的管理规定，保护环境。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应根据实际情况调整工程价款。
机房装修工程的增补合同
机房装修工程的增补合同甲方：______________________地址：____________________联系方式：________________乙方：______________________地址：____________________联系方式：________________一、工程背景。
咱们之前不是有个机房装修工程嘛，在这个工程进行的过程中呢，又出现了一些新的情况，所以就需要咱们签这个增补合同啦。
二、增补工程内容。
1. 新增设备安装空间。
甲方呀，发现机房里还得再增加一些设备，那乙方就得给这些新设备安排合适的安装空间。
比如说，在机房的角落里，要打造几个特制的设备架，这个设备架得坚固又美观，还得方便设备的线路连接呢。
2. 电路系统优化。
原来的电路系统有点小问题，现在要优化一下。
乙方要增加一些电路保护装置，就像小卫士一样，防止电路突然出故障把设备给弄坏了。
还要重新规划一部分线路的走向，让整个电路看起来既整齐又安全，就像给机房的电路做个漂亮又实用的新发型一样。
3. 空调系统调整。
机房里的温度有时候不太稳定，这可不行。
所以乙方要对空调系统进行调整。
增加一个小的辅助空调设备，在主空调有点忙不过来的时候，这个小助手就能发挥大作用啦。
而且要调整空调的出风口位置，让冷空气能均匀地散布在机房的每个角落，就像给机房里的每个小设备都盖上一层凉爽的小被子。
三、工程期限。
这个增补工程呢，乙方要在______天内完成哦。
从合同签订的第二天就开始算啦。
咱们都知道时间就是金钱，所以乙方可得抓紧点，不过也得保证质量哈。
四、工程费用。
1. 费用明细。
这个增补工程总共需要花费______元。
这里面包括了设备材料费用、人工费用还有一些小的杂费。
比如说，打造设备架的材料要花______元，电路优化的材料和人工大概是______元，空调调整相关的花费是______元。
这些费用都是经过咱们双方仔细核算的，可不是随便定的哦。
机房改造协议书范本
机房改造协议书范本甲方（委托方）：___________________________乙方（施工方）：___________________________鉴于甲方需要对现有机房进行改造，以满足其业务需求，现委托乙方进行机房改造工程。
甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就机房改造工程的有关事项达成如下协议：一、工程内容1. 机房改造范围：包括但不限于机房内部装修、电气系统改造、空调系统改造、消防系统改造、网络布线等。
2. 工程地点：_____________________________。
3. 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
二、工程质量要求1. 乙方应按照甲方提供的机房改造设计图纸及技术要求进行施工。
2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
3. 工程完工后，乙方应提供完整的工程验收资料，并配合甲方进行工程验收。
三、工程费用及支付方式1. 工程总费用为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后___日内，甲方支付总费用的___%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到___%时，甲方支付总费用的___%。
- 竣工款：工程竣工验收合格后___日内，甲方支付总费用的___%。
- 质保金：剩余___%作为质保金，质保期满后___日内无质量问题，甲方一次性支付。
四、双方权利与义务1. 甲方负责提供机房改造所需的设计图纸及技术要求，并保证其真实性、合法性。
2. 乙方负责按照甲方要求及设计图纸进行施工，并保证工程质量。
3. 甲方有权对工程进度和质量进行检查和监督。
4. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付工程总费用的___%作为违约金。
2. 如因甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，协商不成的，按照相关法律法规处理。
六、质保期1. 工程质保期为___年，自工程竣工验收合格之日起计算。
机房装修合同范本
机房装修合同范本甲方：深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4 施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
第二章甲乙双方的责任2.1 甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的配合。
2）负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
2.2 乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。
2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4）负责成品交验前的保护，保养。
5）做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
第三章材料及设备3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10天内交货，设备7天交货。
机房装修改造工程合同范本
机房装修改造工程合同范本一、合同目的与范围本合同旨在规定甲方（业主）与乙方（承包商）之间就机房装修改造工程的施工、材料供应、质量标准、工期要求、支付方式等各项事宜的权利与义务。
本工程包括但不限于机房的电气系统、空调通风系统、消防系统、监控系统以及室内装修等方面的改造升级。
二、合同价格与支付方式根据双方协商一致，本工程的总价为人民币XXXX元。
甲方需按以下方式向乙方支付工程款：首期款项占总价的30%，在合同签订后一周内支付；第二期款项占总价的40%，在工程进度达到50%时支付；尾款占总价的30%，在工程竣工验收合格后支付。
三、工程质量与验收标准乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量满足甲方的使用需求。
工程完成后，由甲方组织相关人员对工程进行验收，验收合格后方可进行结算。
若存在不合格项，乙方应在接到通知后五日内无偿修复至合格标准。
四、工期与延期处理本工程的预计工期为XX天，自合同签订之日起计算。
如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方需向甲方支付总价1%的违约金。
五、变更与追加工程在施工过程中，如甲方需变更设计或追加工程内容，应提前书面通知乙方。
双方应就变更或追加内容的造价、工期等重新协商，并签署书面补充协议。
未经双方书面确认，任何一方不得擅自变更工程内容。
六、保修条款乙方应对本工程提供不少于两年的质量保修期。
在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后三日内上门维修，费用由乙方承担。
若因甲方使用不当或其他非乙方责任的原因导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务。
七、违约责任任何一方违反合同约定，未能履行自己的义务，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体赔偿金额根据实际损失经双方协商确定。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
机房改造工程合同范本大全
机房改造工程合同范本大全合同编号：_______甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房改造工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：机房改造工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于机房内部装修、制冷系统改造、供配电系统改造、新风系统改造、防雷系统改造、气体消防灭火系统改造等。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。
2.3 乙方应在合同签订后____天内向甲方提交详细的分项报价表。
第三条施工工期3.1 乙方应按照甲方要求，保证工程在____年__月__日前完工。
3.2 乙方若因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金人民币____元。
第四条质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：工程质量应达到甲方要求，并通过相关政府部门验收。
4.3 乙方应在工程验收后____天内向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、质保书等。
第五条付款方式5.1 甲方支付乙方的款项，按照工程进度分阶段支付。
具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付。
5.2 乙方应提供正规发票，甲方按照相关规定进行支付。
第六条违约责任6.1 乙方若未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机房装修合同书范文
甲方：
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4 施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
1.6质量合保证
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
甲乙双方的责任
2.1 甲方的责任：
1) 负责协调施工现场各工种间的配合。
2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问
题及时提出并通知乙方及时纠正.
3) 向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4) 对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
2.2 乙方的责任：
1) 负责本系统工程施工图纸设计。
2) 负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4) 负责成品交验前的保护，保养。
5) 做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6) 负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9) 做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
10) 做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
材料及设备
3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10天内交货，设备7天交货。
本项目施工时间为30个工作日;
3.3 所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
合同价款
合同总价为：
计人民币：元整
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
付款方式
5.1 合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。
5.2 乙方工程施工完毕，验收合格, 正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币： (以最后决算为实际价格)。
剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。
5.3 甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。
工期
6.1 本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。
______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
设计变更
甲方因变更设计时，应书面通知乙方;乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
工程验收
8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
保证及处罚
9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
9.5 乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。
质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定)，保障产品的正常使用。
整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收
合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
1 不正确操作，造成产品损坏：
2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。
质保期后乙方提供维修服
务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2 除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。
本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
签字(盖章) 签字(盖章)。