(完整版)建设工程施工合同GF-2017-0201住建部(可编辑修改word版)
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同甲方(发包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:乙方(承包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:经双方友好协商,本着平等互利的原则,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、工程项目名称和工程地点1.1 工程项目名称:1.2 工程地点:二、工程内容及规模2.1 工程范围:2.2 工程规模:三、工程价款及结算方式3.1 工程总价:3.2 工程款项支付方式:四、工程质量和安全保障责任4.1 工程质量:4.2 工程安全保障责任:五、工程施工期限5.1 工程总工期:5.2 工期计算方法:六、工程施工组织及管理6.1 施工组织:6.2 劳动力管理:6.3 材料、设备采购:七、工程验收与保修7.1 工程验收标准:7.2 工程保修期:八、建设工程施工合同不可抗力条款8.1 定义:8.2 处理方式:九、合同变更和解除9.1 合同变更:9.2 合同解除:十、争议解决10.1 双方协商解决:10.2 仲裁:十一、合同生效与附件11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,正本一式两份,协议书一式两份。
11.2 本合同附件:总结:本文档是一份建设工程施工合同范本,主要涵盖了工程项目名称和工程地点、工程内容及规模、工程价款及结算方式、工程质量和安全保障责任、工程施工期限、工程施工组织及管理、工程验收与保修、建设工程施工合同不可抗力条款、合同变更和解除、争议解决、合同生效与附件等方面的内容。
列举本文档所涉及简要注释如下:1. 工程项目名称:指建设工程项目的名称,包括工程性质、用途等。
2. 工程规模:包括建筑面积、总投资、施工周期等。
3. 工程款项支付方式:工程款项支付方式可以是预付、到付或月结等。
4. 工程安全保障责任:乙方在施工过程中应负责保障工程的安全、防止事故的发生。
5. 工程总工期:指整个工程的建设时间,包括开工、竣工的时间节点。
6. 施工组织:包括施工队伍组织、施工进度计划、现场管理等。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方甲方:(委托方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________乙方:(承包方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________二、合同对象1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 工程造价:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________三、合同条款1. 合同签订1.1 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
1.2 双方代表签字(或盖章)后应交存合同保证金,具体金额为___________。
1.3 如一方违约,应承担相应违约责任。
2. 工程质量2.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准规范进行施工,确保工程质量。
2.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改或返工。
3. 工期管理3.1 工程施工期限为合同签订之日起_____________日/月/年。
3.2 如有不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
4. 价款支付4.1 合同价款总额为___________,支付方式为_________________。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 编号:GF-2017-0201甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行建设工程,乙方具备从事该项工程之能力和资质,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程名称、地点及概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程概况:二、工程合同价款及支付方式2.1 工程合同价款:2.2 工程合同价款的组成:2.3 工程合同价款支付方式:三、工期及履约保证3.1 工期:3.2 履约保证:四、工程质量及验收4.1 工程质量:4.2 工程验收:五、合同变更和索赔5.1 合同变更:5.2 索赔:六、违约责任6.1 甲方违约责任:6.2 乙方违约责任:七、争议解决7.1 解决争议方式:7.2 争议解决的时限:八、合同生效、履行和终止8.1 合同生效:8.2 合同履行:8.3 合同终止:九、其他9.1 其他约定:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:____年__月__日签字日期:____年__月__日简要注释如下:1. 工程名称、地点及概况:包括工程的名称、地点和规模等基本情况。
2. 工程合同价款及支付方式:明确工程的合同价款构成以及支付方式。
3. 工期及履约保证:约定工程的施工工期,并规定履约保证。
4. 工程质量及验收:规定工程的质量要求以及验收标准。
5. 合同变更和索赔:明确双方在工程施工过程中的合同变更情况和索赔处理。
6. 违约责任:明确甲、乙方在合同履行中的违约责任及处理方式。
7. 争议解决:约定解决工程施工中产生争议的方式。
8. 合同生效、履行和终止:约定合同的生效、履行和终止。
9. 其他:约定甲、乙双方其他的事项。
本文档所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指在土地上建造、修缮、拆除、改建等与土地利用有关的工程。
2. 合同价款:指合同签订后,由甲方支付给乙方的报酬。
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201出版方:住房和城乡建设部(National Ministry of Housing and Urban-Rural Development)合同起始日期:__________合同终止日期:__________甲方(业主):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________乙方(承包商):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质,并愿意按照甲方的要求进行工程施工,双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则,经友好协商达成以下协议:第一条工程名称及地点1.1 工程名称:______________________________________1.2 工程地点:______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容:_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为:_________ 元3.2 工程款项支付方式如下:3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方,以便开始工程;3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方信息甲方:[甲方名称],法定代表人:[甲方法定代表人],注册地址:[甲方注册地址],联系[甲方联系垫画],传真:[甲方传真],电子邮件:[甲方电子邮件]乙方:[乙方名称],法定代表人:[乙方法定代表人],注册地址:[乙方注册地址],联系[乙方联系垫画],传真:[乙方传真],电子邮件:[乙方电子邮件]二、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程位置:[工程位置]3. 工程范围:[工程范围]4. 合同工期:[合同工期]三、合同价款及支付方式1. 合同价款总额:[合同价款总额]2. 价款支付方式:(1) 在合同签订之日起,甲方应向乙方支付合同价款总额的%作为首期款;(2) 工程完工后,经甲方验收合格并发出正式结算通知书后,甲方应在X天内向乙方支付剩余价款。
四、质量与进度管理1. 质量管理:(1) 乙方应按照国家质量标准和甲方提供的设计文件、规范要求进行施工,确保工程质量符合合同约定;(2) 乙方应配备合格的工程技术人员进行质量监督和检验。
2. 进度管理:(1) 甲方和乙方应共同协商确定工程进度计划,并按照计划进行施工;(2) 若乙方未按照工程进度计划进行施工,甲方有权要求乙方进行补救,并可根据实际情况索赔。
五、合同变更与解除1. 合同变更:(1) 若因工程设计变更、勘察发现等原因需要对合同进行变更,双方应书面协商并签署变更协议;(2) 变更后的合同内容应符合法律法规的要求,并保证工程质量不受影响。
2. 合同解除:(1) 若因一方违约或不可抗力等原因,导致无法继续履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿;六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,甲、乙双方应友好协商解决;七、其他条款1. 附件:[所涉及附件]2. 法律名词及注释:[所涉及的法律名词及注释]3. 困难及解决办法:(1) 可能遇到的困难:[在实际执行过程中可能遇到的困难](2) 解决办法:[在实际执行过程中可能遇到的困难的解决办法]以上所述为本合同的基本条款,甲方和乙方均已审阅并同意遵守。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同有效期:自年月日起至年月日止甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系:鉴于甲方计划进行某建设项目的施工,乙方具备相应资质和施工经验,双方达成以下协议:第一条项目概述1.1 甲方项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目性质:1.4 项目工期:1.5 项目总投资额:第二条甲方职责与义务2.1 提供项目相关的土地证明文件。
2.2 按照约定支付工程款项。
2.3 确保项目资金的充足性。
第三条乙方职责与义务3.1 负责项目施工的组织和实施。
3.2 完成施工任务,保证施工质量。
3.3 遵守相关法律法规,尊重项目现场的秩序和安全。
第四条工程款项及支付方式4.1 工程款项总额为:4.2 工程款项支付方式:(1)第一阶段支付:施工开始时支付%。
(2)第二阶段支付:工程完成%后支付。
(3)第三阶段支付:工程竣工验收合格后支付剩余%。
第五条项目变更与索赔5.1 如需变更工程内容,双方应协商一致,并按照新的合同约定进行付款。
5.2 乙方若因甲方原因遭受经济损失,有权向甲方提出索赔要求。
第六条违约责任6.1 乙方发生以下情况之一的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任:(1)未按时履行施工义务。
(2)施工质量严重不符合合同约定。
(3)其他严重违反合同的行为。
6.2 甲方发生以下情况之一的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任:(1)未按时支付工程款项。
(2)未提供必要的施工条件。
第七条附则7.1 本合同一式份,甲、乙双方各执份。
7.2 合同的履行、变更、解除均须以书面形式进行。
7.3 本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。
本文档所涉及附件如下:1. 施工图纸。
2. 工程款项支付清单。
3. 相关许可证明文件。
如下本文档所涉及的法律名词及注释:1. 施工质量:指工程符合设计要求、规范标准和相应法律法规的程度。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【范本模板】
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201合同类型:建设工程施工合同合同甲方:【甲方名称】合同乙方:【乙方名称】一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和责任,并规定双方的权利和义务,保障施工的顺利进行。
二、合同内容1. 工程概况(1)工程名称:【工程名称】(2)工程地点:【工程地点】(3)工程规模:【工程规模】(4)工程内容:【工程内容】(5)工期要求:【工期要求】2. 施工费用及支付方式(1)总投资额:【总投资额】(2)工程款支付方式:【支付方式】3. 工程质量及验收标准(1)工程质量标准:【工程质量标准】(2)工程验收标准:【工程验收标准】4. 施工进度和监督(1)施工进度计划:【施工进度计划】(2)监督和检查:【监督和检查】5. 合同要求和违约责任(1)合同履行要求:【合同履行要求】(2)违约责任:【违约责任】6. 结算和付款(1)工程结算方式:【结算方式】(2)付款时间及方式:【付款时间及方式】7. 保证和索赔(1)甲方提供的保证:【甲方提供的保证】(2)乙方提供的保证:【乙方提供的保证】8. 合同变更和解除(1)合同变更:【合同变更】(2)合同解除:【合同解除】9. 法律适用和争议解决(1)法律适用:【法律适用】(2)争议解决:【争议解决】三、所涉及附件所涉及的附件如下:1. 【附件1】2. 【附件2】3. ...四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 【法律名词1】:【注释1】2. 【法律名词2】:【注释2】3. ...五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 困难1:【困难描述1】,解决办法:【解决办法1】2. 困难2:【困难描述2】,解决办法:【解决办法2】3. ...六、其它1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期【合同有效期】年。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201为建设工程施工合同,旨在确保本项目的顺利进行。
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包商)双方共同签署,并遵循以下条款和条件:一、合同内容及范围1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利和义务,规定双方的责任和合同价格。
1.2 本合同涵盖的范围包括但不限于工程的设计、施工、质量验收等。
1.3 本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、质量验收标准和规范等。
二、合同条款2.1 工程设计文件2.1.1 工程设计文件是本项目的基础,乙方应根据设计文件进行施工,并确保施工质量符合设计要求。
2.1.2 如需要对设计文件进行修改,乙方应及时与甲方沟通并取得书面确认。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照施工图纸和工程规范进行施工,并严格控制施工进度。
2.2.2 乙方应保证施工现场的安全,制定施工安全管理计划,并提供必要的安全设施。
2.2.3 乙方应负责保护施工现场周围的环境,确保施工过程中不对周围环境造成污染。
2.3 质量验收2.3.1 在施工完成后,乙方应根据质量验收标准和规范进行质量验收。
2.3.2 如发现施工质量不符合要求,乙方应及时进行整改,直到符合要求为止。
三、附件所涉及附件如下:- 工程设计文件- 施工图纸- 质量验收标准和规范四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设单位:指承担建设工程建设任务的法人或其他组织。
- 承包商:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:1. 材料供应不稳定:乙方可与供应商签订长期合同,提前储备材料,以确保施工进度不受影响。
2. 天气条件不利:乙方可制定应对恶劣天气的施工计划,并采取相应的防护措施,保证安全和质量。
3. 设计变更:如遇到设计变更,乙方应与甲方及时沟通,并根据变更内容进行施工调整。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201签订日期:YYYY年MM月DD日甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)(委托方联系电话)电子邮件:(委托方电子邮件)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(承包方联系人)(承包方联系电话)电子邮件:(承包方电子邮件)鉴于:1. 甲方拥有合法的建设工程开发权利,并拟委托乙方进行该建设工程的施工;2. 乙方具备从事相关建设工程施工的资质和经验,能够按照甲方要求,按时保质保量完成施工任务。
双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程名称及位置甲方委托乙方承包的建设工程名称为:(工程名称),位于:(工程位置)。
第二条工程范围1. 本工程包括但不限于以下内容:(详细施工内容)2. 具体工程范围以承包方提交的工程方案为准。
第三条工程进度1. 乙方应在合同签订后的(具体时间)内开始施工,并按照工程进度计划按时完成各项任务。
2. 如因特殊原因造成工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期。
3. 甲方有权对乙方的工程进度进行监督和验收。
第四条工程质量1. 乙方承诺按照相关法律法规、规范和标准要求,采用符合质量标准的材料和工艺进行施工。
2. 乙方应保证工程施工过程中不出现质量问题,并承担由此造成的一切责任和后果。
3. 如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方立即整改,并承担相应的违约责任。
第五条工程款项及支付方式1. 工程款项总金额为:人民币(具体金额)。
2. 工程款项的支付方式及时间安排如下:(具体支付方式及支付时间节点)第六条保证金1. 乙方应在合同签订后将保证金支付给甲方。
2. 保证金金额为:人民币(具体金额)。
3. 保证金将作为乙方履行合同义务的担保,并在工程质量验收合格后退还给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【合同编号】GF-2017-0201【合同名称】建设工程施工合同【起草单位】住房和城乡建设部【合同主要内容】本合同由甲方(承包人)和乙方(建设单位)共同订立,约定了建设工程的施工事项、支付方式、履行期限等基本条款。
【合同附件】本合同所涉及的附件如下:1. 工程规划设计图纸附件包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等,详细规定了工程的设计要求和施工标准。
2. 施工组织设计方案附件详细阐述了工程施工过程中的组织安排、施工工序、质量控制等内容,为施工工作提供了指导。
3. 施工合同价款支付计划附件规定了工程价款的支付方式及支付进度,确保施工过程中的资金流动。
4. 材料供应合同附件具体约定了施工所需的各类材料供应商、供货时间、供货数量等,确保施工进度的顺利进行。
5. 工程质量验收标准附件详细列出了工程质量的验收标准和测试方法,作为工程验收的依据。
【法律名词及注释】本合同涉及的法律名词以及相应的注释如下:1. 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是按照统一规划有组织地对土地、房屋、市政公用设施和其他用于城市和农村建设的设施进行建设、改建、扩建、修缮、拆除或者进行钢结构、首部动车组及其它高速铁路工程等各项工程活动。
2. 承包人:根据《中华人民共和国合同法》的规定,指的是依法经营建筑安装、市政公用工程等施工活动,并与建设单位签订建设工程施工合同的法人或者其他组织。
3. 建设单位:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是依法批准或者登记的组织和个人进行建设工程活动,并与承包人签订建设工程施工合同。
4. 工程监理:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是在建设工程中,由建设单位委托的对施工单位进行监督、管理和检验的组织。
【困难及解决办法】本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工期调整困难:若因不可抗力或其他正当原因导致施工工期无法按合同约定完成,双方应及时协商并书面备案,根据实际情况调整工期,并进行相应的工期延长赔偿或追加工期款。
建设工程施工合同GF_2017_0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示文本》)。
为了便于合同当事人使用《示文本》,现就有关问题说明如下:一、《示文本》的组成《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(完整版)建设工程施工合同GF-2017-0201住建部(可编辑修改word版)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)HGF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:—、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实滋及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“厂'。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1.一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3 法律 (11)1.4标准和规范 (12)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7 联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12 保密 (18)1.13 工程量清单错误的修正 (19)2.发包人 (19)2.1许可或批准 (19)2.2发包人代表 (20)2.3发包人人员 (20)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (22)2.6支付合同价款 (22)2.7组织竣工验收 (22)2.8现场统一管理协议 (22)3.承包人 (23)3.1承包人的一般义务 (23)3.2项目经理 (24)3.4承包人现场查勘 (27)3.5 分包 (27)3.6工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7履约担保 (29)3.8联合体 (30)4.监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4商定或确定 (32)5.工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5质量争议检测 (36)6.安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2职业健康 (40)6.3环境保护 (41)7.工期和进度 (42)7.2施工进度计划 (43)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8暂停施工 (47)7.9提前竣工 (49)8.材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7材料与工程设备的替代 (54)8.8施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9.试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2 取样 (57)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)9.4现场工艺试验 (58)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (61)10.7暂估价 (61)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (64)11.价格调整 (64)11.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (68)12.合同价格、计量与支付 (68)12.1合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (76)13.验收和工程试车 (76)13.1分部分项工程验收 (76)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5施工期运行 (81)13.6竣工退场 (82)14.竣工结算 (83)14.1竣工结算申请 (83)14.2竣工结算审核 (83)14.3甩项竣工协议 (84)14.4最终结清 (85)15.缺陷责任与保修 (86)15.1工程保修的原则 (86)15.2缺陷责任期 (86)15.3质量保证金 (87)15.4 保修 (89)16. 违约 (91)16.1发包人违约 (91)16.2承包人违约 (93)16.3第三人造成的违约 (95)17.不可抗力 (95)17.1不可抗力的确认 (95)17.2不可抗力的通知 (96)17.3不可抗力后果的承担 (96)17.4因不可抗力解除合同 (97)18. 保险 (98)18.1工程保险 (98)18.2工伤保险 (98)18.3其他保险 (99)18.4持续保险 (99)18.5保险凭证 (99)18.6未按约定投保的补救 (99)18.7通知义务 (100)19. 索赔 (100)19.1承包人的索赔 (100)19.2对承包人索赔的处理 (101)19.3发包人的索赔 (100)19.4对发包人索赔的处理 (102)19.5提出索赔的期限 (102)20. 争议解决 (103)20.1 和解 (103)20.2 调解 (103)20.3争议评审 (103)20.4仲裁或诉讼 (104)20.5争议解决条款效力 (104)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5.工程质量 (113)6.安全文明施工与环境保护 (114)7.工期和进度 (114)8.材料与设备 (116)9.试验与检验 (117)10. 变更 (118)11.价格调整 (119)12.合同价格、计量与支付 (120)13.验收和工程试车 (123)14.竣工结算 (124)15.缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。