建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)
营改增后施工合同范本3篇
营改增后施工合同范本3篇篇一营改增后施工合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 本工程的合同总价为人民币[合同总价]元（大写[大写金额]）。
2. 合同价款的支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%的比例支付进度款；（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总价的[竣工款支付比例]%；（4）质量保证金：预留合同总价的[质量保证金比例]%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
建设工程施工专业分包合同通用范本(一)
建设工程施工专业分包合同通用范本（一）一、合同主体甲方：(甲方名称)法定代表人/负责人：(甲方名称)联系地址：(甲方地址)电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)法定代表人/负责人：(乙方名称)联系地址：(乙方地址)电话：(乙方联系电话)二、合同背景与目的根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工专业分包过程中的权益与义务，保障项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。
三、合同范围1. 甲方委托乙方进行建设工程施工专业分包，包括但不限于以下工程项目：(1) 工程项目1(2) 工程项目2(3) 工程项目32. 乙方应按照工程规划、设计方案、施工图纸及相关技术规范的要求，完成上述项目的施工工作，并保证工程质量符合国家标准。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款为人民币(具体金额)，乙方按照分阶段支付的原则，共分为以下几个阶段支付：(1) 阶段1：完成工程项目1，支付合同价款总额的XX%(2) 阶段2：完成工程项目2，支付合同价款总额的XX%(3) 阶段3：完成工程项目3，支付合同价款总额的XX%2. 甲方应在每个阶段验收合格后的10个工作日内支付应付金额给乙方。
3. 乙方应按时完成各个阶段的工程项目，并提供相关验收报告及证明文件。
五、工期与延期1. 工期为合同签署后的XX天，自开工日期计算。
2. 如果因不可抗力、政府行为或其他合同双方无法控制的原因导致工程延期，甲方与乙方应及时协商确定新的工期，并书面确认。
六、质量保证与责任承担1. 乙方对分包的工程项目提供质保期，为工程竣工验收合格之日起(具体天数)。
2. 在质保期内，如发现工程质量问题，甲方有权提出相应的要求，乙方应立即采取补救措施，确保工程达到规定的质量标准。
3. 如因乙方施工造成甲方的损失，乙方应负责承担相应的赔偿责任。
七、违约责任1. 如果一方未履行或不完全履行合同规定的义务，对方有权要求其履行，并要求承担相应的违约责任。
专业工程分包合同营改增
专业工程分包合同营改增甲方（发包方）：_________乙方（分包方）：_________鉴于甲方作为总承包方承接了位于_____的工程项目，现决定将其中的部分专业工程分包给乙方施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分包合同条款：一、工程内容及范围1. 乙方负责的分包工程包括但不限于：_________（具体工程内容）。
2. 工程地点：_________。
3. 工程量及具体要求详见附件《工程技术规范》。
二、合同价款1. 分包工程的总价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 价款包含所有施工费用、材料费用以及税费等。
3. 价格根据实际完成的工程量进行调整，最终结算价以实际验收合格的工程量为准。
三、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后___日内支付合同总价款的___%作为预付款。
2. 进度款：根据实际进度，按月支付已完成工程量的___%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的___%。
4. 尾款：质保期满且无质量问题后，支付剩余___%的尾款。
四、工期与质量1. 开工日期：自合同签订之日起计算，具体日期为____年___月___日。
2. 竣工日期：预计为____年___月___日，具体以工程实际完成情况为准。
3. 工程质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计和规范要求。
五、变更与索赔1. 工程变更需书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
2. 如因甲方原因导致工程延误，乙方有权提出索赔。
六、税务处理1. 本合同所涉及的增值税由乙方负责开具发票并承担相应税负。
2. 甲乙双方应遵守国家关于营改增的相关法律法规，确保税务合规。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
营改增后施工合同范本精选6篇
营改增后施工合同范本精选6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!营改增后施工合同范本精选6篇营改增后施工合同范本第一篇一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。
建设工程施工专业分包合同模板
建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系，确保各方的权益，保证工程的质量和进度，达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）乙方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）2. 工程名称和位置工程名称：（填写具体工程名称）工程位置：（填写具体工程位置）3. 工程内容和范围（详细描述工程的内容和范围，包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等）4. 分包工程的范围和责任（详细描述分包工程的范围和责任，包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等）5. 合同价款和支付方式（详细描述合同价款和支付方式，包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等）6. 工期和进度管理（详细描述工期和进度管理，包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等）7. 质量保证和验收标准（详细描述质量保证和验收标准，包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等）8. 合同变更和解除（详细描述合同变更和解除的条件和程序，包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等）9. 违约责任和争议解决（详细描述违约责任和争议解决的方式和程序，包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等）10. 合同附件（列举合同附件的清单，包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等）三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表：（签字、日期）乙方代表：（签字、日期）2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效，并对双方具有法律约束力。
四、其他事项（根据实际情况，列举可能涉及到的其他事项，如保密条款、知识产权等）以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容，具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款，确保合同的有效执行。
如有任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可以依法解决。
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）签订日期：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包建设工程施工专业分包工程事宜达成如下协议：第一条合同的范围1.乙方承包的建设工程项目名称为：（以下简称“工程”）2.工程的地址为：（以下简称“工程地址”）3.工程的建设内容、工程量及质量标准详见施工图纸及技术规范和其他施工文件。
4.本合同所指的“分包工程”是指由乙方将工程的部分工作分包给第三方承包人，其中包括甲方授权乙方分包的工程、乙方自行决定分包的工程以及已经分包的工程或工作任务。
第二条乙方分包工程的管理1.乙方应当对分包工程的接包人进行评估和筛选，并按照合同约定向其提供工程图纸、技术资料等。
2.乙方应当对分包工程实行全过程管理，并对分包工程的质量、安全、文明施工等方面进行监督和检查。
3.乙方应当及时向甲方报告分包工程的实施情况、质量情况以及进度情况，接受甲方的监督和检查。
第三条工程价款及支付方式1.工程总价为（大写）（￥：小写）元人民币，包括所有合同约定项目的费用。
2.工程价款分期支付，根据施工进度付款，付款方式如下：1.工程开工前，乙方需向甲方提供保证金万元，保证金将用于工程中发生的违约、罚款等相关费用。
2.工程开工后，乙方应当根据工程进度及时向甲方提交付款申请，甲方应当在5个工作日内进行付款。
3.工程竣工后，乙方应当向甲方提交工程验收报告和结算表。
甲方对工程的质量和合同约定项目进行检查合格后，应在7个工作日内结算并付清余款。
第四条工期和竣工验收1.工程的合同约定工期为（天/月/年），开工日期为（年/月/日），竣工日期为（年/月/日）。
2.工程竣工验收应当满足法律法规和工程相应的设计规范、技术规范等标准，甲方应当在7个工作日内完成竣工验收。
第五条保证和赔偿责任1.甲方保证其所提供的图纸和技术资料真实、准确、完整，并对乙方因此造成的损失承担相应的赔偿责任。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同，且甲乙双方出于互利共赢的考虑，依据相关法律法规及政策规定，经过友好协商，甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系，确保工程质量及工期，达成以下合同条款，以兹共同遵守：一、工程概况与分包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包范围：（详细说明分包的工程项目及具体部位，如：电气安装、通风系统建设等）。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求：乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工，确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理：乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工，并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理：因乙方原因造成工期延误时，乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求：乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理：乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理：发生质量与安全事故时，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定：合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式：按工程进度支付工程款，具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整：如发生工程变更或材料价格波动等情况，合同价格需相应调整，具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任：明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管：对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
营改增后建筑分包合同范本
营改增后建筑分包合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程分包事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方负责上述工程的分包工作，具体包括但不限于施工图纸所示的建筑安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：本工程分包合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
2.3 支付方式为转账支付，乙方提供等额的发票。
三、工期3.1 开工日期：本分包工程定于____年__月__日开工；3.2 竣工日期：本分包工程定于____年__月__日竣工；3.3 合同工期总日历天数为：____天。
四、工程质量标准4.1 本分包工程质量标准双方约定为：符合国家现行相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程材料、设备及施工人员，确保工程质量。
五、税收及发票5.1 乙方应按照国家税收法律法规的规定，自行申报并缴纳增值税等相关税款。
5.2 乙方在收取合同价款时，应向甲方提供等额的增值税专用发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。
建设工程专业分包施工合同范本完整版doc(一)
建设工程专业分包施工合同范本完整版doc（一）建设工程专业分包施工合同范本完整版合同编号：甲方（分包方）：地址：电话：传真：法定代表人：委托代理人：乙方（总包方）：地址：电话：传真：法定代表人：委托代理人：鉴于甲乙双方为了保证建设工程的顺利进行，经友好协商，特订立本分包施工合同，共同遵守以下条款：第一条\t合同目的1.1 本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程的分包施工中的权利和义务，规范双方关系，促进建设工程按照合同要求进行。
第二条\t合同范围2.1 本合同的范围包括以下建设工程项目及分包施工内容：（列出具体项目及施工内容）第三条\t分包合同价款与支付方式3.1 分包合同价款为人民币（具体金额），甲方应按照合同约定的支付方式且在工程施工期限内结算。
3.2 甲方应在乙方通知后的（具体天数）内向乙方提供开具发票和相应结算资料。
3.3 若甲方逾期未提供结算资料，乙方有权暂停支付合同价款。
第四条\t工程进度与质量4.1 甲方应按照工程计划书的内容，合理组织施工并保证工程质量。
4.2 若甲方不能按照工程计划书的要求按时完成施工任务，甲方应向乙方提前（具体天数）书面告知，并在告知后采取补救措施，确保工程进度不受影响。
4.3 甲方在施工过程中应严格按照相关法律法规和工程技术规范进行操作，并自行负责施工过程中的安全保障措施。
第五条\t工程变更5.1 若在工程施工过程中，因设计变更、工艺调整等原因需要进行工程变更时，甲方应配合乙方的项目负责人或指派的代表进行协商，并按照双方协商一致的变更方案进行调整。
5.2 工程变更引起的费用和工期调整应经双方书面确认后方可执行。
第六条\t违约责任6.1 若甲方未按照合同的要求履行义务，导致工程质量不达标或者延误工期，甲方应承担相应的违约责任，并按照双方约定进行赔偿。
6.2 若乙方未按照合同的要求履行义务，导致甲方工程施工无法按时进行，乙方应承担相应的违约责任，并按照双方约定进行赔偿。
建设工程专业分包合同(营改增后模板)
合同编号：专业分包合同总承包人（以下简称甲方）：分包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
第一条工程概况、承包工作内容1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 专业分包方式：1.4专业分包范围：第二条工期要求本工程于年月日开工，年月日工程竣工，共日。
第三条工程质量达到现行有关工程施工质量验收规范的合格标准（等级）要求。
第四条合同价款的计价方式4.1 本合同按下列第（）种方式确定合同价款：（1）分项工程综合单价计价法，各项工程的单价见下表：（2）建筑面积综合单价计价法：元/㎡，工程量㎡，暂定总金额（含增值税）人民币大写：元，￥（3）其他计价方式，具体为：4.2 工程量计算及确认规则：4.3 合同价款的风险范围及调整规则：上述单价均为含税价（增值税），且已包括完成专业分包工作内容所有费用，合同履行过程中不受市场影响或者政策调价而调整单价。
第五条合同授权5.1 甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：甲方授权项目负责人：身份证号码：联系电话：5.2 乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：乙方授权项目负责人：身份证号码：联系电话：5.3 未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。
5.4 合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。
第六条合同价款的支付及结算6.1 进度款支付时间节点及付款比例：甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。
6.2 甲方在支付当期进度款时，有权按照合同约定扣除当期各种扣款（包括赔偿款或罚款、违约金等）。
甲方如未在当期扣除按合同应当由乙方承担的各种扣款，仍有权在后期结算、付款时进行扣除或者另行追偿。
建设工程施工专业分包合同(营改增示范文本)
合同编号：CR1907-项目简称-流水号*********项目部建设工程施工专业分包合同工程承包人（甲方）：专业分包人（乙方）：签订时间：年月签订地点：建设工程施工专业分包合同工程承包人：（简称承包人）纳税人身份一般纳税人；营业执照号码：；纳税人识别号：；银行开户户名：；开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）；安全生产许可证编号：。
专业分包人：（应与营业执照、公章完全一致）（简称分包人）纳税人身份：（一般纳税人、小规模纳税人或其他，本项必填，不得删除）；营业执照号码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码）；组织机构代码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码）；纳税人识别号：（15位国税代码；“三证合一”的，18位统一社会信用代码）；银行开户户名：；开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）；资质专业及等级：；资质证书编号：；安全生产许可证编号：。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合与（以下简称“发包人”）已经签订的施工总承包合同、工程实际情况和承包人施工任务的需要，遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，承包人与分包人双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.分包工程概况分包工程名称：；分包工程地点：；分包工程范围：；分包工程内容：等本合同明示或暗示的所有分包内容，以及完成上述所有分包工程内容的缺陷修复和所有分包工程内容所发生的技术措施、安全质量保障措施、夜间施工措施、雨季施工措施、冬季施工措施、文明施工、环境保护、施工机械设备及人员调遣、工程材料及设备二次搬运、地上地下设施及建筑物保护等，详见《已标价工程量清单》（附件一）中主要工作内容。
2.分包合同工期2.1计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日，工期共日历天。
2.2因发包人、地方政府、承包人原因或不可抗力引起的施工作业暂停的，工期顺延，分包人必须无条件执行，不得主张窝工停工损失等费用。
营改增后工程分包合同范本
营改增后工程分包合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟将________________项目的施工任务分包给乙方，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就该项目的分包事宜达成如下协议：一、分包内容及范围1. 乙方负责完成甲方指定的________________项目的施工任务，具体包括但不限于________________等。
2. 乙方应按照甲方的要求和标准，确保工程质量达到国家及行业相关规定的标准。
二、分包价格及支付方式1. 分包总价为人民币________________元，包含所有材料费、人工费、管理费等。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付分包款项：________________。
三、工期及进度要求1. 乙方应自合同签订之日起________________内开始施工，并保证在________________前完成全部施工任务。
2. 乙方应根据甲方的要求，按时提交工程进度报告，并接受甲方的监督和检查。
四、质量要求及验收标准1. 乙方应严格按照国家及行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后方可进行结算。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量完成施工任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付分包款项，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
营改增后建筑施工合同范本
营改增后建筑施工合同范本
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
根据国家营改增政策，甲乙双方在平等自愿、公平互惠的基础上订立本合同如下：
一、项目名称：
二、项目地点：
三、项目概况：
四、工程款及支付方式：
1. 项目总价为（金额）；
2. 工程款分期支付，具体如下：
- 10%作为项目启动费，甲方在合同签订后3个工作日内支付给乙方；
- 工程进度款，根据实际工作进度支付；
- 支付方式：甲方每次支付款项需提供发票，乙方保证所提供发票真实有效；
- 项目验收合格后，甲方支付尾款。
五、工期及工程质量：
1. 工期为（时间），若因特殊情况需延长工期，需提前书面告知对方并经双方同意；
2. 施工过程中发现质量问题需要及时整改，整改后再次验收合格；
3. 工程竣工后，乙方提供一年的质量保修期。
六、税务事项：
1. 根据国家税收政策，本项目开具增值税专用发票；
2. 嵌套工程发生的税收问题由发票开具方负责处理。
七、违约责任：
若一方未履行合同规定的义务，应支付另一方相应的违约金，违约金金额为合同总价的5%。
八、合同解释：
本合同各方经协商一致，在签订时已确认并了解各条款内容，未尽事宜由双方协商共同确认。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
建设工程施工专业分包合同(模板)范本(通用)
建设工程施工专业分包合同范本(通用)1. 引言本合同是由甲方（主体）与乙方（承包商）签订的建设工程施工专业分包合同（简称“本合同”）范本。
双方根据《合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合作协议：2. 合同内容2.1 项目信息•项目名称：（请在此处填写项目名称）•建设地点：（请在此处填写建设地点）•工程类型：（请在此处填写工程类型）•建设工期：（请在此处填写建设工期）2.2 分包工作范围根据项目需求，乙方将承担分包工作（请在此处详细描述分包工作内容）：1.（请在此处填写分包工作内容1）2.（请在此处填写分包工作内容2）3.（请在此处填写分包工作内容3） …2.3 分包工作报酬乙方将按照方式收取报酬：•分包工作总价款：（请在此处填写分包工作总价款）•付款方式：（请在此处填写付款方式，例如一次性支付、分期支付等）2.4 质量与保修1.乙方承诺分包工作符合国家相关标准和法规，保证施工质量达到设计要求。
2.乙方承诺对分包工作提供一定的质保期，在此期间内负责免费修复因施工质量问题造成的修复工作。
2.5 保险责任1.甲方与乙方均应购买相应的施工保险，并在合同签订后向对方提供有效的保险证明。
2.在施工期间，如发生人身伤亡或财产损失，由责任方的施工保险承担相应的赔偿责任。
2.6 违约责任1.若一方违反本合同约定的内容，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.7 争议解决1.双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼解决。
2.本合同适用法律。
3. 附则1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格并完成付款后终止。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（主体）：（签名处）乙方（承包商）：（签名处）日期：（签署日期）是建设工程施工专业分包合同范本（通用），双方请仔细阅读并共同遵守。
注意：该范本仅供参考，具体的合同内容需要根据实际情况进行调整和修改。
营改增后工程分包合同样式
营改增后工程分包合同样式随着税收政策的调整，特别是营业税改征增值税（简称“营改增”）的实施，对建筑行业的财务管理和合同条款产生了深远影响。
为了适应这一变化，确保工程项目的顺利进行，特制定此工程分包合同样式范本，以供参考。
一、合同双方信息甲方（发包方）：[填写发包方全称]乙方（承包方）：[填写承包方全称]鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的部分工程分包给乙方，双方根据平等自愿的原则，经协商一致，就该工程项目的分包事宜达成如下协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细描述分包工程的内容]4. 工程期限：[明确的起止日期或工期要求]5. 质量标准：[明确工程质量应达到的标准或规范]三、合同价格及支付方式1. 合同总价：[明确写明合同总金额]2. 预付款：甲方应在合同签订后[具体天数]内支付合同总额的[百分比]作为预付款。
3. 进度款：根据工程进度，按月/季度支付相应款项，具体支付时间和比例为[具体说明]。
4. 结算方式：工程完工并经验收合格后，双方进行最终结算。
四、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工程质量和进度，要求乙方按合同约定完成工程任务。
2. 乙方负责提供合格的工程成果，保证工程质量满足合同要求。
3. 双方应遵守国家有关法律法规，严格执行安全生产规定。
五、变更与索赔1. 如遇设计变更或其他原因需调整合同内容，双方应及时协商确定变更事项。
2. 因一方原因导致工程延误或质量问题，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决任何因执行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
2. 工程量清单或预算书。
建设工程专门分包施工合同样板
建设工程专门分包施工合同样板一、合同背景该合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“分包商”）就特定的建设工程项目达成的协议。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范分包施工过程，保障项目的顺利进行。
二、合同内容1. 项目概况：在此部分，详细描述建设工程项目的基本信息，包括项目名称、位置、规模、工期等。
2. 工程范围：明确分包商需要承担的具体工程范围和任务，包括工程的各个阶段、具体施工内容、质量要求等。
3. 合同价款：规定本合同的价款及支付方式，确保分包商按照约定时间和方式收到合理的报酬。
4. 工期管理：约定工程的开始和结束日期，并规定分包商需要按时完成各个阶段的工作，并承担延期造成的责任。
5. 质量管理：明确工程的质量标准和验收要求，并约定分包商需要按照相关标准进行施工，并承担质量问题的修复责任。
6. 安全和环境保护：规定分包商需要遵守相关法律法规，采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全和环境保护。
7. 保证金和违约责任：约定分包商需要缴纳一定金额的保证金，并规定违约情况下的责任和补偿方式。
8. 合同变更和解除：规定双方可以协商变更合同内容的情况，并约定解除合同的条件和程序。
9. 争议解决：约定双方在发生争议时可以通过协商、调解或仲裁等方式解决，并明确仲裁机构和程序。
10. 其他事项：包括附件、合同生效、通知方式等其他需要约定的事项。
三、合同执行双方应严格按照合同内容履行各自的义务，保持良好的沟通和合作关系。
如出现问题或争议，应及时协商解决，避免对工程进展和质量造成不良影响。
四、合同变更和解除如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并按照约定的程序进行变更。
如发生解除合同的情况，双方应依据合同约定执行解除程序，并承担相应的责任和补偿。
五、争议解决双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可通过调解或仲裁等方式解决。
仲裁裁决是终局裁决，对双方有约束力。
六、合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方共同遵守的法律文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（营改增填写范本版）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局第一部分分包合同协议书承包人（甲方）：分包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、分包工程概况1. 总包工程名称：。
2. 分包工程名称：。
3. 分包工程地点：。
4. 分包工程承包范围和内容：。
按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)5．承包方式：乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包本工程任务。
乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工，履行甲方与建设单位（业主）签订的合同约定的进度、质量、安全、文明施工及其他要求。
二、分包合同工期计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。
具体以发包人批准的开工报告为准。
工期总日历天数：天。
三、质量标准分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到合格标准。
四、安全文明标准：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
五、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同总价为：人民币（大写） (¥元)。
其中：不含增值税合同价为：人民币（大写） (¥元)；增值税率：；增值税金为﹕人民币（大写） (¥元)；安全文明施工费为：人民币（大写） (¥元)。
2. 分包合同价格形式：采用固定价、可调价和成本加酬金(选择使用)合同价格、计量与支付等其它内容均按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)六、分包合同文件构成本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：（1）建设单位（业主）与甲方签订的本项目的《建设工程施工合同》；（2）在工程实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位（业主）、甲方发出的与施工有关的通知及文件，经双方确认的电文、会议纪要、图表等；（3）本项目的招标文件（如果有）、投标函(如果有)、承诺书、投标报价清单(如果有)等；（4）施工图纸、施工技术规范标准和要求；（5）技术标准；（6）建设单位与甲方签订的合同履行期间，业主、监理、甲方提出的任何要求或指令，也适用于乙方；（7）甲方在本工程中颁发的管理性文件。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。
前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、乙方资质资质证书编号：资质专业及等级：八、企业涉税信息甲方：统一社会信用代码：地址：电话：开户银行：账号：纳税人性质： (一般纳税人/小规模纳税人 )乙方：统一社会信用代码：地址：电话：开户银行：账号：纳税人性质： (一般纳税人/小规模纳税人 )九、承诺1. 甲方承诺发包人同意甲方将分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 乙方承诺按照法律规定及分包合同约定自行完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
3. 乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。
乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。
4、乙方完全清楚施工期间市场价格波动会对工程成本产生影响，对发包方明确不予调整的，愿意无条件承担此项风险。
5. 乙方完全清楚施工现场条件和前期遗留问题可能会对施工工期产生影响而导致工程款支付推迟造成财务成本增加的风险，对发包方不予补偿的合同约定表示理解，并愿意无条件承担此风险。
6.乙方承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。
十、其他1．合同订立时间：年月日2．合同订立地点：3．本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。
4．本合同一式份，具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。
（以下为签章处，无正文。
正文所有内容均以打印文字为准，手写无效）甲方： (公章) 乙方： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年月目年月目第二部分通用合同条款（略）详见：GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 其他分包合同文件包括(如果有)：合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；招标文件及修改、补充文件；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价书。
1.1.21.1.171.1.331.3 标准和规范1.3.21.4 分包合同文件的优先顺序解释分包合同文件的优先顺序为(如果有)：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程报价书。
1.5 图纸乙方应在施工场地保存图纸的份数： / 。
乙方竣工验收合格后将全部图纸交还甲方。
1.5.3 深化设计甲方委托乙方进行深化设计的范围及费用承担： /。
1.6 联络甲方接收文件的地点：；甲方指定的接收人：。
乙方接收文件的地点：；乙方指定的接收人：。
1.8 知识产权1.8.3 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费： / 。
2. 甲方2.2 提供基础资料、施工条件2.2.2（4）甲方负责提供的其他设施和条件： / 。
2.3 甲方项目经理姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；3. 乙方3.1 乙方的一般义务3.1.13.2 乙方项目经理和其他主要项目管理人员乙方项目经理信息：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；3.3 特殊工种上岗作业要求3.4 禁止转包和再分包3.5 履约担保履约担保的金额：须在合同签订前向甲方交纳合同价的10% 的履约保证金。
5. 分包工程质量5.1 质量要求6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理6.3 劳动用工管理6.3.27. 工期和进度7.1 施工组织7.1.1 施工组织设计的编制和批准7.1.3 劳动力保障乙方未按时补足劳动力的违约责任：支付违约金1000元/人·次，甲方且有单方7.2 开工7.3 测量放线7.4 工期延误因发包人原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的，专业乙方有权提出工期调整要求，具体调整方式按承包合同执行，具体调整以发包人批复为准，专业乙方放弃向甲方索赔的权力。
7.5 不利物质条件7.6 异常恶劣的气候条件8. 材料与设备8.1 甲方供应材料与工程设备8.1.2 甲方供应材料和工程设备的损耗率： / 。
8.1.3 乙方通知甲方材料、工程设备进场时间的期限(如果有)8.2 乙方供应材料与工程设备8.2.1乙方供应材料与工程设备不符合合同约定应承担的违约责任：8.4 样品8.5 材料与工程设备的替代关于材料与工程设备替代的约定： /。
8.6 施工设备和临时设施8.6.1甲方提供的施工设备和临时设施包括： / 。
9. 试验和检验10. 分包合同变更10.1 分包合同变更的范围10.3 分包合同变更估价10.3.1 变更估价原则10.3.2 变更估价程序通用条款：“甲方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方提交的变更估价申请。
”不适用本合同。
10.4 乙方的合理化建议奖励的方法和10.5 变更引起的工期调整11. 合同价格1、单价合同按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)风险费用的计算方法： / 。
视为乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。
(选择使用1)按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用2)按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)2、总价合同总价包含的风险范围： /。
风险费用的计算方法： /。
风险范围以外合同价格的调整方法： /。
3、其他价格形式： /。
12. 价格调整12.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：除不可抗力、影响工程造价的政策性调整文件、当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超出10%和第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超出5%以外的所有风险。
按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)13. 计量13.1 计量原则和计量周期按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)13.1.2 工程量计量周期： / 。
13.2 计量程序关于计量程序的约定： / 。
14. 工程款支付14.1 预付款预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限：按甲方与发包方（业主）签订的施工合同约定为准。
甲方逾期支付预付款的违约责任： / 。
关于预付款扣回的约定： / 。
14.2 安全文明施工费的支付甲方支付安全文明施工费的比例及期限：。
14.3 工程进度款支付14.3.3 进度款审核和支付（1）甲方对完成审核并签发进度款支付证书的期限： / 。
（3）甲方完成支付的期限：自甲方收到乙方增值税专用发票之日起 2 天内支17. 完工验收17.1 完工验收条件（417.2 完工验收程序17.3 完工日期17.4 完工退场18. 分包工程移交18.1 分包工程移交时间19. 结算19.1 结算申请19.2 结算审核通用条款：“甲方在收到乙方提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为甲方认可乙方提交的结算申请单，并自甲方收到乙方提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。
”不适用本合同。
最终结算造价以发包人审定的价格为依据。
含增值税单价=不含增值税单价*（1+增值税率）含增值税结算价=不含增值税结算价*（1+增值税率）通用条款：“除专用合同条款另有约定外，甲方应在签发完工付款证书后14天内，完成对乙方的完工付款。
甲方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
”不适用本合同。
19.3 最终结清通用条款：“除专用合同条款另有约定外，甲方应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向乙方颁发最终结清证书。