工程造价合同范本(标准版)
工程造价咨询合同范本8篇
工程造价咨询合同范本8篇工程造价咨询合同范本篇1甲方：___________乙方：___________经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：一、工期为_____天，从签字之日起。
二、甲方责任：甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。
三、乙方责任：乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织;并保证质量，按时完工。
负责办理施工人员二百元的人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。
四、工程结算方式：按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各一份。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
甲方(签字)：___________乙方(签字)：________________年_____月_____日工程造价咨询合同范本篇2甲方：___________乙方：___________通过甲乙双方的平等协商，甲方愿意将本工程委托给乙方施工，为明确甲乙双方职责，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程名称：___________。
二、工程地点：___________。
三、工程项目与范围：按照甲方提供的由___________电力设计院，设计图纸及工程预算内容进行施工。
(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成)。
四、工期要求1、施工日期：工程材料款到位后，接甲方通知，在60个工作日内完成。
2、在施工过程中，如遇下列情况之一者，经甲乙双方协商后可顺延工期：五、工程造价及付款方式1、工程造价：计人民币捌万柒仟元整(不含税)。
2、付款方式：工程开工前，甲方按总造价的60%付材料款给乙方。
工程造价咨询服务合同范本(七篇)
工程造价咨询服务合同范本项目名称：_____委托方(甲方)：_____服务方(乙方)：_____签订地点：____省____市签订时间：____年____月____日_____(以下简称委托方)为一方，(以下简称为服务方)为另一方，双方就____的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本合同。
第一条合同内容1.1委托方希望获得服务方就_____提供的技术咨询服务，而服务方愿意提供此项服务。
1.2技术咨询服务范围如下：招标文件、施工合同、工程监理合同、进度款支付、材料采购合同等审核;设计变更、现场洽商记录、材料采购等协助建设方提出主导意见;施工现场其它技术服务。
1.3技术咨询服务的进度安排：项目实施全过程。
1.4根据工程进度按委托方要求及时提供技术咨询报告，向委托方及时通报工程进展情况和存在的问题，为委托方全面掌握工程情况和下一步决策提供可靠依据。
第二条双方的责任和义务2.1委托方应向服务方提供有关的资料、技术咨询报告、图纸和可能得到的信息并给予服务方开展工作提供力所能及的协助，并指定一名总代表随时联系。
2.2服务方应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务，对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使委托方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。
2.3服务方应根据咨询服务的内容和进度安排，按时提交技术咨询报告及有关数据资料。
2.4服务方对因执行其提供的咨询服务而给委托方和委托方工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于服务方人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。
服务方仅对本合同项下的工作负责。
第三条报酬及支付方式3.1本项目服务费以工程造价为计取基数，____万元以内按____‰计取，500____万元按按____‰计取，3000____万元按____‰计取，5000____万元按____‰计取，超过____万元按____‰计取。
3.2合同签订后预付____%，工程施工到一半付____%，竣工前再付____%，竣工验收后一个月内付清____%余款。
工程结算造价协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（建设单位）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建/改建/扩建的工程项目（以下简称“本工程”）的结算造价事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________________1.2 工程地点：__________________1.3 工程规模：__________________1.4 工程合同造价：人民币__________________元整（大写：__________________）1.5 工程合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程结算造价原则2.1 工程结算造价以国家及地方有关政策、法规、标准、定额为依据，结合本工程实际情况，按照以下原则进行：2.1.1 工程量计算准确、完整，符合国家及地方相关规范、标准。
2.1.2 工程结算造价应包含工程直接费用、间接费用、利润、税金等全部费用。
2.1.3 工程结算造价应体现合理的成本控制和经济效益。
2.1.4 工程结算造价应保证工程质量和安全。
三、工程结算造价编制3.1 工程结算造价编制工作由乙方负责，编制内容包括但不限于：3.1.1 工程量清单编制，包括分部分项工程量、材料、设备、人工等。
3.1.2 工程结算造价计算，包括直接费用、间接费用、利润、税金等。
3.1.3 工程结算造价汇总表。
3.2 乙方应在工程竣工验收合格后____个工作日内完成工程结算造价编制工作，并将编制结果提交甲方审核。
四、工程结算造价审核4.1 甲方在收到乙方提交的工程结算造价编制结果后____个工作日内，组织有关人员对工程结算造价进行审核。
4.2 审核内容包括但不限于：4.2.1 工程量计算是否符合国家及地方相关规范、标准。
工程造价咨询服务合同范本(2024版)
工程造价咨询服务合同范本(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方愿意委托乙方就甲方某项工程提供造价咨询服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.1 乙方应根据甲方的委托，对甲方的工程进行全面的造价咨询，包括但不限于工程预算编制、工程决算审核、工程造价控制等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供真实、准确、完整的工程造价信息，并对其提供的信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.3 乙方应按照甲方的要求，就工程造价问题提供专业的建议和意见，并对其提供的建议和意见的合理性、有效性承担法律责任。
1.4 乙方应按照甲方的要求，参与工程造价相关的会议和讨论，并为其提供专业的支持和服务。
1.5 乙方应按照甲方的要求，对其提供的服务进行保密，并不得将其提供给任何第三方。
二、甲方的义务2.1 甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付咨询费用。
2.2 甲方应按照乙方的要求，提供与工程造价相关的全部资料和信息，并保证其提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性。
2.3 甲方应对乙方提供的服务给予客观、公正的评价，并提出建设性的意见和建议。
2.4 甲方应在其网站上对乙方提供的服务进行宣传和推广。
三、费用及支付3.1 乙方向甲方提供工程造价咨询服务的费用为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。
（1）甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付咨询费用的50%；（2）甲方在乙方完成本合同约定的服务后，向乙方支付剩余的咨询费用。
四、违约责任4.1 乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定的咨询费用的20%。
工程造价合同范本(七篇)
工程造价合同范本卖方（以下简称甲方）：_____买方（以下简称乙方）：_____甲方按照《北京市实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例>细则》的规定，已合法取得北京市____区（县）_____地块的土地使用权，土地面积为____平方米，土地使用年限____年，自____年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为_____。
甲方在上述地块建设项目的名称为_____，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证____号），经北京市房地产管理局审核，准予上市销售，外销许可证号为_____。
乙方自愿购买甲方的____的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。
双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。
第一条_____房屋，建筑面积为____平方米（含共有共用面积，房屋状况详见附件），土地面积____平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至____年____月____日止。
上述面积已经北京市房地产管理局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元，价款合计为（大写）____币____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写：_____）。
乙方预付的定金____元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意在____年____月____日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行：_____银行帐号：_____第四条甲方同意在____年____月____日前将房屋交付给乙方。
交付时，甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》，并办妥全部甲方同意按《建筑工程保修办法（试行）》的规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。
第六条双方同意在签定本契约后一个月内，持本契约和有关证件到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有所权证。
工程造价咨询合同(范本)
工程造价咨询合同(范本)工程造价咨询合同合同编号： _______________甲方（委托方）：______________________联系地址：___________________________联系人：_____________________________联系___________________________乙方（咨询方）：______________________联系地址：___________________________联系人：_____________________________联系___________________________鉴于：1. 甲方拟开展工程项目，并需要咨询乙方进行工程造价咨询；2. 乙方具备从事工程造价咨询工作的资质和经验；基于上述约定，双方经友好协商达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的工程项目需求，提供工程造价咨询服务，包括但不限于以下内容：（1）根据甲方提供的项目可行性研究报告及设计方案，进行工程造价的预算及控制工作；（2）协助甲方编制招投标文件，并提供工程造价评估和经济技术分析等方面的支持；（3）对工程项目进行监督和检查，确保工程项目的合理造价控制；（4）提供工程变更管理的咨询服务；（5）根据甲方要求，提供其他相关的工程造价咨询服务。
1.2 乙方可以根据实际需要，将工程造价咨询服务中的具体内容进行细化和拆分，形成具体的咨询任务书或工作计划，并报送甲方确认。
第二条服务付费2.1 甲方应按照合同约定的方式和时间向乙方支付咨询服务费用。
具体费用标准和支付方式详见附件一。
2.2 如因项目需求变更等原因导致工程造价咨询范围发生变化，甲方与乙方应重新商定服务费用，并编制有关变更协议。
第三条保密条款3.1 在本合同履行中，甲方与乙方之间可能涉及到的技术、商业秘密以及合同相关的信息，双方都应将其视为保密信息，对该信息采取必要的保密措施。
工程造价合同范本
工程造价合同范本合同编号，【编号】。
签订日期，【日期】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟进行【工程项目名称】的工程造价咨询服务，经双方协商一致，达成以下合同：第一条服务内容。
1. 乙方应根据甲方的要求，对【工程项目名称】进行工程造价咨询服务，包括但不限于编制工程造价预算、审核招标文件、评审工程变更等内容。
第二条服务费用。
1. 甲方应按照乙方提供的工程造价咨询服务收费标准支付相应的服务费用。
2. 服务费用支付方式，【支付方式及时间安排】。
第三条合同变更。
1. 在服务过程中，如需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第四条服务质量保证。
1. 乙方应保证提供的工程造价咨询服务符合国家相关法律法规和行业标准，确保服务质量。
第五条违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同解除。
1. 在服务期间，如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，并书面确认解除协议。
第七条争议解决。
1. 双方因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项。
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），_______________。
乙方（盖章），_______________。
签订日期，_______________。
以上为工程造价合同范本，如有需要，请根据实际情况进行修改和补充。
工程造价咨询服务(合同)范本(完整版)
工程造价咨询服务合同范本(完整版)1. 合同背景该合同是根据甲方（委托方）与乙方（咨询服务提供方）就工程造价咨询服务事宜达成的一致意见，双方依据合同的约定履行各自的权利和义务。
2. 合同内容2.1 服务内容甲方委托乙方提供工程造价咨询服务，具体包括但不限于内容：•提供项目前期咨询服务，包括项目可行性研究、预算编制等；•提供工程项目招投标阶段咨询服务，包括投标报价的制定、合同谈判等；•提供工程项目施工阶段咨询服务，包括施工建议、变更控制等；•提供工程项目竣工阶段咨询服务，包括竣工结算等。
2.2 服务费用及支付方式甲方向乙方支付的服务费用为【具体金额】，具体支付方式如下：•首次支付：【具体金额】，在签署合同时支付；•阶段支付：【具体金额】，在工程施工阶段支付；•竣工支付：【具体金额】，在工程竣工阶段支付。
2.3 合同期限2.4 保密条款双方同意保守商业秘密。
乙方应保护甲方的商业和技术秘密，不得泄露给任何第三方。
如乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
2.5 合同争议解决本合同中发生的争议应由双方友好协商解决，协商不成的，提交所在地法院进行仲裁解决。
3. 合同变更和终止3.1 变更合同的任何变更必须经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。
3.2 终止合同在情况下可被终止：•双方协商一致决定终止合同；•一方违约且经过书面通知后，未在合理期限内改正。
4. 合同生效和解释4.1 合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效。
4.2 合同解释本合同的解释权归双方共同拥有，并以中文解释为准。
如有争议，应以中国法律为准则。
5. 其他事项本合同附件包括文件：•附件1：工程造价咨询服务费用清单•附件2：工程造价咨询服务工作计划双方确认已仔细阅读和了解本合同的全部内容，并愿意遵守合同约定。
甲方（委托方）：_________________________乙方（咨询服务提供方）：_____________________。
工程造价合同模板标准
工程造价合同模板标准
一、合同双方
甲方：（委托人）
地址：
联系电话：
乙方：（承包人）
地址：
联系电话：
二、合同背景
甲方拟对以下工程进行施工，现与乙方达成一致，共同签订本合同。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程规模：
工期：
支付方式：
三、合同内容
1. 总价款
根据甲方提供的工程规模和施工要求，乙方承诺完成工程，并按照以下总价款来支付给甲方：
总价款：（具体总价款）
2. 工程进度款支付方式
乙方将根据具体工程的进度完成情况，提出支付申请。
甲方在收到乙方支付申请后，将在（具体天数）内支付相应款项。
支付方式：
支付时间：
支付比例：
3. 可行变更项
如工程施工过程中出现无法预料的情况，导致工程变更的需求，甲方可以提出变更要求。
乙方同意在双方商议一致的情况下，对工程进行变更，并按照变更后的工程内容和价格进行施工和支付。
4. 工期
乙方同意在约定的工期内完成工程，并承担超期造成的一切责任。
5. 保证金
为了保证工程施工质量和按时完成，乙方同意向甲方支付保证金。
保证金的数额为合同总价款的（具体比例）。
在工程完工并经甲方验
收合格后，甲方将无息返还保证金给乙方。
6. 条款解释和争议解决
本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决，若协商未果，将提交至指定仲裁机构进行仲裁。
四、合同签署
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
2024版工程造价合同范本通用
2024版工程造价合同范本通用合同编号：__________合同双方：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、服务内容1.1 乙方应根据甲方的委托，对项目的工程造价进行合理、准确的计算和分析，为甲方提供全面的工程造价咨询服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求，参与项目的前期策划、设计、招投标等环节，提供专业的工程造价建议和意见。
1.3 乙方应在项目施工过程中，对工程变更、现场签证等进行审核，确保工程造价的准确性和合理性。
二、服务期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限至项目竣工验收合格之日止。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提前完成服务内容，如有特殊情况，双方可协商调整服务期限。
三、服务质量3.1 乙方应具备国家规定的工程造价咨询资质，并按照相关法律法规和行业标准提供服务。
3.2 乙方应指派具有丰富经验的专业人员负责项目的工程造价咨询工作，确保服务质量。
3.3 乙方应建立健全内部质量控制体系，对咨询过程进行严格把控，确保咨询结果的准确性。
3.4 乙方应按照甲方的要求，及时提供工程造价咨询成果，并保证成果的完整性、真实性和合法性。
四、费用及支付4.1 乙方向甲方提供的工程造价咨询费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方咨询费用。
4.3 付款方式如下：4.3.1 合同签订后，甲方支付乙方咨询费用的50%作为预付款。
4.3.2 乙方完成服务内容并经甲方审核合格后，甲方支付乙方咨询费用的剩余50%。
工程造价合同范本(标准版)
工程造价合同范本(标准版)合同编号：[编号]合同双方：甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方电话/]乙方（受托方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方电话/]一、合同目的1.1本合同旨在明确甲乙双方在工程造价服务过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行和双方合法权益的保护。
二、合同期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至[具体日期或事件]终止。
三、合同份数3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
四、服务内容4.1.1工程预算编制；4.1.2工程结算审核；4.1.3工程变更费用评估；4.1.4工程造价咨询；4.1.5其他与工程造价相关的服务。
五、费用及支付5.1乙方完成合同约定的服务内容后，甲方应按照约定的价格支付服务费用。
5.2付款方式为[付款方式]，付款期限为[付款期限]。
六、保密条款6.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
七、违约责任7.1如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1双方在合同执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。
九、其他条款9.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，任何修改和补充均需以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。
十、双方责任和义务10.1甲方责任和义务：10.1.1提供与工程造价服务相关的资料和信息；10.1.2按照约定的时间和方式支付服务费用；10.1.3配合乙方的工作，为乙方提供必要的工作条件。
10.2乙方责任和义务：10.2.1按照甲方的要求和合同的约定，提供专业的工程造价服务；10.2.2保守甲方的商业秘密和敏感信息；10.2.3按照约定的时间和方式提交工作成果。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________特殊条款+附件+名词解释+应用场景一、特殊条款1.1紧急服务条款1.1.1若甲方需要乙方提供紧急服务，乙方应在接到通知后[具体时间]内响应，并尽快提供服务。
工程造价咨询服务合同范本（精选13篇）
工程造价咨询服务合同范本（精选13篇）工程造价咨询服务篇1签定地点：签订时间： 20xx 年月日根据合同法及有关法律、法规的规定，——————————————————(以下简称“委托方”)和*项目咨询管理有限公司(以下简称“受托方”)双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就委托方委托受托方进行委托方开发的项目工程造价咨询事宜，达成如下协议，在签订本合同，以资双方共同遵守。
1. 委托的范围和内容工程量清单、控制价、结算编制审核等造价咨询，工程监理、跟踪审计、可行性研究等服务。
2. 成果要求2.1. 提交成果的内容：成果文件必须符合：1. 符合合同的规定;2. 符合造价主管部门发布的有关计价规定;3. 建设项目全过程造价管理咨询工作规程CECA GC 4-20xx;4. 建设项目工程结算编审规程CECA/GC3-20xx等等相关规定;5. 监理规范建设工程监理规范GB50319-20xx;3. 质量控制受托方在接受、完成委托方的委托工作过程中，应建立严格的内部质量控制体系，确保咨询成果的准确。
委托方将不定期对受托方的质量控制体系、架构提出合理化建议，受托方须充分、及时整改。
4. 计价与支付4.1. 计价4.1.1. 基本费用：依据关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准;4.1.2. 附加费用：超过合同范围，合同内容之外的服务费用(合同之外的工程款额乘以费率或按日工资);4.1.3.额外费用：应停工而重新开工增加的费用(按日工资)。
效益费用：依据规定审增，施工单位支付咨询费;审减建设单位支付咨询费。
4.2. 支付受托方向委托方提交的服务、工作成果文件经委托方验收合格并书面确认后10工作日内，委托方向受托方一次性支付，该次咨询服务涉及的咨询服务之全部服务费。
5. 委托方权利与义务5.1. 按相关规定提供受托方咨询审核工作所需的全部资料，并对所提供资料的完整性和真实性负责。
5.2. 协调受托方获取现场资料。
工程造价咨询合同标准范本(4篇)
工程造价咨询合同标准范本委托人全称（甲方）：咨询人全称（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：项目名称：工程地点：工程规模：投资金额：资金来源：建设工期或周期：其他：二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：_____________________。
□全过程造价咨询服务包括：□决策阶段、□设计阶段、□发承包阶段、□实施阶段、□竣工阶段。
□工程估算的编制/审核。
□工程概算的编制/审核。
□施工图预算的编制/审核。
□工程量清单、招标控制价的编制/审核。
□工程结算的编制/审核。
□其他造价咨询服务。
服务范围及工作内容详见附录A。
三、服务期限□全过程造价咨询项目：本合同施工工期自____年____月____日至____年____月____日,共____天;本项目的全过程造价咨询服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程估算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程概算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□施工图预算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程量清单、招标控制价的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程结算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□其他造价咨询服务项目：服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
工程造价咨询服务合同范本(完整版)
工程造价咨询服务合同范本(完整版)1. 合同背景2. 合同内容2.1 服务描述甲方委托乙方提供如下工程造价咨询服务：•提供工程造价预算编制服务；•提供招投标文件编制服务；•提供施工图预算服务；•提供工程结算审核服务；•提供工程变更控制服务；•提供工程造价咨询的相关技术支持和咨询服务。
2.2 服务期限本合同的服务期限为从合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
双方应在合同签订后5个工作日内共同制定详细的工作计划，并在工作计划达成一致后开始履行本合同。
2.3 服务费用甲方向乙方支付的服务费用为人民币X元，服务费用的支付方式、付款期限及付款方式详见附件1《付款条款》。
双方应按照合同约定及时准确地结算费用。
2.4 资料和信息提供甲方应向乙方提供与工程造价咨询服务相关的所有资料和信息，包括但不限于施工图纸、技术规范、合同文件等。
乙方应妥善保管这些资料，并严格遵守相关法律法规的保密要求。
2.5 终止合同除非双方另有约定，否则本合同不可撤销。
如因不可抗力等特殊情况需要终止合同，双方应协商解决并及时通知对方。
终止合同后，双方应按照已完成的工作量进行费用结算和支付。
3. 合同条款3.1 保密条款双方在履行本合同过程中所涉及的技术、经营和管理信息，均应保密，未经授权不得向第三方泄露。
对于因违反保密条款而造成的损失，违约方应承担法律责任。
3.2 违约责任•未按时提供或交付工作成果；•未按照合同约定履行义务；•未按要求提供所需资料和信息等。
3.3 知识产权乙方对于本合同履行过程中所形成的工程造价咨询报告、技术方案等知识产权享有相应权益。
未经乙方书面许可，甲方不得对第三方披露、转让或使用上述知识产权。
4. 合同生效本合同的生效日期为双方签字或盖章之日起。
合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
5. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
6. 合同变更和解释任何对本合同内容的修改、变更或解释，双方应以书面形式进行，并经双方授权代表签字确认后方可生效。
工程造价咨询服务合同范本(完整版)(范本文)
工程造价咨询服务合同范本(完整版)合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]签订日期： [签订日期]一、合同目的甲方与乙方根据双方的需求和共同意愿，签订本合同，就乙方提供的工程造价咨询服务事项达成一致。
二、服务内容1.乙方将根据甲方提供的相关项目资料，提供工程造价咨询服务，包括但不限于：–进行工程预算编制与控制；–提供工程造价咨询意见；–编制工程造价业务报告等。
2.乙方将按照国家法律法规、行业标准和自身专业知识及经验，对工程造价进行专业咨询与服务。
3.乙方要求甲方提供准确、完整的项目资料，包括设计图纸、工程量清单等，以确保服务质量和效果。
三、费用及支付方式1.此次工程造价咨询服务的总费用为[总金额]，费用详见附表1。
2.乙方提供的发票应符合国家税务部门的相关要求，甲方应按照合同约定的金额及时间范围支付发票金额。
四、保密条款1.双方共同承诺，对于在履行合同过程中获得的双方商业秘密和其他机密信息予以保密。
2.双方在合同终止或解除后仍应继续履行保密义务，保持对所获机密信息的保密性。
五、合同变更1.在履行合同过程中，若出现合同变更的情况，双方应进行书面协商，并在协商一致后签订合同变更协议。
2.合同变更协议应具体明确变更事项、变更原因、变更后的费用和付款方式等内容，并经双方盖章生效。
六、合同解除–一方严重违反合同约定，造成对方无法履行合同的情况；–双方协商一致解除。
1.解除合同后，双方应按照合同约定的方式进行结算，处理未完成的工作，并予以合理补偿。
七、争议解决1.在合同履行过程中，若出现争议，双方应通过友好协商解决。
2.若协商不能解决争议，双方同意将争议提交至[指定仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁结果的裁决。
八、其他条款1.本合同自双方签字盖章后生效，并以书面形式确认。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，双方可通过书面协商进行补充和约定。
甲方（盖章）：签字：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：签字：_____________________日期：_____________________。
工程造价合同标准范本（4篇）
工程造价合同标准范本《西安某二手车行装修工程造价鉴定意见书》之异议书西安市雁塔区人民法院：我方与西安某二手车经销有限公司、某装饰装修工程施工合同纠纷一案，因双方对工程造价不予认可，我方申请对西安某二手车行装修工程造价进行鉴定。
贵院委托陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司作出陕万隆金剑【20_____】____号工程造价鉴定意见书，该意见书中认定工程总造价为1563528.37元，另涉及486234.82元造价暂未计入工程总造价，交由法官裁定。
现我方对该意见书提出以下异议：一、根据现场实际发生的工程量，鉴定机构应认定工程总造价为2049763.19元，意见书中“四、需要说明的问题”中认定的486234.82元均应直接计入工程总价。
1、鉴定机构根据实际工程量鉴定出墙、地面贴砖工程造价293153.94元，广播系统工程造价为9540.04元，监控系统、全部灯具工程造价为27384.6元，上述三项内容工程造价合计330078.56元，该费用应计入工程总造价内，不应交由法官裁定。
因为原报价费用单120万元明确说明“不含项目”为：墙、地面墙砖;广播系统;监控系统、全部灯具，但三项工程确属我方实际完成工程量，应当据实计入工程总造价;2、鉴定机构根据实际工程量鉴定无现场资料确认的土建工程部分增项内容造价为122084元，安装工程部分增项内容造价为1518元，合计工程造价为123602元。
上述工程确属我方施工完成，鉴定机构应当据实将该笔费用直接计入工程总造价内，不应交由法院裁定;3、卫生间蹲位隔断原清单报价为不锈钢五金件，双饰面板，在实际施工过程中，我方应被告要求，将双饰面板更换为仿实木隔断，现场实际为仿实木隔断，价差5096元，也应当据实计入工程总造价;4、卫生洁具原报价清单中规定品牌为佐意、双鱼、富琳、希尔曼，在实际施工过程中，我方应被告要求更换为品牌，现场实际品牌为，产生价差27458.26元，鉴定机构应当据实计入工程总造价。
建设工程造价咨询合同范本(3篇)
建设工程造价咨询合同范本（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：2、服务类别：二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施，至____年____月____日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：_____（盖章）咨询人：_____（盖章）法定代表人：_____（签字）法定代表人：_____（签字）委托代理人：_____（签字）委托代理人：_____（签字）住所：_____ 住所：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 电子信箱：_____ 电子信箱：_____ 建设工程造价咨询合同范本（二）_____（以下简称委托人）与_____（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：××2.服务类别：××二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件。
2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
工程造价咨询服务合同范本6篇
工程造价咨询服务合同范本6篇篇1甲方（委托方）：__________公司名称及注册地址：__________统一社会信用代码：__________联系方式及地址：邮编：________ 电话：_______ 电子邮箱：_______ 法定代表人或授权代表姓名：_______乙方（受托方）：__________工程造价咨询公司公司名称及注册地址：__________统一社会信用代码：__________联系方式及地址：邮编：________ 电话：_______ 电子邮箱：_______ 法定代表人或授权代表姓名：_______鉴于甲方因工程需要，需向乙方寻求工程造价咨询服务，双方在平等、自愿、诚信的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议条款以明确双方的权利和义务。
一、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下方面的工程造价咨询服务：工程预算编制、预算审核、工程造价估算、招标文件编制、工程量计算及其他相关咨询工作。
乙方服务将按照甲方要求和工程进度安排进行。
乙方应对提供的服务结果负责并确保准确性。
具体内容见附件一《服务内容清单》。
二、合同期限及履行方式本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务内容全部完成并验收合格为止。
乙方应按照甲方的要求和时间节点完成服务内容，并及时向甲方提交成果文件。
甲方应按照合同约定支付费用。
履行方式包括现场考察、会议交流、电话联系和书面报告等方式。
双方共同约定履行合同过程中所需资料或数据的提供与收集等事宜，并严格遵守合同各项约定。
三、费用及支付方式1. 工程造价咨询服务的费用为人民币大写________元整（￥________元）。
该费用包括但不限于乙方提供服务的所有成本及合理利润等费用。
甲方支付的具体费用由双方商定并记录在附件二《服务费用清单》中。
该费用不包括国家及地方财税部门的各项附加费用。
双方对费用调整约定如下：（详见附件二）。
2. 支付方式及时限：甲方应按照合同约定支付费用给乙方。
工程造价报价合同模板
工程造价报价合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目，为明确双方的权利和义务，就本工程的报价及合同约定如下：一、工程项目基本情况项目名称：（工程项目的具体名称）项目地点：（工程项目的具体地点）项目规模：（工程项目的占地面积、建筑面积等）工程内容：（工程项目的具体施工内容）工程工期：（工程项目的施工周期）二、工程报价1. 乙方承诺按照甲方提供的工程项目基本情况及要求进行报价，报价包括工程项目的总造价及各项费用的明细。
2. 工程报价总额为人民币（大写）（￥：小写）元整，具体报价明细如下：（工程项目的各项费用明细表）3. 在签订本合同后，如发生因法律法规变动或工程项目要求变更等因素导致工程造价发生变化的，乙方应及时通知甲方并重新协商确定工程报价，双方签订补充协议后方可执行。
三、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
2. 工程款的支付方式和时间为：（支付方式和时间表）3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟的，应向乙方支付相应的违约金。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应在工程款支付完毕后向乙方开具最终结算单及发票。
四、工程施工及验收1. 乙方应按照甲方提供的工程方案及要求进行施工，确保工程质量和工程进度。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并由甲方进行验收。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求需重新整改的，乙方应承担相应的费用。
五、风险责任1. 在工程施工期间，如因不可抗力等因素导致工程延期或质量问题的，乙方应按照相关法律法规承担相应的责任。
2. 在工程竣工后，如因乙方施工导致的其他质量问题需整改的，乙方应承担相应的费用。
六、合同解除1. 双方如需解除本合同的，应经过书面协商并签订解除协议后方可解除。
2. 协商解除本合同的，双方应按照约定支付相应的违约金。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：FS-HT-05018工程造价合同(标准版) Engineering cost contract甲方：________________________乙方：________________________签订日期：_____年____月____日编订：FoonShion设计工程造价合同(标准版)_____（以下简称委托人）与______（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：______2.服务类别：______第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
第三条下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件；2.建设工程造价咨询合同专用条件；3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
第六条本合同的建设工程造价咨询业务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。
第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人（盖章）：______咨询人（盖章）：______法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：______委托代理人（签字）：______委托代理人（签字）：______住所：______住所：______开户银行：______开户银行：______帐号：______帐号：______邮政编码：______邮政编码：______电话：______电B63:B72话：______传真：______传真：______电子信箱：______电子信箱：____________年____月____日______年____月____日附件建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。
如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。
由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：______.第四条建设工程造价咨询业务范围：______.“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：（a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：______.第九条委托人应在______日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第十四条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：______.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：______.第二十七条双方同意用______支付酬金，按______汇率计付。
第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：1.提交______仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院起诉。
附加协议条款：Foonshion图文设计有限公司Fonshion Design Co., Ltd。