建设工程勘察合同

合集下载

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号:[编号]委托方(甲方):[甲方名称]勘察方(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括勘察工作内容等)技术标准:[技术标准](如国家相关规范、行业标准等)合同总金额:[合同总金额汉字大写](含税价)。

二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于:[勘察范围及内容描述]。

乙方应按照甲方的要求,提供准确的地质勘察资料,包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。

同时,乙方还需对施工现场进行实地勘察,确保勘察数据的准确性。

三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。

乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察任务。

如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。

四、费用及支付方式1. 费用:本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写],包括勘察费、报告编制费等。

具体费用明细由双方另行约定。

2. 支付方式:甲方应按以下约定支付费用给乙方:(1)合同签订后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款;(2)乙方提交初步勘察成果后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%;(3)乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内,甲方支付乙方剩余款项。

五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。

乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。

但未经甲方许可,乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。

六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。

如因乙方原因造成勘察成果质量不合格,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

2. 甲方应按合同约定支付费用。

如甲方逾期支付费用,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方:(甲方名称及联系方式)乙方:(乙方名称及联系方式)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,共同遵守并履行:一、勘察项目甲方委托乙方对(工程名称、位置)进行勘察工作,具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。

二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范,完成勘察项目的各项内容。

2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案,乙方应按时提交给甲方,并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。

2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范,确保勘察过程安全、顺利进行。

三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作,并在勘察报告中注明勘察的起止时间。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决方案。

四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任,未经甲方许可,不得向第三方提供或披露。

4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有,乙方不得擅自使用或转让。

五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方,并开具正规发票。

5.2若勘察工作需要额外费用支出,应经甲、乙双方协商一致后支付。

六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作,应承担相应违约责任。

6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决双方若因履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为最终裁决。

八、其他事宜8.1本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察工作结束。

8.3本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本,甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容,遵守合同约定,共同完成建设工程勘察工作。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同样本6篇

建设工程勘察合同样本6篇

建设工程勘察合同样本6篇篇1建设工程勘察合同甲方(委托方):______________;乙方(承包方):______________。

鉴于甲方拟进行建设工程项目(以下简称“工程”),为了保证工程的质量和安全,经甲、乙双方友好协商,达成以下协议,以合同的形式约定各项事宜:一、任务内容及范围1. 甲方委托乙方进行的勘察工作范围包括但不限于:工程地形、地质勘察、环境地质勘察等内容。

2. 乙方应根据勘察要求,实地调查、测量,出具相应勘察报告,提供必要的技术支持和咨询。

二、任务要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定,认真、细致地完成勘察工作,保证勘察成果的真实性和准确性。

2. 勘察报告应具备合法性、科学性,满足甲方的使用需求。

若勘察结果有误,乙方应承担相应责任。

三、费用结算1. 甲方应按照双方约定的合同价支付勘察费用,支付方式为____________。

2. 如有额外费用发生,应由甲方另行支付,经双方协商一致后方可实施。

四、保密条款1. 双方应对勘察工作中获得的机密信息予以保密,未经甲方同意,不得泄漏或外传。

2. 勘察成果及报告仅供甲方内部使用,未经乙方同意,不得用于其他用途。

五、违约责任1. 若甲方或乙方未按合同约定履行义务,给对方造成损失的,应承担违约责任。

2. 如勘察报告存在虚假内容,乙方应重新勘察,承担全部费用。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察报告完成交付。

2. 如因不可抗力等因素导致工程勘察无法实施,可暂停合同执行,双方须书面通知对方。

本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:__________ 年______ 月____ 日以上内容为建设工程勘察合同样本,具体内容以双方协商约定为准。

篇2建设工程勘察合同样本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(勘察单位)地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙各自经友好协商,达成如下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:(以下简称“本项目”)1.2 建设地点:(详细地址)1.3 本项目的规划设计方案由__单位出具,详见附件一《规划设计方案》。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系方式:[电话/邮箱等联系方式]乙方(承包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系方式:[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称](以下简称“本项目”)进行勘察工作。

乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定,完成本项目的勘察任务。

本项目包括但不限于以下内容:[详细工程内容]。

二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。

该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。

2. 支付方式:甲方应按照以下约定向乙方支付款项:(1)本合同签订后[时间]内,甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内,甲方支付乙方剩余款项。

三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求,编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。

2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性,对勘察结果负责。

3. 乙方应根据甲方的要求,提供现场技术支持和咨询服务。

4. 勘察工作中的具体要求和细节,双方可另行签订补充协议。

四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后,乙方应在约定时间内开始勘察工作。

2. 乙方应按照甲方的要求,合理安排勘察进度,确保按时完成勘察任务。

如遇特殊情况,双方可协商调整进度计划。

3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。

未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。

乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察,为明确双方的权利和义务,特订立本合同书。

甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上,经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察:(1)项目名称:_____________。

(2)工程地点:_____________。

(3)工程性质:_____________。

2.勘察任务:(1)依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。

(2)勘察工作的具体范围、项目及进度计划等,将根据实际情况另行确定。

第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币,甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。

2.若勘察项目范围或任务有变更,须经双方协商确定后,再行调整费用,双方需签订书面变更协议。

第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。

2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的,须提前书面通知对方,并经双方协商确定延期期限。

第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准,保质、保量、保时间完成勘察工作,提交相应的勘察成果文件。

2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求,同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。

第五条保密条款1.在合同履行过程中,乙方需严格遵守保密义务,对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息,未经甲方书面许可不得向第三方透露。

2.违反保密义务所产生的法律后果,由乙方承担。

第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务,或未能质量不符合要求的,应承担违约责任。

2.一方违约导致另一方损失的,应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。

第七条争议解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。

建设工程勘察合同范文通用版8篇

建设工程勘察合同范文通用版8篇

建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例:建设工程勘察合同范本甲方(委托人):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商达成如下协议:一、项目名称:__________三、项目内容:本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察,包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。

四、报酬费用:乙方应按照本合同约定,按照勘察任务的复杂程度和工作量,结合勘察工程的实际情况,制定合理的报酬费用。

五、勘察周期:根据勘察内容的复杂程度和工作量,乙方应在约定的时间内完成工程勘察,并提供相应的勘察报告。

七、勘察结果使用:甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作,乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。

八、技术保密:乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施,未经甲方书面许可,不得向第三方泄霩。

九、违约责任:对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务,或者勘察报告存在虚假信息的,乙方应承担相应的违约责任。

十、解决争议:因履行本合同而产生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交_______仲裁院仲裁。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,于签订后生效。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________日期:__________ 日期:__________第2篇示例:建设工程勘察合同范文通用版甲方:______________(委托方)乙方:______________(承包方)鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保工程质量和建设安全,甲、乙双方经友好协商一致,就本工程之勘察事宜达成如下合同:一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。

1.2 乙方应根据甲方的要求,在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告,并由甲方确认后提供。

建设工程勘察合同范文通用版5篇

建设工程勘察合同范文通用版5篇

建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求,进行本建设工程的勘察工作,包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整(¥________)。

2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后,甲方应在验收合格后支付剩余款项。

4. 支付方式:____________________(如银行转账等)。

四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。

2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的,双方可协商顺延勘察周期。

五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。

2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。

六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。

2. 乙方完成勘察工作后,应提交勘察报告。

甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。

3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的,乙方应负责无偿重新勘察。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的,应按日向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的,应向甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。

3. 双方其他违约行为,应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)为加强双方合作,规范勘察活动,特订立本合同,共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方(委托方)拟进行建设工程项目,需进行勘察活动;1.2 乙方(勘察单位)具有从事勘察活动的相关资质;1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上,达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容:甲方委托乙方进行建设工程勘察活动,具体内容详见附件一勘察任务书;2.2 勘察费用:勘察费用由甲方支付给乙方,支付方式及金额详见附件二费用清单;2.3 勘察期限:乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动;2.4 成果提交:乙方应按时提交勘察成果报告,并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利:(1)要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动;(2)对勘察成果进行审查,并要求乙方进行修改;(3)支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利:(1)依法独立承担勘察活动;(2)要求甲方提供相关资料和协助;(3)收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务:(1)提供必要的信息和资料;(2)支付勘察费用;(3)对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务:(1)按约定的时间和内容进行勘察活动;(2)提交符合标准的勘察成果报告;(3)根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求,应经双方书面协商一致;4.2 双方一方违约,需承担相应的责任;4.3 如有解除合同的情况,需提前书面通知对方,并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方,应尽快通知对方,并努力减少损失;5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;6.2 若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察活动全部完成支付完毕结束;7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同通用版6篇

建设工程勘察合同通用版6篇

建设工程勘察合同通用版6篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方就某一建设工程进行勘察工作,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况本合同涉及的建设工程名称为[工程名称],位于[工程地点],涉及勘察工作的主要内容为地质勘察、测量及其他相关工程勘察服务。

二、工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准,进行地质勘察、测量及其他相关工程勘察工作。

2. 乙方应根据甲方的要求,编制详细的工作计划,并按计划完成勘察任务。

3. 乙方提交的勘察成果应满足甲方的设计要求,确保工程建设的顺利进行。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]圆整(¥[金额数字小写])。

2. 甲方在合同签订后[支付时间]内支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交成果后,甲方应在XX日内支付剩余款项。

4. 支付方式:[支付方式描述]。

四、工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内开始勘察工作。

2. 勘察工作应在XX个月内完成。

3. 乙方应每月向甲方报告工作进度,确保按时完成任务。

五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察成果的真实性和准确性。

2. 勘察成果应达到国家和地方的相关法律法规、规范及标准的要求。

3. 甲方应在收到勘察成果后XX日内组织验收,并提出意见。

4. 如勘察成果不符合要求,乙方应负责修改或重新勘察。

六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向第三方泄露。

2. 乙方在勘察过程中获取的有关甲方的信息,未经甲方同意,不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。

七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成,乙方应向甲方支付违约金。

建设工程勘察合同样书5篇

建设工程勘察合同样书5篇

建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方(甲方全称)、乙方(乙方全称)双方经友好协商,就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜,达成以下协议,以资双方信守:一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目(项目名称),具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等,详见附件一《项目描述》。

二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规,严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求,实施勘察工作,保证勘察成果的准确性和完整性。

2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验,勘察过程应符合相关规范和标准。

3.乙方应按照勘察费用和工期要求,完成项目勘察工作,并形成相应的勘察报告。

4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有,乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用,如有发现,将承担相应的法律责任。

三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求,按时按量完成工程勘察工作,且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。

2.服务费用的支付方式为(支付方式),甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。

若发票有误,乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票,甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。

3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方相关损失。

四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后,应提交勘察报告等相关资料进行审核。

甲方应在十五个工作日内完成审核,并对勘察结果进行验收。

2.如审核结果有问题,乙方应在五个工作日内进行调整和改进。

乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。

3.审核和验收通过后,乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明,并将相关资料归档保存,以备查阅。

五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容,应经双方协商一致,并出具书面文件变更合同。

变更后的合同文件同等具有法律效力。

2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行,可根据相关法律法规解除合同,但需提前书面通知对方,并履行相关的解约程序。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号:GF-XXXX-XXXX甲方(发包人):______________________地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________乙方(承包人):______________________勘察有限公司地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况及勘察范围(一)工程名称:_______________________。

(二)工程地点:_______________________。

(三)勘察范围和内容:包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体详见本合同附件《勘察任务书》。

二、勘察周期和进度安排(一)乙方应根据甲方的要求,按时完成勘察任务。

勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。

(二)乙方应制定详细的勘察计划,并按计划执行。

如遇特殊情况,应及时向甲方报告,共同协商解决方案。

三、费用及支付方式(一)本次勘察服务的费用为人民币________元整(大写:______________________元整)。

具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。

(二)甲方应按照以下方式支付勘察费用:合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款;勘察任务完成后______日内支付剩余款项。

建设工程勘察合同文本8篇

建设工程勘察合同文本8篇

建设工程勘察合同文本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方:[甲方名称](以下简称甲方)乙方:[乙方名称](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就本建设工程勘察项目达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 勘察范围:[勘察范围描述]4. 勘察任务:地质勘察、工程测量等。

二、合同双方1. 甲方为项目的建设单位,具备合法的建设资格。

2. 乙方为具备相应勘察资质和能力的单位,负责完成本项目的勘察工作。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价:[合同总价]人民币,大写为:[合同总价汉字大写]。

2. 支付方式:本合同签订后,甲方按以下方式向乙方支付款项:(1)预付款:[预付款金额]人民币;(2)进度款:根据勘察进度支付;(3)尾款:在乙方完成全部勘察任务并提交合格成果后支付。

四、勘察周期及进度安排1. 勘察周期:[起始日期]至[终止日期]。

2. 进度安排:按照甲方的施工进度和勘察计划进行,确保项目顺利进行。

五、勘察工作内容及质量要求1. 乙方应按照国家的有关规范、标准、规程进行勘察工作。

2. 乙方应提供准确的地质勘察资料和数据,确保项目的顺利进行。

3. 乙方应对所提供的勘察资料负责,确保资料的真实性和准确性。

如因乙方提供的勘察资料导致工程出现质量问题,乙方应承担相应的法律责任。

4. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,确保勘察工作的质量。

如甲方发现乙方在工作中存在质量问题或违规行为,有权要求乙方进行整改或解除合同。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 乙方在完成勘察任务后,应甲方要求销毁与本合同相关的资料和信息。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款违约金。

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务,确保工程勘察的质量、进度和安全。

1.2 工程概况:[具体工程概况]。

第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求,对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。

2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。

第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求,制定合理的勘察计划,并按计划进行勘察工作。

3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止,具体日期根据实际情况确定。

第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元(大写:[金额汉字大写])。

4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总价的XX%作为预付款;(2)勘察工作完成并交付成果后,甲方支付余款。

第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确,符合相关国家规范和行业标准。

5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收,验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。

第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作;(2)甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用;(3)甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。

6.2 乙方的权利义务:(1)乙方有权获得甲方支付的勘察费用;(2)乙方应按照合同约定进行勘察工作,确保勘察成果的质量;(3)乙方应对勘察成果负责,确保其真实、准确。

建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(工程勘察单位)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟在(建设工程位置)进行(建设工程名称)的工程,为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性,经双方协商一致,签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求,进行(建设工程名称)的勘察工作,提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容,为甲方提供相应的设计资料,确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考,不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为(具体金额)。

3.2 价款支付方式:甲方应在本合同签订后的(天数)内支付合同总价款的(具体金额)作为预付款,剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中,如有需要调整勘察范围或变更勘察方案,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定,并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密,并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途,包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏,乙方应当立即进行整改,不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定,导致甲方损失的,乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定,应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

有关建设工程勘察合同范本5篇

有关建设工程勘察合同范本5篇

有关建设工程勘察合同范本5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证建设工程的勘察质量,保护合同当事人的合法权益,确保工程的顺利进行,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、勘察范围和要求1. 乙方需对甲方提供的工程地点进行地质勘察,包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。

2. 乙方应按照国家和行业的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作。

三、勘察工作量、工期及进度安排1. 勘察工作量:乙方需按照甲方提供的工程量清单进行勘察工作。

2. 勘察工期:自本合同签订之日起______天内完成勘察工作。

如遇特殊情况,需经甲方同意后延期。

3. 进度安排:乙方应按照甲方要求的进度进行勘察工作,确保勘察数据的准确性和及时性。

四、费用及支付方式1. 勘察费用:甲方需支付乙方勘察费用人民币______元。

2. 支付方式:合同签订后,甲方按以下方式支付勘察费用:(1)预付款:合同签订后______天内,甲方支付乙方勘察费用总额的______%作为预付款;(2)进度款:乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后,甲方支付勘察费用总额的______%;(3)尾款:工程竣工验收合格后______天内,甲方支付剩余勘察费用。

五、成果交付及验收1. 乙方应在勘察工作完成后______天内提交完整的勘察报告及相关技术资料。

2. 甲方应在收到勘察报告后______天内组织验收。

验收标准按照国家和行业的相关规范、标准执行。

3. 若甲方对勘察成果有异议,应在验收后______天内书面通知乙方,乙方需在接到通知后______天内完成补勘工作。

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效,需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务,保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议,为工程建设提供可靠依据,共同打造优质建设项目,推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容,希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同(篇(1)工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____勘察证书等级:_____发包人:______勘察人:______签订日期:_____发包人:____勘察人:____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称:_____1.2工程建设地点:_____1.3工程规模、特征:_____1.4工程勘察任务委托文号、日期:_____1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_____1.6承接方式:_____1.7预计勘察工作量:____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范)施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]项目名称:西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)合同名称:西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察技术服务合同工程地点:广州市荔湾区西湾路以南、同德涌以东合同编号:勘察证书等级:发包人:勘察人:签订日期:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制广州市建设委员会印制发包人:勘察人:根据中标通知书由负责超前钻勘察技术服务工作。

本着诚信为先、平等自愿、互惠互利、共同发展的原则,根据《中华人民共和国合同法》的规定,结合企业自身特点,经协商一致达成如下协议,双方共同遵照执行。

第一条:工程概况1.1工程名称:西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察技术服务1.2工程建设地点:广州市荔湾区西湾路以南、同德涌以东1.3工程规模、特征:项目建设用地位于广州市荔湾区,范围北、西至同德涌,南至越秀城建商贸城用地;东至东门路-西湾路,总用地面积19.8公顷。

其中居民运动场馆3层,地下2层,总高21.2m,总建筑面积17444.8㎡,地上建筑面积为4000.1㎡,地下建筑面积为13444.7㎡,为多层民用建筑;社区老年人福利院5层,总高18.4m,总建筑面积为3511.9㎡,为多层民用建筑;小学5层(局部四层,含1层架空层),总高20.95m,总建筑面积为10593.6㎡,为多层民用建筑;社区卫生服务中心及残疾人康复服务中心5层,总高23.2m,总建筑面积为3333.6㎡,为多层民用建筑。

1.4工程勘察任务(内容)与要求:(详见招标文件)超前钻探内容:(1)完成预查孔、勘察孔布置、钻孔和钻孔回灌工作;(2)进行土样室内试验、原位试验;(3)形成书面勘察报告(满足设计及基础施工要求并提出各基础终挖位置标高和各桩孔的终孔深度位置标高)。

技术要求:(1)超前钻探要求超前钻选孔及深度:①选孔要求:对桩径800<φ≤1800布1个超前钻孔,钻孔位于桩心位置;φ≥2000桩布2个超前钻孔,钻孔关于桩心点对称布置。

具体钻孔位置根据桩位图测量并布设,其余具体按设计要求布孔。

②孔深:钻孔孔深要求为进入持力层深度不少于三倍桩径,且进入连续微风化岩不少于5米。

(2)勘察的目的:①查明超前钻孔内岩面以下连续基岩的岩层强度,完整性。

②遇到溶洞时:a.查明溶(土)洞的埋深,洞体高度;洞顶岩(土)层情况,以及洞底稳定基岩岩层强度。

b.查明溶洞的型式(是封闭还是开放型、有无联通、是否多层溶洞等)。

c.查明溶洞内水流情况,估计对施工影响。

d.查明溶洞内有无填充物,指出填充物的状态,强度。

e.分析指出多层溶洞,大型溶洞的可能和范围。

f.针对溶洞的埋深、大小、填充等情况,结合桩基础图,提出各种类型溶洞处理的方案建议,特别情况下应针对单个溶洞提出处理建议。

③持力层为倾斜地层,基岩面凹凸不平时,应评价基础的稳定性,并提出处理措施的建议。

④当有软弱下卧层时,应提供验算软弱下卧层的参数。

⑤绘制各岩层面等高线。

(3)勘察方法及工艺①钻探操作和程序a.钻探质量由地质技术人员驻机负责。

钻探方法可根据地层岩性及水土试样的采取、原位测试和地下水位等要求选择。

钻孔直径不小于91mm。

b.施工工序:测定孔位→钻机就位→校正钻机水平、垂直度→丈量有关钻具→填写该孔有关资料→开孔钻进→量测余尺→提钻→按顺序取出岩土芯、排好→记录孔深、回次进尺→编录描述→清孔→提钻→校正孔深→记录样品深度→分清上下关系、包装好样品→校正孔深→复测孔位→接受验收。

c.认真逐项填写钻探记录,准确记录钻探进尺、岩性、土层分层深度和采样位置,正确放置岩芯标签,标签应用塑料袋套起,以防水泡,严格按照规范规定给岩、土定名。

d.在软土或砂土中进行钻探时,如有缩孔、塌孔等异常现象,应注明其位置及严重程度。

②保证岩芯采取率的措施a.岩芯采取率完整岩石80%以上,破碎岩石65%以上;b.钻探的回次应在保证获得的地质资料下,根据地层条件和钻具的长度确定。

在岩石中钻进不得大于2.5m;c.一般采用干钻及泥浆护壁回转岩芯钻探,地下水位以上的土层进行干钻。

必要时烧钻取得芯样,避免破碎芯样在加压水回转钻进中散失。

③编录和描述a.准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。

厚度大于0.5m 的工程地质层应分层描述;b.岩石应描述名称、颜色、成分、结构与构造、风化程度、节理发育程度、充填物、有无岩脉侵入等。

④岩芯保留a.地质编录和拍照过程中,应逐孔拍摄岩芯彩色数码照片,照片上的标记(勘察名称、孔号、终孔深度等)应清晰。

(4)勘察报告①文字部分:a.勘察目的、任务要求和依据的技术标准;b.拟建工程概况;c.勘察方法和勘察工作布置;d.基岩岩性评价,基岩取样、试验方法,试验数据。

e.各种类型溶洞处理建议。

②图表部分:a.图例;b.超前钻点平面布置图;c.分别绘制微风化岩面等高线;d.工程地质柱状图;e.场地溶(土)洞情况统计表;f.提出各桩孔的终孔深度建议表;g.岩石试验报告;h.各个钻孔岩样彩色照片。

1.5勘探范围:西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察工程。

1.6现场管理要求:(1)超前钻孔位按设计图纸和业主指定的孔位确定,经甲方和监理签字确认方可施钻。

钻孔过程中如遇特殊情况和困难需移动孔位,需提出书面申请,并请监理和甲方核批,不得擅自移动孔位。

(2)钻孔定位应采用仪器测定,定位误差不得大于0.1m,勘探点高程测量误差不得超过0.01m。

使用全站仪或GPS定位仪严格按要求对钻孔进行实地测放,测放成果经现场甲方或监理复核后方开始施工。

(3)超前钻施钻完毕后,须经技术人员进行孔深和采取率等验收,达到终孔要求,并且通知建设单位或者监理单位相关人员现场确认终孔工作量。

(4)超前钻施工单位应在钻孔验收合格应及时输入钻探地质资料,绘制钻孔柱状图,作为指导下一步施工的依据。

(5)所有芯样均应摆放整齐、编号齐全,进行拍照存档,作为结算的依据。

(6)现场提供水电接驳点,具体水电费用及用水用电措施由超前钻施工单位负责并承担相应费用,勘察的工作人员必要的生产、生活条件,由勘察人自行负责并承担其费用。

(7) 勘察人应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场安全生产文明施工管理的规定,同时妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾清理等工作,工完场清,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

(8)超前钻单位应全过程参与桩基础工程终孔验孔,并在本项目施工过程中出现地质问题时,24小时内到场并提供相应处理意见。

(9)涉及本项目验收需要出场时,超前钻单位项目负责人必须按照要求时间、地点准时到场。

(10)发包人或监理将安排专人旁站,对超前钻工作进行实时监控。

勘察方应按照本超前钻技术要求进行施工,禁止出现漏打、少钻、弄虚作假等现象。

(11)由于委托人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,委托人不支付停、窝工费;委托人要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,委托人不需要支付赶工加班费用。

(12)由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要时,其返工勘察费用由勘察人承担。

1.7超前钻探工作量暂定为:第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供基础桩平面图图纸及控制点坐标。

2.2提供工程钻探任务委托书、技术要求及超前钻探孔数及桩号。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料一式十份。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的超前钻探工作定于合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30 日内提交勘察成果文件。

提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程超前钻探费暂定为元,该费用按招标文件给出的暂定工程量乘以每米综合包干单价计算。

超前钻每米综合包干单价报价应不高于 150 元/米,为全费用综合单价,该单价已包工、包料、包设备及机械设备进退场费、施工水电费、钻孔钢套管费、钻头费、人工费、机械费、损耗费、技术成果费、回灌封孔费、清除障碍物、其它规费和税费等费用;包负责办理政府部门的一切手续,并承担其所需费用。

超前钻探费最终按照承发包双方确认的实际工程量乘以综合单价进行结算,实际工程量计量为:从孔顶开始按满足规范要求的实际钻探深度,对于超过深度要求的超钻部分,其工程量不予计算。

4.2.2支付方式(1) 合同生效后,根据项目实际情况勘察人向发包人提交资金申请资料,经发包人审核报业主单位同意后累计可支付至合同总金额的20%;(2)勘察人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算超前钻探费,经甲方审核报业主单位同意后累计支付至所完成工作量的80%。

(3)勘察人向发包人提交尾款资金申请资料(含结算),经发包人审核报业主单位同意后一次性付清余额。

备注:根据《关于西湾路旧城改造安置房建设项目代建工作委托函》(荔项目中心函【2017】78号),发包人负责本项目建设管理工作,业主单位为广州市荔湾区旧城改造项目中心,资金申请资料由勘察人向发包人提交,经发包人审核报业主单位同意后再支付资金。

第五条:发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物。

5.1.2发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等)。

5.1.3若超前钻探现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应协助安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期顺延。

5.1.5发包人应保护勘察人的超前钻探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或用于本合同外的项目。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.1.7发包人指定一名授权代表(联系电话:)与勘察人的授权代表建立工作联系,更换该代表或变更其授权时,必须提前7天通知对方。

5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务、技术要求及发包人审定的勘察方案进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

相关文档
最新文档