基础专业分包合同

合集下载

专业工程分包协议书范本推荐6篇

专业工程分包协议书范本推荐6篇

专业工程分包协议书范本推荐6篇篇1甲方(总承包方):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________电话:___________________________乙方(分包方):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________电话:___________________________鉴于甲方需要将其承包的工程项目中的部分专业工程分包给具备相应资质和能力的乙方完成,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________________。

2. 工程地点:___________________________。

3. 工程内容:分包的专业工程内容详细说明。

4. 工程期限:按照甲方要求的工期完成。

二、工程分包范围及内容乙方应按照甲方的要求,承担以下专业工程的分包工作:具体分包工程内容。

包括但不限于施工设计、材料采购、施工安装、调试、验收等。

三、合同价格及支付方式1. 合同总价:明确合同总价款。

2. 支付方式:约定支付条件、时间、方式等。

如预付款、进度款、结算款等。

3. 甲方有权根据乙方的实际完成情况进行调整合同总价款。

若因设计变更等原因导致工程量增加或减少,双方应另行签订补充协议。

四、工程质量管理要求1. 乙方应按照甲方的质量标准和要求,完成分包工程。

确保工程质量符合相关规定和标准。

2. 乙方应建立健全质量管理体系,配备专业质量管理人员,确保施工过程中的质量控制。

如发生质量问题,乙方应及时采取整改措施并承担相应责任。

桩基础工程施工专业分包合同(定稿)

桩基础工程施工专业分包合同(定稿)

桩基础单项工程劳务承包施工协议书合同编号:GDSD-NDGS/QH-甲方:广东水电二局股份有限公司内邓高速NO.2标项目部乙方:为了明确双方在内邓高速NO.2标桩基工程施工中的权利和义务,按照相关法律规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本协议。

第一条工程概况1.1工程名称:内邓高速NO.2标桩基工程1.2工程地点:河南省南阳市淅川县1.3工程范围:具体参见相关施工图纸和项目部通知,以项目部通知为准。

1.4乙方应进行但不限于下列工作:施工桥位处的桥梁钻孔灌注桩的施工图明示或暗示的全部工作内容。

平整场地、维护;造浆(承担泥浆池开挖、恢复及造浆费用、环保措施费)、机械设备进退场、移机、钻机就位;护筒加工、埋设(护筒自备);各类地质中钻(冲)孔、清孔等与此有关的所有工序;钢筋笼的加工、码放保管、运输、安装及钢筋笼孔口焊接下放(含吊装费、电焊条、扎丝等费在内);自备吊机进行施工;安、拆导管及漏斗;混凝土灌注;清理多余混凝土;声测管安装;做好工程桩自检工作等;提供完整的桩基原始技术资料,电源、水源自行解决,费用含在单价中。

南水北调大桥桩基从一级配电箱以下的电缆及配电设施由乙方自行解决;甲方只供应:钢筋(材)、混凝土、声测管;其余材料均由乙方提供。

第二条协议文件组成协议的各个文件应被视为一个整体,彼此互为解释和补充,如出现相互矛盾的情况,按下列组成顺序解释:2.1 本协议;2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议;2.3 现行技术规范;2.4图纸;2.5 甲方制订的有关本工程的管理制度。

第三条工程工期3.1 乙方按协议文件完成全部工程的工期为60日历天。

3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下:具体以项目部书面通知为准3.3 若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期,则以最终调整后的期限为准,乙方必须无条件执行,其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。

因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在协议价款中充分考虑,乙方不得另外提出。

桩基础专业分包合同范本

桩基础专业分包合同范本

桩基础专业分包合同范本篇一:桩基础专业分包合同(工程名称)桩基础施工专业分包合同年月日桩基础工程分包合同发包方(甲方):承包方(乙方):为了明确责任,按质、按量、按时完成施工任务,依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,双方共同遵守。

第一条工程概括1、工程名称:2、工程地址:3、工程内容及范围:4、造价:每米施工单价按元/米计算,送桩部分(空送)适当补偿(此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担)。

5、质量等级:合格6、工期拟定:年月日至年月日,总工期为天。

第二条承包方式本工程采用下列第3 项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干,工程量按实结算。

2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。

3、压桩工作量按日报表签证量结算。

第三条付款方式1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整(¥元)。

2、压桩完成时付工程总价款至:以米为节点,付施工量总价的70%3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

第四条甲方责任1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份,地质勘察报告一份,地下管线图一份。

2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作,提供压桩设备施工的必要条件,保证施工过程中附近居民无异议.3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩,若供桩不及时造成停工,甲方承担乙方每个台班元停工损失费。

4、按照城市规划及有关规定,办好施工应备的手续。

5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响,累计三天乙方不计取停工损失费,工期顺延;超过三天,第四天起甲方需补贴乙方停工损失费,每个台班元。

6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任,若不能按约定期付款,则按日息2%付息给乙方。

第五条乙方责任1、按合同及施工图纸与文件,及时编好施工组织设计,做好各项施工准备工作。

地基与基础专业分包合同3篇

地基与基础专业分包合同3篇

地基与基础专业分包合同3篇篇1地基与基础专业分包合同甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:为了明确双方的权利义务,便于工程施工的顺利进行,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担工程施工的地基与基础专业工作,签订如下合同:一、项目概况合同项目名称:(工程名称)项目地点:(地点)工程范围:地基与基础专业工程施工工期:起止日期至结束日期二、合同价款及结算方式1. 合同总价款为(总价)、其中包括人工费、材料费、设备费、管理费等各项费用。

2. 甲方根据实际施工进度支付工程款,施工过程中发生增减项,双方协商确定后,签订补充协议。

三、工程质量和安全保障1. 乙方应严格按照相关国家标准和规定进行施工,确保工程质量符合要求。

2. 乙方应建立健全安全管理制度,确保施工现场安全生产。

四、工程保修期及责任范围1. 工程竣工之日起,乙方提供一年的保修期,对因质量问题引起的损坏承担相关责任。

2. 保修期内,如发现任何质量问题,乙方应立即进行维修或更换,不得推诿责任。

五、违约责任1. 若乙方违反合同规定,导致工程质量问题或延期交付,应承担相应的违约责任。

2. 甲方违反合同规定,未按时支付工程款或影响工程施工进度,应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式因合同履行引发的任何争议,双方应友好协商解决,若协商无果,应提交相关部门或仲裁机构进行裁决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束之日止。

2. 未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

以上是关于地基与基础专业分包合同的内容,双方应遵守合同规定,共同确保工程的质量和进度,保障双方利益。

愿双方合作愉快,工程顺利完成。

篇2地基与基础专业分包合同甲方:__________(以下简称甲方)乙方:__________(以下简称乙方)鉴于:甲方为__________项目的总承包商,负责该项目的总体施工管理和实施,而乙方为地基与基础专业的分包商,负责该项目地基与基础的施工。

专业分包施工合同协议书正规范本(通用版)

专业分包施工合同协议书正规范本(通用版)

专业分包施工合同协议书本文档是一份专业分包施工合同协议书,用于规范和明确双方在专业分包施工合作中的权利和义务。

请双方仔细阅读并遵守内容。

1. 合同双方本合同由双方订立:甲方:(公司名称)(简称“甲方”)地质:方式:法定代表人:乙方:(公司名称)(简称“乙方”)地质:方式:法定代表人:2. 合同项目本合同的项目为:(详细描述需要分包施工的项目)3. 合同条款3.1 项目范围甲方将指定的项目以分包的形式交由乙方进行施工。

具体的施工范围和要求详见相关图纸和技术规范。

3.2 工期和完成时间乙方应在双方约定的工期内完成施工任务,并按计划提交相应的成果物。

如因不可抗力或特殊情况导致延误,乙方应及时向甲方提供书面解释和调整工期的方案。

3.3 工程款支付3.3.1 工程款总额为(金额),按如下方式支付:•(支付比例1):%在合同签订后的(时间)内支付;•(支付比例2):%在工程施工过程中的(时间)内支付;•(支付比例3):%在工程竣工后的(时间)内支付;•(支付比例4):%在工程验收合格后的(时间)内支付。

3.3.2 工程款支付方式为(支付方式),支付时应提交相应的发票和相关的支付凭证。

3.4 质量保证乙方应保证分包施工符合相关法律法规和技术要求,确保施工质量符合甲方的要求和标准。

如发现施工质量存在问题,乙方应及时整改,并承担相应的责任和费用。

3.5 合同变更如有任何合同内容的变更,双方应书面协商一致,并签署变更协议。

未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。

3.6 违约责任如果一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

违约方应在接到对方书面通知后的(时间)内解决问题,如未能解决则属于重大违约。

4. 合同生效及解除4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(时间)。

4.2 双方可协商一致解除合同,应提前(时间)书面通知对方,并经双方协商一致达成解除合同的协议。

5. 其他条款5.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

路基工程专业分包合同6篇

路基工程专业分包合同6篇

路基工程专业分包合同6篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方路基工程的专业分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________路基工程。

2. 工程地点:___________________。

3. 工程内容:本工程包括路基的开挖、填筑、排水设施施工等。

具体工作内容按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工。

二、工程期限工程开工日期:_______年______月______日。

工程竣工日期:_______年______月______日。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程采用单价合同,具体单价根据双方商定的工程量清单确定。

总价为人民币(大写)___________________元整(¥_______元)。

2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程进度款,工程完工并验收合格后支付至合同总金额的95%,剩余5%作为质保金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准按照相关行业标准及地方规范进行。

工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料。

3. 如因乙方原因造成工程质量不合格,乙方负责无偿返工,并承担由此造成的损失。

五、工程保修工程保修期按国家相关规定执行,保修期内因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。

保修期满后,如无质量问题,甲方应返还质保金。

六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。

2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系,确保乙方施工环境。

3. 甲方应按合同约定支付工程进度款。

七、乙方责任1. 乙方应按甲方要求及施工图纸进行施工,确保工程质量。

2. 乙方应遵守施工现场的安全规定,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。

简单专业分包合同8篇

简单专业分包合同8篇

简单专业分包合同8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包方):[总承包方名称]地址:[总承包方地址]法定代表人:[总承包方法人姓名]乙方(分包方):[分包方名称]地址:[分包方地址]法定代表人:[分包方法人姓名]鉴于甲方在承包的项目中,根据实际需求及项目情况决定就相关事宜,同意交由乙方进行专业分包实施。

为明确双方权益,经双方友好协商,达成如下协议:一、分包事项及内容乙方同意按照甲方的要求,承接以下具体分包事项:[具体分包事项描述]。

乙方承诺具备相应的专业资质和能力,并保证在约定的时间内完成分包任务。

二、合同金额及支付方式1. 分包合同总金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。

该金额包括乙方完成分包事项所需的所有费用。

2. 支付方式:甲方应按照以下节点向乙方支付款项:[支付节点及金额描述]。

3. 乙方需在每次收款后提供合法有效的发票。

三、工期及质量要求1. 分包工程工期为[具体工期]天,自本合同生效之日起计算。

2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关规范进行施工,确保工程质量。

3. 如因乙方原因造成工期延误或质量不达标,乙方应承担相应的违约责任。

四、安全责任1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定,确保施工过程中的安全。

2. 如因乙方违反安全规定造成事故,乙方应承担全部责任。

五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及保密信息予以保密。

2. 未经对方同意,任何一方不得擅自泄露、使用或向第三方提供涉密信息。

六、违约责任1. 如因一方违约造成本合同无法继续履行,违约方应赔偿守约方的全部损失。

2. 如因乙方原因造成工期延误或质量不达标,乙方除承担违约责任外,还应承担由此给甲方造成的一切损失。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

地基基础工程专业分包合同

地基基础工程专业分包合同

地基基础工程专业分包合同一、合同基本信息合同名称:地基基础工程专业分包合同合同编号:[具体编号]签订日期:[填写日期]签订地点:[填写地点]甲方(总承包商):[填写公司全称]地址:[填写公司地址]代表人:[填写法定代表人或授权代表]联系电话:[填写联系方式]乙方(分包商):[填写公司全称]地址:[填写公司地址]代表人:[填写法定代表人或授权代表]联系电话:[填写联系方式]二、合同背景及目的鉴于甲方承接了[填写项目名称]的建设工程,现需将其中的地基基础工程部分交由具有相应资质的专业公司承担,以确保该部分工程能够按照国家标准和行业规范顺利完成。

三、主要条款1. 工程范围:详细列出分包工程的具体范围,包括但不限于地基挖掘、土方工程、桩基施工、基础混凝土浇筑等。

2. 质量要求:明确分包工程必须达到的质量标准,包括符合国家及地方相关规范、标准和技术要求。

3. 工期要求:规定分包工程的开工日期、竣工日期以及阶段性节点完成时间。

4. 合同价款:包括合同总价、计价方式、支付条件及支付时间等。

5. 违约责任:双方应遵守合同约定,如有违约,应承担相应的违约责任。

6. 争议解决:如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

四、附加条款1. 保险与安全:乙方应为工程投保相应的保险,并负责施工现场的安全管理。

2. 环境保护:乙方应遵守环境保护法规,确保施工过程中不对环境造成污染或破坏。

3. 技术资料:乙方应提供完整的工程技术资料,以供甲方审核和备案。

4. 工程验收:工程完成后,甲乙双方应共同参与工程验收,确保工程质量符合要求。

五、其他约定双方可根据工程具体情况,另行签订补充协议或附件,作为本合同不可分割的一部分。

六、合同生效与签署本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________签订日期:___________。

建筑劳务基础分包合同8篇

建筑劳务基础分包合同8篇

建筑劳务基础分包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建筑劳务基础分包事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:基础工程劳务分包(具体范围详见附件)二、合同工期开工日期:自接到甲方开工通知之日起______天内进场施工。

竣工日期:按甲方施工进度计划执行。

三、工程质量及验收标准本工程质量标准应达到国家质量评定优良标准。

乙方应按甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及国家相关规范、标准组织施工。

工程完工后,由甲乙双方共同进行验收。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价暂定为人民币______元整(¥______元),实际结算以最终完成的合格工程量计算。

2. 支付方式:每月按完成的合格工程量进度支付______%工程款;工程竣工并经甲方验收合格后支付至总工程款的______%;剩余______%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。

五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、施工方案及技术要求。

2. 甲方负责现场管理和协调工作,确保施工顺利进行。

3. 甲方负责提供施工所需的材料、设备。

4. 甲方应按合同约定及时支付乙方工程款。

六、乙方责任1. 乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质,负责现场施工人员的管理和教育工作。

2. 乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工,确保工期和质量要求。

3. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定,确保安全生产。

4. 乙方应负责施工过程中的质量控制和验收工作,确保工程质量符合要求。

5. 乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备,如因乙方原因造成损失,应承担赔偿责任。

七、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并支付相应的违约金。

土建基础分包合同模板

土建基础分包合同模板

土建基础分包合同模板合同编号:【合同编号】甲方(总包方):【甲方单位/个人名称】地址:【甲方地址】联系人:【联系人姓名】联系电话:【联系电话】乙方(分包方):【乙方单位/个人名称】地址:【乙方地址】联系人:【联系人姓名】联系电话:【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承揽土建基础工程分包事项,达成如下协议,共同遵守并履行。

一、工程项目概况1. 项目名称:【工程项目名称】2. 项目地点:【工程项目地点】3. 总包方项目负责人:【总包方项目负责人姓名】4. 分包方项目负责人:【分包方项目负责人姓名】5. 工程进度要求:【工期要求】二、工程范围乙方接受甲方委托,承包以下土建基础工程分包范围:1. 工程名称:【工程名称】2. 工程内部任务划分及责任:【任务划分及责任说明】3. 工程图纸及设计要求:【工程图纸及设计要求说明】4. 施工标准:按照国家相关标准及甲方提供的设计文件要求执行三、工程工期及付款方式1. 工程工期:【工程工期时间】2. 乙方按总包方的要求完成土建基础工程分包任务后,经总包方验收合格后,由总包方向乙方支付工程款;3. 工程款结算方式:按【结算方式】方式结算。

四、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准及甲方提供的设计文件要求,保证工程质量符合标准要求;2. 工程完工后,甲方有权对工程进行验收,如发现质量问题,乙方应承担相应的修复责任。

五、工程安全及责任1. 乙方必须遵守国家相关安全规定,保障工程现场的施工安全;2. 如因乙方施工不当导致人身伤害或物质损失,乙方应承担相应的法律责任;3. 乙方必须购买施工相关的人身意外险及相应责任险,保障项目相关方的利益。

六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的工程进度、质量要求及安全规定完成工程分包任务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任;2. 若因甲方原因导致工程分包任务无法按时完成,甲方应承担相应的赔偿责任。

地基基础分包合同3篇

地基基础分包合同3篇

地基基础分包合同3篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方工程项目的地基基础工程分包给乙方施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:地基基础工程,包括土方开挖、桩基、地下室等。

二、承包范围及方式1. 乙方承包范围:本工程的地基基础工程,包括但不限于土方开挖、回填、桩基施工等。

2. 承包方式:采用包工包料方式,即乙方负责提供施工所需的材料、设备、人工等,并按甲方要求完成施工任务。

三、工程期限1. 乙方应按照甲方的施工进度要求,按时完成承包范围内的施工任务。

2. 如因乙方原因造成工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应组织自检,并提前通知甲方进行验收。

3. 甲方验收时,如发现工程质量不符合约定,乙方应负责无偿修复。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款:_________________________元(大写:_________________________)。

该价款为固定总价,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款。

具体支付节点及比例为:(1)工程开工后,甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款;(2)工程完成____%时,甲方再支付乙方工程总价的____%;(3)工程竣工验收合格并交付甲方后,甲方向乙方支付剩余款项。

六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工。

地基基础工程专业分包合同

地基基础工程专业分包合同

地基基础工程专业分包合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:地基基础工程专业分包工程1.2 工程地址:____________________1.3 工程承包范围:包括但不限于地基勘察、设计、施工、验收等全部工作。

二、合同金额2.1 本合同金额为人民币____元(大写:_________________________元整),其中包括:(1)地基勘察费:____元;(2)设计费:____元;(3)施工费:____元;(4)验收费:____元;(5)其他费用:____元。

2.2 合同金额的支付方式及支付时间详见本合同第五章。

三、合同工期3.1 合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。

3.2 乙方应按照甲方的要求,确保工程按时完成。

如乙方原因导致工程延期,应按照甲方要求支付违约金。

具体违约金计算方式详见本合同第六章。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证工程质量。

4.2 工程验收合格后,乙方应承担不少于____年的质量保修责任。

五、合同的履行5.1 乙方应按照本合同约定的工作内容、工作质量、工作时间等要求,完成工程。

5.2 甲方应按照本合同约定的支付方式、支付时间等要求,支付合同价款。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 甲方未按照约定支付合同价款,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿乙方因此造成的损失。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。

地基分包合同模板

地基分包合同模板

地基分包合同模板本合同由甲方(发包方)与乙方(承包方)就项目名称为_______________的地基工程分包事宜达成如下协议:一、项目背景1.1 甲方为_______________项目的业主,根据建设需求决定对地基工程进行分包;1.2 乙方具有从事地基工程的资质和能力,愿意承接本次地基工程分包业务。

二、项目内容2.1 本次分包的地基工程范围包括但不限于:地基基坑开挖、土石方平整、挡土墙施工等;2.2 乙方应根据工程需要提供合格的施工人员、设备及材料,确保工程安全顺利进行;2.3 甲方应提供相应的施工图纸、工程资料和技术要求,配合乙方顺利完成地基工程。

三、价款支付3.1 地基工程分包价款为人民币_______________元整;3.2 价款支付方式为分期支付,具体支付比例和时点由双方协商确定。

四、保证和责任4.1 甲乙双方应按照合同约定的要求履行各自义务,确保工程质量和安全;4.2 乙方应遵守相关法律法规和标准要求,确保地基工程符合相关规定;4.3 如因乙方原因造成工程质量问题或延误,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

五、合同变更与解除5.1 如因不可抗力等原因致使合同无法继续履行,甲乙双方可协商变更或解除合同;5.2 双方如需变更合同内容,应签订书面协议并经双方确认生效。

六、其他约定6.1 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决;6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束之日止有效;6.3 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(发包方):__________(盖章)乙方(承包方):__________(盖章)签订日期:__________ 年月日以上内容经双方充分协商,一致认可后,签订本合同。

双方均认为具有法律效力。

基础处理专业分包合同模板

基础处理专业分包合同模板

基础处理专业分包合同模板合同编号:【合同编号】甲方(发包方):【甲方名称】(以下简称“甲方”)乙方(承包方):【乙方名称】(以下简称“乙方”)一、合同目的为明确双方的权利和义务,依法独立自主,自愿平等地签订本合同。

二、工程名称及地点工程名称:基础处理工程工程地点:【工程地点】三、工程内容及标准1、乙方应按照甲方的要求进行基础处理工程,具体包括但不限于以下内容:(1)进行地基处理,确保建筑物稳定性。

(2)根据设计要求进行相关基础施工。

(3)严格按照相关标准和要求进行作业,确保工程质量。

2、工程质量应符合国家有关标准及甲方的要求,若出现质量问题,乙方应承担相应责任,并在规定时间内完成修复。

四、工期及报酬1、工期:本合同自签订之日起生效,工程竣工时间为【工期】,如有特殊情况需延期,应提前向甲方提出申请,并获得甲方同意。

2、报酬:甲方应根据工程量及质量支付乙方报酬,具体报酬标准为【报酬标准】,支付方式为【支付方式】。

五、合同变更和解决纠纷1、如因不可抗力等原因无法按时完成工程,或需要变更合同内容,应经双方协商一致后签订书面补充协议。

2、在履行合同过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,若协商无果,则提交所在地法院解决。

六、保密条款双方应保守工程相关信息,未经对方书面许可,不得向第三方泄露。

七、其他约定1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【日期】签订日期:【日期】以上为基础处理专业分包合同的范本,具体合同内容可根据双方实际情况进行修改和补充。

如有任何疑问,请及时联系双方指定的负责人员进行沟通。

祝双方合作愉快,工程顺利完成!。

2024年专业地基基础工程劳务分包合同一

2024年专业地基基础工程劳务分包合同一

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年专业地基基础工程劳务分包合同一本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同甲方1.2 合同乙方1.3 合同丙方1.4 专业地基基础工程1.5 劳务分包1.6 工程质量1.7 工程进度1.8 工程安全2. 合同标的及范围2.1 工程标的2.2 劳务范围2.3 工程量清单2.4 工程图纸3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 质量保证金3.6 违约金4. 合同履行及验收4.1 乙方义务4.2 甲方义务4.3 工程验收4.4 工程保修5. 合同期限5.1 开始日期5.2 结束日期5.3 工期延误5.4 提前完成6. 违约责任6.1 乙方违约6.2 甲方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律诉讼8. 合同的变更和解除8.1 合同变更8.2 合同解除9. 合同的转让9.1 合同转让9.2 转让条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力通知12. 合同的生效、终止和解除12.1 合同生效12.2 合同终止12.3 合同解除13. 其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 法律适用13.4 争议管辖14. 合同的签字盖章14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 丙方签字14.4 盖章生效第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同甲方:指甲方为专业地基基础工程的建设单位,具有合法的法人资格,按照中华人民共和国法律、法规和本合同的约定,享有权利和承担义务。

1.2 合同乙方:指乙方为具有相应资质的劳务分包单位,按照中华人民共和国法律、法规和本合同的约定,享有权利和承担义务。

1.3 合同丙方:指丙方为工程监理单位,负责对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,确保工程按照合同约定的要求进行。

专业工程分包合同范本(3篇)

专业工程分包合同范本(3篇)

专业工程分包合同范本承包人(全称):(以下简称甲方)分包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:净化机房空调系统改造二、分包合同价款金额:大写:人民币。

小写:元。

三、工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数为:天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效合同订立时间:____年____月____日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。

甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日专业工程分包合同范本(二)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由____承建。

铁塔基础专业分包合同

铁塔基础专业分包合同

铁塔基础专业分包合同英文回答:As a professional in the field of subcontracting for tower foundation construction contracts, I have encountered various challenges and requirements. One of the most important aspects of such contracts is to ensure that the foundation for the tower is constructed according to the specified standards and requirements. This involves a range of activities, from site preparation to excavation and concrete pouring.First and foremost, it is crucial to thoroughly understand the project specifications and requirements outlined in the contract. This includes the design drawings, technical specifications, and any additional documentation provided by the main contractor or client. By carefully reviewing these documents, I can gain a clear understanding of the scope of work and the specific tasks that need to be completed.Once I have a clear understanding of the project requirements, I can start planning the subcontracting activities. This involves identifying the necessary resources, such as manpower, equipment, and materials, and ensuring that they are readily available. Additionally, I need to consider any specific safety regulations or environmental requirements that may apply to the project.To effectively manage the subcontracting activities, I utilize various project management techniques and tools. For example, I create a detailed project schedule that outlines the sequence of activities and their respective durations. This allows me to track progress and identify any potential delays or issues that may arise. By closely monitoring the project schedule, I can ensure that the subcontracting activities are completed on time and within budget.Communication is another key aspect of successful subcontracting. I maintain regular communication with the main contractor or client to provide updates on theprogress of the foundation construction. This includes sharing progress reports, addressing any concerns or issues, and seeking clarification on any ambiguous requirements. By maintaining open and transparent communication, I can build trust and ensure that the project is completed to the satisfaction of all stakeholders.In addition to the technical aspects of the subcontracting work, it is also important to consider the interpersonal dynamics within the project team. Building a cohesive and motivated team is crucial for ensuring the successful completion of the project. This involveseffective leadership, clear communication, and fostering a positive work environment. By creating a supportive and collaborative team culture, I can enhance productivity and minimize conflicts or disputes.In conclusion, subcontracting for tower foundation construction contracts requires a comprehensive understanding of the project requirements, effectiveproject management techniques, and strong communication skills. By carefully planning and executing thesubcontracting activities, while also fostering a positive team environment, I can ensure the successful completion of the project.中文回答:作为铁塔基础分包合同领域的专业人士,我遇到了各种各样的挑战和要求。

基础工程劳务分包合同

基础工程劳务分包合同

合同编号: [合同编号]签订日期: [签订日期]甲方(发包方): [甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方): [乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于:甲方根据国家有关法律法规和项目施工需要,决定对[项目名称]的基础工程进行劳务分包,乙方愿意接受甲方分包的劳务工作。

为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:[项目名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:基础工程,包括但不限于土方开挖、基础垫层、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。

1.4 工程规模:[工程规模]1.5 质量标准:符合国家现行相关质量标准及设计要求。

第二条分包范围2.1 乙方负责上述工程范围内的劳务工作,包括但不限于施工人员、施工机械、材料供应等。

2.2 乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。

第三条合同工期3.1 开工日期:[开工日期]3.2 竣工日期:[竣工日期]3.3 总工期为:[总工期天数]天。

第四条合同价款4.1 合同总价款为:[合同总价款]元。

4.2 合同价款支付方式:4.2.1 预付款:合同签订后5个工作日内,乙方提交相关材料,甲方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。

4.2.2 进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点由双方另行协商确定。

4.2.3 结算款:工程验收合格后,乙方提交结算资料,甲方在15个工作日内支付结算款。

4.2.4 违约金:任何一方违约,应向守约方支付合同总价款的[违约金比例]%作为违约金。

第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:5.1.1 甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。

5.1.2 甲方负责提供施工图纸、技术规范和施工组织设计。

5.1.3 甲方负责协调解决施工过程中出现的问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:基础工程施工承包协议工程发包人(甲方):工程承包人(乙方):×××公司为保证甲方承建的××送电线路工程(标段××标)能够按期圆满完工,甲方将该工程基础部分施工任务分包给乙方单位进行施工。

为了明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方平等协商,签订本合同,以资共同遵守。

第一条:工程概况1.工程名称:××送电线路工程(标段××标)。

2.工程地点:××省××地区。

3.工程施工范围:××送电线路工程(标段××标)基础工程施工。

第二条:乙方施工承包范围1.基础工程施工,包括(但不限于)如下分项工程的所有工作内容:即线路复测及分坑,基坑开挖及回填,施工基面施工,垫层施工,混凝土搅拌及浇制(包括护壁及护面浇制),基础钢筋的加工制作、绑扎,地脚螺栓(插入式角钢)安装,基础防腐,砂石、水的运输,基础钢筋、地脚螺栓、水泥从甲方中心仓库至塔位的运输,简易施工道路修筑,余土外运、清理施工现场,塔基降基面等,且工程质量达到验收移交标准。

2.排水沟、挡土墙及护坡工程施工,包括(但不限于)如下分项工程的所有工作内容:包括槽(沟)开挖、回填,砂石、水及水泥的运输、排水沟、护坡及挡土墙的浇制,清理施工现场。

3.保护帽工程施工,包括(但不限于)如下分项工程的所有工作内容:砂石水及水泥的运输、砼的浇制,清理施工现场,质量达到验收移交标准。

直线塔保护帽由组塔队伍浇制,耐张塔保护帽由架线队伍浇制。

第三条:协议价款根据砼工程量、土质比例确定的费用如下表:1.基础工程施工费用:项目内容综合单价预计工程量合价(万元)基础砼(元/ m3)××××××保护帽(元/m3)××垫层(元/m3)××护坡、排水沟等(元/m3)××小计××上述内容最终按乙方实际完成施工图纸设计总量和综合单价进行结算。

2.协议总价款:以上四项承包费用的总和构成该协议的总价款,总计暂控××万元。

(大写金额:××元整)总价款的2%即××万元为安全质量考核金,另外1%即××万元为文明施工考核金,两项费用共计××万元为浮动价款,当安全质量、文明施工达到甲方要求,工程送电移交后,甲方对乙方支付此项费用。

3.协议价款的调整:(1)本协议价款的调整仅限于工程量的变化。

乙方承担的工程量按本标段施工图工程量计算。

施工过程中,若工程量有调整,依据设计部门的设计变更单。

(2)本合同中标单价已包括全部材料的运输费用,发生的汽车运输、二次汽车运输、小运费用均不做调整。

凡属乙方承担的工作,其责任、风险均已包含在合同价款内。

(3)土质的认定:严格依据设计部门的勘测报告及乙方提供的单基岩土数码照片,甲乙双方现场实测的数据表,土质照片应有现场监理、项目经理、现场负责人签字认可。

(4)乙方应充分考虑施工及现场的实际情况,并对考虑偏差承担责任。

(5)误工费:因承包人原因造成的工期延误不予顺延,且发生的费用不予认可,同时按发包人的考核执行;因前期、材料、恶劣天气、高原发应等原因产生工序不能连续开展时,乙方应积极主动调整人员、工作内容和工序,合理避免由此造成的人员、机械、设备等窝工,减少不必要的损失。

现场确无任何的工作内容起,经甲方项目经理和项目部专责负责人(专责或施工队长签字)确认后,按每工日50元(不分高空、地面、管理人员)在结算时进行调整。

如确实因材料耽误时间较长,经甲方同意乙方人员撤场的,增加的施工人员的路费可以在结算进行调整。

因恶劣天气、高海拔影响造成的窝工,费用不予调整。

在窝工期间,甲方有权利调整工作内容,有义务采取合理措施,以帮助乙方减少窝工损失。

(6)本工程如因前期影响、塔材耽误造成人员撤场,对再次进场甲方只承担施工人员的路费。

第四条:工期工程开竣工时间:××年××月××日至××年××月××日。

或按业主要求。

第五条:甲乙双方义务和责任一、甲方义务和责任1.工程开工前,甲方向乙方提供所施工范围内施工复印图一套。

2、甲方向乙方进行现场技术交底(安全文明、质量、技术),并进行监督、检查和指导。

3.负责施工进度安排,指挥调度施工人员。

4.甲方按施工图用量向乙方供应线路施工所需装置性材料,乙方须当面点清,移交手续齐全,材料必须妥善保管,如有丢失或被盗,结算时按甲方购买实价扣回乙方超领部分材料费用。

5.安全标识牌、三角旗由甲方提供;安全帽、安全带由甲方负责采购,乙方从甲方处领取。

乙方使用甲方的所有工器具,在使用期间工器具不得损坏、丢失,如有损坏、丢失,乙方应照价赔偿或修复。

6.甲方对乙方报送的资金使用情况说明(书面形式)进行审核,监督乙方给其施工人员的工资发放情况。

7.甲方要制定文明施工措施,制定文明施工考核内容和评比标准、办法,对施工人员进行交底,并定期或不定期对施工队的文明施工进行检查,奖优罚劣,对不符合文明施工要求的要限期整改。

二、乙方义务和责任1.合同签订后,乙方应向甲方按合同暂控价的10%提交银行保函或履约保证金,履约保证金五日内到甲方财务资产管理部缴纳。

银行保函的有效期为从出具之日起至取得工程竣工决算定案单之日止。

乙方承包工作范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,直至有权终止本合同。

由此发生的全部经济损失由乙方承担并扣除履约保证金。

2.乙方应精心组织施工,必须按期完工,按合同分项期限的约定进行施工、竣工。

乙方在施工过程中,如发生进度偏差,乙方要及时进行调整纠偏,如甲方认为乙方不具备按期完工的能力时,甲方有权终止合同。

3.乙方的质量管理体系必须有效运行,做到:质量目标明确,质量责任制健全;技术人员满足施工需要,技工占30%,普工占70%;基础工程不得低于6个班组,每班人数不少于25人。

特殊工种持证上岗;施工人员应严格按照施工规范、标准、设计文件及施工方案、作业指导书组织施工,保证施工质量。

4.乙方必须实施职业健康安全和环境管理体系,并采取积极的安全措施,做到:不发生轻伤及以上人身事故;不发生本单位责任的人员轻伤交通事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生一般火灾事故;不发生因工程建设而造成的电网意外停电或电网解裂事故;不发生任何未遂事故;降低施工中能源消耗;固体废弃物100%按规定进行处理;减少施工粉尘对环境的污染;杜绝一般环境污染事故。

5.文明施工是保证安全施工的基础,不具备文明施工条件不得开工。

乙方要按项目法人的有关文明施工管理的规定执行;人员着装统一,精神面貌良好,树安全文明一流工地的意识,争创精品工程;严格执行施工操作规程,遵照技术措施施工,不得凭主观意识野蛮施工;作好材料的现场管理工作。

6.乙方在施工前应向甲方报送以下资料:(1)工程施工方案、进度网络图;(2)施工所有人员人身意外伤害保险单复印件;(3)开工报告,经甲方同意后开工;(4)质量保证措施和安全管理监督体系、措施;(5)工程所需工器具及设备。

(6)劳务队伍进入现场必须提供劳务人员的体检报告、意外人身伤害保险单复印件、身份证复印件、高空证、测工证、焊工证等特殊工种证书,否则不得进入现场。

7.乙方在施工过程中应按月向甲方报送资金使用情况说明材料,并按规定及时给所雇佣的施工人员支付工资。

乙方必须按国家有关规定及时给所雇人员办理社会保险。

8.乙方在基础工程中,所需炸药由甲方负责协调进行解决。

炸药领用、保管、储存由乙方自行解决,甲方给予监督。

若如因乙方保管不善,造成丢失、爆炸等事故,责任全部由乙方自行承担,如若给甲方造成了损失,甲方将扣除乙方总工程款的10%,做为惩罚。

9.双方约定的承包人其他违约责任:a)保证本合同约定的项目负责人、技术负责人,在未经发包人许可时不得擅自更换,如擅自更换将承担贰万元的违约金;保证本合同约定的班长,在未经发包人许可时不得擅自更换,如擅自更换将承担伍仟元的违约金;b)承包方不得拖欠民工工资,如发生拖欠民工资,发包人有权从应支付或将要支付的任何款项中扣除后直接支付给被拖欠民工,承包方还应承担拖欠民工工资伍倍的违约金;c)如承包方达不到发包方工程进度计划及质量的要求,发包方可根据实际情况切除承包方的部分工作量另外委托第三方施工,承包方还必须承担本合同总价款20%的违约金(可从以往工程的未付款中扣除)10.乙方的承诺:(1)乙方完全同意协议书中所写明的费用计算依据和工程承包内容,并且服从甲方公司及分公司的现场管理。

(2)在业主资金不到位的情况,由乙方自行解决工程启动资金,以保证工程的正常启动及进展,而并不能以此原因拖延工期。

第六条:工程质量1.乙方必须保证工程质量,达到国家和行业规定的标准,实现达标投产、创精品工程要求,符合设计要求,实现零缺陷移交。

输电线路分项工程合格率100%,分项工程优良率≥98%,分部工程优良率100%,确保国家电网公司优质工程,三年内无基建原因造成的大修、技改,争创国家级优质工程。

2.乙方应在上道工序完工经检查验收合格后,方可进行下道工序的施工。

否则,因此而发生的费用由乙方承担。

第七条:资金支付与工程结算方式1.工程预付款:合同签订后,乙方办理了开工手续和施工人员进入现场后五日内甲方支付10%的预付款,乙方提供符合税法规定的发票。

2.在施工过程中,乙方每月20日前向甲方提交资金申请,甲方根据现场实际情况予以审定后拨付,乙方提供符合税法规定的发票。

3.工程款结算方法及结算款支付:基础工程全部验收合格转入铁塔组立后十个工作日内,甲乙双方进行基础工程结算,乙方应准备结算所需的全部资料,结算完成后十个工作日内甲方拨付至基础工程结算款的85%的剩余结算款,乙方提供符合税法规定的发票。

全线竣工验收送电后三十日内,甲方拨付基础工程结算价款至90%,预留10%作为质量保证金,质量保证期为竣工送电后一年。

双方依据乙方实际完成工作量及双方签订的分包协议中的中标单价进行竣工结算。

工程结算价=实际完成工程量×协议约定中标单价。

当乙方实际完成工作量大于施工图中的工作量时,乙方应将增加工作量以书面形式报甲方审核,并经甲方项目经理、技经人员审核认可后方能作为结算的有效依据。

否则,不予调增工作量及协议价款。

甲方按照合同结算原则出具工程结算单,如乙方接到甲方结算通知,无正当理由在三十天内不予签字认可的,视为工程有效结算单。

相关文档
最新文档