机房建设合同(精简)
机房建设合同范本简单
机房建设合同范本简单一、项目概述1.1 项目名称：甲方机房建设项目1.2 项目地点：甲方指定地点1.3 项目内容：包括但不限于机房设计、设备采购、施工安装、调试及验收等。
二、合同条款2.1 工程设计2.1.1 乙方根据甲方需求，负责机房设计，包括机房布局、强弱电布线、制冷方案、安全防护等。
2.1.2 乙方应保证设计方案符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2.2 设备采购2.2.1 乙方负责机房所需设备的采购，包括但不限于服务器、交换机、路由器、防火墙、存储设备等。
2.2.2 乙方应保证设备质量，提供正规发票和设备保修单。
2.3 施工安装2.3.1 乙方负责机房施工安装，包括强弱电布线、设备安装、制冷系统安装等。
2.3.2 乙方应确保施工过程中安全、文明施工，不得破坏甲方原有设施。
2.4 调试及验收2.4.1 乙方负责机房设备的调试，确保设备正常运行。
2.4.2 甲方对机房建设成果进行验收，验收合格后支付乙方合同款项。
2.5 质量保修2.5.1 乙方对机房建设成果提供一年的质量保修期，保修期内免费维修。
2.5.2 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
2.6 合同价款2.6.1 甲方支付乙方合同价款为人民币【】元（大写：【】元整）。
a. 合同签订后3个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；b. 工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；c. 工程验收合格后支付合同总价款的40%。
2.7 违约责任2.7.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。
2.7.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
三、名词解释3.1 机房：指用于安装、运行计算机设备、网络设备、存储设备等硬件设施的专用房间。
3.2 强电布线：指为机房内设备提供电源的布线系统。
3.3 弱电布线：指为机房内设备提供网络信号的布线系统。
3.4 制冷方案：指为保障机房内设备正常运行所需的制冷系统设计方案。
2024年机房建设工程施工合同(5篇)
2024年机房建设工程施工合同合同编号：甲方：（单位名称、地址、法定代表人或负责人）乙方：（单位名称、地址、法定代表人或负责人）鉴于甲方拟开展2024年机房建设工程，乙方具有相应的资质与经验，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等协商、互利互惠的原则，达成如下合同：第一条工程名称本合同的工程名称为2024年机房建设工程。
第二条工程范围1.乙方应按照甲方的要求，负责机房的总体规划和设计，包括机房内部空间布局、设备选型等。
2.乙方应负责机房的所有施工工作，包括但不限于土建施工、设备安装等。
第三条工程质量1.乙方承诺在施工过程中，严格按照国家相关法律法规以及工程建设相关标准进行施工。
2.乙方应确保施工过程中的工程质量，不得因自身原因导致工程质量出现问题。
3.如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并要求乙方承担相应责任。
第四条工程期限与完成时间1.本工程的施工期限为自本合同生效之日起，至2024年底止。
2.乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程的按时完成。
3.如因乙方原因导致工程未能如期完成，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第五条工程造价与支付方式1.本工程的总造价为（具体金额），乙方应按照甲方的要求，提供详细的工程造价预算，并在施工过程中严格控制成本。
2.工程款项支付方式为按工程进度支付，具体支付比例和节点按双方协商一致确定。
3.乙方应提供符合国家有关税务规定的发票和相关财务资料。
第六条竣工验收1.乙方完成工程后，应向甲方提供竣工报告，并申请竣工验收。
2.甲方应在接到乙方竣工报告后，依法组织相关部门对工程进行验收，并出具验收报告。
3.如经验收发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改，并完成整改后的复验。
第七条违约责任1.如乙方违约，导致工程无法按时完成或者工程质量出现问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.如甲方违约，应按照乙方的损失情况进行赔偿，并进行协商解决。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工合同正规版范本8篇
机房建设工程施工合同正规版范本8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：机房建设，包括机房装修、机房空调、机房消防、机房弱电等工程。
4. 工程造价：_________元。
二、施工工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
三、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内向乙方支付工程款的70%。
3. 乙方需提供正规发票进行结算。
四、施工要求及质量保证1. 乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量稳定可靠。
3. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应及时改进并重新验收。
五、竣工验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收时，乙方应提供完整的竣工资料和施工记录。
甲方应对工程质量和施工记录进行认真检查。
3. 保修期为竣工验收之日起一年。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应按时完成施工任务，如逾期交付，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付利息。
同时，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。
3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设合同范本简单
机房建设合同范本简单甲方（委托方）：_______________乙方（承建方）：_______________鉴于甲方需要建设机房以满足其业务需求，乙方具备相应的机房建设资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方机房建设事宜达成如下合同条款：第一条项目概述1.1 项目名称：甲方机房建设项目。
1.2 项目地点：____________________。
1.3 项目内容：包括但不限于机房的布局规划、设备安装、网络布线、安全监控、环境控制等。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：____________________。
2.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点支付合同款项：2.2.1 合同签订后5个工作日内支付总价的30%作为预付款；2.2.2 机房主体工程完工后5个工作日内支付总价的30%；2.2.3 机房建设全部完成并经甲方验收合格后5个工作日内支付剩余40%。
第三条建设周期3.1 机房建设周期自合同签订之日起计算，预计为____个月。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第四条质量要求与验收标准4.1 乙方应保证机房建设质量符合国家及行业相关标准。
4.2 机房建设完成后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 按时支付合同款项。
5.1.2 提供必要的建设条件和相关资料。
5.1.3 参与验收并提出合理意见。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 按照合同要求完成机房建设。
5.2.2 保证建设过程中的安全，并承担因乙方原因造成的安全事故责任。
5.2.3 提供必要的技术支持和售后服务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付合同款项，应按日支付未付款项总额的千分之五作为违约金。
6.2 如乙方未按期完成建设或建设质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设施工合同(4篇)
机房建设施工合同发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3承包范围：_____1.4承包方式：_____1.5工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.6工程质量：_____1.7合同价款(人民币大写)：_____第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
2024年机房建设工程施工合同模板(5篇)
2024年机房建设工程施工合同模板这是一个2024年机房建设工程施工合同的模板，包含了各项重要条款和内容。
请根据实际情况进行相应修改和补充。
合同编号：_________甲方：（委托方）名称：___________________地址：___________________法定代表人：_____________联系电话：_______________乙方：（承包方）名称：___________________地址：___________________法定代表人：_____________联系电话：_______________鉴于甲方为其机房建设项目委托乙方负责施工，双方本着互利互信、平等自愿的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目甲方委托乙方负责2024年机房建设工程的施工，具体工程内容详见项目相关图纸和技术说明。
第二条合同价款1. 本合同的总价款为_________（大写），具体详见价格清单。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付价款。
第三条工程周期1. 乙方应按照合同约定的工程周期完成机房建设工程。
2. 如遇不可抗力等无法控制的因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
第四条施工质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，保证工程质量符合合同要求。
2. 甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改至符合要求。
3. 工程竣工后，甲方将组织验收，并对合格的工程支付尾款。
第五条变更和索赔1. 如因设计变更等原因导致工程范围、工程量、工程周期等发生变化，双方应在书面变更通知中达成一致，并重新协商费用和工期等。
2. 如因乙方的过错或失误导致损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条安全保障和责任1. 乙方在施工过程中应制定安全施工方案，并按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工安全。
2. 如因乙方未履行安全义务导致的事故和损失，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇篇1机房建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方欲委托乙方承担机房建设工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：第一条工程项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程项目1.2 建设地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程开工日期：1.6 工程竣工日期：第二条甲方的权利和义务2.1 提供必要的施工用地、办公场所及设施设备等；2.2 依合同约定及时支付工程款项；2.3 监督工程进度及施工质量；2.4 对施工过程中出现的施工质量问题及时处理；2.5 提供相应的协助和支持。
第三条乙方的权利和义务3.1 按照合同约定完成工程施工任务；3.2 保证工程质量符合国家标准和甲方的要求；3.3 保证工程进度按期完成；3.4 负责工程施工期间的安全生产工作；3.5 对工程施工中的问题及时报告和处理。
第四条保证金4.1 甲方应根据合同的规定向乙方支付相应的保证金；4.2 乙方应按照约定的约定使用及返还保证金；4.3 保证金的数额及返还方式双方另行协商确定。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：甲方以分期支付方式支付工程款；5.2 工程款支付比例及时间：具体按照合同约定执行；5.3 工程款支付方式：银行转账或现金支付。
第六条违约责任6.1 一方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应按约定支付相应的违约金；6.3 若因违约造成损失的，应赔偿对方的损失；6.4 违约方需承担延期交付、工程质量不符合要求等后果。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收；7.2 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；7.3 工程竣工后，乙方应提供相应的服务保障。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规；8.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；8.3 协商不成的，应提交甲方所在地人民法院裁决。
机房建设工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建机房工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括机房装修、设备安装、网络布线、消防设施等。
5. 工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、工程进度1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 进度安排：详见附件一《工程进度计划》。
三、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。
2. 工程验收：工程完工后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
四、工程款项1. 付款方式：分阶段付款，具体付款节点及比例如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（3）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（4）工程验收合格后_______天内，甲方支付合同总价的_______%；（5）工程保修期满后_______天内，甲方支付合同总价的_______%。
2. 付款时间：甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定账户。
五、工程变更1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更后，工程预算、工期、质量标准等相应调整。
六、工程保修1. 乙方对工程进行保修，保修期限为_______年。
2. 保修期内，乙方应负责解决因施工原因造成的质量问题。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应向乙方支付_______%的违约金。
机房建设工程施工合同范文7篇
机房建设工程施工合同范文7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就机房建设工程达成以下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：__________机房建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、网络设备等建设。
4. 工程目标：建设高标准、高效率、安全可靠的机房环境。
二、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及延误1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 如因甲方原因导致工程延误，乙方有权顺延工期；如因乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
4. 如工程存在质量问题，乙方应当在甲方提出后及时进行整改。
五、保修及售后服务1. 工程竣工后，乙方提供一年质保服务。
质保期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
3. 乙方在工程竣工后，提供必要的售后服务支持，确保机房正常运行。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，应当按照合同价款的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，应当按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
机房建设合同（精选3篇）
机房建设合同（精选3篇）机房建设篇1甲方(所有权人) ：乙方(使用权人) ：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确所有权人与使用权人的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
一、占用场地甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_ 号，__4_号，_7_号学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况占用场地甲方现有的法律文件有：1、学校开办法人登记证书2、中华人民共和国组织机构代码证三、甲方对所有权场地的权利1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。
若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的，甲方承担责任。
四、乙方占用用途建设移动通信基站收发器装置。
在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线，安装挂墙通信设备，及电源走线，室外光缆走线打眼等。
乙方保证在使用该场地的过程中，不破坏甲方的房屋及屋内设施。
如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的，由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限占用期限：自合同签订之日起至__20xx_____年__6__月__11__日。
六、交付1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。
甲方延期交付占用场地的，双方按照如下方式处理：占用期顺延(占用费不变)。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用，若乙方受到阻碍，无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地，均视为甲方未能交付。
七、优先占用权合同期满后，如乙方仍继续占用场地，同等条件下，乙方享有优先占用权。
本协议所称同等条件，主要是指价格和付款时间。
八、占用费用1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据，否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式：现金支付4、非因双方违约，导致占用提前终止或延后的，双方应以日为标准结算占用费。
机房建设工程施工合同3篇
机房建设工程施工合同3篇篇1机房建设工程施工合同一、合同的甲方为_______________，乙方为______________。
二、甲方必须配合乙方的施工工作，提供必要的场地、水、电、照明和其他必要的条件。
三、建设项目的具体内容：1. 项目名称：_______________；2. 项目地点：_______________；3. 建设内容：_______________；4. 建设工期：自本合同签订之日起，_______________；5. 建设造价：_______________元；6. 其他约定事项：_______________。
四、质量要求：1. 乙方必须按照国家相关标准和规定进行建设，确保工程质量，保证工程的安全、耐久和稳定；2. 乙方必须提供符合规定和标准的施工图纸，并保证施工图纸的准确性和完整性；3. 甲方有权对乙方进行工程质量的检查，乙方应积极配合；4. 如工程质量不符合要求，乙方必须对不符合部分负责并承担相应的责任。
五、工程款支付：1. 根据工程的进度，甲方应按照工程合同规定按期支付工程款；2. 在支付工程款时，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，有权拒绝支付工程款；3. 工程的最终结算金额以实际工程项目的建设内容和质量为准。
六、违约责任：1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，乙方应负拖延责任；2. 如果乙方未能保证工程的质量，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 双方任一方违反本合同的规定，均应承担相应的法律责任。
七、争议解决：1. 双方在合同履行中发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，应向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同的签订和生效：1. 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关约定。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签约日期：__________ 年__ 月__ 日篇2机房建设工程施工合同甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，为规范双方的权利义务，保证工程建设的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就本工程项目的施工事宜订立本合同。
机房建设工程施工合同书8篇
机房建设工程施工合同书8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要机房建设工程服务，乙方具备机房建设能力，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就机房建设工程事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。
4. 工程目标：建设一个符合现代化标准的机房，确保设备正常运行，保障数据安全。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇特殊情况，工程期限经双方协商可相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告及结算资料，甲方审核无误后支付合同款项。
具体支付比例及时间节点如下：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的XX%；（3）剩余XX%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付。
3. 乙方须在工程竣工后提交完整的结算资料，否则甲方有权拒绝支付结算款项。
四、工程质量与验收1. 乙方须严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时无偿返修。
4. 甲方应在收到乙方验收通知后的合理时间内组织验收，否则视为验收合格。
5. 若因甲方原因未能及时验收，造成工程损坏或损失，由甲方承担责任。
机房建设合同(4篇)
机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇第1篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）经甲乙双方友好协商，就甲方将机房建设工程项目委托乙方承建达成以下合同：第一条项目内容甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于土地平整、建筑施工、设备安装等工作。
第二条工期工程的合理工期为____个月。
在不可抗力的情况下，双方应友好协商调整工期。
第三条资金支付1. 甲方将根据工程进度支付工程款，具体支付方式双方另行协商确定。
2. 如发生工程延期、变更等情况，支付方式及金额应及时调整并协商一致。
第四条施工标准1. 乙方承诺按照国家相关法律法规及建设标准执行工程。
2. 如出现工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
第五条安全责任1. 乙方应确保施工现场的安全，对工程期间发生的安全事故负全部责任。
2. 甲方应提供必要的安全设施和协助，共同维护工程现场的安全。
第六条违约责任1. 若一方违约，需赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
2. 双方应保持联系，及时沟通工程进展，避免因信息不透明而导致误解。
第七条保密条款双方应严格遵守保密协议，不得泄露涉及公司商业机密的信息。
第八条争议解决因合同引起的争议，双方应友好协商解决，若协商无果，应向当地法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章生效。
2. 除非经双方协商一致，本合同任何一方不得擅自变更或解除。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为机房建设工程施工协议合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并明确各自的权利和义务，确保顺利完成机房建设工程项目。
第2篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：________（简称甲方）乙方（承包方）：________（简称乙方）鉴于甲方拟建设一座机房用于存放服务器设备，并委托乙方进行机房建设工程，经双方友好协商，达成如下协议合同：一、工程概况1.1 项目名称：机房建设工程1.2 工程地点：______（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房空调系统、供电系统、网络系统等建设及设备安装调试。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设机房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________机房建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。
二、工程期限1. 本工程自签订合同之日起开始，至验收合格并交付使用之日止，工期为______个月。
2. 如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关规定及标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告，甲方组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方相关标准及本合同约定的工程内容、质量要求进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为本工程验收合格之日起______年。
2. 在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
4. 乙方提供售后服务热线电话，并保证在接到报修通知后______小时内响应。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付乙方应付款项的______%作为违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任。
机房建设工程施工合同范文5篇
机房建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：机房建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________公司鉴于甲、乙双方本着平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，就机房建设工程的施工事宜达成如下合同：一、工程内容及位置1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程施工，施工范围包括但不限于机房的设计、施工、装修及相关设备的安装等。
1.2 机房建设工程位于__________地，具体地址为__________，具体位置以实际测量为准。
二、合同价款及支付方式2.1 机房建设工程总价款为__________万元，具体分期支付方式如下：- 工程启动阶段需支付款项__________万元；- 施工中如定期检查合格需支付款项__________万元；- 工程竣工交付验收合格后支付最后款项__________万元。
2.2 乙方应在收到甲方付款通知后的5个工作日内提供相应发票。
三、工程质量及验收标准3.1 机房建设工程应符合国家相关法规及标准的要求，质量达到验收标准后方可交付使用。
3.2 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在约定时间内进行整改。
四、工期及延期责任4.1 乙方应按照合同约定的工程周期进行施工，如因不可抗力等原因导致工期延误，需提前向甲方报备并经甲方同意后进行延期。
4.2 若乙方未按期完工，每延迟一天需按照合同总价款的____%支付相应的违约金。
五、施工安全及责任承担5.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保施工人员及设备的安全。
5.2 如因乙方违反安全规定导致施工事故，乙方将承担相应的法律责任。
六、保修期及维护6.1 机房建设工程竣工后，乙方需提供一定期限的保修期，确保设备正常运行。
6.2 在保修期内，如设备出现故障，乙方需提供免费维护和修理服务，直至故障解决。
七、违约责任7.1 如乙方未按合同约定履行义务，需支付相应的违约金，同时承担由此产生的一切法律责任。
7.2 如因甲方原因导致合同无法履行，需赔偿乙方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XXXXXXX
智能化工程
机房工程建设合同
二O一X年月
甲方：
乙方：
根据施工任务需要，现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：
一、工程内容
工程名称：机房建设工程
工程地点：
工程范围：包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等
工程期限：
合同开工日期为2016年月日，竣工时间为2016年月日。
施工期限为天。
在工程实施过程中，如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商，通过书面形式确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；
2、因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的；
3、因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的；
4、因甲方不能按合同约定付款的。
二、合同价格
1、合同总价：
（人民币）大写：
2、以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。
三、付款
1、签订合同后，首付款为合同总额的%，由甲方支付给乙方。
2、其余款即合同总额的%分两次支持，于工程完工后7日内甲方支付给乙方%，工程验收结束后两个月甲方支付后%。
四、设备供应
施工地点：。
1、乙方所提供的机房设备，应符合合同规定的技术和数量要求。
五、技术规格书
1、合同双方按有关要求确认的技术规格书（包括技术方案和设计图纸等），内容详见本合同附件。
若需修改，应以双方签署的
文件为准。
六、安装和验收
1、除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求和时间的安排，派专业的人员进行现场施工，使工程达到合同规定的要求（有
关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件）。
2、整个工程完工后，由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。
3、乙方完成的工程内容有不符合规定要求的，甲方可要求乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。
4、乙方应确保施工现场的施工安全，由于乙方的过失造成损失由乙方承担。
5、在工程完工后乙方通知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就视为验收合格。
6、甲方有协助乙方完成工程的义务，并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。
七、保险
施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。
八、合同变更
1、乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能
实施（双方签署的文件作为合同附件）。
2、因甲方的原因变更合同，甲方应书面通知乙方。
3、甲方在工程施工中途，变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。
4、乙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲方，并采取必要的措施修正计划或方案，经双
方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。
5、乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应
变方案。
经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。
九、工程责任
1、乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。
2、乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求，责任由乙方承担。
3、当乙方所进行的工程内容有不符合要求的，甲方有权选取以下方式：
（1）责令乙方对有关内容进行整改，以达到有关要求。
（2）双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。
十、甲乙双方约定
1、甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。
2、机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。
3、机房内接地系统用大楼的接地极，接地电阻小于1欧姆。
4、机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告
十一、保质期
1、本合同的质量保证工程验收合格后年。
2、质保期内，乙方负责免费维护维修。
3、质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。
4、质保期内，由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。
5、质保期满后，应甲方要求，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。
十二、不可抗力
1、由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。
2、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十三、工期延误及逾期付款的罚则
1、乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容，造成工期延误（不可抗力因素外），则应支付违约金给甲方，
违约金率按合同总金额每天0.1%计算。
2、如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额每天0.1%
计算，直至该款付清为止。
超过合同付款期二十天甲方仍不付款，由此造成乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。
所有因逾期付款造成的工程延误，乙方不承担责任。
3、如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工，工期应相应的顺延。
4、本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。
十四、争端的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向
法院提出诉讼。