履约保函承诺书(共6篇)
履约保函的保证书
履约保函保证书尊敬的受益人：我方，XXX公司（以下简称“申请人”），在此向贵方提供一份履约保函保证书，以保证我们在合同项下的履约行为。
一、保证事项申请人保证，在合同约定的期限内，我们将严格按照合同的约定，按时、按质、按量完成所承建的工程。
若申请人未能履行或违反了合同的任何条款，导致贵方遭受损失，我们将无条件地按照履约保函的约定向贵方支付相应的赔偿款项。
二、保证金额本履约保函的保证金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），该金额为合同约定的赔偿限额。
三、保证期限本履约保函的保证期限自合同签订之日起至合同到期日止。
若合同约定有特定的履约期限，则保证期限至该履约期限届满之日止。
四、保证责任1. 若申请人未能履行或违反了合同的任何条款，导致贵方遭受损失，贵方有权直接向保证人（银行）索赔，保证人将无条件地按照履约保函的约定支付相应的赔偿款项。
2. 在保证期限内，保证人不得撤销本履约保函的保证义务。
若保证人未经贵方同意擅自撤销保证义务，贵方有权要求保证人继续履行保证义务，并承担因此产生的全部费用。
3. 若申请人在保证期限内未能履行或违反了合同的任何条款，贵方有权要求保证人继续履行保证义务，直至申请人履行完毕为止。
五、争议解决本履约保函保证书所引起的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本履约保函保证书一式两份，申请人、受益人各执一份，具有同等法律效力。
2. 本履约保函保证书未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本履约保函保证书具有同等法律效力。
申请人：（盖章）受益人：（盖章）保证人：（盖章）日期：____年____月____日。
【最新文档】履约保函承诺书-范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==履约保函承诺书篇一：履约保证承诺书1履约保证承诺书我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函投标代表签字：投标单位盖章：履约保证函格式开立日期：保证函号：保证函金额：受益人：兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为（下称工程）提供（下称货物）于年月日签订的号合同的履约保证函。
（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。
只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（201X年1月31日）内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
（开立行名称）（开立行代表签字）篇二：履约保证金承诺书履约保证金承诺书本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：201X-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。
履约保证金额中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。
履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。
履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
关于履约承诺书模板七篇
关于履约承诺书模板七篇关于履约承诺书模板七篇 在发展不断提速的社会中，承诺书与我们的⽣活息息相关，承诺书是承诺⼈对要约⼈的要约完全同意的意思，表⽰以书⾯形式。
如何写⼀份恰当的承诺书呢？下⾯是⼩编精⼼整理的履约承诺书7篇，希望能够帮助到⼤家。
履约承诺书篇1 在(招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税⾦由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标⼈名称(承包⼈)： 公章： 法定代表⼈或授权代表(签字)： 年⽉⽇履约承诺书篇2 本保证⾦作为河南泰汇建筑⼯程有限公司 (投标⼈名称)就平舆县阳城等四个乡镇⼟地整治项⽬（⼆期）⼯程施⼯项⽬(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的履约保证⾦。
履约保证⾦额中标⾦额的10% 。
1、承包⼈保证在收到中标通知书的同时，向发包⼈提交履约保证⾦。
履约保证⾦⾦额为合同价格的百分之⼗(10%)。
履约保证⾦将在⼯程竣⼯并经有关部门验收合格并签署书⾯合格报告后的三⼗(30)⽇内，其余额退回给承包⼈，不计利息。
2、履约保证⾦应为转账或现⾦。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证⾦有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终⽌。
4、未经发包⼈同意，不得更换项⽬经理和技术负责⼈。
假如更换未经批准，将从履约保证⾦中扣除违约⾦。
更换项⽬经理扣除10000元违约⾦。
更换技术负责⼈扣除5000元违约⾦。
投标⼈名称(承包⼈)： (单位公章） 银⾏账号： 开户⾏地址： 开户⾏电话： 法定代表⼈或授权代表：( 签字 )年⽉⽇履约承诺书篇3 我⽅承诺如中标将严格按照下列招标⽂件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函。
投标代表签字： 投标单位盖章： 履约保证函格式 开⽴⽇期： 保证函号： 保证函⾦额： 受益⼈： 兹开⽴本保证函作为（下称卖⽅）与_________________（下称买⽅）为（下称⼯程）提供（下称货物）于年⽉⽇签订的号合同的履约保证函。
工程类履约保函承诺书完整范本
工程类履约保函承诺书完整范本第一篇：工程类履约保函承诺书完整范本承诺书致： XXX我司为与贵司签订的项目工程合同购买的履约保函有效期到年月日终止。
如遇工程延期，我司承诺将免费延长履约保函有效期至工程竣工。
同时，建设单位有全权及自由转让本项目履约保函的利益，倘若上述转让情况发生时，我司承诺将按建设单位要求开具新的履约保函给受让方。
特此承诺。
承诺人：日期：第二篇：履约类保函_________（受益人）：_________（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号_________。
该单位已于_________年_________月_________日与你方签订_________（合同或向_________工程投标）编号_________。
我行已接受该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投标书）约定的义务提供担保。
如该单位不履行合同，且不主动支付违约金，我行愿承担担保责任，按合同的规定，代为支付违约金_________元。
我行担保额度随合同逐步履行而相应递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函：_________。
担保银行（盖章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日第三篇：工程履约保函范本工程履约保函致：根据项目招投标管理要求，对本工程的履约保证金作如下承诺：我方希望做万平方米的建筑工程，并同意按元/㎡建筑面积缴纳万元（大写：）的履约保证金，保证金在主体封顶后无息退还50%，竣工验收合格后无息退还剩余部分保证金。
特此承诺投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签名）二0一三年六月一十七日第四篇：银行工程履约保函格式履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 /的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）元整（下称“保证金额”）。
开户行履约保函承诺书
开户行履约保函承诺书
致：[受益人名称]
本函由[开户行名称]（以下简称“我行”）出具，我行作为[申请人名称]（以下简称“申请人”）的开户行，特此向贵方提供履约保函，以确保申请人履行其在[合同名称]（合同编号：[合同编号]）项下的所有义务。
一、保函金额
我行承诺，若申请人未能履行合同义务，我行将支付最高不超过[保函金额]元的款项。
二、保函有效期
本保函自[保函生效日期]起生效，有效期至[保函失效日期]。
三、履约保证
我行保证，一旦收到贵方根据合同条款提出的书面索赔要求，我行将在[索赔响应期限]个工作日内无条件支付相应的款项。
四、索赔程序
贵方需提供以下文件，以证明申请人未能履行合同义务：
1. 书面索赔通知；
2. 合同副本；
3. 申请人违约的详细说明及相关证据。
五、保函的不可撤销性
本保函为不可撤销的，除非双方另有书面约定。
六、法律适用与争议解决
本保函适用[适用法律]，任何与本保函相关的争议应提交至[争议解决机构]解决。
七、其他条款
[其他需要明确的条款或条件]。
我行承诺，本保函的出具是基于对申请人信用的充分了解和评估，且本保函的履行不会违反我行的任何法律法规和内部政策。
此致
[开户行名称]
[开户行地址]
[开户行法定代表人或授权代表签名]
[日期]
请注意，本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和相关法律法规进行调整。
履约保证函
履约保函出具日期：致∶鉴于（以下称卖方）已承诺按（合同编号：）履行责任。
鉴于贵方在上述合同中要求卖方向贵方提交金额为的开具的保函。
我方承诺，在本保函有效期内，我方在收到贵方发来的书面付款通知后的7日内无条件支付。
前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：1.付款通知及保函到达我方的日期在本保函的有效期内；2.载明保函申请人发生违约情形的声明以及违反的主合同条款；3.载明要求支付的金额，并声明该款项或其任意组成部分并未由开立申请人直接或间接支付给贵方；4.本保函金额将随承包人逐步履行合同项下的义务以及我方已向贵方支付的金额而自动作相应递减；5.我方放弃贵方应先向卖方要求赔偿上述金额，然后再向我方提出要求的权力。
6.我方进一步同意在贵方和卖方之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我方承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。
7.本保函项下的权利未经我方书面同意不得转让，不得设定担保。
贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
8.本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
有效期直至本合同最后一批设备物资通过完工验收，但最迟不超过。
贵方应在本保函到期后的7日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期以及具备其他法律规定或者本保函约定条件具备时，自动消灭。
9.本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。
协商不能解决的，任何一方可向我方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
开立人：法定代表人：地址：电话：日期：。
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）鉴于：甲乙双方为明确双方的权利义务，就乙方提供履约保函事宜，达成如下协议：一、履约保函的金额1. 乙方应向甲方提交一张履约保函，保函金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 履约保函的金额根据主合同的约定，按照乙方实际完成工程进度及质量情况，分阶段进行调整。
具体调整方式及金额，由甲乙双方在履约过程中协商确定。
二、履约保函的有效期1. 履约保函的有效期自保函开具之日起至主合同约定的工程竣工交付之日止。
2. 如乙方提前完成工程，经甲方确认后，履约保函的有效期提前终止。
3. 如乙方未按照主合同约定履行义务，甲方有权在履约保函有效期内向乙方发出书面通知，要求乙方在规定时间内改正违约行为。
如乙方未能在规定时间内改正，甲方有权凭履约保函向乙方追偿损失。
三、履约保函的开具与兑付1. 乙方应向甲方提交履约保函，履约保函由甲方认可的金融机构开具。
2. 甲方在收到履约保函后，应按照主合同的约定对乙方进行付款。
3. 如乙方按照主合同约定履行义务，甲方应在履约保函有效期内向乙方无条件兑付保函金额。
4. 如甲方在履约保函有效期内未能向乙方兑付保函金额，甲方应按照履约保函的约定向乙方支付逾期付款违约金。
四、履约保函的解除1. 在乙方按照主合同约定履行完毕义务，并经甲方确认后，甲方应向乙方发出书面通知，要求乙方在规定时间内办理履约保函的解除手续。
2. 乙方在收到甲方书面通知后，应在规定时间内将履约保函退还甲方。
如乙方未能在规定时间内办理履约保函的解除手续，甲方有权按照履约保函的约定向乙方追偿损失。
五、违约责任1. 如乙方未按照主合同约定履行义务，甲方有权按照本合同约定向乙方追偿损失。
2. 如甲方未按照本合同约定支付履约保函金额，甲方应按照履约保函的约定向乙方支付逾期付款违约金。
履约保证金 履约保证金承诺函9篇
履约保证金履约保证金承诺函9篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是作者给大家整理的9篇履约保证金承诺函，希望可以启发您对于履约保证金的写作思路。
履约保证金承诺函篇一甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约保证金承诺函篇二履约保证金承诺书本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的`履约保证金。
【推荐】履约保函承诺函-word范文模板 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==履约保函承诺函篇一：付款方式承诺付款方式承诺致：*******************：我公司承诺付款方式如下：1）合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。
2）乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点（2周内），经开箱验收合格后，同时提供本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。
3）设备安装调试验收合格后，甲方在7日内凭乙方开具的收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的质量保证金。
5）合同约定的质保期满，在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下，乙方提供等额收据后，甲方支付乙方合同总价的5%，投标人：*************************日期：201X年4月25日篇二：履约保证金承诺函履约保证金承诺函开具日期：20 年月日致： XXXXX公司本承诺函作为 (以下简称卖方)与XXXX公司（以下简称买方）于年月日就总承包工程(以下简称项目)项下提供签订的（XXXX）号合同的履约保证金承诺函。
由于卖方未能出具有效的银行保函，根据买卖双方协商，卖方同意从本合同的预付款即￥万元（大写元整）中留出合同总价的10%，即￥万元（大写元整）质押于买方作为本合同的履约保证金，并以此双方约定如下：1 只要买方确定卖方未能履行合同文件的有关规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和／或修补买方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，买方将凭关于卖方违约情况说明的书面通知，立即从上述履约保证金中扣除累计总金额不超过上述金额的款项。
通用范文(正式版)履约保函承诺书(范本)
履约保函承诺书(范本)履约保函是一种常见的经济合同担保方式，指银行或保险公司向受益人发出的，在债务人未履行或违约时支付一定金额给受益人的保函。
在履约保函的签订过程中，债务人需要提交承诺书以确保其履约能力和意愿。
本文提供了一份履约保函承诺书的范本，供参考使用。
承诺书正文根据《合同法》和相关法律法规的规定，为了明确我方对贵公司在履行合同过程中所承担的义务并增强贵公司对合同义务的认识和信心，特以书面形式向贵公司就履约保函相关事宜做如下承诺：一、合同信息我方承认并接受贵公司在履行合同过程中可能要求我方提供履约保函作为担保的要求。
具体合同信息如下：•合同名称：•合同编号：•合同签订日期：•合同双方：–我方（债务人）：–贵公司（受益人）：二、履约保函承诺我方郑重承诺，在合同履行过程中，将按照合同约定的条款和贵公司的要求履行相应的义务。
如我方未能履行合同约定的义务并且构成违约时，我方同意贵公司可向保函相关机构主张索赔，并提供履约保函：•履约保函金额：•履约保函开立银行/保险公司：•履约保函有效期：三、保函费用负担我方将承担履约保函的开立费用以及其他相关费用。
四、保函索赔及支付在贵公司主张履约保函索赔时，我方将按照合同约定的期限提供贵公司合理且充分的证明材料，并与贵公司设置的履约保函到期日前将履约保函金额支付至指定账户。
五、违约责任如我方未能按照合同约定履行义务并导致贵公司主张履约保函索赔时，我方将承担违约责任：•除履约保函金额外，我方承担贵公司因我方违约而产生的合理且足额的损失；•如因我方违约导致贵公司不得不通过法律途径维权时，我方承担贵公司的合理律师费用和诉讼费用。
六、其他约定1.本承诺书适用于与该合同相关的任何变更或补充协议。
2.本承诺书自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.如本承诺书的任何条款或条件被认定为无效、非法或不可执行，则该条款或条件应视为可分割的，并不影响本承诺书其他条款或条件的有效性。
2024版履约保函承诺书1
法定代表人（或授权代表）：______
签订日期：____________________
签订日期：____________________
（以下为附件，如有）
附件：主合同
多方为主导时的，附件条款及说明
第七条甲方为主导时的附加条款
7.1甲方为主导时，应负责制定并提交项目执行计划，包括但不限于项目的进度安排、质量标准、成本控制等关键要素。
7.2甲方有权在乙方履行合同过程中要求乙方提供项目进展报告，并对乙方的履行情况进行监督和检查。
7.3甲方应确保其指定的第三方按照本合同及主合同的约定履行义务，如第三方的行为导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
7.4甲方为主导时，如需变更履约保函的金额或有效期，应提前通知乙方，并取得乙方书面同意。
4.问题：支付款项延迟。
解决办法：提前提醒对方，必要时采取法律手段追讨。
五、所有应用场景：
1.建设工程项目。
2.技术服务或咨询项目。
3.产品供应及安装项目。
4.任何需要提供履约保函的合同场景。
5.涉及第三方中介服务的合同场景。
6.需要明确甲乙双方权利义务的合同场景。
10.2甲方应监督第三方中介的工作进度，确保其提供的服务或产品符合约定的标准和质量要求。
10.3甲方有权要求第三方中介提供必要的工作报告和文件，以评估其履约情况。
10.4如第三方中介违约，甲方有权要求其改正，并有权在必要时终止与第三方中介的合同关系。
第十一条乙方为主导时第三方中介的详细说明
11.1乙方为主导时，应确保第三方中介的服务或产品符合甲方的要求，并对其服务质量负责。
第八条乙方为主导时的附加条款
8.1乙方为主导时，应按照主合同的约定和甲方的指示，独立完成合同项下的工作。
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)合同编号：_________一、合同主体甲方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。
乙方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。
本合同所述的相关方包括但不限于：甲方、乙方、担保方及其他与本合同有关联的第三方。
二、合同前言鉴于甲方为（项目名称），乙方为（工程类履约保函承诺方），双方为了明确双方的权利与义务，确保工程的顺利进行，特订立本合同，以共同遵守。
三、定义与解释1. 工程类履约保函：指乙方为了保证甲方在合同约定的期限内完成工程，按照合同约定支付各项费用，向甲方提供的具有法律效力的担保工具。
2. 甲方：指承担工程建设的业主或项目负责人。
3. 乙方：指承担工程履约责任的施工方或担保方。
4. 工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于建筑、安装、装修、调试等工作。
5. 履约保函的有效期：自保函出具之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）按照合同约定，向乙方支付工程进度款和竣工结算款。
（2）按照合同约定，对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。
（3）在履约保函有效期内，对乙方的履约行为进行评估，如发现乙方有违约行为，有权按照合同约定追究乙方的责任。
2. 乙方的权利与义务：（1）按照合同约定，完成工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。
（2）在履约保函有效期内，按照甲方的要求，提供履约保函所需的担保措施。
（3）如发生违约行为，愿意承担相应的违约责任，并按照甲方的要求进行赔偿。
五、履行条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 乙方在合同约定的期限内完成工程，并按照合同约定支付各项费用。
3. 甲方在履约保函有效期内对乙方的履约行为进行监督和管理，确保工程顺利进行。
4. 双方按照合同约定履行各自的权利与义务。
六、合同的生效和终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
提供履约保函承诺书
提供履约保函承诺书
致：[贵公司/机构名称]
本函由[我方公司名称]（以下简称“承诺方”），注册地址[我方公司
地址]，法定代表人[法定代表人姓名]，特此向[贵公司/机构名称]
（以下简称“受益方”）提供履约保函承诺书。
鉴于承诺方与受益方就[具体项目名称]签订了合同编号为[合同编号]
的合同，承诺方在此承诺如下：
1. 承诺方将按照合同约定，全面履行合同项下的所有义务和责任，包
括但不限于按时完成项目任务、保证工作质量、遵守相关法律法规等。
2. 承诺方已充分了解并同意，如因承诺方原因导致未能履行合同义务
或违反合同条款，受益方有权要求承诺方赔偿由此造成的一切损失。
3. 为保证合同的顺利执行，承诺方特此提供履约保函，保函金额为
[保函金额]，有效期至[保函有效期]。
保函由[保函出具机构名称]出具，保函编号为[保函编号]。
4. 承诺方保证，若因承诺方原因导致合同无法履行，承诺方将无条件
接受保函的执行，以确保受益方的合法权益不受损害。
5. 本承诺书自[承诺书签订日期]起生效，直至合同履行完毕或保函失
效为止。
6. 本承诺书一式两份，承诺方和受益方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方代表（签字）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：____年__月__日
[贵公司/机构名称]（盖章）
注：本承诺书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况和合同要求进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保函承诺书（共 6 篇）第1 篇：履约保函承诺书履约保函承诺书长沙市轨道交通集团有限公司：我方承诺：在长沙市轨道交通 1 号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工第六标段项目合同规定的从合同签订至完成工程竣工验收并签发工程接收证书之日的合同履约期间，在履约保函到期前一个月办理并提交履约保函续保文件；如我方未办理并提交履约保函续保文件，贵司有权在本合同付款阶段扣除合同总价的 10%作为履约保证金。
卖方（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字）：第 2 篇：履约保函承诺书.履约保函承诺书履约保证承诺书我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函投标代表签字：投标单位盖章：履约保证函格式开立日期：保证函号：保证函金额：受益人：'..兹开立本保证函作为（下称卖方）与（下称买方）为（下称工程）提供（下称货物）于年月日签订的号合同的履约保证函。
（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：a)卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。
只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的 5 个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b)本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
'..c)本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d)本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后 30 天（2012 年1 月31 日）内有效。
e)（本保证书失效后请退还本行。
开立行名称）（开立行代表签字）篇 2：履约承诺书履约承诺书致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
'..1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。
拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过 5 天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过 10 天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
.6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。
项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款 500 元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款 500 元。
罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款 500 元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
'..⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准，质量目标为铁道部优质工程，争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和铁道部的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到 100％并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。
否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。
.⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。
人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任，均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。
'..13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消耗量，如超过，我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏'..损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在 24 小时内撤场。
19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。
如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
'..承诺人：二〇一一年月日篇 3：履约保证书承包人履约保函（发包人名称）：鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写）。
'..二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2 ）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排'..你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户'..划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
'..4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。