防腐保温工程施工合同书
防水防腐保温合同4篇
防水防腐保温合同4篇篇1防水防腐保温合同范本甲方（委托方）：法定代表人：地址：电话：传真：乙方（承包方）：法定代表人：地址：电话：传真：鉴于，甲方拟对其所在建筑进行防水防腐保温工程，为确保工程顺利进行，双方经友好协商达成如下合同：第一条合同工程范围甲方委托乙方承担甲方所在建筑的防水防腐保温工程，具体包括但不限于以下内容：1. 防水工程：包括屋面、墙体、地下室等的防水处理；2. 防腐工程：对建筑内部结构及设备进行防腐处理；3. 保温工程：对建筑进行保温处理，提高建筑的能效和舒适度。
第二条合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付合同工程总价款为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期支付）；2. 乙方应于甲方支付工程款项后按照工程进度合理安排施工，并提供符合质量要求的工程。
第三条工程进度和验收标准1. 乙方应按照双方达成的工程计划和进度表，合理安排施工人员和设备，确保工程按时完成；2. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方要求进行整改，直至符合验收标准为止。
第四条违约责任1. 如乙方未按合同规定完成工程，或者工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，包括但不限于终止合同、要求返还部分工程款项等；2. 如因不可抗力等客观原因导致工程延期或无法完成，双方应友好协商解决，如协商无果，可根据合同约定解除合同。
第五条保密条款双方应对合同执行过程中所涉及的商业机密等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第六条其他约定1. 本合同自双方盖章同意之日起生效，至工程完工验收并支付全部工程款项之日止；2. 本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：篇2防水防腐保温合同一、甲方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________二、乙方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________鉴于甲方委托乙方对位于___________的建筑进行防水、防腐和保温工程，双方经友好协商，达成以下合同：一、工程范围：1.1 保温：乙方将按照合同约定，在建筑内外墙面、屋面和地面进行保温工程，确保建筑能够保持良好的温度环境。
电厂 防腐保温 合同7篇
电厂防腐保温合同7篇篇1甲方（电厂方）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________乙方（防腐保温工程公司）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________鉴于甲方需要对电厂的相关设备进行防腐保温处理，故双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况本合同涉及的电厂防腐保温工程，是为保障电厂设备的安全运行、延长使用寿命，减少因腐蚀和温度变化带来的安全隐患而进行的。
工程内容包括但不限于设备表面的预处理、防腐涂料的涂装、保温材料的安装等。
具体工程范围、内容、要求等详见附件《工程范围及要求表》。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该价款包括人工费、材料费、运输费、管理费及其他相关费用。
具体金额以甲方出具的预算书为准。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程验收合格后，支付剩余款项。
具体支付时间和金额以《支付计划表》为准。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应提交相关质量证明文件及验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
防腐保温合同范本
防腐保温合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防腐保温工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、工程内容2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程的防腐保温施工，并确保工程质量符合国家相关标准。
2.3 乙方应提供所需的材料、设备、工具及劳动力。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：_______四、工期4.1 工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家相关标准及甲方的要求。
5.2 乙方应按照甲方的要求进行施工，如乙方施工质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定。
六、甲方权利与义务6.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查。
6.2 甲方应按照约定向乙方支付合同价款。
6.3 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
七、乙方权利与义务7.1 乙方应按照约定完成工程，并保证工程质量。
7.2 乙方应按照甲方的要求，提供所需的材料、设备、工具及劳动力。
7.3 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
八、违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。
8.2 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
防腐保温的合同模板
防腐保温的合同模板甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，达成以下合同，共同遵守并履行，以维护双方合法权益，特订如下：一、项目名称及内容1.1 甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，具体内容如下：1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目要求：甲乙双方在履行合同过程中，应严格按照项目要求进行实施，确保工程质量。
二、合同签订和生效2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
2.2 双方在签署本合同时应当如实提供相关资质文件，如有虚假材料，一切后果由提供方承担。
三、合同价格及支付方式3.1 本项目总价为（金额），具体各项费用详见附表“工程费用清单”。
3.2 甲方应按照工程进度及质量要求及时支付各项款项，并在工程完工后进行结算结清尾款。
3.3 如因甲方原因导致支付延期或迟延，乙方有权暂停工程进度，甲方应承担由此造成的一切损失。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺在工程实施过程中，严格按照相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
4.2 工程完工后，乙方将提供相关质量保证书和保修期限，对质量问题提供免费维修。
五、变更与终止条款5.1 如双方需对合同内容进行调整，应当经过书面协商并签署书面变更协议，变更生效。
5.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续或无法按时完工，双方可根据实际情况协商解决，并签署解除协议，解除合同。
5.3 在没有经双方协商的情况下，任何一方违反合同约定导致合同终止的，则违约方应向守约方支付违约金。
六、保密条款6.1 双方应严格遵守保密协议，不得将该项目的任何技术资料、商业机密信息向第三方泄露，如有违反应当承担法律责任。
七、争议处理7.1 双方如有关于本合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
钢结构 除锈刷漆 防腐保温 合同6篇
钢结构除锈刷漆防腐保温合同6篇篇1钢结构除锈刷漆防腐保温合同甲方：______（委托方单位名称）乙方：______（承包方单位名称）鉴于甲方拟将______（具体工程名称）项目的钢结构进行除锈刷漆防腐保温工作，乙方具有相关资质和经验，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行______（具体工程名称）项目的钢结构除锈刷漆防腐保温工作，具体工作内容详见附件一《工程清单》。
第二条工作标准2.1 乙方在进行工程施工过程中，应符合相关法律法规的要求，确保工程质量达到国家标准。
第三条工程周期3.1 乙方自双方签订本合同之日起，开始履行义务，并保证在______（具体工期）内完成钢结构除锈刷漆防腐保温工作。
如因不可抗力或其他因素导致工期延长，应提前通知甲方并经甲方同意后执行。
第四条材料和设备4.1 乙方应根据工程需求提供符合标准的除锈刷漆防腐保温材料和设备，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
第五条价款及支付方式5.1 本次工程总价款为______ 元整（大写）。
费用包括人工、材料、设备及其他相关费用。
5.2 甲方应在工程验收合格后______ 日内将款项支付给乙方。
第六条质保期6.1 乙方保证工程质量，并提供______ 个月的质保期，质保期内如发生质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程未能按时或按质完成，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 如因甲方原因导致工程延迟或影响工程质量，乙方有权要求相应的赔偿。
第八条保密条款8.1 本合同一经签订即视为双方同意对相关商业秘密进行保密，未经对方同意不得擅自泄露给第三方。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：______________ 签订日期：______________附件一：工程清单以上是关于钢结构除锈刷漆防腐保温合同的具体内容，希望双方能够遵守合同条款，共同保障工程质量和进度，以期圆满完成工程。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对特定设施进行防腐保温工程，乙方具备相应的资质和能力承担此项工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就防腐保温工程达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
2.2 工程质量标准：_____________________2.3 乙方应提供完整的施工方案和质量保证措施，并经甲方确认。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。
3.2 支付方式：工程开工前支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时支付总价款的____%；工程竣工验收合格后支付总价款的____%；余款在质保期满后一次性付清。
3.3 甲方应按照约定的支付方式及时支付工程款，逾期支付的，应按未付款项的____%支付违约金。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。
4.2 验收合格后，双方应签署验收报告，作为工程竣工的依据。
4.3 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新验收。
第五条质保期及售后服务5.1 本工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿修复。
防腐保温施工合同模板
防腐保温施工合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行防腐保温施工，双方经协商一致，达成如下合同，共同遵守并履行：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行防腐保温施工的项目名称为___________，工程地点为___________。
第二条工程范围1. 防腐保温工程的具体范围详见工程设计图纸和施工方案。
2. 施工期间，乙方应严格按照设计要求和规范要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币___________元整（大写：___________元整）。
2. 工程价款支付方式：按照工程进度分期结算，合同签订后的第3个工作日内，甲方需支付工程款的40%作为预付款，施工完成后，甲方将根据实际施工情况进行结算，结算后的15个工作日内支付余款。
第四条工程质量和验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收报告，并配合甲方进行现场验收。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程或工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款或提供必要的配合，导致施工进度延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款双方在履行本合同过程中有关商业机密、技术秘密等信息，应予保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第七条合同变更1. 如因不可抗力等原因需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具有同等法律效力。
第八条合同解除1. 在工程施工过程中，如发生不能继续履行合同的情况，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应进行结算，履行后续相关手续。
第九条法律适用本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防腐保温工程的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行防腐保温工程施工，包括但不限于材料采购、施工、验收、保修等。
二、工程承包内容及单价2.1 承包方式：乙方采用包工包料的方式进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求及相关技术规范要求。
2.2 材料及单价：2.2.1 乙方应按照甲方要求采购符合国家标准的防腐保温材料，并提供材料合格证明。
2.2.2 单价：根据市场行情及甲方要求，双方协商确定以下材料单价（单位：元/平方米）：材料名称单价---------------------防腐材料 ____保温材料 ____粘结剂 ____其他材料 ____2.2.3 总价：根据实际施工面积及材料单价计算，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
三、工程款支付3.1 材料进场后，甲方支付乙方工程总价的30%。
3.2 工程验收合格后，甲方支付乙方已完工程量的85%。
3.3 剩余款项在保修期满后一次性支付。
四、工程验收4.1 工程完成后，乙方应按照相关技术规范要求进行自检，并向甲方提供验收申请。
4.2 甲方应在接到验收申请后的7个工作日内组织验收，乙方应按照甲方要求提供相关资料。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。
五、保修5.1 乙方对所施工的工程提供____年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，乙方应定期对工程进行巡查，发现问题及时通知甲方并处理。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
钢结构 除锈刷漆 防腐保温 合同3篇
钢结构除锈刷漆防腐保温合同3篇篇1钢结构除锈刷漆防腐保温合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（承揽方）地址：联系方式：二、项目描述甲方委托乙方对指定的钢结构进行除锈、刷漆、防腐保温处理，具体要求如下：1. 除锈：对钢结构表面进行彻底除锈处理，确保表面光洁，无任何锈蚀物。
2. 刷漆：根据要求选择合适的防腐漆进行刷漆作业，保证漆面平整、光滑、色彩均匀。
3. 防腐：对刷漆完成后的钢结构进行防腐处理，确保防腐层的牢固性和持久性。
4. 保温：在防腐处理完成后，根据要求对钢结构进行保温处理，确保结构在恶劣环境下能够保持稳定的温度。
三、工期安排1. 乙方完成钢结构除锈刷漆防腐保温工程的总工期为___天，具体施工计划和时间表由乙方在签订合同后提供。
2. 工期延误如果由乙方原因造成，乙方应负责相应的赔偿责任。
四、费用及支付方式1. 本合同总价为___元。
具体费用包括除锈、刷漆、防腐、保温等相关施工费用。
2. 甲方应在合同签订后第一次付款___元作为预付款，乙方应在工程完成后收取剩余款项。
3. 如工程过程中产生额外费用，应由双方协商确定后再支付。
五、保修期1. 乙方保证在工程完工后提供___年的免费保修期，期间内如发生质量问题，乙方应承担相应的责任并进行维修。
2. 保修期结束后，如有维修需求，双方可商议后再决定维修费用及责任。
六、其他约定1. 双方应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日以上为本次钢结构除锈刷漆防腐保温合同的具体内容，双方应严格遵守合同条款，确保工程顺利完成。
感谢各位的合作与支持！篇2钢结构是一种常见的建筑结构，在长期使用过程中会受到氧化、锈蚀等问题的影响。
为了延长钢结构的使用寿命，保证建筑的安全性和稳定性，常常需要进行除锈、刷漆、防腐保温等工作。
防腐保温合同模板
防腐保温合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟对某项目进行防腐保温工程，经双方友好协商，达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方承担对甲方指定项目进行防腐保温工程，包括但不限于材料采购、工程施工、监理等工作。
1.2 工程施工地点位于（具体地址），工程范围包括（详细的工程范围描述）。
二、工程进度2.1 工程时间为自合同签订之日起，至工程完工验收合格止，共计（具体天数）工作日。
2.2 工程进度按照双方协商的时间节点执行，若因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。
三、质量与验收3.1 工程质量应符合国家相关标准及甲方要求，乙方应提供合格的材料和施工工艺。
3.2 工程完工后，甲方有权组织验收工程质量，如发现存在质量问题，乙方需在规定时间内整改，直至符合验收标准。
四、价格及支付方式4.1 本工程总价为（具体金额），乙方应按照工程进度及质量完成情况，按照如下方式进行结算：（1）工程开工前，甲方支付工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付工程总价的50%作为第二笔款项。
（3）工程完工并验收合格后，甲方支付工程总价的20%作为尾款。
4.2 工程变更或额外费用需另行协商确定价格。
五、保修期5.1 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修期，保修期内若出现质量问题，乙方应及时处理。
5.2 保修期结束后，如出现质量问题，双方再协商解决方案。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定导致工程无法正常进行的，应承担违约责任，并支付相应违约金。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续，双方可协商解除合同。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本次防腐保温合同模板，经双方确认无误后生效。
感谢您的合作！。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方拟进行一项防腐保温工程，并希望委托具有相应资质和经验的乙方完成该工程，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就相关事宜达成如下协议：第一条工程概况（一）工程名称：_____________________（二）工程地点：_____________________（三）工程内容：包括对指定区域的防腐处理及保温施工。
第二条工程要求（一）质量标准：乙方须按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。
（二）进度要求：乙方需在合同签订后____天内开工，并在约定的工期内完成所有工程任务。
第三条合同价款（一）合同总价为人民币____万元整，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
第四条付款方式（一）预付款：甲方在合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款。
（二）进度款：根据工程进展，分阶段支付，每完成一定比例的工程量后，甲方支付相应的进度款。
第五条质量保证与验收（一）乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，未经甲方验收合格，不得进行下一步施工。
（二）工程完工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后，方可进行结算。
第六条违约责任（一）若乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
（二）若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
第七条争议解决（一）合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他条款（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。
（二）本合同未尽事宜，由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。
防水防腐保温合同6篇
防水防腐保温合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行防水防腐保温工程事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________防水防腐保温工程。
工程地点：_________________________。
工程范围：包括外墙防水、屋面防水、防腐处理及保温工程等。
具体内容详见施工图纸及说明。
工程期限：自合同签订之日起至工程完工并通过验收止，具体工期按双方约定执行。
质量要求：符合国家相关标准及规范，确保工程质量。
二、合同价款及支付方式本合同总价为：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含材料费、人工费、税费等所有费用。
除本合同另有约定外，甲方无需支付其他费用。
支付方式如下：1. 工程进度款支付：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间节点按双方约定执行。
2. 工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
3. 支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
三、工程要求及质量保证1. 乙方须按照施工图纸及说明进行施工，确保工程质量符合相关标准及规范。
2. 乙方应使用合格的防水材料、防腐材料和保温材料，并提供相应的质量证明文件。
3. 乙方应制定安全技术措施，严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全生产。
防腐保温合同范本
防腐保温合同范本防腐保温工程合同甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________营业执照号码：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________营业执照号码：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：乙方负责按照甲方要求对_____________________进行防腐保温施工，具体工作内容包括但不限于材料采购、施工设备租赁、施工人员配备、施工方案设计、现场管理等。
4. 工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求，工程质量保证期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5. 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，总工期为______天。
如因不可抗力等原因导致工期延误，应经甲方书面确认后方可顺延。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
防腐保温合同范本
防腐保温合同范本一、合同背景•合同甲方：[甲方公司名称]•合同乙方：[乙方公司名称]•合同目的：为甲方提供防腐保温服务。
二、合同条款1. 服务内容1.1 乙方将为甲方提供以下防腐保温服务：- 1.1.1 在指定时间内，对甲方设备、管道及相关设施进行防腐处理； - 1.1.2 安装保温材料，确保设备和管道的保温效果； - 1.1.3 提供相关的防腐保温方案和技术支持。
1.2 甲方需在合同签订后提供以下支持： - 1.2.1 安排乙方进入施工现场，并提供必要的工作条件； - 1.2.2 提供相关的施工图纸，设备信息和管道尺寸等必要的数据； - 1.2.3 指定专人协调施工进度，提供必要的协助和配合。
2. 价格与付款方式2.1 甲方应向乙方支付一定的服务费用，总金额为人民币【总金额】元。
2.2 付款方式： - 2.2.1 合同签订后，甲方应当在合同金额的20%作为预付款，在乙方收到预付款后方可开始工作； - 2.2.2 甲方应当在工作完成后的7个工作日内支付剩余费用。
2.3 甲方未按时支付费用造成的延迟，甲方应负责相应的经济损失。
3. 保修期3.1 乙方提供的防腐保温服务保修期为【保修期】年。
3.2 保修期内，如设备或管道防腐保温出现问题，乙方负责免费维修。
3.3 保修期后如需维修服务，则甲方需支付相应的维修费用。
4. 保险责任4.1 在施工期间，乙方应为施工人员购买合适的工伤保险，并及时支付保险费用。
4.2 施工期间，如因乙方的疏忽或失误导致的设备损坏，乙方应负责全额赔偿。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任： - 5.1.1 未按时支付费用； - 5.1.2 未按要求提供相关的施工数据和支持。
5.2 乙方违约责任： - 5.2.1 未按时完成工作； - 5.2.2 工作质量不符合要求。
5.3 违约方责任： - 5.3.1 违约方应及时通知对方； - 5.3.2 违约方应负责合理赔偿对方的损失。
6. 法律适用与争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
工程合同防腐保温
工程合同防腐保温合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]工程名称：[填写工程名称]工程地点：[填写工程地点]签订日期：[填写签订日期]一、工程范围与内容1. 本合同所涉及的防腐保温工程包括但不限于[具体工程部位]的防腐处理和保温措施。
2. 乙方负责提供全面的防腐保温材料，并按照国家及行业标准执行施工。
3. 乙方需确保所提供材料的质量符合[具体标准]要求，并承担相应的质量责任。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量满足国家及行业相关规定，确保工程防腐保温效果达到设计要求。
2. 工程质量应通过[具体检测机构]的质量检测，并提供相应的检测报告。
3. 如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内无偿修复。
三、工程进度1. 乙方应根据合同约定的时间表进行工程施工，确保按期完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进度，并接受甲方的监督与检查。
四、合同价款与支付方式1. 本工程合同总价为[具体金额]元人民币，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式为[具体付款比例]的预付款，余款在工程验收合格后[具体时间]内结清。
3. 如甲方逾期支付款项，应按日支付未付款项[具体比例]的违约金。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。
六、争议解决1. 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁，仲裁裁决为终局性，对双方均有约束力。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方需对其位于_____________的建筑物进行防腐保温工程，并经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概述乙方负责甲方指定建筑物的防腐保温工作，包括但不限于材料供应、施工安装、调试验收及相关的售后服务等。
第二条工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准及行业规范执行防腐保温工程，确保工程质量达到优良等级。
2. 所使用的所有材料必须符合环保要求，不得使用有毒有害物质。
3. 工程完成后应通过第三方检测机构的质量检验。
第三条工程周期1. 工程预计开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应重新协商确定工期。
第四条合同价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币______元整。
2. 付款分阶段进行：预付款为总价款的30%，在签订合同后__日内支付；进度款项根据实际完成的工程量支付；尾款在工程完工并通过验收后支付。
第五条违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量未达标准，应按约定向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款项，应按日支付滞纳金。
第六条争议解决双方因履行本合同发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行商议补充。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
防腐保温工程专业承包合同5篇
防腐保温工程专业承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方防腐保温工程达成以下专业承包合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：本工程包括防腐、保温工程的施工、材料供应及售后服务等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 乙方应根据甲方提供的图纸及要求进行施工，确保工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：__________________元整）。
该造价包含工程材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总造价的____%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（4）质保金为工程总造价的____%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照相关国家规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修直至验收合格。
六、材料供应及保管1. 乙方应按照工程进度需要，及时供应工程所需材料。
2. 工程现场的材料保管由乙方负责，如因乙方原因造成材料损失，由乙方承担。
七、安全生产及文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
防腐保温工程专业承包合同6篇
防腐保温工程专业承包合同6篇篇1防腐保温工程专业承包合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（项目名称）、（项目地址）进行防腐保温工程，经双方友好协商，就该工程项目达成如下合同：第一条工程内容及要求1.1 工程内容：本合同约定为甲方在（项目名称）进行的防腐保温工程，主要包括（具体工程内容）。
1.2 工程要求：乙方应严格按照甲方要求的施工标准和质量要求进行工程施工，确保工程质量满足相关标准。
第二条工程款项及结算方式2.1 工程总造价为人民币（具体金额）元，分期结算。
2.2 结算方式：根据工程实际进度，乙方应向甲方提供工程量清单及报价，甲方进行确认后结算工程款项。
第三条工程期限3.1 工程期限：本工程合同约定工期为（具体工期）天，自（具体日期）开始计算。
3.2 工期延误责任：若乙方由于自身原因造成工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条施工安全及保险4.1 施工安全：乙方应加强施工安全管理，确保工程施工过程中不发生安全事故，对施工人员进行安全培训。
4.2 保险责任：乙方应为在施工期间可能发生的人身伤害和财产损失购买相应的保险，保障工程施工期间的安全。
第五条知识产权5.1 知识产权归属：本工程项目中涉及的所有技术资料和知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
5.2 违约责任：若乙方违反知识产权规定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方相关损失。
第六条合同解除与违约责任6.1 合同解除：若乙方未按照约定的工程标准和要求进行施工，严重影响工程质量，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
6.2 违约责任：若乙方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
第七条其他约定7.1 本合同未约定的事项，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有相同法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上内容经双方确认无误后生效，本合同自签署之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
防腐保温工程施工合同书一、合同双方
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
二、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 工程内容：
5. 工期要求：
6. 工程款项及支付方式：
三、合同条款
1. 工程质量要求
甲方要求乙方按照相关法律法规和技术标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。
如发现工程质量问题，乙方应承担相应责任，并进行修复或重建。
2. 工程进度管理
乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，并及时向甲方汇报工程进展情况。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 施工安全管理
乙方应制定详细的施工安全方案，并按照相关规定进行施工安全管理。
乙方应确保施工现场的安全，防止事故的发生，并承担相应的责任。
4. 工程款项支付
甲方按照工程进度和质量验收情况，及时支付工程款项给乙方。
款项支付方式为（具体支付方式）。
5. 变更和索赔
如因工程变更或其他原因导致乙方需要进行额外工作或发生费用增加，应及时向甲方提出变更或索赔申请，并经甲方同意后进行施工或支付相应费用。
6. 违约责任
任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的损失，并承担违约金。
7. 合同解除和争议解决
双方一致同意，在以下情况下，合同可以解除：
a) 双方协商一致解除合同；
b) 一方严重违约，经对方书面通知后，未在合理期限内改正；
c) 因不可抗力等无法实现合同目的。
如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效与变更
1. 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。
2. 合同变更
本合同的变更事项应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
五、其他条款
1. 保密条款
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 知识产权
乙方在履行合同过程中所创造的技术成果和知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯乙方的知识产权。
3. 合同附件
本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
六、合同解释与争议解决
1. 合同解释
本合同的解释权归双方共同拥有，如对本合同的解释发生争议，应通过友好协商解决。
2. 争议解决
如双方无法通过协商解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、合同终止
1. 合同终止
本合同在以下情况下终止：
a) 工程竣工验收合格；
b) 双方协商一致解除合同；
c) 因不可抗力等无法实现合同目的。
2. 合同终止后的处理
合同终止后，双方应进行结算，并归还对方相应的财产和文件。
八、合同的签署
甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：签字：
日期：日期：。